房屋拆迁协议书范本

时间:2018-03-03 协议书范本 我要投稿

  篇一:拆迁补偿合同条款的主要内容

  【找法网拆迁安置补偿协议】在签订拆迁补偿安置协议中,本文提醒订立者要警惕拆迁补偿合同条款的主要内容,以下为9点:

  (1)当事人的名称或者姓名和住所。

  一般作为合同的部首部分,似乎是程序性的,但有时就是这令人感觉很简单的当事人名称,给合同找来麻烦,甚至导致合同无效。这一部分是对合同主体的记载,实践中,自由明确主体,主体适格,合同才有意义:合同主体是合同约定的权利义务的享有者和承担者,一旦发生纠纷,能准确地确定责任人。在这一部分中,当事人的住所也有法律的意义,民事诉讼的一般原则是“原告就被告”。住所的准确,为拆迁人和被拆迁人在拆迁安置补偿合同履行中加强联系提供了方便,也为发生纠纷后,选择法院管辖提供了依据。所以,对这一部分的双方当事人的名称、住所的填写一定要准确无误,尤其是住所要分清 原住所和将来住所的区别。联系方法也可以记录在合同上,如电话号码等。

  (2)标的。

  标的是房屋拆迁补偿安置合同确定的权利义务指向的对象。标的是合同必备条款,没有标的,合同就没有订立的必要性。从另一个角度说,没有标的的合同是没有成立的合同。房屋拆迁补偿合同的标的,包括行为和物两种,其中被拆迁人从就被拆除的房屋中搬迁是行为;拆迁人支付给被拆迁人的货币补偿和产权调换的房屋是物。选择补偿方式与选择安置用房是被拆迁人的权利,这一权利应通过合同得到保障。

  (3)质量。

  房屋产权补偿安置合同中关于质量的条款也很重要,主要是安置用房质量问题。房屋室外和室内装修的标准,电话线等双方安装到位,都必须清清楚楚地写入合同。

  (4)数量。

  数量是合同主要条款中最重要的条款之一;拆除旧房需要核实面积,产权调换需要约定面积,货币补偿和补助需要约定金额,这些都是数量。在约定这些数量时,不能疏忽的一个问题就是结算和计算单位,例如以人民币为结算币种,房屋面积是以建筑面积还是使用面积,建筑面积是否仅指室内面积,正负误差是多少。

  (5)搬迁过渡方式。

  房屋拆迁与其他民事活动不同的地方之一,就是被拆迁人从被拆除房屋搬出到回迁原拆

  迁地区有一个建设工期,此期间被拆迁人和房屋承租人需要过渡,是自行安排住处,还是使用拆迁人提供的周转房;被拆迁人和房屋承租人自行解决住处的,拆迁人应当给付的拆迁安置补助费是多少,这些必须经协商一致,达成合同,便于双方履行。(6)履行期限。

  对合同约定的义务,如何时搬迁、回迁、付款、是即时履行,还是定期履行,拆迁人与被拆迁人、房屋承租人在订立房屋拆迁补偿安置合同时对履行其应做出明确约定,对于该合同的顺利履行有十分积极的意义。履行期限明确,有利于拆迁活动的按计划进行。

  (7)履行地点和方式。

  房屋拆迁补偿安置合同对履行地点的约定涉及多个方面,产权调换房的地点等关系到双方当事人切身利益。地点不同影响房屋的价值。房屋的四至位置和楼层、朝向等,当事人也十分注意,因为这些均是居住环境质量的重要指标。履行方式主要涉及房屋交割手续如何办理,补偿补助费如何支付,如不在合同中约定明白,履行时就可能出现争议。

  (8)解决争议的方法。

  在房屋拆迁补偿安置合同中约定解决争议的方法,如是提交仲裁,由哪个仲裁机关仲裁;如诉讼可以约定由原告所在地、被告所在地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地之一的人民法院管辖。在合同中约定解决争议的方法,可以在发生纠纷时及时得到法律救济,使纠纷尽快得到解决。

  (9)双方当事人认为需要约定的其他条款。

  由于房屋拆迁的特殊性,双方当事人对引起事项的特殊约定是合同的主要条款。例如安置问题是有拆迁人解决,还是由被拆迁人解决;合同是否需要公证;房契的办理及费用等。

  篇二:拆迁合同

  发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商,就下列建设工程达成一致意见,特订立此合同,原招投标文件与本合同不一致的以本合同为准,双方共同遵守,本合同具有优先解释权,具体条款如下 :

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程概况:建筑面积:约 万平方米,共 栋楼,地上 层、地下2层,框架筒体结构,具体面积以施工图纸为准。

  二、 承包方式:

  乙方以总承包形式承包(甲方分包的工程除外)项目,工程必须达到国家现行相关标准及图纸设计要求。

  三、承包范围:

  本合同所指“工程”包括两大方面:

  (1)、指现场清场拆除作业及拆除现场周围现有临建,完成条件为现场内闲杂人员以及货物等全部清理出去、现场周围临建全部清理拆除并清运完毕,保证现场围墙搭设及楼内拆除作业正常施工。

  (2)、指现有建筑物楼内改造拆除,具体拆除部位及施工内容见附图。今后合同中所有“工程”均指包括本说明中的全部工作项目内容。本工程工程造价由两方面组成,即清场拆除费用与现有建筑改造拆除费用两项组合而成。乙方作为单位工程总包方,负责本工程图纸范围以及清场拆除范围内(除发包人另项分包和另有约定以外的所有工程)的所有土建、安装拆除以及现场清场拆除的施工。甲方另行分

  包项目有外墙广告牌拆除工程,另行分包部分如需乙方负责拆除,甲方另行通知。其他如有变动以甲方最终书面通知为准。乙方按照图纸及工程项目汇总目录所示全部内容,按国家及行业标准施工。乙方从进入施工现场开始施工,施工图纸及工程项目汇总作为合同附件。施工图纸中做法不明确的,甲方和设计院研究确定方案,乙方执行方案,发生的费用据实结算。施工组织设计只作为工程施工指导不作为结算的依据,具体情况以工程签证为准。

  四、工期:

  1、总日历天数60天有效工期。(有效工期:本工程工期要求时间为有效工期,有效工期指能够正常组织施工作业的时间,不包括政府强制性停工造成的施工停顿时间,如施工遇春节假期,春节假期按20天考虑,春节假期不计入有效工期。)

  2、开工日期: 年月日(以实际开工日期为准) 竣工日期: 年月日(工程验收合格之日)

  3、 由于不可抗力造成的工期延误,经甲方总经理签字并加盖甲方公章认可,工期可相应顺延。

  五、质量标准及验收要求:

  1、工程质量为合格,达到国家现行建筑安装工程质量检验评定标准及相关现行的国家省、市、县施工规范、规程、工艺标准要求。乙方在本合同签订三日内向甲方交纳履约保证金合计 万元整,作为工程质量、进度、安全保证金,主楼拆除工程全部完毕经验收合格后七日内全部退还(不计息)。

  2、甲方按图纸设计和图纸变更要求对乙方所承包的工程进行验收,验收如达不到合格标准,乙方承担验收费用并负责返工至验收合格,所需费用及由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  施工过程中严把质量关,执行“三检”制度,隐蔽工程验收乙方须提前24小时、其他工序验收须提前12小时书面通知甲方及监理,如上

  道工序验收达不到合格标准,不得进行下道工序的施工,由些造成的工期延误责任由乙方承担。如乙方书面未通知甲方及监理参与验收,每发生一次甲方有权要求乙方交纳1000—5000元违约金,并有权责令乙方返工及停工,由此造成的一切责任、后果和损失(包括甲方及业主的损失)均由乙方承担。

  如因乙方施工原因造成工程质量问题,甲方有权要求乙方交纳1000—5000元违约金,将工程返工至合格并赔偿甲方全部损失。

  六、 技术要求和变更:

  1、 技术质量要求

  (1、)本工程要求符合国家及地方验收合格标准。如乙方施工出现质量问题或因乙方施工质量造成客户纠纷,则全部的直接经济损失和间接经济损失均由乙方承担。

  (2、)施工中,凡出现质量不合格的分部分项工程经甲方、监理或质量监督部门提出进行返工的,施工单位必须认真修复,并承担由此发生的全部费用,乙方不能因此延误工期。

  (3、)施工中,乙方必须认真执行甲方监理单位对工程施工的管理要求,如乙方不能认真完成相关的管理要求,甲方将根据情况责成监理单位对责任人下发《工程整改通知书》,甲方现场代表有权根据工程质量的整改情况要求乙方承担每次1000—5000元的违约金。

  (4、)双方对工程质量有争议,双方一致同意委托河北省建筑科学研究院进行鉴定,并认可其鉴定结论。所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  2、检验、试验要求:双方约定中间验收为6层以上(包括6层)和6层以下两部分。

  3、材料设备采购怀供应要求:所有材料、设备均由乙方自购。乙方自购的材料设备必须满足国家和行业的标准规范,乙方使用前必须经监理、甲方确认合格后,方可使用,如乙方未按本协议规定和甲方要

  求进行材料报验,经甲方发现,乙方应向甲方支付5000元的违约金,还需在24小时内将此批材料清除场外,重新采购;如此批材料设备已用在工程上,甲方有权要求乙方拆除,一切损失由乙方承担,并保留进一步追究乙方责任的权利。

  4、甲方对乙方分包单位要求:乙方分包的专项工程必须经过甲方的考察、认可,分包单位必须提供分包资质,近3年来的同类工程业绩,如果未经甲方许可、甲方发现后,分包单位立即清场,乙方负责一切损失,并向甲方支付合同暂定总价1%的违约金,(劳务分包除外)。

  5、质量保修期要求:从工程验收合格接受之日起,到新单位接管现场前,所有已完工程的成品保护工作均由乙方负责。其他不明事项遵守国家、行业质量保修标准。

  6、乙方无权对甲方的设计进行变更。如乙方在施工中发现设计图纸有错误时,应及时通知甲方,由甲方进行处理。需要顺延工期的,必须由甲方及监理共同书面确认期限。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此给甲方造成的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  7、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

  8、施工中甲方委托设计部门对原设计进行的变更,乙方应无条件执行,并按甲方的要求完成。所发生的费用由甲方通过变更价款支付给乙方。

  9、确定变更价款:甲方应在乙方提出变更价款后15日内审查确定,并盖章确认。

  七、合同价款及付款方式:

  本工程承包价为固定总价(一次性包死),不执行各种人工、材料以及机械设备等调差文件。如发生新增单项工程内容小于1万或累计增加内容费用未超出原造价3%以内费用,一概不予记取。如发生单项费用超过1万元或累计增加费用超出原造价3%以上,则超出部

  分费用作为工程变更,予以确认并计入工程总价。(各种增加项目费用计算方法参照投标报价中相同或相似种类项目投标单价计算)。

  1、关于改造拆除费用的支付:改造拆除费用支付按如下阶段分比例支付:1)、 层以上(含 层)主楼改造拆除工程全部拆除并清理完毕经验收合格后,付改造拆除工程总造价 %;2)、主楼改造拆除工程全部拆除并清理完毕经验收合格后,退还保证金,天内进行工程决算,决算完成后日内付至改造拆除总造价的%;3)、尾款待新施工单位入场交接完毕后一次付清,最迟不迟于第二次拨款后 天。

  2、关于清场费用的支付:清场费用分两次支付。第一次支付时间为:入场15天内,要求:进场后15天内场内闲杂人员必须全部清理出场、甲方现场围挡施工能够正常进行,以上工作如在规定15天内全部到位,则甲方支付清场费的50%,否则属于乙方违约,甲方有权拒付。第二次支付清场费尾款时间为:主楼拆除工程全部完工决算完成后连同主楼拆除费用尾款一并支付,清场费用尾款结算条件同拆除工程。要求:清场队伍必须保证在拆除作业期间现场能够正常施工,且现场维护工作直至尾款结清为止,否则属于乙方违约,甲方有权拒付或扣除部分清场费用。

  3、甲方向乙方付款前,乙方必须向甲方提供正式合法的等额发票,否则甲方有权拒付工程款,且无须承担逾期付款责任。甲方付款后如发现乙方提供的票据为虚假(或无效)票据,乙方 必须于甲方通知之次日退回该笔款项并按该次发票额的30%向甲方支付违约金,每逾期一日,乙方须按应退款额的万分之四向甲方付违约金。乙方并应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

  八、材料物资设备供应

  1、本工程所有使用周转材料及设备均由乙方自行负责采购及租赁,且乙方所使用的材料及设备必须符合国家相关规定要求,进场前必须

[房屋拆迁协议书范本]相关文章:

房屋拆迁协议书范本相关推荐