担保保证书(15篇)
在日新月异的现代社会中,保证书对我们来说并不陌生,保证书的具体保证内容一般是用分项的方式一条条地列出的。一听到写保证书马上头昏脑涨?以下是小编帮大家整理的担保保证书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
担保保证书1
反担保协议
担 保 人: (以下称甲方)
住所地:
法定代表人:
反担保人: (以下称乙方)
住所地:
法定代表人:
为了保障甲方担保贷款债权的实现,乙方应向甲方提供反担保。根据有关法律、法规的规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、反担保的主债权种类和数额:
乙方在本合同规定期限内与贷款人签订的《保证担保借款合同》或《保证金质押合同》等合同约定的并由甲方提供信用担保的贷款或承兑等,最高担保贷款限额为____万元。
二、 合同的期限:
自 年 月 日至 年 月 日止,时间 年。
三、 反担保资产:
乙方愿意以其享有所有权或处分权的资产向甲方提供反担保,反担保资产由本合同项下的《反担保资产清单》(附后)载明,该《反担保资产清单》属本合同的组成部分。
四、反担保的范围:
(一)甲方代为乙方清偿的全部债务(本金、利息、滞纳金和实现贷款人债权的费用等),以及应由乙方支付给甲方的滞纳金。
(二)甲方为实现债权而产生的费用,如:诉讼费、律师费、咨询费、差旅费等。
五、其他特约事项:
(一)当反担保资产价值明显降低时,乙方应按甲方的要求提供与降低部分价值相当的反担保资产,并办理相应的反担保手续。
(二)反担保期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自将反担保资产转移、赠与、转让、出租、出售、抵押或以其它方式处分本合同项下的反担保资产,并不得实施降低反担保资产价值的任何行为。
(三)反担保期间,乙方应合理使用反担保资产,负责反担保资产的维修、保养,并承担相关费用,保证反担保资产的完好无损。甲方有权对反担保资产的状况进行监督检查,乙方应当积极配合。
(四)乙方不得隐瞒反担保资产存在的'任何瑕疵(如:权属争议、被查封、被扣押、已设定抵押权等)。
(五)当甲方代偿后未得到清偿时,甲、乙双方应在甲方代偿后的10日内,协商将反担保资产折价处理;在前述约定的10日内双方协商不成的,乙方将按甲方的授权对反担保资产予以拍卖、变卖处理,乙方应当积极配合。反担保资产折价或拍卖、变卖所得实际价款应当首先清偿甲方(实际价款为拍卖、变卖收入扣除相关费用后的余额),如不足以清偿的,甲方依法就不足部分另行向乙方追偿;反担保资产折价或拍卖、变卖所得实际价款清偿甲方后的余款归乙方所有并在清偿后15日内交付乙方。
(六)乙方有下列情形之一,应及时书面通知甲方:
1、经营机制发生变化,如实行承包、租赁、联营、合并(兼并)、分立或股东发生变化、与外商合资(合作)、破产、歇业、解散等;
2、涉及重大经济纠纷的诉讼;
3、反担保资产的权属发生争议;
4、被停业整顿、被吊销营业执照;
5、因乙方在经营中的违法、违规行为被处罚;
6、单位住所、电话、法定代表人、经营范围、注册资本、公司章程等工商登记事项发生变更。
注:第1项情形应提前七日通知甲方,第2项至第6项情形应在事后三日内通知甲方。
五、违约责任:
甲、乙任何一方违约,应按照主合同贷款金额的__________向对方支付违约金。如果违约方给对方造成了损失且违约金不足以赔偿的,违约方还应当支付赔偿金。
六、本合同在履行中若发生争议或任何一方需要变更本合同某一条款时,双方应协商解决,协商不成,向__________人民法院提起诉讼。
七、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。本合同一式五份,甲、乙双方各执壹份,登记方壹份,抄送贷款人壹份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方
签约地点:
签约日期: 年 月 日
担保保证书2
担保人:
被担保人:xxxx有限公司
被担保人与xxxxxxx有限公司之间买卖合同纠纷一案,被担保人现向贵院申请诉前保全xxxxxxx有限公司名下价值人民币300万元的财产。
如果贵院受理被担保人的该诉前保全申请,依法保全xxxxxxx有限公司本担保书中注明的财产,担保人愿提供作为担保财产,赔偿因该财产保全之错误给被xxxxxxx有限公司造成的.经济损失。
此致
xxxx中级人民法院
担保人:
二oxx年 月 日
担保保证书3
致:xxx公司
根据贵公司与公司(以下简
称“借款人)于20xx年xx月xx日签署的编号为的
《担保协议书》(以下简称“协议”),贵公司为借款人向(以下简称“放款人”)所借金额为元的借款提供担保。
在此,本人应借款人的请求,愿意以担保人的身份向贵公司上述担保提
供反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤消的、连带责任的担保书。本担保人愿作如下保证:
一、担保范围包括:贵公司所担保的借款本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、其它有关费用,以及贵公司实现债权的费用等。
二、本担保人保证对借款人的上述借款本金、利息及有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按它与放款人签署的编号为的合同(以下简称“合同”)规定如期归还借款本金、利息,在贵公司代借款人清偿债务后十个工作日内本人无条件地代为清偿本金、利息、罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权的'费用等欠款,不得有任何异议。
三、只要不增加担保金额,本担保书不因上述协议书和合同的任何修改、补充、删除,而受到影响或失效。
四、本担保人在此确认并保证:
1、本担保人的财务状况足以保证本担保人有能力履行此项担保。
2、本担保人愿以拥有的全部资产(包括全部家庭财产)承担保证责任。
3、本担保人同意向贵公司提供全部资产清单,如贵公司认为有必要,可对清单中所列财产进行评估,评估费用由本担保人承担。
4、本担保人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日起,本担保人非征得贵公司同意,不再自行处分以上财产(包括设定抵押、质押、转让等)。如贵公司认为有必要,可对其中部份财产进行保险、设定抵押、质押,本担保人保证协助办理有关登记手续(如设定抵押、质押,本担保证书具有同等法律效力)。
5、如以上全部资产尚不足以承担贵公司的担保费用,则本担保人对不足部份继续承担清偿责任,直到本保证书第一条所述费用全部还清为止。本反担保保证期间为贵公司代借款人清偿贷款之日起两年。
五、本担保书项下的担保是本担保人的连续性义务和责任,其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响,也不因借款人是否破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程,以及发生任何本质上的变更而有任何改变。
六、本担保书适用于中华人民共和国法律和深圳地方有关法律,若因本担保书引起纠纷,应向深圳市人民法院提起诉讼。
七、本担保书自本担保人签字盖章之日生效,至上述的借款本金、利息、有关费用全部还清之日起失效。
担保人:
地址:
电话:20xx年xx月xx日
盖章及右手食指模:
担保人配偶声明:
作为(担保人)的配偶,本人同意(担保人)以我们夫妻共有财产为上述反担保提供财产保证。
签字:20xx年xx月xx日
担保保证书4
市中小企业担保有限公司:
基于 (债务人)向 (债权人)申请融资,由贵公司提供担保。因此,我(指在本保证书保证人栏签字人)愿意为在 年 月 日至 年 月 日期间内发生的由贵公司提供担保的每笔融资(包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、保函、贷款承诺、国际国内贸易融资)提供连带责任保证的反担保。保证期限为银行融资合同(包括但不限于借款合同、票据贴现协议、承兑协议、担保协议、贷款承诺协议、国际贸易融资协议)签字生效之日起至贵公司代债务人偿还债务之日起两年止。若贵公司因上述担保发生代偿,贵公司可以依法处置我个人及我家庭的全部财产。我为贵公司提供的反担保已经征得我的配偶及家人的'同意。本人同时还郑重承诺和保证:
1、在签署本保证时,本人及配偶间不存有财产协议;在本保证期间,本人及配偶签订的财产协议,不得以此对抗贵公司或实质性减损在本保证书下的权利。即使是诉讼或仲裁等的民事调解协议,本人及配偶有义务向审理机关披露此项限制,以影响审理机关的效力认定。
2、各自以及家庭共同对共有财产的进行处置(包括转让、赠与、抵押、置换、分配等)时,均事先征得贵公司的书面同意。
3、保证人共同向贵公司承担偿还代偿债务及相关损失、违约金等的全额连带保证责任,不受婚姻关系是否存续的影响。无论贵公司对债务人的债权是否拥有其他反担保措施(包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式),贵公司均有权直接要求本人在本保证书的担保范围内承担责任,本人不得以另有其他担保为由减轻担保责任。
附:本保证人及配偶的身份证和结婚证的复印件。
保证人签名: 年 月 日
保证人家庭住址:
家庭电话: 手机:
担保保证书5
致:xxxx担保有限公司
根据贵公司与xxxxxxxx有限公司(下称委托人/借款人)签署的编号为xxxxxxxxxxxxxx号的《委托担保协议书》,贵公司为委托人/借款人向xx银行xx分行(债权人/受益人)所申请的期限为x年 金额为 人民币 (币种)xx万元的贷款(贷款/工程/其他)提供贷款(贷款/履约/其他)担保。 本人xxx应借款人/委托人的请求,愿意以反担保保证人(以下简称反担保人)的身份向贵公司提供无限连带责任保证反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的.、无限连带责任的反担保保证书,并做如下保证:
本反担保保证书所担保的债权种类为:依据委托人/借款人与贵公司签订的《委托担保协议书》中约定,由贵公司为委托人/借款人向债权人/受益人提供的金额为人民币 (币种)xx万元的 贷款(贷款/工程/其他)担保而对委托人/借款人享有的债权。具体的内容以委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同或协议以及贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或保函之约定为准。
担保保证书6
担保书编号:20150811
对应订单编号:
为确保债务人对债权人XXXXXXXX有限公司债务的偿还,担保人愿意以个人全部资产为债务人 XXXXXXXXX有限公司 承担担保责任,具体如下:
第一条年月(债务人)从 (产品) 台,共计金额人民币 元整(大写 元整),此项目已经支付 0 定金,尾款为 元,现特写担保先,客户承诺尾款于 月 日前支付(注:购进日期以首张提单日期为准)
9第二条 债务人承诺在日之前付清全部债务。逾期未还款的,除按照本担保书的约定承担违约责任,债权人还有权采取一切措施收回欠款。
第三条 债务人在第二条的承诺日期届满后未能还清全部债务,债务人将按以下方法向债权人承担违约责任:
(一)逾期按债务总额每日千分之三的标准给付违约金;
(二)逾期超3个月的,债务人除按按规定给付违约金外, 债权人有权取消或减缩债务人的代理区域或者直接取消其代理权。
(三)债务人还款担保逾期未还,债权人将立即停止向债务人发货和担保;
(四)对于上述所有违约金和欠款本金,债权人有权从债务人货款中直接抵扣。
第四条:担保人愿意按照如下内容承担保证责任
㈠ 担保人完全了解本协议中被担保人(即债务人)承担的付款义务和双方的业务往来,真实、自愿的为被担保人(债务人)提供担保;担保人愿意以本人的全部资产,包括但不限于夫妻共同财产、个人银行存款及利息、个人工资、对外债权、股权、股份红利、房产、土地、汽车、设备、商标、专利权、著作权等作为债务人履行清偿的.责任。
㈡ 担保人所担保的主债权为本担保书中债权人享有的债权;
㈢ 担保性质为无限责任及不可撤销的连带责任保证;
㈣ 本担保的范围包括担保书项下的本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、鉴定费、交通费、保险费等)和所有其他应付费用;
㈤ 本担保书项下的保证期间为自担保书确定的被担保人履行还款期限到期之次日起至债务全部还清为止;
㈥ 担保人的保证责任于被担保人(即承诺人)主合同项下的本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用全部偿清之日终止。
㈦ 因本担保书发生的任何争议,一律提交债权人住所地有管辖权的人民法院管辖。
债权人: 担保人:(签字)
法人代表: 指模:
担保保证书7
致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于: (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我本人履行保证责任的方式:当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时,我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任,我本人无条件地立即承担对你方的`赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料,我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的,并承担相应法律责任:
(1) 个人身份证复印件;
(2) 个人基本情况,包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;
(3) 个人财产清单及权属证明文件复印件;
(4) 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人:
日期: 年 月 日
担保保证书8
xxxxxx人民法院:
某某某申请某某某诉前财产保全一案,为防止保全错误给被申请人造成经济损失,我自愿以本人所有的位于房屋一套(房产证号:xxxxxxxxxx)提供担保,并愿意承担担保责任。
附:
1、担保人身份证复印件
2、担保房屋房产证复印件
担保人:
20xx年9月18日
担保保证书9
中国投资担保有限公司:
兹授权下列人员为我方代理人,向贵公司办理政府采购融资贷款担保事宜:
姓 名
年 龄
性 别
工作单位 职 务
电 话
委托单位: (印章)
法定代表人: (签名或盖章)
年 月 日
担保保证书10
致: 公司(下称贵公司)
根据贵公司与 (下称债务人)签署的编号为___ 的《委托担保协议书》的规定,贵公司为债务人向 (下称债权人)所申请的期限为 (年/月)金额为 (币种) 万元的 (贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他)提供担保。
本人 (下称反担保人)应债务人的请求,愿意以反担保人的身份向贵公司提供反担保,现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证书(下称反担保书):
1、本反担保书担保的债权种类为:
依据债务人与贵公司签订的《委托担保协议书》的约定,由贵公司为债务人向债权人提供的金额为 (币种)___ 万元的 (贷款/承兑汇票/信用证/综合授信/保函/其他)项下债务担保而对债务人享有的债权。具体的内容以债务人与债权人签订的合同或协议、贵公司与债权人签订的保证合同或保函以及债务人与贵公司签订的委托担保协议书之约定为准。
2、本反担保书担保的范围包括:
2.1 贵公司为债务人担保的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的.费用以及担保费、逾期担保费、滞纳金、利息、违约金、贵公司实现债权的费用等。
2.2 债权人及贵公司实现债权的费用包括但不限于诉讼或仲裁费、财产或证据保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、调查取证费等。
3、本反担保书的保证方式为连带责任保证;在反担保人按反担保书约定承担责任之情况下,如还有其他保证反担保人的,各反担保人承担连带共同保证责任。
4、本反担保书项下的保证期间为:自本反担保书生效之日起,至贵公司代债务人向债权人偿还担保债务之日后两年止。
5、本反担保人保证对债务人的上述全部债务负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若债务人未能按约履行其与债权人签订的借款合同或相关合同或协议以及其与贵公司签订的委托担保协议中约定的义务,本反担保人保证在收到贵公司通知书后五个工作日内无条件地代为清偿,不得有任何异议。
6、本反担保人特别保证:如贵公司还同时享有由债务人或其他任何第三人提供的物的反担保或连带责任保证反担保,不论贵公司是否向上述物的反担保人或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求,本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任,并承诺放弃一切抗辩权。
本反担保书所担保的债权同时存在债务人提供物的担保的,贵公司有权要求本反担保人先于物的担保承担保证担保责任。
债务人提供了物的担保的,贵公司放弃该担保物权、担保物权顺位或者变更担保物权的,本反担保人同意继续按照本反担保书的约定提供并承担连带责任保证。
担保保证书11
担保人______________________性别__________出生日期__________________
工作单位____________________职业___________________________________
现住址______________________联系电话________________________________
与被担保人关系______________________________________________________
我愿担任违反治安管理行为人(被担保人)_____________________________的担保人,保证履行以下义务:
(一)保证被担保人:
1.在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供;
2.不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的.执行。
(二)发现被担保人伪造证据、串供或者逃跑的,应当及时向公安机关报告。
本人知晓、理解并愿意承担担保人的义务和相应的法律责任。
此致
敬礼
(公安局印)
被担保人(签名):_________
_____年____月____日
担保人(签名):_________
_____年____月____日
担保保证书12
舒兰农村商业银行贷款中心:
作为 号《吉林省农村信用社个人经营借款合同》的担保人做出如下声明与保证:
一、我方、借款人和贷款人在签订合同过程中不存在欺诈、胁迫和重大误解等行为。
二、我方已阅读借款合同和担保合同(条款)的所有条款。应我方要求,贷款人已经对合同的所有条款做出了相应的解释和说明,我方对合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解,并自愿接受和遵守。
三、我方对自己的义务、责任和权利的限制,以及贷款人的权利和责任免除等条款的'含义已知悉和理解,自愿接受,并承担相应法律后果。
四、我方清楚的知悉贷款人的经营范围和授权权限。
五、我方具备担保人的合法资格,我方在本合同项下的担保行为符合法律、行政法规、规章的规定。因我方无权签署本合同而产生的一切责任均由我方承担,包括但不限于全额赔偿贷款人因此遭受的损失。
六、我方确认自己对债务人的资产、债务、经营、信用、信誉等情况、是否具备签订主合同的主体资格和权限以及主合同的所有内容已经充分了解。
七、我方对抵押财产依法享有所有权或处分权,抵押财产并非公益设施、禁止流通与转让的财产,不存在任何权属争议。
八、抵押财产不存在其他共有人,或者虽然存在其他共有人,但该抵押担保行为已经获得其他共有人的书面同意。
九、抵押财产不存在任何未书面告知贷款人的瑕疵或负担,包括但不限于抵押财产为限制流通物、被查封、被扣押、被监管、被出租、被留置、抵押财产存在拖欠购置价款、维修费用、建设工程价款、国家税款、土地使用权出让金、损害赔偿金等情形或者抵押财产已为第三人设定担保。
十、我方提供给贷款人的一切与抵押财产有关的资料和信息均是真实合法、准确完整的。
十一、我方提供本抵押担保不损害任何第三人的合法利益,不违背我方的法定与约定义务。
声明人(签字、按押):
年 月 日
担保保证书13
担保人______________________
性别__________
出生日期__________________
工作单位____________________
职业___________________________________
现住址______________________
联系电话________________________________
与被担保人关系______________________________________________________
我愿担任违反治安管理行为人(被担保人)_____________________________的担保人,保证履行以下义务:
(一)保证被担保人:
1.在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供;
2.不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行。
(二)发现被担保人伪造证据、串供或者逃跑的,应当及时向公安机关报告。
本人知晓、理解并愿意承担担保人的'义务和相应的法律责任。
此致
(公安局印)
被担保人(签名):_________
_____年____月____日
担保人(签名):_________
_____年____月____日
担保保证书14
致长安保证担保有限公司深圳分公司:
鉴于: (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)拟就 工程签订工程施工合同;发包人与承包人约定,为保证承包人履行上述施工合同约定的义务,承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》;你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称银行)申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保,并向你方作出如下保证:
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同,主合同无效,本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为:银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金额的本金人民币 元整(¥ 元)、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我方履行保证责任的方式:当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任或其他赔偿责任的`索赔通知向我方提出索赔时,我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任,我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务,应向你方支付逾期违约金,每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算,并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起,至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的,你方依据本反担保保证书主张权利当然构成对我方任何相关权利(若有)的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过,符合《公司法》和公司章程的规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和有效的,并承担相应法律责任。
保证人(公章):
法定代表人(签章):
签发日期: 年 月 日
担保保证书15
XX银行 分行:
(下称甲方)与 (下称乙方)于 年 月 日就 项目签订了第 号合同(下称"合同")。应甲方要求,XX与甲方于 年 月 日签订了第 号担保契约,并于 年 月 日开立了以乙方为受益人,金额为 元整的第 号保函(下称"担保人")同意出具反担保,特在此不可撤销地和无条件地向XX作出下述保证事项:
1.我们同意上述担保契约和保函的全部条款;我们保证甲方按期履行"合同"和担保契约的全部义务;对甲方在担保契约项下的一切应付款项,包括XX按保函规定向保函受益人支付的任何或全部款项及由此产生的`垫付利息和费用(下称"应付款项"),我们保证承担连带偿付责任或/和连带赔偿责任。
2.如乙方未按契约规定履行支付义务,XX即有权直接向本保证人索偿,而无须先向甲方追偿或/和处理抵押品,本担保人保证在收到XX行第一次书面索付通知后十天内,即无条件按通知要求将上述甲方所欠款项,以担保契约规定的币种主动支付给XX,其中垫付利息额计算至本担保人实际支付日。上述索付通知书作为付款凭据,对本担保人具有法律约束力。
3.如果本担保人未能按前条规定期限履行上述连带保证责任,由此造成对XX行的延付利息及其它经济损失概由本担保人承担;同时,XX行有权从本保证人存款帐户中扣收上述所欠款项及延付利息,本担保人保证不提出任何异议和抗辩。
4.如果甲方未能按期履行合同,而XX以贷款方式间接履行担保责任,我们保证无条件对该贷款按XX规定格式另行出具担保书。
5.如果发生下列任何一种或数种情况时,无论是否事先通知本担保人,本保证书第1、2、3条规定的连带责任丝毫不受影响,本保证书继续有效。
(1)本保证项下所有当事人变更各自名称、地址、合资合同、章程、法定代表人、经营范围、企业性质,或乙方合并、分立、被撤销或破产等;
(2)XX延缓行使担保契约项下的任何权利,或对"应付款项"的偿付给任何宽限;
(3)保函项下权利被转让;
(4)保函有效期应甲、乙双方要求而延展;
(5)担保契约的任何修改和补充。
6.如果保函金额发生更改,本担保书的担保责任不变,按最高不超过原保函金额承担担保责任。
7.在上述"应付款项"全部得到清偿以前,本担保人不能行使由于履行本担保书义务而获得的求偿权。如果甲方向本担保人提供抵押品,非经XX书面同意,本担保人也不应行使抵押项下的权利;如果经XX同意处理抵押品,其所得全部款项保证首先用于向XX行偿付上述"应付款项"。
8.本担保人将按XX行要求定期提供有关的财务报表,并将第5条第(1)款中本担保人的变更情况及时通知XX。
9.本担保书自开之日起生效,直至XX在上述保函项下的担保责任完全解除或担保契约项下应付款全部得到清偿之日终止。
10.本担保书在履行过程中如有争议时,应尽量协商解决,如协商不成,将向XX所在地法院提起诉讼。
本担保书正本一式四份,XX执二份,甲及本担保人各执一份。
担保人名称:(公章)
法定代表人签字:
签发日期:
开户行及帐号:
【担保保证书】相关文章:
担保保证书07-26
融资担保的保证书12-15
反担保证书04-26
担保保证书范文04-07
融资担保保证书07-09
个人反担保保证书01-06
担保保证书15篇12-03
公司贷款担保保证书11-10
融资担保保证书4篇01-21