保证金承诺书

时间：2022-11-07 21:33:18 承诺书我要投稿

保证金承诺书

　　在日常生活和工作中，我们都可能会用到承诺书，承诺书在写作上具有一定的格式要求。大家知道承诺书的格式吗？以下是小编为大家整理的保证金承诺书，仅供参考，欢迎大家阅读。

保证金承诺书

保证金承诺书1

　　甲方：

　　乙方：

　　本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。

　　为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

　　第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

　　第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

　　第三条保证金额

　　乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

　　第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

　　第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的'，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

　　第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

　　第七条争议的解决

　　本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

　　第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金承诺书2

　　清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：

　　一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：

　　1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

　　2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

　　3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；

　　4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；

　　5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

　　二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：

　　1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；

　　2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的`工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；

　　3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

　　三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违

　　反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。

　　承诺人：

　　单位（章）：法定代表人（签字并盖章）：办公电话//信箱：经办人姓名/职务：

　　办公电话/：

　　监督单位：

　　县清欠办（章）

　　二0 年月日

　　注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份

　　建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费

　　（建设单位）预存审批表

　　注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份

保证金承诺书3

　　采矿权申请人名称：

　　开采矿种：铅锌矿

　　采矿方式：地下开采

　　矿区面积：0.2109km2

　　采矿许可证（延续）：

　　为切实保护矿山地质环境，做好矿山地质环境恢复治理工作，作出如下承诺：

　　1、在依法批准的矿区范围内，严格按照批准的矿区资源开发利用方案进行开采活动，并采取有效的措施，保护矿产资源，减轻对矿山地质环境的破坏程度。

　　2、依照广东省矿山地质环境恢复治理保证金管理办法缴存矿山地质环境治理恢复保证金。

　　3、采矿许可证到期后进行延续或变更时，按国土资源厅行政主管部门重新核定的'标准继续缴存保证金。

　　4、若转让采矿权时，已缴保证金一并转让，并由手转让人承担所有治理义务。

　　5、在矿山停办，关闭或闭坑前，按照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》的要求，完成矿山地质环境恢复与治理，并经验收合格。

　　6、如未按规定期限缴存保证金，经国土资源行政主管部门责令限期缴存，逾期仍不缴存的，同意采矿许可证机关终止采矿人的采矿权，注销采矿许可证。收回采矿权后，并不免除采矿权人的矿山在、地质环境治理恢复义务。

　　采矿权申请人（盖章）：

　　法定代表（签名）：

保证金承诺书4

　　在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。

　　投标人名称(承包人)：公章：

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　年月日

保证金承诺书5

　　陕西建工集团第十建筑工程有限公司：

　　为承建工程，我公司（本人）自愿向贵公司交纳保证金元

　　（￥），由贵公司代向建设单位（或招投标代理机构）交纳。此保证金如发生建设单位（或招投标代理机构）扣款或不予退回等风险，由我公司（本人）承担，与贵公司无关。

　　特此承诺！

　　此保证金请转入如下单位：

　　收款单位：

　　账号：

　　开户行：

　　承诺人：

　　年月日

保证金承诺书6

马鞍山市公共资源交易中心：

　　我单位____________(单位名称)于_______年_______月_______日参加______________(工程名称)投标，为第_______中标候选人，现对该评标结果无异议，并保证不投诉，且继续履行第_______中标候选人的相关权利和义务，特申请该项目投标保证金______________万元整(小写：______________万元)退还至我单位基本账户。

　　户名：_______

　　基本账户开户行：______________

　　帐号：_____________________

　　单位名称：______________(公章)

　　_______年_______月_______日

保证金承诺书7

　　（工程所在地）建设局：_________

　　劳动和社会保障局：_________

　　总工会：_________

　　工程项目现已由我公司参与承建，为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺：

　　—、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。

　　二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

　　三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支付方式、标准和结算时间等。

　　四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系电话。

　　五、农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形，承诺可以由（工程所在地）建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金：

　　1、故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的；

　　2、因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它不好的.事件的；

　　3、企业负责人、注册建造师（项目经理）、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。

　　4、将农民工工资支付给个体承包人（“包工头”），未兑现农民工工资的；

　　5、建设行政主管部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。

　　注册建造师（项目经理）（签字）：_________

　　法定代表人签字（签字）：_________

　　施工单位名称（章）：_________

　　_________年_________月_________日

保证金承诺书8

__公司：

　　为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我单位分包承包工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

　　1、我单位将严格按照上级主管部门(项目部)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

　　2、我单位一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中;并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字);

　　3、如因拖欠农民工工资发放，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的`上访、闹访、集访等事件发生，公司可将立即停止对我单位劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作农民工工资保证金。由此造成的一切不良后果和损失由我单位承担。

　　特此承诺!

　　劳务队伍负责人(签字、手印)：

　　劳务公司盖章：

　　日期：

保证金承诺书9

xxx旅游局：

　　根据《旅行社条例》规定， xxx旅行社(经营许可号xxx )须依法缴纳xxx 万元人民币(金额大写：xxx )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付：

　　1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。

　　2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。

　　3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的'裁决，申请人须赔偿旅游者的损失。

　　4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。

　　本担保承诺书有效期自xxx 年 xxx月xxx 日起至 xxx年xxx 月xxx 日止。

承诺人：xxx

　　xx年x月x日

保证金承诺书10

致：岳阳市正信医药招标代理有限公司

　　根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。

　　本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。

　　投标企业名称(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　签署日期：年月日

保证金承诺书11

致投标人公司:

　　我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺:

　　1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的'原则以及《上海市建设工程施工合同》示本、招标件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标件的要求)与贵方签订固定综合单价的"工程施工合同。

　　2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。

　　3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规合格标准的要求。

　　4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和明施工。

　　5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规性件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

　　6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

　　7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。

　　8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。

　　法定代表人或授权委托人(签字):

承诺人(盖章):

　　20xx年2月16日

保证金承诺书12

　　申请人：有限公司请求事项：

　　请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。

　　事实与理由：

　　申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。现贵院已作出（20xx）XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。

　　申请人收取退回案件受理费的`账户如下：开户行：中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX此致

　　XX市XX人民法院

　　申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

保证金承诺书13

　　本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号： )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。

　　1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的.并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。

　　2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；

　　3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；

　　4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。

　　5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

　　6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

　　投标人名称(承包人)：

　　公章：

　　银行账号：(包括开户行地址、电话等)

　　开户行地址：

　　开户行电话：

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　年月日

保证金承诺书14

　　（招标人）：

　　（招标代理单位）：

　　根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》（招标项目编号：号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的的`投标保证金人民币（大写）_____元（小写：_____元）于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：

　　本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。

　　投标单位：（盖章）

　　法定代表人：（签字或盖）

　　_____年_____月_____日