履约承诺书(精选15篇)
在不断进步的社会中,承诺书使用的情况越来越多,相比于口头承诺,承诺书的约束力更强。写起承诺书来就毫无头绪?下面是小编为大家整理的履约承诺书,仅供参考,欢迎大家阅读。
履约承诺书1
兹有新疆讯捷通人力资源服务中心(有限公司)为保证投标项目顺利实施,我方郑重作以下承诺:
1、我方声明在本项目投标活动中无出借(租)企业资质,围标串标,弄虚作假行为,违者承担相应的经济法律责任。
2、我单位依法纳税,近财务状况良好,无处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态等不良记录。
3、我公司自20xx年成立以来没有发生骗取中标、严重违约等不良行为,无诉讼案件。
4、我公司社会信誉优良,无论在金融业,在健康卫生、消防安全、劳务纠纷等方面都具有很好的'口碑及信誉。
5、我方承诺项目负责人、管理员按约定的时间驻场管理,设备耗材准时进场。
6、我方承诺严格履行合同及相关技术规范要求,保证项目服务质量,贯穿安全技能培训,严抓安全管理,使甲方放心,员工安心。
7、我方承诺严格执行廉政建设和反腐败的法规纪律,杜绝发生违法乱纪行为。
8、承诺建立工资支付制度,杜绝恶意欠薪,杜绝上访事件发生,否则愿承担经济法律责任。
9、我公司保证所列全部文件、资料内容真实、有效;承诺事项100%落实执行。
10、提供增值税普通发票或增值税专用发票(可抵扣)。
履约承诺书2
1.我公司的质量目标:工程第一次验收合格率达100%,工程优良率先进水平;每年争创名牌工程,质量管理保持认证水平。
2.我公司的'质量方针:精心管理、质量至上、多创优质、用户满意。这个方针具有清晰逻辑关系和明确方向目标,确定动态过程,概括地说管理是手段,至上是宗旨,优质是效果,满意是目地。
3.本工程达到优良质量标准,并配合主承包方达到施工质量要求。
4.施工前由施工员进行技术交底,以图纸会审后为准,整个施工过程严格按图纸和规范施工。
5.施工中建立岗位责任制,认真执行三级管理制度,特殊工种做到持证上岗,岗前交底,做好记录,加强持证检查环节,实行互检,凡不符合要求的及时返工、纠正。
6.做好各工种协调工作。
7.认真做好测度数据和隐蔽验收记录,办好手续,做到及时、准确,为竣工验收创造条件。
8.质量监督部门,定期检查督促,并缴上质监站进行监督,保证施工质量的顺利进行。
9.对所有材料产品,进行对质保书、合格证、材料分析、技术数据检查、核对。凡不符合要求的一律不得进行安装。
*************公司
******年*****月****日
履约承诺书3
鉴于本人于 年 月 日签订的《个人民间借贷合同》,约定归还欠款本息的日期为 年 月 日,我郑重承诺如下: 一、本人于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。
二、在此期间,若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的.相关情况,出借人可要求本人提前清偿本金及利息。
三、对由于借款人未按期僖付贷款而引起的一切相关损失及经济赔偿责任,承担连带偿还责任。
四、若不按上述期限及时归还欠款,愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失(包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用)。
五、本承诺书一经本人签字即对本人具有法律效力。
承诺还款人(签字及手印):
签署时间: 年 月 日
履约承诺书4
为保护民工的合法权益,不拖欠民工工资,本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的.资格,郑重承诺:
我单位承建的 工程,将保证做到:
1、遵守国家的有关工程建设的法规,自觉维护和规范建筑市场秩序,诚信守法,按照《劳动法》规定雇佣和使用民工,工资将直接发放给民工本人,在获得工程款后,优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠,杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访,及其它突发事件或公共事件,我单位愿意接受业主的处罚,同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位:(公章)
法定代表人或授权代理人(签字):
日 期:年 月 日
履约承诺书5
工程项目名称: 建设面积:
工程项目地址: 工程造价:
建设单位(甲方): 项目经理:
施工单位(乙方): 联系电话:
为加强建筑市场的监督管理,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,保护国家、集体、当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定,特订立本承诺书。
第一条 甲乙双方的承诺
(一)自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。
(二)自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。
(三)自觉维护黄山区建筑市场的正常秩序。
(四)发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的,及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。
第二条 建设单位的承诺
(一)建设工期不足一年的,到位资金不少于工程造价的50%;建设工期超过一年的,到位资金不少于工程造价的`30%。
(二)按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度,足额支付工程款(进度款)。
(三)按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定,在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。
(四)扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%,工程竣工验收一年后与施工单位结清。
第三条 施工单位的承诺
(一)严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。
(二)按照双方合同的约定,按期、按质、按量完成工程建设。
(三)依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定,招用务工人员,并与之签订劳动合同。
(四)建立健全务工人员的工资支付制度,及时发放务工人员工资,且不低于当地最低工资标准,不恶意拖欠务工人员工资。
第四条 本承诺书作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。
第五条 本承诺书一式三份,甲、乙双方,区建设委员会各执一份。
承诺人:
甲方单位:(盖章) 乙方单位:(盖章)
法人代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
监督部门:
黄山区建委:(盖章)
年 月 日
履约承诺书6
致:xxxx有限公司
1、我公司仔细、全面地研究了“xx项目”消防工程招标文件、招标技术文件、招标图纸、规范条款及项目所在地消防验收现状,我单位愿意承担“xx项目”消防工程合同、相关文件所约定的全部安装、调试、检测(同时还包括合同约定的防火门、通风工程等检测配合事项)、验收牵头责任和义务。
如后期我公司存在将合同约定内容甩项、不管、不落实,均视为我公司违约,我公司同意贵公司按违约处理。我方保证在与贵方的合作中无欺瞒行为。
2、我公司承诺:我方确保在合同约定时间内完成招标文件等规定的工作内容,确保按设计文件及相关规范安装、调试和完成消防检测、验收组织工作,负责按时通过消防检测、消防验收,并负责按时取得消防部门的“验收合格意见书”。
如未按约定时间取得消防部门的“验收合格意见书”,又没有提前一个月明确书面告知甲方分包的消防相关单位所需要配合消防检测、消防验收具体完成的事项及其完成要求,或甲方分包的`消防相关单位按我方要求完成,但验收仍为通过,我方同意认定为我方未完全履行合同,我方愿意承担因此造成的违约责任和损失。
如相比合同约定时间延后30个日历天以内(包括30天)取得“消防检测合格报告”、“消防验收意见书”的,我方同意按贵公司合同约定每天处罚10000元。如相比合同约定时间延后30个日历天以上取得“消防检测合格报告”、“消防验收意见书”的,我方除赔偿贵方相应工程延期交房所带来的需要赔偿的业主损失外,另外按合同约定支付给贵方合同总额20%的违约金,并同时同意贵方可以在告知我方情况下,采取委托第三方等必要手段来确保项目通过消防验收,我方同意相应费用从我方合同金额中予以双倍扣除。
3、我公司承诺:按工程管理细则服从总包单位对安全文明、进度等方面的项目
管理,自觉、诚恳地接受监理、业主的意见和指令,材料设备进场和主要工序、安装质量主要控制点(在施工组织设计中明确)分别请业主、监理检查、验收后,方可进行下道工序施工。
4、我公司承诺:我们提供的所有设备、产品全部满足消防的相关规范要求及合同要求,进场时提供设备、产品的相关合格证明。
5、我公司承诺:将严格按照档案管理的有关规定向贵单位移交工程竣工资料。工程竣工后,免费为物业培训系统操作管理人员,为项目具备使用条件提供必要前提;
6、我公司郑重承诺:免费质保期为自项目公告交付业主之日起贰年,并严格按照消防维护承诺相关约定执行。即使免费保修期满,凡属于我公司施工原因造成的质量问题,我公司将负责到底。
投标人(盖公章):
法定代表人(签字):
法定代表人身份证号:
20xx年月日
履约承诺书7
履约承诺书
致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区
我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天,工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:
⑴、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准,并接受建设单位及监理工程师的检查,办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准,质量目标为铁道部优质工程,争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法,按国家和铁道部的行业规定办理。
⑸、竣工按部颁验收标准验收,单位工程一次合格率达到100%并满足本建设项目创优规划要求。
⑹、如质量达不到验收标准,由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10、我方承诺因我方原因造成的安全事故,我方承担全部经济责任和法律责任,并妥善处理好善后工作;决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11、在合同执行期间,保证在甲方的统一领导下开展各项工作,在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中,从大局出发,积极维护工区的信誉。
⑴、我方编制成工班,纳入甲方统一管理;按甲方要求人员统一着装,机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训,考试合格取得证书后持证上岗。
⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同,并登记造册,按月编制工资表,上报甲方审核;并保证在甲方的监督下,按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资;若发生拖欠劳务费事件,我方承诺甲方有权终止劳务合同,并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负,保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方,凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任,均由我方承担。
12、我方同意所有主材材料及特殊材料(包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管)由甲方统一组织招标采购,自购材料的供应商需甲方的认可,必要时甲方有权指定供应商。
13、在施工过程中,我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消
耗量,如超过,我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的.价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施;职业健康安全保障措施;劳动力组织计划;文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量,有权将更换施工劳务作业队,我们保证按时撤离施工现场,我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还,而无需支付任何费用。
16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解,并承诺不因此影响工程进度、质量。
17、我方承诺合同一旦签订,综合单价不再调整,若发生亏损,由我方自行承担,且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件;因第三方原因造成的误工损失,我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复,则不需补偿;施工中的发生的变更费用增加,我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复变更费用,则不需补偿。
18、我方保证在施工过程中,我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生,否则,甲方有权立即终止合同,甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉,同时我方承担所有经济和法律责任,并保证在24小时内撤场。
19、合同履行期间,我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突,甲方将拒绝与我方的一切工作接触,并没收其交的履约担保金,情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。
20、此承诺书,作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。
承诺人:
二〇xx年 月 日
履约承诺书8
承诺书
致:xx我公司承担施工的xx工程项目,在我方完全熟悉并领会施工图的设计内容和施工工艺且有能力能保质、保量、保安全、按进度完成施工任务的情况下与永嘉县南城街道前一村民委员会签订了建设工程施工合同。为切实遵守合同约定并防范和杜绝施工中的各种纠纷,我方特作如下承诺:
1、我方接受建设工程施工合同的条文条例,严格遵守和执行建设工程施工合同约定中我方的责、权、利,保质、保量、保安全、按进度完成承包范围内的施工任务。
2、成立施工管理机构和制定施工管理制度,配备专业施工管理人员(如项目负责人、施工员和技术负责人等)和专职安全员。建立质量、安全、进度目标责任制,对施工项目的质量、安全负责。
3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不偷工减料,不弄虚作假;按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不使用。
4、施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书,辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定(如起重机械的`安装和拆除的专项施工方案)。并严格执行安全操作规程。
5、所用施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训,特殊工种的作业人员有相应的技术资质证书。
6、自觉接受项目部、监理、业主、监督单位(人)及社会各界对施工的监督。无条件接受和执行项目部的施工指令和安排。
7、建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和资料。
8、施工期间发生任何质量和安全责任事故,我方承担一切责任。
9、履行质量保修义务。
如我方未遵守建设工程施工合同的约定和本承诺书、未按项目部的要求和施工进度计划保质、保量、保安全完成施工任务或无故停工一天及在施工过程中和项目部出现任何纠纷都将视我方违约。我方承诺无条件接受《合同》内我方的一切违约责任及因此所带来的一切损失和项目部对我方的法律追究,同时我方自动放弃《合同》及本承诺书的一切解释及申述权利。在签订本承诺书后我方应负的法律责任立即生效
承诺单位(公章):
承诺单位法人或代表(签字):
身份证号码:
承诺地点:
承诺时间:年月日
履约承诺书9
履约承诺书
阜阳市建设委员会:
如果我方在贵中心组织的投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按要求向贵中心专户缴纳中标保证金。
同时按《中标通知书》的要求,履行签订合同前的一切责任和义务。 特此承诺!
投 标 人(公章):扬州润光照明电器有限公司
授权人/代理人(签字或盖章):
承诺日期:20xx年5月18日
履约承诺书
章丘市政府采购中心:
如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备(编号ZQDL-20xx-008)投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按《中标通知书》的`要求,履行签订合同前的一切责任和义务。
如我方违约,愿凭贵处开出的违约通知,按违约涉及金额的30%作为违约补偿金,于5天内另支付予贵处;我方愿服从违约事实的处理意见,保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。
特此承诺!
投 标 人((公章):扬州市星慧照明有限公司
授权人/代理人(签字或盖章):
电 话:0514-4213999
传 真:0514-4216999
承诺日期:二○○六年四月二十日
履约承诺书10
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为推行项目法制施工,强化项目管理,增强企业集团优势。经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将设立 项目部 ,合作方必须做出以下承诺:
1、在合同价款中,乙方确认已综合考虑了下列因素和费用,并已计入合同总价中:
(1) 乙方确认在合同总价中包含了工程中所有的临时占地(临时便道、预制厂、生活区等),并且费用总额包干;临时占地协调、租用、还耕、绿化等均由乙方负责;
(2) 承包人装备险和职工人身意外伤害险由乙方自行投保,保险费自行承担并支付,已包含在合同总价中;
(3) 本合同工程实施过程中乙方需缴纳的税费(除项目部供应材料税及业主代扣税外)均已计入合同总价中;
(4) 由于本项目工期紧,乙方为保证工程质量采取的冬季、雨季、夜间条件下继续施工的各项质量保证措施而发生的费用已包含在合同总价中;
(5) 取、弃土场由甲方协调确定并承担费用,乙方签订合同时已充分考虑运距及其他因素,有关费用已包含在合同总价中;
(6) 施工中的施工便道、临时用水、临时用电(除甲方必须的施工电力设施安装外)费用已计入合同总价中;
(7)主线跨河、跨路的有关费用已计入合同总价中;
(8) 在本合同执行期间,因劳务、材料(除项目部供应材料外)、设备等价格上涨而对工程成本产生的影响,乙方已充分考虑并计入合同总价中;
(9) 工程中的建筑工程一切险、第三方责任险由甲方投保,乙方完全接受。
2、乙方进场施工前须向甲方缴纳所承包工程造价1%的履约保证金。该保证金在乙方按甲方要求进驻必须的人员、机械、设备进场施工两个月后分三次退还,且不经甲方同意不得擅自撤离人员、机械设备,如有上述情况甲方有权扣除乙方所缴纳的履约保证金。
3、乙方进场后,由双方代表成立工程量核查小组,依据批准的施工图设计文件,结合工程实际情况,对本工段工程量清单中所有工程量进行一次认真细致的核查,工程量清单核查修正后由双方代表共同签字确认,以修正后的工程量清单替换原工程量清单,乙方表示完全同意。
为保障双方的.共同利益,甲方认为乙方合同价中不合理报价较多,甲方决定依据双方合同价的工程量清单在保障乙方对应工程量合同总价不变的基础上对工程量合同单价进行调整,以调整后的工程量清单替换原工程量清单,乙方表示完全同意。
4、新增变更工程项目有清单单价的,按合同签订单价执行;没有清单单价的,甲方收取该项目总价12%的管理费。新增变更工程项目经甲方、监理、业主验收合格,变更资料按业主要求完整上报,且批复计量后予以结算。
5、乙方承揽工程施工撤场前应结清当地材料款、机械费、农民工工资等债务,否则经核实后,甲方有权从工程款中双倍扣除未结清部分用于支付。
6、双方签订的合同清单内有业主统一安排施工工程项目的,必须服从甲方安排从原合同中剔除该项目(如伸缩缝、防水层等)。
7、乙方应当执行甲方制定的有关工程管理办法(如质量管理办法、安全管理办法、工程验收办法、劳动竞赛方案等)。
8、本承诺书与目标责任书具有同等法律效力,经双方签署立即生效。
9、本承诺书一式三份。甲方二份,乙方一份。
甲方:(盖章)乙方:
代表: 代表:
日期: 年 月 日
履约承诺书11
1、我公司在此承诺,公司现有的资金能够满足招标工程项目所需的流动的资金。
2、我公司拟用于本招标工程的机械设备能满足招标工程项目的需要。
3、我公司在此承诺,会认真服从贵司相关人员的指挥。
4、我公司近一年内没有下列严重赴约行为:
(1)同一项目因投标承诺的项目管理人员不到位或施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门任何通报的;
(2)除不可抗力外,因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合
同或不能履行合同;
(3)因申请人不履行投标承诺引起的`合同中止、纠纷、争议促裁和诉讼记录的;
(4)因申请人原因造成工程质理达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的;
(5)因拖欠建筑职工工资款被有关部门通报。
以上承诺情况属实,如有虚假,服从业主处理。
投标单位:xxx
法定负责人或委托人:xxx
日期:20xx年4月22日
履约承诺书12
开封市园林处〈招标人(业主)〉:
我单位自愿参加开封市古城墙东段北部绿化景观工程的投标,保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标、围标、买标、卖标。
若有幸中标,在工程施工过程中,我单位一定科学计划、精心组织,确保工期、质量、安全,保证按投标书承诺的本合同工程任职的.主要人员(包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员)按时全部到位,未经业主同意不随意撤离;保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施;保证不违法转包、不非法分包所中标工程,随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺,甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚,无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投
标
人:河南莱泰园林发展有限公司(盖章)
法定代表人:
(签字并盖章)
日期:20xx年4月18日
履约承诺书13
在(招标编号: )招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人):
公章:
法定代表人或授权代表(签字):
年 月 日
履约承诺书14
我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保
函格式及要求出具履约保函
投标代表签字:
投标单位盖章:
履约保证函格式
开立日期:
保证函号:
保证函金额:
受益人:
兹开立本保证函作为(下称卖方)与_________________(下称买方)为
(下称工程)提供 (下称货物)于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币元:
a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,
包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。
b) 本保证金下的.任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、
关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(20xx年1月31日)
内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。(开立行名称) (开立行代表签字)
履约承诺书15
投标人诚信承诺书
致招标人:XXXXXXXX
我单位在参加组织的XXXXXXXXXX工程项目的招投标活动中,郑重承诺如下:
1、 我方申报的`所有资料都是真实、准确、完整的;
2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形,项目经理或建造师,无其他中标(尚未开工)或在建工程;
3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;
4、 若我方中标,将严格按照规定及时与建设单位签订合同;
5、 若我方中标,将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、建造师等内容组织实施;
若我方违反上述承诺,隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施,被贵方发现或被他人举报查实,无条件接受萧山区招投标管理办公室作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失,任何法律和经济责任完全由我方负责。
投标人(公章):
投标人的法定代表人(印章):
年 月 日
【履约承诺书】相关文章:
履约承诺书12-29
履约承诺书02-02
履约情况承诺书01-22
2017履约承诺书10-24
履约情况承诺书12-10
履约承诺书通用10-18
履约承诺书模板07-23
履约承诺书15篇02-23
履约承诺书(15篇)11-15
履约承诺书四篇11-16