二级建造师《施工管理》考前冲刺题
为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于二级建造师《施工管理》考前冲刺题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!
二级建造师《施工管理》考前冲刺题1
一、单项选择题
1.施工安全生产管理制度体系的建立应贯彻( )的方针。
A.持续改进，系统管理
B.安全第一，预防为主
C.以人为本，系统管理
D.以人为本，预防为主
[答案]B
[解析]施工安全生产管理制度体系的建立应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度，确保工程施工劳动者的人身和财产安全。
2.某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是( )。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差，采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
[答案]C
[解析]运用动态控制原理控制施工成本的步骤如下：①施工成本目标的逐层分解;②在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制;③调整施工成本目标。
3.某打桩工程施工至第二个月底，出现了工程的费用偏差小于0，进度偏差大于0的情况。则至第二个月底中该打桩工程的已完成工程实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为( )。
A.BCWP>ACWP>BCWS
B.BCWS>BCWP>ACWP
C.ACWP>BCWP>BCWS
D.BCWS，S>ACWP>BCWP
[答案]C
[解析]赢得值法中，费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP);进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BC-WS)。若CVBCWP;SV>0，则BCWP>BCWS。
4.下列选项中，一般而言属于工程项目控制性施工进度计划的是( )。
A.单位工程施工进度计划
B.施工企业年度生产计划
C.工程项目施工总进度规划
D.工程项目月度施工计划
[答案]C
[解析]一般而言，控制性施工进度计划更宏观一些，反映项目总体内容和关键性的活动，而指导性施工进度计划和实施性施工进度计划是控制施工进度计划的细化和分解，内容相对来说比较具体。A、B、D三项属于实施性施工进度计划的范畴。
5.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_2013—0201)，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应在接到第二次更换通知的( )天内进行更换。
A.7
B.14
C.15
D.28.
[答案]D
[解析]根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)3.2.4条款，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应在接到更换通知后的14天内向发包人提出书面的改进报告，发包人收到报告后仍要求更换的，承包人应在第二次更换通知的28天内进行更换。
6.在施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是( )。
A.会计核算
B.成本核算
C.统计核算
D.业务核算
[答案]D
[解析]业务核算的范围比会计、统计核算要广，会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算，不但可以对已经发生的，而且还可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，看是否可以做，是否有经济效果。
7.关于施工成本及其管理，下列说法正确的是( )。
A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出
B.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径
C.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本
D.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案
[答案]C
[解析]A选项中，施工成本是指建设项目的施工过程中发生的全部费用的总和;B选项中，施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径;D选项中，施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案。
9.施工成本核算中的“三同步”是指( )。
A.计划成本、目标成本和实际成本同步
B.形象进度、产值统计、实际成本归集同步
C.成本核算资料与目标成本、预算成本同步
D.形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值
[答案]B
[解析]形象进度、产值统计、实际成本归集三同步，即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值，故A、D选项不正确;施工成本分析主要利用施工项目的成本核算资料(成本信息)，与目标成本、预算成本以及类似的施工项目的实际成本进行比较，故C选项不属于施工成本核算的内容。
10.建设工程质量监督档案应( )。
A.按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档
B.按照单项工程建立，经监督机构负责人签字后归档
C.按照单项工程建立，经建设单位负责人签字后归档
D.按照单位工程建立，经建设单位负责人签字后归档
[答案]A
[解析]据工程质量监督的相关规定，工程质量监督档案应按照单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档，按照规定年限保存。选项B、C所提到的工程质量监督档案按单项工程建立的说法不正确。选项D工程质量监督档案经建设单位负责人签字后归档的说法不正确，应为监督机构负责人签字。
11.施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应( )。
A.根据施工方便就近排放
B.直接排入市政排水管网或河流
C.直接排出场外
D.经现场沉淀池后排人市政排水管网
[答案]D
[解析]施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。
12.在工程验收过程中，经具有资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不能够达到设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求，则此种情况下正确的做法是( )。
A.可予以验收
B.不能通过验收
C.由建设单位决定是否通过验收
D.需要返工
[答案]A
[解析]按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2001中关于当工程质量不符合要求时处理的规定，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认为能满足结构安全和使用功能的检验批，可以予以验收。因而，正确选项为A。
13.根据《标准施工招标文件》，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后( )天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书;发包人签发竣工结算支付证书后的( )天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7，14
B.14,14
C.28，28.
D.56，28.
[答案]A
[解析]发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
15.根据《质量管理体系》GB/T 19000--2008，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。
A.质量体系文件
B.质量手册
C.程序文件
D.质量计划
[答案]A
[解析]《质量管理体系》GB/T 19000--2008标准明确要求，企业应有完整和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理和质量保证的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施质量体系审核、质量体系认证、进行质量改进的重要依据。
16.根据《标准施工招标文件》规定，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应该交由( )审核。
A.业主
B.监理人
C.项目经理
D.承包人
[答案]B
[解析]在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师(监理人)，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。
17.关于施工生产安全事故的处理，下列说法正确的是( )。
A.施工单位负责人接到报告后应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门
B.较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门
C.建设主管部门按照上述规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过1小时
D.事故发生之日起15日内伤亡人数发生变化的应当及时补报
[答案]B
[解析]施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告;较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门;一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门;建设主管部门按照上述规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过2小时;事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
18.关于横道图进度计划特点，下列说法正确的是( )。
A.工序(32作)之间的逻辑关系表达清楚
B.适用于手工编制进度计划
C.可以适应大的进度计划系统
D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差
[答案]B
[解析]横道图进度计划有如下一些特点：①工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不宜表达清楚;②适用于手工编制计划;③没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的.关键工作、关键路线与时差;④计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;⑤难以适应大的进度计划系统。
19.根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，从事特种作业人员，须经培训并取得特种作业操作资格证书。特种作业操作资格证书，每( )年复审一次;连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，复审时间可延长至每( )年一次。
A.2，4
B.3，4
C.2，6
D.3，6
[答案]A
[解析]个是操作证，3,6年，书p193页;一个是操作资格证，2,4年，书上p195页，本题问的是操作资格证，所以正确答案为A
20.作为施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是( )。
A.施工成本预测
B.施工成本分析
C.施工成本计划
D.施工成本核算
[答案]C
[解析]施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。
21.根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，施工项目经理部对生产安全事故应采取的处理程序是( )。
A.报告安全事故，安全事故现场处理，安全事故调查，编写报告并上报
B.报告安全事故，安全事故分析记录，安全事故登记，编写报告并上报
C.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故调查，编写报告并上报
D.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故分析记录
[答案]D
[解析]根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，施工项目经理部首先立即向施工单位负责人报告安全事故，然后根据安全事故应急预案，及时采取有效措施抢救伤员，并做好安全事故的处理、安全事故登记、安全事故分析记录等。
22.根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计单位
[答案]A
[解析]根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定覆盖工程隐蔽部位后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的。由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
23.某市拟新建一办公大楼，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是( )。
A.进行进度计划系统结构分析
B.进行项目结构分析
C.编制各级进度计划
D.确定工作编码
[答案]B
[解析]建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：①调查研究和收集资料;②进行项目结构分析;③进行进度计划系统的结构分析;④确定项目的工作编码;⑤编制各层(各级)进度计划;⑥协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑦若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;⑧若经过多次调整，进度目标无法实现.则报告项目决策者。
24.对于不同的承包合同计价形式，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同( )进行招标。
A.只能在方案设计阶段
B.只能在初步设计阶段
C.只能在施工图设计阶段
D.可以在设计的各个阶段
[答案]D
25.由于业主原因引起承包商索赔施工机械闲置费时，当机械设备是从外部租赁的，索赔费用标准一般按照设备的( )计算。
A.台班费
B.台班费与进出场费用
C.机械折旧费
D.租赁费
[答案]D
[解析]由于非承包商原因引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
26.工程建设项目中合同周期较长，经常要受到物价浮动等多种因素的影响，发生合同工程工期延误的，应对合同履行期的价格进行调整。因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用( )。
A.计划进度日期的价格
B.实际进度日期的价格
C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者
D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者
[答案]C
[解析]发生合同工程工期延误的：因发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者;因承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
27.在某工程网络计划中，已知工作M自由时差为3天，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了7天，则此时工作M的实际进度( )。
A.将使总工期延长2天，使紧后工作最迟开始时间推迟4天
B.将使总工期延长2天，使紧后工作最早开始时间推迟4天
C.将使总工期延长5天，使紧后工作最早开始时间推迟3天
D.将使总工期延长7天，使紧后工作最迟开始时间推迟3天
[答案]B
[解析]M工作持续时间延长了7天，而M工作总时差为5天，故影响工期2天，M工作自由时差为3天，故使紧后工作最早开始时间推迟4天。
28.编制分部分项工程量清单与计价表的核心是( )。
A.确定清单项目特征
B.确定清单项目施工方案
C.确定清单项目工程量
D.确定清单项目综合单价
[答案]D
[解析]编制分部分项工程量清单与计价表的核心是确定清单项目综合单价。
29.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由( )。
A.工程承包人办理并支付保险费用
B.劳务分包人办理并支付保险费用
C.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用
D.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用
[答案]A
[解析]根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-0214规定，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
30.建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目( )负责。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.设计单位
[答案]A
[解析]在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审核，审查合格签发有关质量监督文件。建设单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证。
31.竣工图是真实、准确、完整反映和记录各种地下和地上建筑物、构筑物等详细情况的技术文件，竣工图应由承包人根据( )提交。
A.设计单位的要求
B.施工合同约定
C.监理单位的要求
D.竣工验收的要求
[答案]B
[解析]竣工图是工程竣工验收后真实反映建设工程项目施工结束的图样。竣工图的编制整理、审核盖章、交接验收应按国家对竣if_图的要求办理。承包人应根据合同约定，提交合格的竣工图。
32.应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若施工成本规划作为实际值，则可作为计划值的是( )。
A.工程合同价
B.工程款支付
C.实际施工成本
D.工程结算价
[答案]A
[解析]施工成本的计划值和实际值也是相对的。如把施工成本规划作为实际值，时间上发生在其前面的值才能视为计划值，时间上发生在其后面的值才能视为实际值。上述四个选项中，只有工程合同价发生在施工成本规划的前面，故可以作为计划值。
33.关于工程建设监理规划，下列说法正确的是( )。
A.工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到施工合同后开始编制
B.工程建设监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师进行编制
C.工程建设监理规划应由总监理工程师签字后由建设单位项目负责人审批
D.工程建设监理规划在召开第一次工地会议后报送建设单位
[答案]B
[解析]工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位;总监理工程师组织专业监理工程师参加编制，总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。
34.某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为( )万元。
A.24.25
B.29.1
C.53.35
D.55
[答案]C
[解析]第一个月应付款金额：25×(1-3%)=24.25万元<25万元，不签发付款凭证;第二个月应付款金额：30×(1-3%)=29.1万元，24.25+29.1=53.35>25万元，签发付款凭证。
35.下列施工成本控制措施中，属于经济措施的是( )。
A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
B.对不同的技术方案进行技术经济分析
C.密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会
D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
[答案]D
[解析]A属于技术措施;B属于组织措施;C属于合同措施;D对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策.属于经济措施。
36.项目管理目标责任书应在项目实施之前，由( )或其授权人与项目经理协商制定。
A.企业董事长
B.企业法定代表人
C.企业总经理
D.分管生产经营的副总经理
[答案]B
[解析]项目管理目标责任书应在项目实施前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。
37.施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是( )。
A.对分包人的质量控制主要由发包人进行
B.各分包合同交叉界面的定义由发包人负责
C.对分包人来说，符合质量控制上的“他人控制”原则，对质量控制有利
D.施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利
[答案]C
[解析]施工总承包管理模式在质量控制方面：①对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行;②对分包单位来说，也有来自其他分包单位的横向控制，符合质量控制上的“他人控制”原则.对质量控制有利;③各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，减轻了业主方的工作量。
38.已知在双代号网络计划中，某工作有2项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为11天和13天。如果该工作的持续时间为3天，则该工作最迟开始时间为( )。
A.8天
B.10天
C.11天
D.13天
[答案]A
[解析]2项紧后工作的最迟开始时间分别为11天和13天，则本工作的最迟结束时间为11天，该工作的持续时间为3天，则该工作最迟开始时间为8天。
39.关于建设工程施工定额，下列说法正确的是( )。
A.施工定额是社会性的定额
B.施工定额由人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额所组成
C.施工定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额
D.施工定额水平反映建筑行业生产与组织的技术水平的管理水平
[答案]B
[解析]施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平。施工定额也是编制预算定额的基础。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。
40.某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作C的总时差和自由时差分别为( )。
A.1和1
B.3和2
C.3和1
D.4和2
[答案]A
[解析]C工作的总时差=17-16=1;C工作的自由时差=7-6=1。
41.关于分部(子分部)工程质量验收合格应符合的规定，下列说法不正确的是( )。
A.所含分项工程的质量均验收合格
B.质量控制资料完整
C.工程施工符合设计文件的要求
D.观感质量验收符合要求
[答案]C
[解析]分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定：①分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格;②质量控制资料应完整;③地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的验收和抽样检测结果符合有关规定;④观感质量验收应符合要求。C项，工程施工符合设计文件的要求为施工项目竣工验收的要求。
42.采用单价合同指标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价，则这体现了单价合同( )的特点。
A.工程量优先
B.总价优先
C.单价优先
D.风险均摊
[答案]C
[解析]单价合同的特点是单价优先。
43.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为( )万元。
A.119.75
B.128.75
C.114.25
D.127.25
[答案]C
[解析]根据建筑安装工程费用的价格调值函数，
P=100×[0.3+0.15×(1+20%)+0.25×(1+15%)+0.3×(1+25%)]
可得P=114.25万元。
44.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人提交竣工付款申请单和最终结清申请单的时间条件分别是( )。
A.工程接收证书颁发后、缺陷责任期终止证书签发后
B.工程接收证书颁发后、履约证书签发后
C.工程竣工证书颁发后、履约证书签发后
D.工程竣工证书颁发后、缺陷责任期终止证书签发后
[答案]A
[解析]工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
45.关于工程量清单计价下投标价的编制原则，下列说法错误的是( )。
A.投标报价由投标人根据《建设工程工程量清单计价规范》强制性规定自主确定
B.投标报价不得低于社会平均工程成本
C.投标人必须按招标工程量清单填报价格，
D.投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础
[答案]B
[解析]工程量清单计价下编制投标报价的原则如下：①投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》的强制性规定;②投标报价不得低于工程成本;③投标人必须按招标工程量清单填报价格，即项目编码、名称特征、计量单位、工程量必须与招标工程量一致;④投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标;⑤投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础;⑥应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件;⑦报价计算方法要科学严谨，简明适用。
46.编制施工机械合班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间、不可避免的中断时间以及( )。
A.施工本身造成的停工时间
B.非施工本身造成的停工时间
C.低负荷下的工作时间
D.不可避免的无负荷工作时间
[答案]D
[解析]施工机械时间定额，包括有效工作时间、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。
47.在下列定额中，可反映施工企业生产与组织的技术和管理水平的是( )。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
[答案]A
[解析]施工定额和施工生产结合紧密，施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平。施工定额也是编制预算定额的基础。
49.职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环顺序是( )。
A.策划—职业健康安全方针—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审
B.职业健康安全方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审
C.策划—职业健康安全方针—管理评审—实施与运行—检查和纠正措施
D.职业健康安全方针—策划—实施与运行—管理评审—检查和纠正措施
[答案]B
[解析]根据《职业健康安全管理体系标准》，标准采用PDCA循环管理模式，即标准由“职业健康安全方针→策划→实施与运行→检查和纠正措施→管理评审”五大要素构成。
50.按照《建筑安装工程费用项目组成》(44号文)的费用构成要素划分，建筑安装工程费用构成是( )。
A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金
C.人工费十材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金
D.人工费+材料费+施工机具使用费十企业管理费+规费+利润+税金
[答案]D
[解析]建筑安装工程费用项目按造价形成划分包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金;建筑安装工程费按照费用构成要素划分包括人工费、材料(包含工程设备)费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。
51.在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。
A.最早完成时间的最小值
B.最早完成时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值
[答案]B
[解析]在双代号网络计划中的最早开始时间是指在各紧前工作全部完成后，工作有可能开始的最早时间，即为其所有紧前工作最早完成时间的最大值。
52.关于项目结构图、组织结构图、合同结构图和工作流程图的区别，下列说法正确的是( )。
A.项目结构图反映组成该项目的所有工作任务
B.组织结构图反映一个组织系统中各工作单位、各组成部门之间组织关系
C.合同结构图反映一个建设项目各参与部门之间的合同关系
D.工作流程图反映一个组织系统中各项工作任务之间的逻辑关系
[答案]A
[解析]项目结构图反映组成该项目的所有工作任务;组织结构图反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系;合同结构图反映一个建设项目参与单位之间的合同关系;工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。
53.下列选项中，属于竣工验收阶段建设监理工作主要任务的是( )。
A.及时整理竣工文件和验收资料
B.提交工程竣工验收申请，编写工程质量评估报告
C.组织工程竣工验收.并签署竣工验收意见
D.编制、整理工程监理归档文件并提交给业主
[答案]D
[解析]竣工验收阶段建设监理工作的主要任务：①督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见;②审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告;③组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见;④编制、整理工程监理归档文件并提交给业主。
54.施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的( )。
A.目测法
B.实测法
C.现场试验法
D.无损检测法
[答案]B
[解析]现场质量检查的方法主要有目测法、实测法和试验法。目测法是凭借感官进行检查，也称观感质量检验;实测法就是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求;试验法是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法。
55.某房地产开发商开发某楼盘，该楼盘由三栋住宅楼和一个会所组成，分两期开发，第一期为A、B两栋住宅楼，第二期为C住宅楼和会所，则项目一期工程施工图设计进度计划属于( )编制进度计划。
A.业主方
B.建设方
C.施工方
D.设计方
[答案]D
[解析]施工图设计进度计划应由设计方编制，业主方认可，这是设计方履行合同的义务。由于一期工程包括A、B两栋住宅，项目不太复杂，设计周期不会太长，设计进度计划是实施性的。
56.承包单位对施工合同实施偏差进行分析，其内容包括：产生合同偏差的原因，合同实施偏差的责任及( )。
A.不同项目合同偏差的对比
B.合同实施趋势分析
C.偏差的跟踪情况
D.业主对合同偏差的态度
[答案]B
[解析]通过合同跟踪，可能会发现合同实施中存在着偏差，即工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标，应该及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。合同实施偏差分析的内容包括：①产生偏差的原因分析;②合同实施偏差的责任分析;③合同实施趋势分析。
57.在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由( )负责。
A.监理工程师
B.施工总承包单位
C.业主
D.施工总承包管理单位
[答案]C
[解析]施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。
59.某学校修建了6栋学生住宅楼，建成使用后产生了严重的地基不均匀沉降。经初步调查，事故可能与住宅楼地下存在古河道，工程地质勘察单位对该古河道淤泥质土承载力判断失误有关，则该质量事故的处理过程不包括( )。
A.事故原因的详细调查分析
B.制定事故处理方案
C.事故处理的鉴定验收
D.事故损失的评估
[答案]D
[解析]施工质量事故处理的一般程序为：①事故调查;②事故的原因分析;③制定事故处理方案;④事故处理;⑤事故处理的鉴定验收。事故损失的评估不属于事故处理过程的一部分。
60.某工程双代号网络计划图如图所示(时间单位：天)，则该计划的关键线路是( )。
A.1—2—3—4—5—6
B.1—2—3—4—6
C.1—3—4—6
D.1—3—5—6
[答案]C
[解析]关键线路是指自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。本题中，①—③—④—⑥为持续时间最长的线路，即为关键线路。
61.某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土石方工程量为5000m3，混凝土工程量为2500m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元/m3，混凝土工程综合单价为450元/m3;工程预付款额度为合同价的15%，则该工程预付款额度为( )万元。
A.17.10
B.17.55
C.20.25
D.22.875
[答案]D
[解析]合同总额P=5000×80+2500×450=152.5万元;工程预付款额度=152.5×15%=22.875万元。
62.反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间指令关系的组织工具是( )。
A.组织结构模式
B.指令结构图
C.合同结构图
D.项目结构图
[答案]A
[解析]组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门或各管理人员)之间的指令关系。
63.工程施工质量事故的处理包括：①事故调查;②事故原因分析;③事故处理;④事故处理的鉴定验收;⑤制定事故处理方案。其正确的程序为( )。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.②①⑤③④
D.①②⑤③④
[答案]D
[解析]施工质量事故的处理程序包括：①事故调查;②事故的原因分析;③制订事故处理的方案;④事故处理;⑤事故处理的鉴定验收;⑥提交处理报告。
64.建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功能的重要分部分项工程应进行( )。
A.外观检查
B.见证取样检测
C.剥露检验
D.抽样检测
[答案]D
[解析]根据建设施工项目竣工质量验收应按下列要求进行：涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测;对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。故选D。
65.对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的( )。
A.不确定因素
B.错误决策
C.不合理指令
D.不可抗力
[答案]A
[解析]风险指的是损失的不确定性，对于建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。
66.已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数为0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约( )m3。
A.47
B.51
C.56
D.70
[答案]D
[解析]
67.索赔文件中，承包商索赔权能否成立的关键部分是( )。
A.总述部分
B.论证部分
C.索赔款项计算部分
D.证据部分
[答案]B
[解析]论证部分是索赔报告的关键部分，其目的是说明自己有索赔权，是索赔能否成立的关键。
68.建设工程生成安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的计划属于( )。
A.综合应急预案
B.现场处置方案
C.专项应急预案
D.现场应急预案
[答案]C
[解析]专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。
69.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是( )。
A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元
B.12人死亡，直接经济损失960万元
C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元
D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元
[答案]B
[解析]A项是较大事故，B项重大事故。c、D项是特别重大事故。
70.根据《安全生产许可证条例》。安全生产许可证的有效期为( )年。
A.3
B.4
C.5
D.6
[答案]A
[解析]施工企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。严禁未取得安全生产许可证建筑施工企业从事建筑施工活动。安全生产许可证的有效期为3年。
二、多项选择题
71.施工成本计划的编制方式有( )。
A.按施工成本组成编写
B.按项目组成编写
C.按工程进度编写
D.按工程量清单编写
E.按合同结构编写
[答案]ABC
[解析]施工成本计划的编制方式有：①按施工成本组成编制施工成本计划;②按项目组成编制施工成本计划;③按工程进度编制施工成本计划。
72.施工合同索赔的依据主要有( )。
A.合同文件
B.法律、法规
C.工程建设惯例
D.气象报告和资料
E.工程有关照片和录像
[答案]ABC
[解析]选项D和E的内容都对索赔起到重要的作用，但是气象报告和资料、工程有关照片和录像都只是索赔的证据，而不是索赔的依据。读者要注意把索赔的依据和证据区别开。
73.发生质量事故应对质量事故进行分析，按规定程序报告并做好事故处理鉴定记录，建立质量事故档案，则工程质量事故处理记录的主要内容有( )。
A.质量事故报告
B.实施记录
C.处理方案
D.工程质量保修书
E.验收记录
[答案]ABCE
[解析]做好施工处理鉴定记录，建立质量事故档案，主要包括：质量事故报告、处理方案、实施记录和验收记录。
74.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人报送竣工验收申请报告的条件有( )。
A.除甩项工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作已完成
B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
C.已按合同要求对施工场地进行清理，监理人检验合格
D.施工队伍已撤离现场
E.已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料
[答案]AB
[解析]根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，场地清理、施工队伍的撤离和提交竣工付款申请单，均为在工程接收证书颁发后所进行的活动，不作为承包人报送竣工验收申请报告的前提条件。故选AB。
75.政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查的基本内容有( )。
A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况
B.审查施工组织设计、监理规划文件以及审批手续
C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况
D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备
E.检查相关人员的资格证书
[答案]ABDE
[解析]第一次监督检查工作的主要内容除A、B、D、E四项外还包括：审查参与建设各方的工程经营资质证书;检查的结果记录保存。
76.总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价，但两者在性质上完全不同，总价合同特点有( )。
A.总价优先
B.单价优先
C.以合同总价结算
D.与实际完成的工程总价结算
E.以各项单价乘以实际完成工程量之和结算
[答案]AC
[解析]总价合同和单价合同有时在形式上很相似，例如，有的总价合同的招标文件中也有工程量表，也要求承包商提出各分项工程的报价，但两者在性质上是完全不同的。总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终也按总价结算。
77.施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括( )。
A.施工人员
B.施工技术
C.施工方法
D.施工机械
E.信息处理技术
[答案]BCD
[解析]施工方进度控制的技术措施涉及对实现施工进度g1标有利的设计技术和施工技术的选用。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。
78.下列选项中，属于第二类危险源控制方法的有( )。
A.消除危险源
B.限制能量
C.增加安全系数
D.提高设施的可靠性以消除故障
E.隔离危险物质
[答案]CD
[解析]第一类危险源控制方法可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。第二类危险源控制方法是提高各类设施的可靠性，以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。
79.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有( )。
A.工作B的总时差为3天
B.工作C的总时差为2天
C.工作D为关键工作
D.工作E的总时差为3天
E.工作G的自由时差为2天
[答案]ABCD
[解析]工作G的自由时差为0，因为工作G的紧后工作包括I和F，I工作的最早开始时间为10，F工作的最早开始时间为12，不影响紧后工作的最早开始时间，G工作可利用的机动时间为O。
80.某建设工程的施工网络计划如图所示(时间单位：天)，则该计划的关键线路有( )。
A.①一②一③一⑤一⑥一⑦一⑨一⑩
B.①一②一③一⑦一⑨一⑩
C.①一②一④一⑤一⑥一⑦一⑨一⑩
D.①一②一④一⑤一⑥一⑧一⑨一⑩
E.①一②一⑤一⑥一⑦一⑨一⑩
[答案]ABE
[解析]本题中，总工期为13天，关键路线有三条，分别为：①—②—③—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩、①—②—③—⑦—⑨—⑩和①—②—⑤—⑥—⑦—⑨—⑩。
81.在进场检验时，施工单位必须进行抽样检查或试验、合格后才能使用的材料有( )。
A.水泥物理力学性能检验
B.钢筋力学性能检验
C.砂、石强度检验
D.混凝土、砂浆常规检验
E.防水涂料检验
[答案]ABE
[解析]在进场检验时，施工单位必须进行下列材料的抽样检验或试验，合格后才能使用：水泥物理力学性能检验;钢筋力学性能检验;砂、石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;混凝土掺加剂检验;沥青、沥青混合料检验;防水涂料检验。
82.建设工程档案一般不少于两套，分别由( )保管。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.当地城建档案部门
E.建设主管部门
[答案]BD
[解析]工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套(原件)移交当地城建档案馆(室)。
83.根据《标准施工招标文件》合同条款规定，下列各种情况中，可以合理补偿承包人索赔费用的有( )。
A.异常恶劣的气候条件
B.承包人遇到不利物质条件
C.发包人要求承包人提前竣工
D.法律变化引起的价格调整
E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品
[答案]BCDE
84.按照工程质量事故分类标准，下列选项中可单独判定为重大事故的事实依据有( )。
A.直接经济损失1000万元
B.死亡6人
C.直接经济损失5000万元
D.死亡10人
E.重伤50人
[答案]CDE
[解析]重大质量事故是指由于质量事故，造成10人以上(含10人)30人以下人员死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者直接经济损失5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
85.某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验，检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求，则下列说法正确的有( )。
A.承包人有权拒绝监理人重新检验的要求
B.监理人应判定质量合格
C.承包人损失的工期和费用均不予补偿
D.应补偿承包人费用，但工期不顺延
E.承包人应自费对该部分工程进行修复
[答案]CE
[解析]如果承包人的施工质量未达到合同约定的质量标准.尽管其满足行业规范的要求，仍应视为承包人的施工质量不合格。因此.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定.重新检验的所有后果应由承包人自行承担.承包人损失的工期和费用均不予补偿.且承包人应自费对该部分工程进行修复。
86.下列选项中，属于施工总承包方管理任务的有( )。
A.负责整个工程的施工安全
B.控制施工的成本
C.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件
D.负责整个工程的投资控制
E.负责施工资源的供应组织
[答案]ABCE
[解析]施工总承包方对所承包的建设工程承担执行和组织的总责任，其中负责整个工程的施工安全、控制施工的成本、为分包商提供和创造必要的施工条件、负责施工资源的供应组织等均属于其管理任务，而负责整个工程的投资控制属于业主方项目管理的任务之一。
87.关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有( )。
A.施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度
B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要道路和其他设计市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8m
C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人
D.施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接进入下水道
E.现场建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员
[答案]ACE
[解析]B选项中，工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工，围墙高度按不同地段的要求进行砌筑，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m，其他工地的围挡高度不低于1.8m;D选项中，施工单位应妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。
88.对对方索赔报告的反击或反驳要点一般包括( )。
A.索赔报告的及时性
B.索赔事件的真实性
C.干扰事件的责任分析
D.索赔理由分析
E.索赔证据分析
[答案]BCDE
[解析]对对方索赔报告的反击或反驳，一般可以从以下几个方面进行：①索赔要求或报告的时限性;②索赔事件的真实性;③干扰事件的原因、责任分析;④索赔理由分析;⑤索赔证据分析;⑥索赔值审核。
89.在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有( )。
A.业主方
B.设计方
C.施工方
D.供货方
E.项目总承包方
[答案]ABE
[解析]业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标;设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标;供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标;建设项目工程总承包方项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标;施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标。故选ABE。
90.对合同对方索赔报告的反击和反驳，一般可以从( )几个方面进行。
A.索赔要求(或报告)的时限性
B.索赔事件的真实性
C.干扰事件的原因、责任分析
D.索赔理由、索赔证据分析
E.索赔方法审核
[答案]ABCD
[解析]对合同对方索赔报告的反击和反驳，一般可以从索赔要求(或报告)的时限性;索赔事件的真实性;干扰事件的原因、责任分析;索赔理由、索赔证据分析和索赔额审核几个方面进行，ABCD选项都是正确的。
91.与平行承发包模式相比，施工总承包模式的不同之处在于( )。
A.工作程序不同
B.开工日期较迟.建设周期较长
C.合同一般实行总价合同
D.业主只需要进行一次招标，与一个施工单位签约
E.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调
[答案]BDE
[解析]本题综合考察对平行承发包模式与施工总承包模式特点的掌握。B项，平行承发包模式由于可以在某一部分的施工图完成后就开始招标，因此，可以较早开工，而施工总承包模式则开工日期较迟，建设周期较长。D、E两项，与平行承发包相比，施工总承包模式下，业主只需要进行一次总承包单位的招标，相应地，业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，分包单位均由施工总承包单位负责进行管理及组织协调。
92.危险源分为两大类.即第一类危险源和第二类危险源，其中，第一类危险源危险性的大小主要取决于( )。
A.能量或危险物质的量
B.能量或危险物质意外释放的强度
C.设备故障或缺陷
D.管理缺陷
E.意外释放的能量或危险物质的影响范围
[答案]ABE
[解析]第一类危险源危险性的大小主要取决于以下几个方面：①能量或危险物质的量;②能量或危险物质意外释放的强度;③意外释放的能量或危险物质的影响范围。C、D属于第二类危险源。
93.政府对建设工程施工质量监督的职能主要有( )。
A.监督检查参建各方主体的质量行为
B.监督检查工程实体的施工质量
C.评定工程质量等级
D.监督检查施工合同履行情况
E.监督工程质量验收
[答案]ABE
[解析]政府对建设工程质量监督的职能主要包括：①监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为;②监督检查工程实体的施工质量;③监督工程质量验收。
94.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，主要包括( )。
A.运输设备和操作工具
B.测量仪器和计量器具
C.工程实体配套的工艺设备
D.电梯、泵机、通风空调设备
E.施工安全设施
[答案]ABE
[解析]机械设备包括工程设备、施工机械和各类施工工器具。工程设备是指组成工程实体的工艺设备和各类机具，如各类生产设备、装置和辅助配套的电梯、泵机，以及通风空调、消防、环保设备等，施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。C、D两项为工程项目设备。
95.下列选项中，属于第一类危险源控制方法的有( )。
A.消除危险源
B.限制能量
C.增加安全系数
D.提高设施的可靠性以消除故障
E.隔离危险物质
[答案]ABE
[解析]第一类危险源控制方法可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。
二级建造师《施工管理》考前冲刺题2
单项选择题
1、施工单位对所使用的起重机械，应向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，时间是在安全检验合格有效期届满前( )。
A．5天
B．10天
C．15天
D．1个月
2、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当（ ）。
A．向公安机关消防机构申请消防验收
B．在验收后报公安机关消防机构备案
C．向公安机关消防机构申请消防认可文件
D．提请公安机关消防机构进行消防抽查
3、关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是（ ）。
A．力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30％
B．建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40％
C．对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60％
D．对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率
4、《招标投标法》对开标进行了规定，下列说法错误的是( )
A．开标由招标代理机构主持．邀请所有投标人参加
B．开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况
C．招标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格投标文件的其他主要内容
D．招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读
5、张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2014年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至（ ）。
A．2014年4月10日
B．2014年6月10日
C．2014年9月10日
D．2015年3月10日
6、某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正。并处一定额度的罚款。该罚款额度是（ ）。
A．10万元以下
B．10万元以上20万元以下
C．50万元以上
D．20万元以上50万元以下
7、某材料供应商不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担（ ）。
A．侵权责任
B．违约责任
C．刑事责任
D．行政责任
8、某招标项目，投标有效期为2014年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2014年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2014年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是（ ）。
A．招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任
B．中标通知书只需要寄给中标人
C．招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任
D．招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任
9、施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。其中包括近5年承包过的房屋建筑工程单体建筑面积，对于二级企业的要求大于（ ）m2。
A．50000
B．30000
C．10000
D．5000
10、关于工程勘察，下面的说法错误的是（ ）。
A．工程勘察是工程建设的先行官
B．工程勘察成果是建设工程项目设计的依据
C．工程勘察成果是编制投标文件的依据
D．工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件
11、 某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起( )。
A．7日
B．15日
C．30日
D．60日
12、 某施工单位制定了施工生产安全事故应急救援预案，按规定该应急预案应定期修订，并将修订情况记录并归档。定期修订的期限至少是( )。
A．半年
B．1年
C．2年
D．3年
13、 某建筑设计公司张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。关于该工程设计图著作权，下列表述正确的是（ ）。
A．张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利
B．张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利
C．张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用
D．该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励
14、 某路桥工程建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染，建设单位依法规定防治措施的时间是( )。
A．立项准备时
B．建设前期
C．建成后
D．投入使用后
15、 王某伙同其家人骗取工伤保险费，查出后被责令退还，并处罚款( )。
A．骗取金额1倍以上2倍以下
B．工伤保险费1倍以上2倍以下
C．骗取金额2倍以上5倍以下
D．工伤保险费2倍以上5倍以下
16、 关于文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是（ ）。
A．承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书
B．在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施
C．在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物
D．任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑
17、 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是（ ）。
A．向原发证机关声明作废并申请补办
B．在公众媒体上声明作废，并申请补办
C．向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办
D．向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办
18、 建筑工程公司采购员王某受托采购一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中遇发洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某（ ）。
A．承担材料毁损的责任
B．承担时间延误的责任
C．承担全部责任
D．不承担损害赔偿责任
19、 建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为( )小时。
A．6
B．12
C．24
D．48
20、 某施工企业与甲砖厂签订了透水砖的采购合同。数量10万块，总价款5万元。后来，甲砖厂因故将3万元的债权转让给乙砖厂，并通知了施工企业。该施工企业对甲砖厂3万元债权的抗辩权主张对象应是( )。
A．甲砖厂
B．乙砖厂
C．甲或乙均可
D．甲或乙均不可
21、 某施工单位承包了一项超过一定规模且危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程施工前编制了专项方案，并组织专家对专项方案进行论证，该组织者应该是（ ）。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工单位
D．监理单位
22、 某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为( )。
A．7天
B．10天
C．15天
D．30天
23、 土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，使作业区扬尘不扩散到场区外，目测扬尘高度应小于（ ）m。
A．0．5
B．1．0
C．1．2
D．1．5
24、 施工企业的注册资本必须能够适应从事施工活动的需要，不得低于最低限额。房屋建筑工程施工总承包一级企业的注册资本和净资产限额分别为( )。
A．注册资本金3亿元以上，净资产3．6亿元以上
B．注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上
C．注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上
D．注册资本金600万元以上，净资产700万元以上
25、 王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须（ ）。
A．重新取得资格证书
B．提供符合本专业继续教育要求的证明
C．提供新的业绩证明
D．符合延续注册的条件
26、 注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是（ ）。
A．注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书
B．注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书
C．要求注册建造师公布个人信息
D．要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档
27、 对于无资质承揽工程,下列表述正确的是( )。
A．无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B．当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利
C．当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理
D．无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
28、 由于工作的'调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当（ ）。
A．被吊销
B．被撤销
C．延续有效
D．注销或变更
29、 施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是( )。
A．15
B．30
C．45
D．60
30、 施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于( )。
A．处分权
B．占有权
C．用益物权
D．担保物权
31、 甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形法院应不予考虑的是（ ）。
A．仲裁协议是发生纠纷后签订的
B．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
C．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D．裁决所根据的证据是伪造的
32、 关于仲裁协议的效力，下列说法错误的是（ ）。
A．仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力
B．有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权
C．仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据
D．仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
33、 建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于（ ）。
A．书证
B．物证
C．证人证言
D．鉴定意见
34、 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用节能设备，安装和使用（ ）。
A．节能环保系统
B．照明采暖制冷系统
C．节水节电系统
D．可再生能源利用系统
35、 《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为（ ）。
A．5万元以上10万元以下
B．5万元以上15万元以下
C．5万元以上20万元以下
D．5万元以上25万元以下
36、 张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请司法确认该调解协议。这种调解形式属于( )。
A．行政调解
B．法院调解
C．人民调解
D．仲裁调解
37、 某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业将面临的法律后果不包括（ ）。
A．被处以10万元以上20万元以下的罚款
B．按规定被没收非法所得
C．被责令停业整顿甚至被吊销营业执照
D．企业法人被刑事处罚
38、 某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。
A．要求返还利息
B．提前收回借款
C．签订附加合同
D．继续发放借款
39、 某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为( )。
A．5万元以下
B．5万元以上10万元以下
C．10万元以上15万元以下
D．15万元以上
40、 《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。关于评标委员会的组成，下列说法错误的是( )。
A．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成
B．评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于二分之一
C．与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
D．评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
【二级建造师《施工管理》考前冲刺题】相关文章：
二级建造师《施工管理》考前冲刺题09-07
2016二级建造师《施工管理》考前冲刺题08-21
二级建造师考前冲刺题201609-15
二级建造师《施工管理》考前绝密押题08-02
二级建造师《公路工程》考前冲刺题08-25