公路监理师考试合同管理模拟真题及答案

时间:2024-10-12 10:08:05 公路监理师 我要投稿
  • 相关推荐

公路监理师考试合同管理模拟真题及答案

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同起到的作用越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的公路监理师考试合同管理模拟真题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公路监理师考试合同管理模拟真题及答案

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 1

  一、单项选择题

  1.国产设备的原价一般是指( )。

  A.出厂价

  B.出厂价与运费、装卸费之和

  C.设备市场价

  D.设备成本价

  2.根据我国税法规定,从国外进口的设备,其增值税按照( )计算具应纳税额。

  A.离岸价格

  D.到岸价格

  C.组成计税价格

  D.交货价

  3.在施工图设计阶段,编制施工图预算时采用的是( )。

  A.预算定额

  B.概算定额

  C.概算指标

  D.企业定额

  4.企业定额的水平( )。

  A.应反映社会平均水平

  B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

  C.都高于地区定额水平

  D.都低于地区定额水平

  5.项目的( )计算结果越大,表明其盈利能力越强。

  A.财务净现值

  B.投资回收期

  C.盈亏平衡点

  D.借款偿还期

  6.设名义利率为r,在一年中计算利息m次,则当m大于1时,实际利率i将( )名义利率r。

  A.不确定

  B.小于

  C.等于

  D.大于

  7.某投资项目建设期为3年,在建设期第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,第三年贷款100万元,贷款利率为10%,用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为( )万元。

  A.50

  B.20.5

  C.25.5

  D.11

  8.某建设工程,当折现率ic=10%时,财务净现值FNPV=200万元;当ic=13%时,FNPV=-100万元,用内插公式法可得其财务内部收益率大约为( )。

  A.11%

  B.12%

  C.13%

  D.14%

  9.报价的依据是( )。

  A.概算定额

  B.预算定额

  C.企业定额

  D.扩大单价定额

  10.编制标底应遵循的原则中,不正确的是( )。

  A.一个工程只能编制一个标底

  B.标底作为建设单位的合同价,应力求与市场的实际变化吻合

  C.标底应由成本、利润、税金组成

  D.标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等

  【参考答案】1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B

  二、多项选择题:

  1.可以是第三人作出担保的方式有(  )。

  A.保证

  B.抵押

  C.质押

  D.留置

  E.定金

  2.《合同法》规定的无效合同条件包括(  )。

  A.一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益

  B.损害社会公共利益

  C.在订立合同时显失公平

  D.恶意串通损害第三人利益

  E.违反行政法规的强制性规定

  3.《合同法》规定合同应具备的条款中,(  )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

  A.当事人

  B.标的

  C.数量

  D.违约责任

  E.解决合同争议的方法

  4.招标人具备自行招标的能力表现为(  )。

  A.必须是法人组织

  B.有编制招标文件的.能力

  C.有审查投标人资质的能力

  D.招标人的资格经主管部门批准

  E.有组织评标定标的能力

  5.公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括(  )。

  A.办理招标备案

  B.编制招标有关文件

  C.发布招标公告

  D.发售招标文件

  E.组织现场考察

  6.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有(  )。

  A.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

  B.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收

  C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

  D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包入单独进行的试车记录

  E.由于监理工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

  7.对委托人和监理人有约束力的监理合同,包括的文件有(  )。

  A.监理中标函

  B.监理招标文件

  C.工程量清单

  D.监理合同专用条件

  E.合同履行中双方达成的书面协议

  8.fiDiC施工合同条件规定的指定分包商,其特点为(  )。

  A.由业主选定并管理

  B.与承包商签订合同

  C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

  D.承担不属于承包商应完成工作的施工

  E.由承包商负责协调管理

  9.fiDiC施工合同条件规定,对承包商索赔同时给子工期、费用补偿的情况包括(  )。

  A.延误移交施工现场

  B.不可预见的外界条件

  C.异常不利气候导致的停工

  D.业主提前占用工程

  E.不可抗力事件造成的损失

  10.法人应当具备的条件包括(  )等。

  A.依法成立

  B.经核准登记的实体

  C.有必要的财产或者经费

  D.有自己的组织机构

  E.能够独立承担民事责任

  参考答案:1.ABC 2.ABDE 3.CDE 4.BCE 5.CDE 6.CDE 7.ADE 8.BDE 9.AbE 10.ACDE

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 2

  第 1 题

  某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。

  A.法定代理

  B.表见代理

  C.指定代理

  D.委托代理

  正确答案:D,

  第 2 题

  当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。

  A.签订之日

  B.登记之日

  C.担保之日

  D.清偿之日

  正确答案:B,

  第 3 题

  质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。

  A.转移占有

  B.约定保证期间

  C.债权人优先受偿

  D.转让办理登记

  正确答案:A,

  第 4 题

  中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。

  A.业主提交履约担保

  B.投标有效期

  C.撤销投标书

  D.保证书退还

  正确答案:B,

  第 5 题

  下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

  A.法定代理

  B.表见代理

  C.委托代理

  D.指定代理

  正确答案:A,

  第 6 题

  合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。

  A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算

  B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达

  C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

  D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外

  正确答案:A,

  第 7 题

  甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

  A. 4月1日

  B. 5月1日

  C. 5月20日

  D. 6月30日

  正确答案:A,

  第 8 题

  某采购员受A企业授权去B公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本,与B公司签订了购买包装材料的合同,则( )。

  A.合同无效,由采购员向B公司进行赔偿

  B.合同有效,但货款应由采购员承担 C.合同无效,A企业可能退货

  D.合同有效,货款应由A企业支付

  正确答案:D,

  第 9 题

  下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

  A.质量

  B.数量

  C.标的

  D.价款或者报酬

  正确答案:C,

  第 10 题

  材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行 使的( )。

  A.不安抗辩权

  B.同时履行抗辩权

  C.后履行抗辩权

  D.合同中止履行的抗辩权

  正确答案:C,

  第 11 题

  建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。

  A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

  B.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

  C.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

  D.中标通知书发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作 实质性修改

  正确答案:B,

  第 12 题

  设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。

  A.严格性

  B.完整性

  C.灵活性

  D.系统性

  正确答案:D,

  第 13 题

  执行政府指导价的'合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。

  A.新价格

  B.市场价

  C.原价格

  D.双方协商的价格

  正确答案:A,

  第 14 题

  某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。

  A.8

  B. 16

  C.20

  D. 28

  正确答案:C,

  第 15 题

  依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。

  A.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密

  B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

  C.负责合同的协调管理工作

  D.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

  正确答案:D,

  第 16 题

  招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。

  A.由招标人承担

  B.由投标人承担

  C.由双方平均分配

  D.由双方协商解决

  正确答案:B,

  第 17 题

  公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。

  A.招标人

  B.投标人

  C.招标监督机构

  D.监理工程师

  正确答案:A,

  第 18 题

  在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。

  A.将其退还投标人进行密封

  B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

  C.作为无效投标文件,不再进入评标

  D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

  正确答案:C,

  第 19 题

  对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

  A.归入无效投标书

  B.不再进入详评

  C.仍属于有效投标书

  D.予以淘汰

  正确答案:C,

  第 20 题

  全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。

  A.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少

  B.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少

  C.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多

  D.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多

  正确答案:A,

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 3

  1、投标或是弃标,首先取决于投标单位的实力,实力表现在(ABCE )

  A·技术方面实力 B·经济方面实力 C·管理方面实力

  D·装备方面实力 E·信誉方面实力

  2、如果以投标程序中的开标为界,可将投标的技巧研究分为两阶段,即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有(ABD )

  A、不平衡报价

  B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价

  C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价

  D、多方案报价

  E、平衡报价

  3· 从招标的原则来看,投标人在标书有效期内,是不能修改其报价的。但是,某些议标谈判可以例外,在议标谈判中的投标技巧主要有( AB )。

  A、降低投标价格 B、补充投标优惠条件 C、降低投标利润

  D、降低经营管理费 E、设定降价系数

  4、工程项目的投标决策中,影响投标决策的因素有( ABC )

  A、业主方面的因素 B、工程方面的因素

  C、承包商方面的因素 D、资金因素 E、技术因素

  5、投标文件(ABCE )

  A、是承包商参与投标竞争的重要凭证

  B、是评标、决标和订立合同的依据

  C、是投标人素质的综合反映

  D、不是能否取得经济效益的重要因素

  E、是能否取得经济效益的重要因素

  6、现场考察是投标单位必须经过的投标程序,应从以下几方面了解(ABCD )

  A、工程性质以及和其他工程间关系

  B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系

  C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、

  水源等情况,有无障碍物等

  D、工地附近的治安情况 E、工地面积大小

  7、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(ABCE )

  A、合同主体的严格性 B、合同标准的特殊性 C、合同履行期限的长期性

  D、计划和程序的随意性 E、合同形式的特殊要求

  8、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 ( ABD )

  A、从承发包的工程范围进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同

  B、从完成承包的内容进行划分,建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同

  C、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同

  D、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同

  E、从承发包的工程范围进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同

  9、成本加酬金合同 ( BCDE )。

  A、承包单位有风险,其报酬往往较高

  B、业主对工程总造价不易控制,承包商也往往不注意降低项目成本

  C、适用于风险很大的项目

  D、适用于需要立即开展工作的项目

  E、适用于新型的工程项目,或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目

  10、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 ( AC )

  A、项目业主 B、建设项目的承包单位

  C、建设项目的总承包单位 D、项目的某分包单位 E、堪察设计单位

  11、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(ABCD )。

  A、委托方提交的有关基础资料的期限

  B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限

  C、堪察或设计的质量要求,以及堪察、设计的费用

  D、违约责任

  E、堪察、设计合同的定金

  12、在建设工程堪察中,发包人向承包人提交的基础资料有(ABDE )

  A·可行性研究报告 B·工程需要堪察的地点、内容

  C· 工程施工详图 D·堪察技术要求 E·附图

  13、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(ABE )

  A·堪察、设计图纸及说明 B·材料设备清单 C·可行性研究报告

  D·工程所需燃料方面的协议 E·工程的概预算

  14、建设监理合同的主体是( AB )

  A、业主 B、监理单位 C、承包商 D、监理法人 E、发包商

  15、监理单位应承担以下义务( ACDE )。

  A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务

  B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调

  C、监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

  D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

  E、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料、

  16、在委托的工程范围内,监理单位( ACDE )

  A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权

  B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权

  C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的`建议权

  D、享有工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权

  E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权

  17、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括(ABC )

  A、监理单位完成监理工作 B、监理酬金的支付 C、违约责任

  D、监理单位完成附加的工作 E、监理单位完成额外的工作

  18、下列关于买卖合同的特点,说法正确的是( BDE )

  A、买卖合同是双务、无偿合同 B、买卖合同是诺成合同

  C、买卖合同是要式合同 D、买卖合同是双务、有偿合同

  E、买卖合同是不要式合同

  19、有关租赁合同,下列描述错误的是( AC )

  A、租赁合同的履行导致财产所有权的转移 B、租赁合同是非要式合同

  C、租赁合同没有租赁期限的限制

  租赁合同期在6个月以上的,要采用书面形式

  20、我国合同法规定,建设工程合同一章中没有规定的,适用承揽合同的有关规定。承揽工作包括(ABCE )

  A、定作 B、修理 C、测试 D、建筑 E、加工

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 4

  1、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方( )。

  A.可以拒绝赔偿

  B.不得提出异议

  C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少

  D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当减少

  答案:C

  2、大中型工程从发出中标通知书,到双方订立书面合同时间,不得多于( )天。

  A.30

  B.20

  C.28

  D.35

  答案:A

  试题解析:《招标投标法》规定,中标通知发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。

  3、依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

  A.传真

  B.电子邮件

  C.行为

  D.信件

  答案:C

  4、根据《合同法》下列有关承担违约责任的说法中,错误的是( )。

  A.违约金虽然不是法律规定的担保形式,但具有担保性质。

  B.违约金和定金不能同时并用;

  C.定金是承担违约责任的必备形式;

  D.违约金和赔偿损失不能同时使用。

  答案:C

  5、仲裁协议书的约定意味着( )。

  A.必须去仲裁解决合同纠纷

  B.排除了法院管辖

  C.订立合同时必须有仲裁协议

  D.仲裁具有法律的强制性作用

  答案:B

  6、仲裁委员会对合同纠纷进行仲裁时,如不能形成多数意见,裁决应当按照( )的意见作出。

  A.上级仲裁委员会

  B.本地政法委

  C.首席仲裁员

  D.仲裁委员会主任

  答案:C

  7、某人在商店购一件笔记本电脑,欠出卖人3000元,次日又向该商店购一电视机,交完电视机款项后,出卖人以买电脑欠款为由,不交付电视机,其法律后果是( )。

  A.出卖人承担违约责任

  B.出卖人可行使同时履行抗辨权

  C.出卖人可行使合同履行的不安抗辨权

  D.出卖人可行使先履行方抗辨权

  答案:A

  8、合同法规定,当事人在合同中既约定违约金,又约定定金的,当违约发生时,( )。

  A.违约方可以选择适用违约金或者定金

  B.守约方可以选择适用违约金或者定金

  C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

  D.任何一方可以选择适用违约金或者定金

  答案:B

  9、合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( )。

  A.另一方可请求法院强制执行

  B.仲裁机构可强制执行

  C.另一方可以请求公安机关强制执行。

  D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

  答案:A

  10、违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后,对方仍要要求继续履行合同时,违约方( )。

  A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

  B.在继续履行过程中可更换标的

  C.必须按合同条款继续履行合同

  D.可拒绝继续履行合同

  答案:C

  11、根据《招标投标法》规定,下列( )项目必须实行招标。

  A.抢险救灾

  B.涉及国家安全工程

  C.关系社会公共利益的大型基础设施

  D.扶贫项目

  答案:C

  试题解析:《招标投标法》规定必须招标的范围包括(1)大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)国家投资、融资的.项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

  12、《招标投标法》规定建设单位不具备( )条件时,可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。

  A.相应的经济、技术管理人员

  B.法人资格

  C.审核招标文件的能力

  D.监督开标、评标、定标的能力

  答案:A

  试题解析:《招标投标法》对招标人的招标能力要求:(1)有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;(2)有组织编制招标文件的能力;(3)有审查投标单位资质的能力;(4)有组织开标、评标、定标的能力。

  13、根据《合同法》规定,违约金具有惩罚和补偿双重特征,下列情况中,( )就体现了惩罚性质。

  A.约定违约金低于造成损失时,应当相应增加违约金;

  B.约定违约金高于造成损失时,应当相应减少违约金;

  C.约定违约金过分高于告成损失时,应当适当减少违约金;

  D.当事人违约是第三人造成的,应由当事人向对方赔偿。

  答案:C

  14、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后,招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以( )为准。

  A.招标文件中的规定

  B.招标单位在会议上的口头解答

  C.发给投标单位的会议记录

  D.现场考察时招标单位的口头解答

  答案:C

  试题解析:招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。

  15、因发生不可抗力致使施工合同解除,但( )条款仍然对合同双方有约束力。

  A.清理

  B.质量

  C.清理、违约

  D.清理、结算和争议解决

  答案:D

  16、合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为( )。

  A.1万元

  B.2万元

  C.3万元

  D.4万元

  答案:D

  17、工程项目招标时,经评标小组评议后,确定中标人的单位是( )。

  A.招投标管理部门

  B.评标委员会

  C.招标人

  D.合同管理部门

  答案:C

  试题解析:投标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。

  18、设计招标应采用( )方式选择承包单位。

  A.公开招标

  B.设计方案竞选

  C.邀请招标

  D.议标

  答案:B

  试题解析:设计招标与施工、材料、设备招标等不同,其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。而后者则是招标人按设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体,只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点,设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。

  19、依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

  A.3人

  B.5人

  C.7人

  D.9人

  答案:B

  试题解析:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

  20、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。

  A.是否进行资格预审

  B.是否组织现场考察

  C.是否解答投标单位的质疑

  D.是否公开开标

  答案:A

  试题解析:公开招标缺点之一是,由于申请投标人较多,一般要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大,所需招标时间长、费用高。邀请招标优点之一是,不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约招标费用和节省时间

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 5

  第1题

  施工合同履行中,如果发包人拖欠工程款,则承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使的()。

  A.先履行抗辩权

  B.后履行抗辩权

  C.不安抗辩权

  D.同时履行抗辩权

  正确答案:D

  第2题

  在FIDIC《施工合同条件》中,承包商不可提出工期索赔的情况是()。

  A.公共当局引起的延误

  B.对竣工检验的干扰

  C.业主提前占用工程

  D.施工中遇到古迹

  正确答案:C

  第3题

  某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当()。

  A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

  B.改为直接发包

  C.用原招标文件重新招标

  D.修改招标文件后重新招标

  正确答案:D

  第4题

  工程所需清理、修复费用,由()承担。

  A.发包人

  B.承包人

  C.发包人和承包人协商

  D.发包人和承包人共同

  正确答案:A

  第5题

  合同的变更是指合同依法成立后,在尚未履行或完全履行时,当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。

  A.形式

  B.内容

  C.主体

  D.客体

  正确答案:B

  第6题

  承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则()。

  A.须经工程师同意

  B.不需经工程师同意

  C.不需要经发包方同意

  D.发生的费用由承包人承担

  正确答案:A

  第7题

  监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于()。

  A.委托代理

  B.法定代理

  C.指定代理

  D.职务代理

  正确答案:A

  第8题

  在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。

  A.合同约定的`工期加经批准顺延的工期之和

  B.合同管理之日起至设立之日止的期间

  C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

  D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

  正确答案:D

  第9题

  承包人发出索赔意向通知后,可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告,即()在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。

  A.建设单位

  B.监理工程师

  C.法人代表

  D.承包人

  正确答案:B

  第10题

  法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,法律事实包括()。

  A.社会事件与合法行为

  B.自然与非自然

  C.事件和行为

  D.主体与客体

  正确答案:C

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 6

  1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。

  A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权

  C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产

  2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。

  A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益

  C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力

  3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的`一方不履行合同的,应( C )返还定金。

  A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额

  4、留置的期限一般规定,债务人应在( A )的期限内履行债务。

  A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内

  5、保证方式没有约定或约定不明确的,按( B )承担担保责任。

  A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同

  6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金( A )万元。

  A、20 B、30 C、40 D、50

  7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

  A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然

  8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以( A )为主线的基本法律规范。

  A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展

  C、建筑经济发展 D、建筑经济利益

  9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于( A )

  A、2000.1.1 B、2000.2.1 C、2001.1.1 D、2001.2.1

  10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是( A )。

  A、项目开发招标 B、项目总承包招标

  C、堪察设计招标 D、工程施工招标

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 7

  1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。

  A.职务代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理

  2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为( A )之日。

  A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有

  3.下列关于留置担保的说法中,正确的是( B )。

  A.留置不以合法占有对方财产为前提

  B.可以留置的财产仅限于动产

  C.留置担保可适用于建设工程合同

  D.留置以合法占有对方固定资产为前提

  4.投标保证的有效期限从( C )之日起计算。

  A.招标文件出售 B.投标文件递交

  C.投标截止 D.中标通知书发出

  5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为( A )。

  A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人

  6.下列关于合同公证的说法中,正确的是( D )。

  A.合同公证只能确认合同的真实性

  B.合同公证由工商行政管理机关作出

  C.合同公证的效力只能限于国内

  D.经公证的合同,法律效力高于经过签证的合同

  7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,根据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说 法中,正确的是( C )。

  A.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担违约责任

  B.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担缔约过失责任

  C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提

  D.甲施工企业承担法律责任,以乙施工企业有损失为前提

  8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知道具体的确认权限,某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程,该50万元工程款的确认应该由( A )。

  A.发包人承担责任 B.发包人代表承担责任

  C.承包人与发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人

  9.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是( C )。

  A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失

  C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失

  10.某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时, 甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( D )元。

  A.4300 B.4250 C.4200 D.4150

  11.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以( )。

  A.招标文件为准,开标时间后延

  B.招标文件为准,开标时间不变

  C.书面解答为准,开标时间后延

  D.书面解答为准,开标时间不变

  答案:c

  12.某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人( )招标人的要求。

  A.应当接受

  B.可以接受

  C.应当拒绝

  D.可以拒绝

  答案:c

  13.某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的.投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为( )。

  A.2900万元,3000万元

  B.2900万元,2900万元

  C.3100万元,3000万元

  D.3100万元,2900万元

  答案:a

  14.委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

  A.委托人增加监理工作内容较多

  B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

  C.委托人订购的大型设备延误到货,工程停工超过半年

  D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

  答案:c

  15.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后,该汽车( )。

  A.不用归还委托人

  B.归还委托人即可

  C.归还委托人,并应支付折旧费

  D.归还委托人,并应支付租赁费

  答案:b

  16.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是( )。

  A.按工程实际损失计算赔偿

  B.扣除合同约定的全部监理酬金

  C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

  D.应当双倍返还定金

  答案:c

  17.某工程施工需要中断主要公路交通2天,发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定,监理单位完成的此项工作属于( )的范围。

  A.正常监理工作

  B.额外监理工作

  C.变更监理工作

  D.附加监理工作

  答案:d

  18.某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人( )。

  A.3万元

  B.5万元

  C.7万元

  D.10万元

  答案:a

  19.按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人( )。

  A.不再负责处理有关设计问题

  B.仍应无偿负责处理有关设计问题

  C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

  D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

  答案:c

  20、某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。

  A.发包人赔偿,延误的工期顺延

  B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延

  C.自己承担,延误的工期顺延

  D.自己承担,延误的工期不予顺延

  答案:a

  公路监理师考试合同管理模拟真题及答案 8

  单选题:

  1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  答案:d

  2.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。

  A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

  B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务

  C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  答案:c

  3.依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

  A.保证

  B.抵押

  C.质押

  D.定金

  答案:d

  4.某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

  A.保险公司承担全部损失

  B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

  C.业主自行承担全部损失

  D.业主和保险公司协商分担损失

  答案:c

  5.合同公证与鉴证的相同点是( )。

  A.目的、法律效力、原则

  B.范围、性质、目的

  C.目的、原则、内容

  D.法律效力、目的、性质

  答案:c

  6.依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

  A.传真

  B.电子邮件

  C.登记

  D.信件

  答案:c

  7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。

  A.要约到达受要约人之前

  B.承诺通知到达要约人之前

  C.承诺通知发出之前

  D.承诺通知到达要约人之后

  答案:b

  8.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按( )执行。

  A.原价格

  B.新价格

  C.市场价格

  D.原价和新价的平均价格

  答案:b

  9.经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。

  A.债权转让

  B.债务承担

  C.由第三人向债权人履行债务

  D.债务人向第三人履行债务

  答案:c

  10.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。

  A.按交易习惯

  B.依据合同的相关条款

  C.签订补充协议

  D.按履行义务一方承担的原则

  答案:c

  11、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是( )

  A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

  B、建设工程合同不是双务、有偿合同

  C、建设工程合同是一种要式合同

  D、建设工程合同是一种诺成合同

  答案:c

  12、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( )。

  A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

  C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

  答案: B

  13、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( )

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

  答案:c

  14、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。

  A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

  答案:D

  15、建筑工程合同主体一般只能是( )。

  A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

  答案:B

  16、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( )

  A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的'签定权

  B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

  C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

  D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

  答案:c

  17、( )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。

  A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

  答案:A

  18、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在( )以上的,应当采用书面形式。

  A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

  答案:c

  19、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。

  A、5 B、10 C、15 D、20

  答案:D

  20、( )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

  答案:B

【公路监理师考试合同管理模拟真题及答案】相关文章:

公路监理考试模拟真题及答案10-04

公路监理师考试《工程经济》模拟真题及答案09-24

2017公路监理师考试模拟真题及答案03-29

2024公路监理师《合同管理》模拟真题及答案10-04

2017公路监理师考试《监理理论》模拟真题及答案02-26

设备监理师考试模拟真题及答案10-04

监理工程师考试模拟真题及答案10-04

项目管理师考试模拟真题及答案09-25

2017公路造价师考试模拟真题及答案02-26