建筑水电工程承包合同

时间:2024-06-09 06:03:53 宇涛 承包合同 我要投稿
  • 相关推荐

建筑水电工程承包合同范本(精选19篇)

  在人们愈发重视契约的社会中,合同的用途越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编整理的建筑水电工程承包合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建筑水电工程承包合同范本(精选19篇)

  建筑水电工程承包合同 1

  发包方:______(以下简称甲方)

  承包方:______(以下简称乙方)

  一、工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建筑面积:

  二、承包方式

  (一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

  (二)承包范围:

  1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

  2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

  3、乙方从20______年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

  (三)乙方承包的.工程按建筑面积的单价35元/m,总价:______ 。

  三、工程要求

  (一)质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家

  (二)管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

  四、付款方式

  (一)地下室封顶付总工程款4% 。

  (二)裙楼封顶付总工程款4% 。

  (三)主体封顶付总工程款8% 。

  (四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

  (五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

  (六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

  五、违约责任处理

  1、乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款元/次。

  2、乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。

  3、因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

  4、因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

  六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

  七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。

  八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。

  九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

  甲方:______

  乙方:______

  ______年 ______月 ______日

  建筑水电工程承包合同 2

  发包方(甲方):______

  承包方(乙方):______

  甲、乙双方本着平等自愿的原则,经协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:水电安装

  2、工程地址:

  3、内容:

  (1)、电:包括:穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头

  (2)、排水、空调排水

  (3)、给水(从表计到户)

  (4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。

  (5)、如预埋管堵塞太多,一切由甲方负责。

  二、工程承包款:

  给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。

  三、付款方式:

  第一次付款:排水安装完成后,甲方按工程总平方面积的`30%付款给乙方。

  第二次付款:线路安装完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第三次付款:给水工程完成后,甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。

  第四次付款(尾款):以上工程验收合格后,甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。

  四、违约责任

  甲方须按期支付款项。若超过期限,甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。

  五、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):____法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建筑水电工程承包合同 3

  甲方:______(发包方)

  乙方:______(承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条:工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:

  a、承包人包工包料;

  b、承包人包工部分包料;

  c、承包人包清工。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

  第二条:关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的`现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。

  2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式:水路____米,电路____米

  5、乙方承包内容:

  第六条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至_______。

  5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日 ___年___月___日

  建筑水电工程承包合同 4

  发包方:_________(甲方)

  承包方:_________(乙方)

  经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。

  一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。

  二、承包范围:

  1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。

  2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。

  3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。

  三、施工要求:

  1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。

  2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。

  四、工程质量:验收合格

  五、承包价格:按每平方_________元计价

  六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮_________个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)

  七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元,合同签订时乙方。

  八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的.停工超过_________日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价_________%补偿。

  九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。

  十、如甲方不开发该项目,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。

  十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  建筑水电工程承包合同 5

  发包方:______________(以下简称甲方)

  承包方:______________(以下简称乙方)

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一、承包方法

  1、承包形式:单包,即包工不包料。

  2、工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3、承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二、工程进度

  按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三、质量上

  项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的'施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四、安全上

  必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理

  六、文明卫生

  1、现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2、职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七、罚款制度

  施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。

  八、合同期内乙方必须信守合同

  如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  由甲方负责一定的用电费用(____度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  九、付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过____元,其余到竣工验收后按总承包金付足____%,余____%在竣工验收后一年内付清。

  此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方(签章)__________乙方(签章)__________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

  建筑水电工程承包合同 6

  甲方:______

  乙方:______(以下简称乙方)

  根据甲方工程施工需要,同意乙方以___为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:______

  2、工程地点:______

  3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

  4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)

  二、承包方式及质量要求

  2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。

  2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。

  三、乙方负责:

  3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。

  3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。

  3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

  3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

  四、承包价格:______

  4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责。

  4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。

  4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。

  4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

  4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;

  4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

  4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。

  五、结算方式、进度款支付:______

  5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

  5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

  5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

  5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

  5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。

  5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。

  六、工程工期

  6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

  6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。

  6.3、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

  6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。

  6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

  七、图纸

  施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。

  八、管理人员要求

  水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

  九、材料管理

  9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。

  9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

  9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。

  十、双方承担的责任和义务

  10.1、甲方责任:______

  10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

  10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。

  10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。

  10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。

  10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。

  10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

  10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。

  10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

  10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

  10.2、乙方责任:______

  10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。

  10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

  10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。

  10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的.管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

  10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。

  10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。

  10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。

  10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。

  十一、安全生产

  乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

  十二、施工验收

  12.1、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

  12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。

  十三、违约责任

  13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。

  13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。

  十四、争议

  14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:______

  双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

  向被告人所在地人民法院起诉。

  14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______

  单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  仲裁机构要求停止合同工作;

  法院要求停止合同工作。

  十五、禁止转包或再分包

  乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。

  十六、合同终止

  双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

  十七、合同份数

  合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

  十八、保修

  18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

  18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。

  十九、合同生效与失效

  本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。

  甲方:______

  代表:______

  身份证号:______

  签订时间:______年_____月_____日

  乙方:______

  代表:______

  身份证号:______

  签订时间:______年_____月_____日

  建筑水电工程承包合同 7

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在水电维修工程中的权力和义务,本着相互信任的原则,经双方协商同意,就甲乙水电维修工程达成如下协议,供双方共同遵守:

  一、维修内容、范围及时间

  甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间:____年____月____至____月____日。

  二、维修承包费用

  全年为________元。

  三、双方约定事项

  1、乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作,并做好到交旧领新,随叫随到。

  2、乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的`材料清单,并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。

  3、工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。

  4、因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料,影响乙方施工者,乙方不负任何责任。

  5、施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。

  四、付款方式

  每半年付款______元,年底付完。

  五、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  六、本合同一式两份

  甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:______

  乙方:______

  ______年 ______月 ______日

  建筑水电工程承包合同 8

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合庆阳北站扩建工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜,达成如下协议:

  第一条基本概况

  1、分项工程名称:庆阳汽车北站改扩建项目

  洗车、修理车间;公厕给排水、采暖通风、消防及电路分项工程。

  2、工程地点:

  庆阳汽车北站院内

  3、工程承包方式:

  包工包料

  4、工期:根据土建施工,必须合理安排进度,如果延误工期,每天处以300-500元(大写:叁佰-伍佰元整)罚款。

  5、承包范围:

  公厕、洗车、修理车间图纸设计以内的给排水、采暖、电气及消防所有的工程量。

  6、合同价款:公厕、洗车、修理车间给排水、采暖、电气及消防总造价382051元整(叁拾捌万两千零伍拾壹圆整)。

  第二条承包责任

  1、乙方必须严格按照设计要求规范施工。

  2、乙方提前向甲方提供材料采购样品。

  材料检验报告、产品合格证及相关资料,并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时,必须取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用。

  3、施工中严格执行安全施工操作规范,做好进场施工人员的.安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求,按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任。

  4、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  5、保证施工现场的整洁,做到工完料净场地清。

  6、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。

  7、乙方代表必须随叫随到。

  否则后果自负。

  8、甲方负责给乙方提供一间房子。

  第三条工期延误

  1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延

  (1)因自然条件产生的人力不可抗拒的因素。

  (2)甲方同意工期顺延的其他情况。

  2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。

  第四条工程验收和保修

  1、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方应积极组织相关部门验收。对验收存在的问题,乙方必须限期整改。

  2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。

  3、供热系统为

  2个采暖期。

  第五条工程款支付方式

  按工程进度付款,工程预验后付至80%工程款,剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5%的保修金)。

  第六条违约责任

  1、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责维修,并承担维修费用,工期不予顺延。

  5、如因乙方不能按期完工,甲方可以另行组织人员施工,费用从乙方总工费中扣除。

  第七条附则

  1、本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建筑水电工程承包合同 9

  甲方:____________

  乙方:____________

  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:

  一、工程概况工程名称:____________工程地址:____________承包范围和内容:____________________________________________________________

  二、合同价款:金额(大写):____________

  三、双方一般权利和义务

  甲方责任:

  负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

  做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。

  甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。

  乙方责任:

  严格按图施工,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量做好现场文明施工、安全生产。

  组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  在施工过程中,乙方原因造成的事故由乙方负责。

  服从甲方统一安排指挥。

  由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。

  四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况,工期相应顺延:

  甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

  一周内非乙方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;

  甲方原因影响下一道工序施工;

  未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

  不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

  甲方代表同意工期顺延的其它情况。

  五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工,接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题,就及时报告甲方代表,协同解决。

  六、工程款的.支付和结算本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款:计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币:;彩板进场付合同款计人民币,余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金,待保质期满后三日内付清。

  七、施工与设计变更

  经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

  甲方需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。

  八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

  九、附则本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________

  负责人(签字)____________负责人(签字)____________

  日期:____________日期:____________

  建筑水电工程承包合同 10

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲方现把____________________室内水电安装工程承包给乙方,为明确双方权利、义务和责任,确保工程质量及进度,经双方友好协商,特签订以下条款,以便共同遵守执行。

  一、工程委托形式:包工不包料。

  二、工程价款和结算的约定:

  1、工程价款:按建筑面积______元每平方米计算。

  2、工程款付款方式:布管线验收合格后支付工钱的60%,水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。

  三、乙方承包内容:

  (1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)

  (2)插座、开关、灯具的.安装

  (3)小五金、厨卫洁具的安装

  (4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋。

  四、对乙方要求:

  (1)乙方需自备施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹等。

  (2)密切配合楼房主体工程工人的工作,不得互相推诿。

  (3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。

  (4)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护,水电工程保修三年。

  本合同经甲、乙双方签字后生效,签订后乙方不得将工程转包。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字:_____________

  乙方签字:______________

  20______年____月_____日

  20______年____月_____日

  建筑水电工程承包合同 11

  甲方:________________

  乙方:________________

  一、工程概况

  工程名称:________________

  工程地点:________________

  工程内容:________________

  承包范围:________________

  承包方式:为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

  二、甲乙双方共同责任

  1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

  2、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。

  3、坚持安全第一,预防为主的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

  4、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

  5、发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照三不放过的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

  6、施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作,甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作,共同预防事故发生。

  三、甲方的具体责任

  1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

  2、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。

  3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

  4、对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行三级安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。

  5、向乙方提供良好的、确保安全生产的.劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。

  6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

  7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。

  8、合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

  9、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

  10、提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。

  11、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

  四、乙方的具体责任

  1、接受甲方地指挥和监督,遵守甲方地安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决定。

  2、按照甲方地统一管理规定制定本单位地安全目标责任和管理规章制度,并向甲方备案。

  3、根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围地安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。

  4、对本单位地施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方地安全教育,发生人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育地不得进入施工现场,不得录用无身份证件地人员和童工。

  5、按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上地应设专职安全技术管理人员;不足50人地应指定兼职安全技术管理人员,各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中地安全检查。

  6、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

  7、向甲方申报自带地劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

  8、设置必要地员工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,员工地膳食、饮水供应等符合卫生要求。

  9、在容易发生火灾地地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准并采取有效地防护措施后,才可施工。存储、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊地消防安全措施。

  10、监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成地损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定地管理办法进行处理。

  11、教育本单位员工遵章守纪,不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,给甲方造成损失地应负责赔偿。

  12、乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工,否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

  五、此协议作为分包合同附件,具有同等法律效力,一式十份。

  甲方:(章)乙方:(章)

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  或委托代理人:________或委托代理人:________________

  ________年________月________日________年________月________日

  建筑水电工程承包合同 12

  甲方:____________(以下简称甲方)

  乙方:____________(以下简称乙方)

  为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。

  一、工程地点及名称:

  1、工程项目地点:____________

  2、工程项目名称:____________

  二、工程承包方式及内容:

  1、工程承包方式:包人工费、包机具、包安全、包质量、包工期、包工地临时用水、电搭设、包室内、外排水安装、包强、弱电线管线盒预埋,下水管全部接至检查井,空调集中排水管安装,大便器及安装。天然气洞、空调洞、抽油烟机、热水器、预留孔洞的预埋。避雷、消防安装。

  2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行水、电工范围内施工。按设计图要求的全部水、电、管网、防雷网、消防等水电工所有人工机械安装,厨、卫、阳台下水补漏等。主线管(强弱电)安装到各户门口梯间,室内只在屋顶预埋线、管、盒。供水不在本工程范围内。每个门面预埋一个厕所下水管,单独预埋。

  三、承诺工程结算及付款方式:

  住宅小区建筑面积约为平方米,按建筑面积计算每平方米元,总计工程款为人民币______元,以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。以上价格包括安全搭架费用在内,工程符合质量要求,每月按工程进度的人工工资80%付款,竣工验收合格后一月内付全部工程款的70%。三个月内付清工程款的95%,5%留作质量保修金。质保期两年。一楼浇板后开始拨款。

  四、工程质量验收工期要求:

  1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。所用材料必须是正规厂家生产、符合国家相关质量标准的产品。

  2、本工程于____________年____________月____________日至____________年____________月____________日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算九个月内必须完工。

  五、安全事项:

  此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的`一切安全事故,由乙方承担部份经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。

  六、其他事项:

  1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。

  2、农忙时如需水、电施工,乙方必须保证5人以上在场施工,如因无人而造成其它工种停工等待,少1人按照每人每天扣罚款100元,并扣罚所延误工期罚金每天500元,以此类推,在当月工程款内扣除。

  3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。

  4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。

  5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。

  6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。

  七、保修责任:

  为了确保工程质量,维护消费者权益,乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修,工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金,交付使用后两年内无质量问题,甲方向乙方付清保证金,在保修期内如有质量问题,由乙方负责维修,并承担维修材料费用,如乙方不履行保修责任,甲方有权另请他人维修,并在保证金内支付费用,如三次以上通知乙方仍不进行维修的,乙方自愿放弃质量保证金。

  八、违约责任:

  乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。

  九、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  建筑水电工程承包合同 13

  甲方:______州水务局

  乙方:______

  水电工程局有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,______州水务局将______县结古镇禅古新村~10线路工程承包给______水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。

  第一条工程概况:~10线路工程、变台安装及下户线路安装

  一、工程名称:______县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程

  二、工程内容:~10线路工程、变台安装及下户线路安装工程

  三、工程地点:______县结古镇禅古新村

  四、设计单位:______水电勘探设计院

  五、工期:20___________年_____月_____日至20___________年_____月_____日

  六、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准

  七、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(¥______)______万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

  第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

  一、合同语言:汉语

  二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

  三、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

  第三条甲乙方驻工地代表

  一、甲方项目负责人:

  二、乙方项目负责人:

  三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。

  四、监理工程师代表:

  第四条甲方工作

  一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件。

  二、甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。

  三、开、竣工时间由甲方确定。

  四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,技术交底。

  五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

  第五条乙方工作

  一按照国家电力工程质量验评标准,担负______县结古镇禅古新村建设~10线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

  二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的'质量检查监督。

  三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。

  工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。

  甲方:___________

  乙方:___________

  ____年_____月_____日

  建筑水电工程承包合同 14

  甲方:

  乙方:

  兹甲方承建的莲东新区保障房F地块1-1楼、1-2楼2-1楼工程,其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则,经双方协商达成如下协议,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程地点:

  2、详见施工图纸及设计变更图纸。

  3、施工日期:以土建与建设单位签订合同工期为准。

  4、质量达到优良。

  5、十七层

  6、工程合同(预算)

  二、承包形式

  水、电配套施工项目(如甲方承包室外工程及相关水电内容);包工包料。

  三、承包内容:

  1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程所有条款的工作内容。

  (含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。

  2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理,水电施工中所产生的垃圾应及时清理,否则由甲方派人清理,发生的费用按两倍计算由乙方承担。

  3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工,必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工,服从甲方、监理、业主合理的指挥,不得延误土建施工,预埋管线必须与钢筋同时验收,若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者,经项目部确定后,每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外,甲方另行派工人施工,其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成,逾期者每天罚款1000元。

  四、工程结算方式及责任制约定

  1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。

  水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。

  2、本工程所用的材料,其价格的确定按甲方公司与建设方的`主合同规定的方式计算(甲方已提供一份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

  3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供一份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。

  4、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费,按乙方完成的经有关部门审定结算总造价的12﹪(上交甲方的费用)归甲所得。

  其中含:配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等,其他材料也不得有浪费现象,若发现浪费现象者

  五、工程款支付方式

  1、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议),乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划,并附工程量计算表,必要时应附简图。

  2、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间,从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。

  3、乙方在收到甲方的工程进度款时,应保证按时足额支付农民工工资及材料款。

  若拖欠工人工资及材料款严重者,凭乙方的欠条,由甲方先垫付偿还,其补偿金按日千分之三向乙方收取。

  4、乙方对外的所有经济往来由乙方自负,与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。

  5、竣工结算审核完毕后预埋本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准),退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。

  6、付款约定:以乙方的合同签字人向甲方领取工程款,并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(具体以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。

  七、质量与安全要求

  1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工,按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工,不得违章作业,不得乱打槽,乱凿洞口,确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标,绝对服从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导,在施工中若出现达不到要求,除自费返工外,应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。

  2、本工程在施工过程中乙方应严格按《安全管理条例》和文明施工的相关规定施工,因乙方违章施工造成的安全事故由乙自负。

  3、发生安全事件时所产生的费用在两万内由乙方自行负责,当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各承担50%、

  八、其他约定

  1、履约保金。

  2、履约保证金的退还时间:正负零主体结构施工完成退还保证金30万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)

  3、乙方进场施工后,不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工,乙方完成的工程量,按70%决算。

  4、乙方施工人员的食、住由乙方自理,但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间,并提供施工图纸四套给乙方。

  5、乙方工人应自行办理好各种证件,自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定,不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元,情节严重的移送公安机关处理。

  6、上级莅临工地检查安全文明和竣工验收前,应及时将本工地水电、消防施工的垃圾清理干净,不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。

  7、竣工验收前十五天内,乙方必须整理一套完整的内业资料,一式五份送监理审核。

  8、乙方必须安规定及时编制、整理工程内业资料,在有关部门来工地检查时,应积极配合并提供完整内业资料备查。竣工验收合格后30天内,按甲方与建设方签订的合同(补充协议),乙方必须提供一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份),给业方审核。

  9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。

  九、违约责任

  按主合同的有关条款约定,属乙方的工作内容,而乙方没有按规定时间完成者,所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者,其责任由乙方自负。

  十、保修责任:自本工程交付业主使用后的保修期内,所发生的保修事件,乙方应在24小时内到位维修,否刚,由甲方派人维修,其工、料费按双倍由乙方承担,从乙方的保修金中扣除。

  十一、本协议一式四份,双方各执一份。自双方签字之日起生效,至办好工程结算,付清工程尾款时自动生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  建筑水电工程承包合同 15

  建设单位:_____________股份有限公司

  施工单位:__________

  发包人(全称)_____________

  承包人(全称):_______________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:____________

  工程内容: 办公室水电工程(含灯具),厕所隔断,办公室隔断(夹心泡沫板隔断、1.5cm厚钢化玻璃隔断),门窗工程(玻璃推拉门、夹心板门)厨房灶台,地胶铺装

  二、工程承包范围

  承包范围:

  一:二层装修范围:

  1、地面铺设地胶;

  2、室内隔墙采用平板型夹心泡沫板(镀锌钢管立柱);

  3、隔墙门采用平板型夹心泡沫板材料(门框采用镀锌钢管门框);

  4、房间水电线路布置(含灯具、电线采用线槽铺设明装、厕所安装2个盥洗盆);

  5、空调孔位钻孔及用电线路铺设;

  6、厕所用水改装;

  二:三层、四层装修范围:

  1、客厅内玻璃隔断(玻璃为1.5mm厚钢化玻璃),玻璃门采用推拉门;

  2、厕所内隔断(含门);

  3、空调孔位钻孔及用电线路铺设;

  4、各房间用电线路改装(根据甲方要求重新布置,含灯具、重新布置线路采用线槽明装,厕所安装两个盥洗盆);

  5、厕所用水改装 ;

  三:五层层装修范围:

  1、厨房灶台制作安装;

  2、抽油烟机安装(设备由甲方购买)

  3、各房间用电线路改装(根据甲方要求重新布置,含灯具、重新布置线路采用线槽明装,厕所安装两个盥洗盆);

  4、空调孔位钻孔及用电线路铺设;

  5、厕所内隔断(含门);

  6、露台增加木门一道,上边采用木工板封闭。

  7、卫生清理费____________。

  8、合同工期

  合同工期总日历天数_____________天。

  四、质量标准

  工程质量标准:符合国家现行质量验收标准及甲方提供的'图纸要求。

  五、合同价款

  本工程实行总价包干____________元整(_____________元),由乙方包工包料。

  六、工期要求

  本工程工期要求为___________天,若乙方拖延一天处罚合同金额5%,

  七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期6个月内承担工程质量保修责任。

  八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  九、安全施工

  1、安全防护

  承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。

  本工程所涉及的安全防护均由承包人负责(不另行计费),由于安全保护措施不当而造成的人员伤亡事故,由承包人自行承担。

  十 、合同价款与支付

  1、合同价款及调整

  本工程结算方式为合同包干结算制;

  本工程中所有分项均包含材料费、人工费、机械费、税收,管理费、安全措施费、利润,不在进行其他费用调整。

  十一、工程量确认

  1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:

  时间为7天 。

  2、工程款支付

  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

  工程竣工后7日内付至完成工程款

  发 包 人:__________(公章)承 包 人:________(公章)

  法定代表人:___________(签字)法定代表人:_________(签字)

  ________年 ___月____日________年 ___月____日

  建筑水电工程承包合同 16

  发包方(下称甲方):________

  承包方(下称乙方):________

  根据《建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。

  第一条工程项目概况

  工程名称:

  ______

  工程地址:

  文化苑小区

  承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

  使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  工程范围与内容:(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)

  第二条工期

  1、乙方必须在________年________月________日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

  第三条工程质量标准

  按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。

  第五条合同价款

  本合同价款按万预算。(结算按工程完成时的`最新定额,材料价格参照________年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

  该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。

  第六条工程款支付

  合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

  第七条设计变更

  因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

  第八条双方职责

  甲方职责

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用。

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。

  (4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。

  (5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。

  (6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。

  (7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

  第九条安全施工

  施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《______安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。

  乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。

  乙方必须进行安全文明施工。

  乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

  因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  第十条关于工期延误

  以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;

  (1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

  (2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。

  (3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4)设计变更和工程量增加;

  (5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

  (6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

  合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

  第十一条合同争议解决方式

  本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十二条合同生效与终止

  第十三条合同份数

  本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

  本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _______年________月________日

  建筑水电工程承包合同 17

  发包方:__________(以下简称:甲方):______

  承包方:__________(以下简称:乙方):______

  甲方现将杭州富力51号地块1#~5#楼水电安装项目:PVC线管安装、镀锌线管安装、线管开槽、给排水管开槽、面板安装、灯带安装、灯具安装、灯盘安装、给水直管、排水直管安装、地漏安装、卫生间五金安装、淋浴花洒含龙头安装、洗手盆安装、坐便器安装、水龙头安装、户内电箱安装,(按设计图纸内容)发包给乙方,按照《中华人民共和国合同法》并明确甲、乙双方责任、职权,经双方友好平等协商,一致达成如下条款:

  一、承包方式:

  包工不包料。

  二、承包范围:

  按照设计图纸内容,分包项目一次性包干,完成工程的增减项目,按分项工程单价增减。

  三、工程进度:

  按工程进度施工计划和甲方要求。

  四、承包单价:

  (后面附单价表)

  五、工程工期:

  自_____年7月10日开工,至_____年4月30日竣工(含晴雨天,节假日,完成节点按甲方要求)。

  六、劳动力:

  满足工程施工要求,初次进场保证人员最少10人并按工程需要和甲方要求增加人力并落实到现场。

  七、付款方式:

  每月按工程进度支付完成合格工程量80%。

  八、工程结算:

  按实际施工量计算。

  九、甲方责任:

  甲方负责提供工程设计图纸,临时住宿设施,水源及电源,提供工程需要材料和属于大型施工机具:升降机,负责工程项目协调、管理、监督。

  十、乙方责任:

  负责工程施工,施工放线、定点、抄平、施工管理,质量控制,专项工程专人专管;负责承包项目所有一切需要施工工具(包括工具耗材)和相关小型施工工具(除属于大型施工工具:升降机),负责甲方所提供的工具与设备保管(如若丢失和人为损坏由乙方负责)、材料进退场,并按指定地点归类堆放整齐;合理有序有计划安排工作,严格管理;施工过程做到文明施工、安全生产,杜绝浪费材料,如发现浪费材料按价格加倍赔偿并按管理制度处理;负责承包项目按质量按时间时完成,每道工序做到工完场清,当日当天清理干净;负责工程清洁和所承包项目成品保护,并在验收前须全部再清洁检查,保证不遗留清洁问题,对所施工项目保证验收通过,若因施工不合格及不服从指挥造成返工,乙方负责赔偿并重新做到合格为止。

  十一、严格按照图纸及工程有关要求进行施工,保证按质按量按时完成工程项目,乙方自觉服从甲方施工员、管理人员的管理、指挥的施工监督,若乙方施工队违反,不服从管理或施工质量不合格,甲方有权随时停止乙方施工队施工,取消合同,所造成的.一切损失均由乙方负责。

  十二、遵守工程规章制度、国家法律法规。所有进入施工现场施工人员必须戴安全帽,严禁穿拖鞋,违者每项每人每次罚款30.00元;宿舍、厨房及施工区域等用电,严禁乱拉乱接,若实需要,须征得专门电工或管理人员同意,违者每次罚款200.00元;施工过程中所引起的工伤、亡事故_____元以下乙方自负,超过协商处理或按保险公司规定赔偿;上班严禁嬉戏打闹,调皮捣蛋。乙方负责自身内部机构卫生、治安、一切事务等管理。严禁斗殴,如若发生吵架、打架等治安事故,乙方自行负全责。

  十三、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  十四、本合同一式两份,双方各执一份,同样具有法律效力,自签订之日起本合同生效,工程完工验收完毕付清款项,本合同自然解除失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  建筑水电工程承包合同 18

  发包方:__________________(以下简称甲方)

  承包方:__________________(以下简称乙方)

  经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:水电安装

  2、工程地点:__________________

  3、工程内容:

  ①电:(包括:凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。

  ②水:(包括:凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。

  ③踢脚线:(按照装修标准打好踢脚线)施工、验收。

  ④清理施工所产生的垃圾:(按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。

  4、工程性质:单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

  5、承包范围:该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

  二、施工工期:

  1、总工期__________________ 。

  2、开工日期__________________ 。

  3、竣工日期__________________ 。

  三、付款方式:

  1、踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付_____________%,水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付__________%,开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后三个月后付。

  四、工程总价:

  人民币_______________元(大写_______________)(双方协商包干价)

  五、施工质量要求及验收规范:

  1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收,方可进行下一道施工,如有问题可以责令乙方返工。

  2、合格,符合国家现行规定施工标准。

  3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

  4、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的.位置,禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

  5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

  6、开关、插座安装牢固、位置正确,盖板端正,紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

  7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

  六、甲方和乙方权、责:

  1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

  2、乙方按甲方要求,并配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。

  3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装,包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为__________年。

  4、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。

  5、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担,与甲方无关。

  6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

  7、在施工期间对小区内物品(如:电梯、楼梯、地板等物品)所造成的损坏,由乙方负责或赔偿。

  8、如双方意见不一致、协商不成时,乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉,或向法院起诉。

  七、合同效力

  本合同一式两份,甲、乙、双方各持一份,自签字起生效。

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  乙方担保单位:_______________

  身份证:_______________

  身份证:_______________

  联系电话:______________

  _联系电话:_______________

  ___________年___________月_________日

  ___________年___________月_________日

  建筑水电工程承包合同 19

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,就乙方承包施工甲方总包的乌海市儿童医院改造装饰工程的电气工程及给排水工程,本着诚信信用,互惠互利的原则,双方就本项目供货、施工事项经协商一致,签订本合同,并严格执行本合同。

  一、 工程名称、地点及范围:

  工程名称:______

  工程地点:______

  承包范围:施工图中强电工程、给排水工程、弱电工程的施工安装和材料采购,灯具、开关插座及卫生洁具的安装。柴油发电机、灯具、开关插座及卫生洁具的采购除外。

  二、承包方式:包工包料、保质量、包验收。

  三、合同工期:

  乙方根据甲方装修工程进度施工。

  四、工程合同价款:

  本工程总价:按建筑平米140元/㎡×8640㎡工程总价为人民币:1204000.00元(大写:壹佰贰拾万肆仟元整)。

  五、工程价款的支付:

  1、 按月进度实际工程进度产值的 70%支付;

  2、 工程竣工验收合格后支付到工程总价 90% ;

  3、 工程竣工结算完毕支付到工程总价 95 %。

  4、 剩余合同额的 5 %作为质保金,待保修期过后,乙方无违约现象,质保金退还乙方。

  六、施工图纸外产生的增项工程另行协商。

  七、工程质量要求:

  1、工程所用的.材料必须符合国家有关标准。

  2、施工工艺必须按照设计及国家现行规范执行。

  3、工程所用材料及设备进场,必须携带检测报告、合同证。

  八、甲方的责任、权利与义务:

  1、甲方负责材料到场的指定地点堆放。

  2、甲方负责协调乙方与其他施工队伍的交叉作业事宜。

  3、甲方有权利对乙方施工进行监督、检查。

  九、乙方的责任、权利与义务:

  1、乙方在施工过程中必须服从甲方代表的管理。

  2、乙方必须按合同要求保质保量,按期完成工程任务。

  3、乙方进入施工现场,应听从甲方统一调动和指挥,服从甲方工地管理的各项规章制度。

  4、乙方必须对施工人员进行安全文明施工教育,施工时乙方应为施工人员配备安全防护用具,乙方应加强安全管理,文明施工,杜绝安全事故发生,出现一切安全事故均由乙方负全责。

  十、甲乙双方的违约责任:

  1、乙方的施工内容未达到验收标准,甲方视为乙方违约;乙方未按期交工,甲方视为乙方违约;乙方在签订此合同后中途毁约,甲方视为乙方违约。

  2、签订此合同后,甲方在乙方没有违约的前提下将该工程另行报给他人,乙方视为甲方违约。

  3、违约方付对方违约金为合同总金额的20%,并承担由于违约而给对方造成的一切损失。

  十一、工程交工验收:

  乙方负责其施工部分顺利通过质量监督部门验收,由甲方、乙方、业主及监理公司四方共同验收交接。

  十二、质保及保修

  1、该工程设备保修期为2年。工程竣工后,在保修期内乙方无偿负责水电的维修。

  2、出现故障,乙方必须在24小时内到达现场,如乙方不能到底现场维修,甲方甲方有权了雇佣他人维修,所产生的一切费用由乙方承担。

  十三、解决合同纠纷的方式:

  如本合同履行过程中发生争议,双方可通过友好协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院提及诉讼。

  十四、本合同未尽事宜,甲乙双方共同协商,作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十五、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本合同自双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【建筑水电工程承包合同】相关文章:

水利水电工程建筑03-20

建筑水电工程岗位职责10-19

水电工程承包合同12-26

水电工程承包合同04-03

水电工程承包合同04-06

水电工程承包合同12-21

水电工程承包合同03-27

水电工程承包合同(优)12-26

水电工程安装承包合同04-29