- 相关推荐
土石方挖运工程承包合同范本（精选11篇）
随着时间的推移，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的土石方挖运工程承包合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
土石方挖运工程承包合同 1
发包方： （简称甲方）
承包方： （简称乙方）
在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下，甲乙双方友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及详细部分：
承包方式及结算方式
承包方式：本工程在承包范围以包工包机械包工具，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包运输，包洗车，包清理路面淤泥卫生，包进退场费，（不限次数）包工程验收质量达到"合格"标准，包施工中乙方工人安全保护用品，劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用，包物价上涨等风险的形式由乙方综合承包。乙方负责协调与解决和政府监管机关或任何第三方在工程施工过程中产生的争议和纠纷或行政处罚，车辆运输过程中发生的一切交通事故，所导致的一切经济损失由乙方负责。结算方式：工程结算按现场实际出土量结算。工程量及造价：包外运综合单价 元/立方米；综合单价的费用包括：土方运输、以甲乙双方签证确认工程量按实方计算，施工过程中的措施费、管理费、利润，挖运过程中所使用各类施工用具，运输设备及安全防护，清洁洗车工程设备费用，机械设备进退场费，挖运前办理政府职能部门要求的和车辆准运证：工人劳动保险，劳保福利、工伤保险的一切费用。
四、总价款及付款方式
（一）土方工程总价款：
1、暂定总价款为人民币（小写）人民币（大写）： 元结算时以施工图纸及施工规范为依据，结合实际工程量乘以综合单价计算。
2、工程量以双方现场联测数量确认为准。
1、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清。
（二）以上付款，甲方将以转账支票的方式支付。
（三）工程条款
1、工程开工时间以甲方通知时间为准。
2、具体工期完成时间为30日历天。
3、如乙方不按时完成，甲方有权通知乙方解除承包关系，并因此产生的一切后果由乙方承担。
4、本土方工程承包单价已包含一切费用，故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。
5、若乙方工程工期明显与进度控制点不符，甲方可要求乙方赶工，乙方在收到甲方通知后即时执行。
6、3天内无明显改进，视乙方为无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加 的承包价差由乙方承担，并在工程款中扣除，或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场。
7、如遇下述情况：
（A）开工后甲方不能按时交出场地
（B）基坑支护影响
（C）甲方、建设单位重大设计变更影响
（D）不可抗力严重影响施工队
由乙方在24小时内向甲方办理延期签证，情况属实可顺延，但不负责任何经济责任和义务。否则甲方不予认可工期顺延。
8、土方开挖回填完成的工程量需向甲方申请办理分项工程验收手续，验收流程：施工员签名确认签名后，方可办理申请进度款。申请进度款时必须提供此验收表，否则不予办理支付进度款。
9、开工前乙方必须提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证复印件到资料室备案。
五、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范，作为检查，抽检或验收的依据和标准。
2、如因乙方施工不当造成返工、窝工，一切费用由乙方自行负责并承担由此造成工期延误产生的费用。
六、甲、乙双方责任：
（一）甲方责任：
1、进场前2天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理退场手续及结算手续。
2、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
3、对质量、进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等，负责处理本工程与其他工程的协调、配合管理工作。
4、甲方派出施工管理人员现场指挥、检查、管理工作，并配合乙方管理工作。
5、协助乙方进行安全教育及安全技术交底。
（二）乙方责任：
1、施工现场乙方必须有不少于3个专职管理人员以上，负责安全管理及文明施工的监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
2、服从甲方管理人员指挥，按排工作，不得故意刁难施工管理人员，否则每次罚款500元，不得恐吓威胁甲方管理人员或殴打，如有发生，不管任何原因处以10000元罚款以作警告，并负责被伤害管理人员的全部医药费及误工费等费用。
3、如乙方委派的`现场专职管理人员，不服从甲方管理人员指挥野蛮施工，甲方有权要求更换管理人员，而且三天之内乙方必须将此管理人员清离出场。
4、因乙方自身管理工作不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任。及相关费用。
5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的，工期顺延，但不作任何费用补偿。
6、对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿，由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证甲方不受任何连带法律责任和经济责任。
7、乙方自行负责工人的劳保用品；劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用。
8、运输车：10台20m3以上车辆，但须保证正常出土所需的车辆。保证每天外运立方米。
9、乙方需派一名现场负责人24小时驻工地，如需离开必须委派一名负责人代替，并经甲方允许方可离开，同时若发生安全事故、质量事故或其它损失的责任均由乙方负全部责任。
10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟，保持干净避免堵塞。
11、乙方每周须提供生产周报：内容需有本周完成情况，下周保证完成工程量计划，报项目负责人审批。
12、在施工过程中，乙方必须配合其它施工队伍，而且不得向甲方索取由此产生机械台班费等。
13、乙方进场施工后，必须遵守项目部的各项管理规章制度。如有违反按项目的管理条例进行处罚，情节严重的清理出场。
七、解决纠纷的方式
发生争议，由双方协调解决，协商不成时，可向合同工程所在地人民法院起诉。
八、其他
附件：《项目管理条例》
承诺书在双方签名盖章后生效，自结清余款后自行终止。
本合同一式叁份，甲方执贰份，乙执方壹份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
土石方挖运工程承包合同 2
甲方名称：
乙方名称：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成"天星·尚品星城"平基土石方工程挖运承包合同。协议如下：
一、工程承包内容：土石方机械开挖、运输、回填、弃土、场地平整等全部工作内容。
二、工程地点：天星·尚品星城。
三、安全：在施工过程中，涉及挖运的周边关系（附近村组居民）和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决，并承担相关费用。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部（业主）的安全技术要求组织施工。土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责，并承担相关费用。
五、质量工期要求：
1、工程质量：乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验。工程质量达不到约定标准的部分，可要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的`费用，工期不予顺延。
2、施工期限：按业主要求和爆破施工进度确定。
六、工程量及计算：以施工图纸和现场测量的实际工程量计算。挖运工作包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水的电耗等全部内容。
七、施工机械：乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车。并可以根据工程进度随时增加挖运设备，满足工程需要。因钻爆原因不能满足挖运能力，运输车辆可以在家等候，但应保证随时到达工地进行运输作业。
八、承包单价：该单价为含税价：岩方25元/m，土方21元/m。收款发票为建安、或油料、或零配件、运输正式税务发票。付款单位：湖南中怀房地产开发有限公司。
九、付款方式：每月底进行工程计量，下月10前按工程进度给付60%的工程进度款，余款在工程完工后50天内付清。
十、履约保证金：为保证工程顺利完成，乙方需向甲方缴纳履约保证金伍万元（50000.00），在第一期工程（约2.1万方）完工后30天内，全部返回乙方。
十一、责任与权利：
甲方责任与权力：
1、负责提供施工图纸，委托测量、放线、控制高程，交由乙方施工；
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；
3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量；
4、负责及时足额结算工程款到位；
5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料（运输车 挖机的柴油）供应，甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。
乙方责任与权力：
1、全面履行合同约定事项；
2、乙方以充分考虑到该工地钻爆的特殊性，挖机应及时搞好与钻爆施工的配合；
3、协助甲方催收工程款。逾期5天未收到工程款可以停工，甲方应支付挖机的台班费800元/天。
4、在符合情理的条件下，应服从业主和甲方的指挥调度。
5、如遇到检查等重大活动，乙方必须无条件配合，即增加清扫人员、冲洗道路，保持道路清洁。
6、按有关部门要求张贴所需警示标牌。
十二、违约责任：未能全面履行合同规定的事项，按工程款5‰向对方支付违约金。
十三、未尽事宜：未尽事宜双方协商解决，以文字形式形成补充内容，做为本合同的附件，与本合同一并具有法律效力。
本合同一式四份，双方各执二份，签字生效，具同等法律效力。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
土石方挖运工程承包合同 3
甲方：________身份证号：________甲方住址：________
乙方：________身份证号：________乙方住址：________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
四川省宁南县白鹤滩镇。
二、工程名称：
白鹤滩电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。
四、工程单价：
土方挖运单价：壹拾元(10)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。
五、工程工期：
总工期12个月时间。
六、承包方式：
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求：
1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品;
2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。
4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的相关损失费用。
5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。
6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的.权利和义务
1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;
2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;
3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;
4)甲方要按合同及时支付乙方工程款;
2、乙方的权利和义务
1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。
2)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;
3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;
4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;
十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。
十二、此合同自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。
甲方(法定代表人)：________乙方(法定代表人)：________
开户银行帐号：________开户银行帐号：________
联系电话：________联系电话：________
________年________月________日
土石方挖运工程承包合同 4
甲方：
乙方：
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。
一、工期：______年______月______日到______年______月______日
按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。
二、承包范围：
1、范围及内容：本工程内容包括：甲方要求至完工的`管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等。
2、方式：乙方主要以劳务的形式进行承包，工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应，但一般的操作工具（铁板、铁锹）由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方人员的生活及住宿自理。
三、承包价格：混泥土每米______元，黄土开挖每米______元，柏油路开挖每米______元。
四、工程质量：必须达到甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工部分造成损失乙方全额承担，乙方无条件返工至合格为准。
五、工程款的支付：
六、安全：乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的安全设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故（包括行人）均有乙方负责责任。
七、双方的责任：甲方应做好周边关系的协调工作，
八、本合同未尽事宜双方协商解决。
九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
土石方挖运工程承包合同 5
发包人(全称)：
承包人(全称);
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：北京市朝阳区十里堡J1号楼配套公建项目土石方工程。
工程地点：北京市朝阳区十里堡1号。 工程内容：土石方开挖、外运、消纳及配合边坡支护施工等内容。
二、 工程承包范围 承包范围：楼座的土石方开挖、外运及消纳等及配合边坡支护施工等内容。
三、 合同工期 开工日期：按发包方正式书面通知为准。
竣工日期：
合同工期总日历天数 20 天
四、 质量标准
工程质量标准： 合格 。
五、 合同价款
外运部分 元/m3; 现场倒运 元/m3。
六、 组成合同的'文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、本合同专用条款;
3、本合同通用条件;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸。
七、 词语含义
本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修
九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、 合同生效。
合同订立时间： 年 月 日，合同订立地点：北京市朝阳区十里堡甲1号院
本合同双方约定 签订之日起生效
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码： 邮政编码：
土石方挖运工程承包合同 6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关条款，经甲乙双方协商，现甲方就____小区二期B2标段工程在乙方同意甲方付款条件，保证质量、工期的前提下，本着自愿、互惠、互利的原则，双方就劳务承包事项达成一致，订立此合同。
一、工程概况
分项工程名称：土石方挖运
工程地址：三瓦窑
工程质量：符合甲方要求
工程量：
二、工程承包范围
1、根据施工图及甲方所定的开挖线内的全部土石方挖运及破障内容。
2、该工程所有机械、运输全部由乙方自备。
3、该工程的相关手续由乙方办理，甲方协助，相关手续费由乙方承担（含渣土证的办理）。
4、乙方的资质证及开挖土方机械的相关手续交甲方审核备案。
5、现场的安全、文明施工必须按国家的.相关法律、法规及有关部门的相关规定执行。
6、有关执法部门对其不按规定施工进行的各种处罚由乙方承担。
7、建筑工程意外伤害险由发包方购买，若有工伤事故发生，由保险公司赔付，乙方需支付保险公司赔付以外的一切费用。
三、工程承包单价及总价
___________________________
四、工程款的支付
本工程无预付款，乙方垫支土建完成到±0.000后，甲方付总价的60%，主体封顶后付清余款40%。
五、质量要求：乙方必须按政府及业主颁发的安全文明施工及相关文件执行。
六、工期：30天。
七、处罚
1、达不到上述第五、第六的要求，每天处罚2000.00元。
2、乙方在施工中必须无条件服从甲方管理人员的指挥、安排，如有不服从者，甲方有权责令乙方停工或限期退场。造成的损失由乙方承担。
3、乙方在施工中应自始至终贯彻执行安全施工操作规程，上班不准穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋、不得酒后作业，指定专人负责施工中的安全检查工作，如有违者给予100~500元/次的罚款，发现安全隐患及时汇报解决。
如乙方发现问题，知情不报者，甲方有权给予处罚。乙方应积极主动经常与甲方现场管理人员取得联系，采取行之有效的防范措施，以预防为主的指导思想，确保施工中的人身安全。
施工过程中必须做到安全生产、文明施工。乙方的施工过程中不按安全施工均由乙方负责，甲方概不负责。
4、乙方不得在任何情况下停工，否则处以10000.00元罚款，再进行处理，并赔偿经济和名誉损失。
八、违约责任的判定与处理
1、乙方不能按时进场施工，视为乙方违约。
2、工程工期、质量、安全、文明施工达不到政府相关规定及业主和甲方要求，视为乙方违约。
3、乙方将工程转包、分包，视为乙方违约。
4、如乙方工期、质量、安全、施工配合达不到甲方要求，经反复整改仍然达不到要求，或乙方不遵守安全操作造成重大安全事故，乙方在接受甲方处罚的同时无条件退场，因乙方原因中途退场甲方按乙方已完成合格工程量的60%支付给乙方。余40%费用作为甲方对乙方的处罚。
九、本合同未尽事宜，双方协商解决
合同争议，双方协商解决，若协商不一致，可申请由成都仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方盖章签字后生效。余款结清后自动失效。
甲方：
乙方：
____年____月____日
____年____月____日
土石方挖运工程承包合同 7
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程基础事项协商一致,订立本合同。
一、工程内容及承包范围
1、 工程概括：
工程名称：
工程地点：
2、 以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究图纸、地质勘察资料以及其他文件，以完全了解本工程的实际范围。
3 、本工程承包项目包括：
(1)除非是甲方自己负责的项目或合同中列明的由其他承包人完成的项目，乙方须按图纸内容和合同要求负责整个工程所有的施工任务，包括因土方工程材料设备的采购、施工、保护及保修，无论是永久性质的或是临时性质的;
(2)承包工程包括但不限于下列各项：
根据甲方提供的总平图的土方开挖测量、土石方挖掘、弃运(甲方指定卸土地点)、场内调配、弃渣，周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制整理，现场安全文明施工，同周边居民、相关政府及行政事业性单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作，按照提供的开挖图进行施工，防止少挖和超挖，根据施工进度做好施工进度报审计划和工程施工提供详细的劳动力及技术组织方案，以及由甲方提供的土石方开挖工程发放、补充的全部相关文件所包括的内容。
4、承包方式：包工包料、包安全、质量、工期、现场文明施工。
二、工程工期
____工程计划工期为___日历天， _年_月_日至_年_月_日止，(此工期已含乙方修施工便道、排水设施的时间)。甲方二、三期的土方工程，在同等性价情况下可优先考虑乙方。
因乙方原因每延迟一天，乙方须承担1000元/天的逾期违约罚款。
(1)如遇强风化岩，挖机不能直接取土时，在原挖土价基础上加_元/ m。
(2)如遇中风化岩，炮机凿石，挖机装车，场内运输，堆土机堆平共计_元m3。
(3)___总土方工程量约_万m3，合同总价约___万元,结算时按以上单价×实际工程量进行结算。
(4)以上单价不含税，已包括完成该工程项目所必需政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、保险费、包含且不限于土方挖掘费、装运、平整、清理、汽车行驶道路养护、排放、施工机械、劳务、临时道路建设、各类措施、地下水降、排水、工程缴纳的渣土费，以及所有风险、责任和义务，乙方在施工中因甲方要求场内弃土点变化、政府行政收费调整、工料机涨价等其它外部因素的变化而对乙方施工成本增加均含在以上单价之中，不另增加其它费用。
(5)乙方提交的'报价材料时即表明对拟建场地及其周围的环境、条件已充分了解，施工中的环保措施以及场区内外的安全防护费用，均在其单价有考虑。
(6)工程结算按实际开挖量予以办理，甲方派专业测量工程师、预结算人员现场测量确认工程量，乙方必须经甲方确认的开挖方案和甲方现场工程师指令施工，对于与经甲方确认不符之处的工程量甲方不予计算和结算，乙方必须挖至甲方指定标高位置。
三、付款方式与结算
1、工程量每完成_万m3以上，付至该完成量造价的70%。
2、工程竣工办理结算时，按甲方要求提供结算资料(以A4纸张装订包含但不限于以下内容：施工合同或协议、清单报价、变更单、现场签证和图纸、名种验收资料及施工记录等)。
3、一期工程全部完成，并办理结算时，支付至工程总造价的95%，剩余5%工程完工后一年付清。
四、工程质量及验收
1、依据图纸和合同约定的技术要求进行验收，本工程须达到合格标准。
2、本工程严格按照《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等国家、行业、省、市现行的规范、规程或标准进行施工和验收。
五、双方责任与义务
乙方责任：
1、乙方应于开工前向监理、甲方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理、甲方批准的施工组织设计施工。乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。
2、乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及达到合同约定的质量标准。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。
3、 乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。在甲方做出整改后，乙方依照整改方案实施。
4、未经甲方批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。
5、乙方在施工过程中必须采取相应的防护安全措施，在操作过程中所发生的人身伤亡安全事故全由乙方自理，甲方概不承担任何损失赔偿责任。
6、于工程竣工时提交所有的工程竣工资料及图纸4份(包括电子文件)。
7、乙方现场负责人为：___ ，联系方式： ___负责现场指挥并与之相关的协调工作。
甲方责任：
1、甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查施工质量，负责技术问题的处理和工程变更的签认。
2、根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。
3、 按合同约定的方式，及时办理工程结算和结算款的支付。
4、 及时组织竣工验收，办理竣工、移交等手续，协调乙方的工作。
5、向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。
6、乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求的阶段性工期时,在甲方书面通知乙方5天内，如乙方仍无明显改进或赶工措施，视为乙方违约，甲方有权即时单方解除本合同。
7、 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。
8、甲方提供土石方挖掘基本条件如水源、电源的接驳点。
9、甲方现场负责人：___，联系方式： ___，负责现场指军与调度，并协调办理相关事宜。
六、违约责任
1、乙方在施工时，不得擅自更改施工做法，如发现，甲方可处以1000元罚款，甲方有权解除合同，且因此而产生的损失由乙方全部负责。
2、乙方必须服从甲方的现场指挥，如因乙方未听从甲方项目负责人的指挥，造成对工程进度或工程质量影响的，由乙方承担此责任，且甲方有权解除合同。
3、乙方须保证工程质量及工程进度要求，未达到合同要求或未按甲方图纸进行施工，甲方有权随时终止合同，解除其合同关系，所造成的损失归乙方负责。
4、除双方协商解除合同，任何一方违约无法履行其合同将追究其承担责任的后果，所造成的损失归违约方负责。
七、 本合同在甲、乙双方代表签字后生效
在甲方支付完毕工程款，合同保修其满后失效(原签订合同自动中止。
八、 未尽事宜
由甲、乙双方协商解决，本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，法律效力相同。
甲方：(公章)
乙方：(公章)
日期：
土石方挖运工程承包合同 8
发包人：(甲方)
承包人：(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守：
一、工程概况
工程名称： _____________
工程地点： ______________
资金来源：_________________
二、工程承包范围：
本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9(土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的'90%)。
三、工期：
总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。
四、工程质量标准：
达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。
五、合同价款：
执行__市_年相关计价定额以及_年《建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《工程造价信息》公布的__地区信息价的平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算(其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮)。
六、工程款支付：
工程完工经发包人和有关部门进行竣工验收，在竣工验收合格后，乙方提交的竣工结算经发包人(或委托中介机构)审核后，在15个工作日内一次性支付结算价款。
七、工程保修：
自工程竣工验收合格之日起一年。
八、承包人提供的材料和工程设备
本工程所有材料由承包人自行采购，必须符合国家、行业标准及设计文件要求;材料进入施工现场承包人须提前24小时通知监理工程师和发包人进行监督验收，凡验收不合格的材料一律不准用于该工程建设且立即清理出场。
九、违约责任
1、乙方不按施工规范进行施工，且拒不整改，甲方有权终止合同。
2、乙方因拖欠人工费等原因拖延或停止施工，并造成延迟工期，甲方将对乙方工期延误进行2000元/天的处罚。
3、乙方施工质量达不到要求，且无力整改达到要求，甲方有权终止合同。
4、乙方应对施工区域周边农作物、建构筑物等采取防护措施，在施工过程中若有损坏，乙方进行修复并承担相关费用。
十、安全文明施工
乙方进入施工现场，必须严格执行国家颁发的安全生产法规及甲方施工现场安全生产规章制度，保证过往人员安全、严禁违章作业，若发生安全事故，由乙方承担全部经济和法律责任。
十一、其它
1、本工程所需水、电由承包人在指定地点接入。
2、工程结算审计费用：承包人报送的竣工结算经中介机构审核后，若审减率≤10%，所发生的审核费用由发包人承担;若审减率>10%，所发生的审核费用由承包人承担。
3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，经双方签字盖章后生效。付清工程款后自动失效。
十二、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运工程承包合同 9
合同编号：_____________
甲方（发包方）：_____________
地址：_____________
法定代表人：_____________
乙方（承包方）：_____________
地址：_____________
法定代表人：_____________
鉴于甲方需要完成土石方挖运工程，经公开招标/协商，甲方决定将该项目委托给乙方进行实施。为明确双方的权利与义务，特签订本合同，以兹信守。
一、工程概况
工程名称：_____________
工程地点：_____________
工程内容：土石方的挖掘、运输、填筑、平整等全部工作内容。
二、工程承包范围
乙方须按图纸内容和合同要求负责整个工程所有的施工任务，包括但不限于：土石方挖掘、运输（运至甲方指定卸土地点）、场内调配、周边建筑物及居民的安全防护设施的设置、工程资料的编制整理、现场安全文明施工以及与周边居民、相关政府及行政事业性单位的`协调工作。
三、工程期限
工程开工日期：____年__月__日。
工程竣工日期：____年__月__日。
如因特殊原因需要延期，应经甲方同意，并签订书面补充协议。
四、工程质量
乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的__个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告。
如工程存在质量问题，乙方必须返工直至达到合同约定的质量标准。
五、工程价款及支付方式
工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。具体价格根据土石方量及合同约定进行结算。
支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点和比例为：
工程开工后__天内支付__%；
工程进展至__%时支付__%；
工程竣工并经甲方验收合格后__天内支付余款。
乙方需提供正规税务发票，否则甲方有权顺延付款。
六、双方责任
甲方责任：
提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等；
负责施工现场内的障碍物清除，确保不影响乙方施工；
按时支付工程款。
乙方责任：
乙方采用全包方式，负责工程所需的劳务、材料、机械等；
乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保安全施工；
乙方在施工过程中必须采取相应的防护安全措施，对因乙方原因造成的人身伤亡安全事故承担全部责任；
乙方应保证工程质量及工程进度要求，未达到合同要求或未按甲方图纸进行施工，甲方有权随时终止合同，所造成的损失归乙方负责。
七、违约责任
若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。违约金按每延误一天支付工程总造价的__%计算。
若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，每延误一天支付应付未付金额的__%作为违约金。
若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方，共同协商解决。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，付清工程款后自行失效。
未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：____年__月__日
乙方（承包方）：（盖章）
法定代表人：（签字）
日期：____年__月__日
土石方挖运工程承包合同 10
甲方（发包方）：
名称：__________
法定代表人：__________
地址：__________
联系电话：__________
乙方（承包方）：
名称：__________
法定代表人：__________
地址：__________
联系电话：__________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就土石方挖运工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：__________
2. 工程地点：__________
3. 工程范围及内容：甲方指定范围内的土石方挖运，包括但不限于土方开挖、装车、运输、卸土、场地平整等工作。具体工程范围以甲方提供的施工图纸或现场指定为准。
4. 工程总量：约__________立方米。
二、工程承包方式
本工程采用__________（包工包料/包工不包料等）方式承包，乙方自行组织机械设备、人员进行施工，并负责施工过程中的安全管理及相关费用。
三、合同工期
1. 开工日期：本合同签订后，乙方应在__________年__________月__________日前进场开工。
2. 竣工日期：乙方应在__________年__________月__________日前完成全部土石方挖运工程，并通过甲方验收。
3. 工期延误：
如因不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后__________小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。
若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金__________元；延误超过__________天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
四、工程质量标准
1. 乙方应严格按照国家现行的土石方工程施工及验收规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 土石方开挖的深度、坡度、平整度等应符合设计要求及甲方现场指定的标准。
3. 运输过程中应保证土石方不散落，不造成环境污染，卸土场地应平整、坚实，符合相关规定。
五、合同价款及支付方式
1. 合同价款：本工程采用综合单价计价方式，每立方米土石方挖运综合单价为人民币__________元（大写：__________元整）。合同总价款暂定为人民币__________元（大写：__________元整），最终结算价款以实际完成的工程量乘以综合单价为准。
2. 支付方式：
预付款：合同签订后__________个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款，即人民币__________元（大写：__________元整）。
工程进度款：乙方每完成__________立方米土石方挖运工作后，向甲方提交工程进度报告及相关验收资料。甲方在收到报告及资料后__________个工作日内进行审核确认，并支付已完成工程量价款的__________%作为工程进度款。
竣工验收款：工程全部完工并通过甲方验收后，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方在收到报告及资料后__________个工作日内进行审核结算，结算完成后__________个工作日内支付至结算总价款的__________%。
质量保证金：结算总价款的__________%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后__________个工作日内无息支付给乙方。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，为期__________年。
六、双方权利和义务
（一）甲方权利和义务
1. 权利：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，对不符合质量标准和安全要求的行为提出整改意见。
有权审核乙方提交的工程进度报告、竣工结算报告及相关资料。
若乙方违反合同约定或法律法规规定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 义务：
向乙方提供施工场地的相关地质资料、施工图纸及地下管线等信息，并确保其真实性、准确性。
协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境。
按照合同约定及时支付工程款项。
（二）乙方权利和义务
1. 权利：
有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。
在施工过程中，如遇到与设计不符或不可预见的情况，有权向甲方提出变更建议。
2. 义务：
乙方应具备相应的施工资质和安全生产许可证，确保施工过程中的合法性和安全性。
组织专业的施工队伍和机械设备，按照合同约定的工期、质量标准完成土石方挖运工程。
负责施工现场的安全管理，制定安全施工措施，确保施工人员和周边环境的安全。在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担全部责任。
遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声、污水等污染，对施工中造成的环境污染负责治理并承担相应费用。
按照甲方要求及时清理施工现场，保持场地整洁。
在工程竣工验收前，负责对已完工程的成品保护工作，期间发生损坏的，由乙方负责修复并承担费用。
乙方应向甲方提供完整的施工资料及竣工验收报告，配合甲方进行工程验收。
七、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的__________%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的.工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的__________%向甲方支付违约金；逾期超过__________天的，乙方除应支付违约金外，还应承担因工期延误给甲方造成的其他损失。
3. 若乙方施工质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到合格标准，并承担由此产生的一切费用。因质量问题给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
4. 双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
八、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、双方结清工程款项且质保期届满后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
土石方挖运工程承包合同 11
发包方（甲方）：__________
承包方（乙方）：__________
鉴于甲方在__________工程的建设中需要进行土石方挖运工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方承包该土石方挖运工程事宜达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程范围：包括但不限于土石方挖运范围，如某地块内指定区域的土石方开挖、运输、装卸等工作。
4. 工程内容：
按照甲方提供的施工图纸及相关要求，进行土石方的挖掘，确保挖掘深度、坡度等符合设计标准。
将挖掘出的土石方运输至甲方指定的堆放地点或使用地点，运输过程中应遵守交通规则及相关环保要求，采取必要的防护措施，防止土石散落对环境造成污染。
负责土石方装卸工作，保证装卸过程的安全、高效。
二、工程期限
1. 开工日期：本合同签订后，乙方应在收到甲方开工通知后的____日内进场开工。
2. 竣工日期：自开工之日起，乙方应在____日内完成全部土石方挖运工程。
3. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
三、工程质量标准
1. 乙方应严格按照国家及地方现行的有关土石方工程施工规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 土石方挖掘的尺寸、标高应符合甲方提供的施工图纸及设计要求，误差控制在允许范围内。
3. 运输过程中应保证土石方不受损坏，且运输路线应符合环保要求，不得对周边环境造成不良影响。
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款
本工程采用综合单价包干的方式计价，综合单价为人民币____元/立方米（大写：______元每立方米）。此综合单价包括但不限于土石方的开挖、运输、装卸、机械设备使用费、管理费、利润、税金等乙方完成本工程所需的全部费用。
工程总价款根据实际完成的土石方工程量进行结算。实际工程量以甲方、乙方及监理单位共同确认的测量数据为准。
2. 支付方式
预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币____元（大写：______元整）。
工程进度款：乙方每月____日前向甲方提交上月已完成工程量的报告，经甲方、乙方及监理单位共同审核确认后，甲方在____日内支付乙方上月完成工程量价款的____%。
竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至工程结算总价款的____%。
质量保证金：工程结算总价款的____%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期为工程竣工验收合格后____年。
五、双方权利和义务
（一）甲方权利和义务
1. 权利
有权对乙方的施工过程进行监督、检查，确保乙方按照合同约定及相关标准进行施工。
对乙方施工中存在的质量问题、安全隐患等有权要求乙方及时整改，如乙方未按要求整改，甲方有权采取相应措施，包括但不限于扣除部分工程款、解除合同等。
有权审核乙方提交的工程进度报告、结算资料等，并根据实际情况进行确认或提出异议。
2. 义务
向乙方提供施工场地的`相关地质资料、施工图纸等必要的技术文件，确保乙方具备施工条件。
协调施工现场周边关系，为乙方施工提供必要的外部条件，如解决施工过程中的扰民问题等。
按照合同约定及时支付工程款给乙方。
（二）乙方权利和义务
1. 权利
有权要求甲方按照合同约定支付工程款。
在施工过程中，如遇到需要变更施工方案、工程量等情况，有权向甲方提出建议，并要求甲方给予合理的答复和处理。
2. 义务
组织具有相应资质和经验的施工队伍进行施工，确保施工人员具备必要的技能和安全意识，遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，承担施工过程中的安全责任。
按照甲方提供的施工图纸及相关要求进行施工，保证工程质量和进度。如因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
负责施工现场的管理，保持施工现场整洁、有序，做到文明施工。施工过程中产生的建筑垃圾等应及时清理并运输至指定地点处理，不得随意倾倒。
自行解决施工所需的机械设备、工具、材料等，并保证其性能良好，符合施工要求。机械设备的操作和维护应符合相关规定，确保安全运行。
在施工过程中，如发现地下文物、管线等其他障碍物，应立即停止施工，并及时通知甲方，采取相应的保护措施，配合甲方进行处理。
按照国家及地方有关税务规定，及时缴纳本工程涉及的各项税费，并向甲方提供合法有效的税务发票。
六、安全责任
1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，设立安全管理机构，配备专职安全管理人员，加强对施工人员的安全教育培训，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应为施工人员购买足额的工伤保险及其他必要的商业保险，如因施工过程中发生安全事故导致人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因导致安全事故发生，甲方应承担相应的责任。
3. 在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，如设置警示标志、防护栏等，防止安全事故的发生。如因乙方未采取必要的安全防护措施导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。
4. 对于施工过程中可能存在的安全隐患，乙方应及时进行排查和整改，如发现重大安全隐患，应立即停止施工，并及时通知甲方共同协商解决方案。
七、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。
2. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，乙方应在不可抗力事件发生后____日内书面通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后，工期相应顺延。
3. 若乙方施工质量不符合合同约定及相关标准要求，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到合格标准，并承担因此给甲方造成的全部损失。返工、整改后仍不能达到合格标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。
4. 双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。
八、争议解决
1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他条款。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、双方结清工程款且质保期届满后终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
发包方（甲方）（盖章）：__________
承包方（乙方）（盖章）：__________
签订日期：____年____月____日
【土石方挖运工程承包合同】相关文章：
土石方挖运承包合同05-08
土方工程挖运承包合同03-25
人工挖运土石方回填土劳务承包合同04-29
土石方挖运合同（通用12篇）03-23
土石方挖运合同（通用8篇）05-15
土石方挖运施工合同书05-01
电站导流遂洞土石方挖运合同04-09
土方挖运承包合同03-19
土石方挖运简单合同范本（精选8篇）05-16