- 相关推荐
挖土方承包合同
随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的挖土方承包合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
挖土方承包合同1
甲方：________身份证号：________甲方住址：________
乙方：________身份证号：________乙方住址：________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
四川省宁南县白鹤滩镇。
二、工程名称：
白鹤滩电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。
四、工程单价：
土方挖运单价：壹拾元(10)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。
五、工程工期：
总工期12个月时间。
六、承包方式：
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求：
1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品;
2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。
4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的.相关损失费用。
5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。
6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;
2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;
3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;
4)甲方要按合同及时支付乙方工程款;
2、乙方的权利和义务
1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。
2)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;
3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;
4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;
十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。
十二、此合同自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。
甲方(法定代表人)：________乙方(法定代表人)：________
开户银行帐号：________开户银行帐号：________
联系电话：________联系电话：________
________年________月________日
挖土方承包合同2
发包方： （简称甲方）
承包方： （简称乙方）
在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下，甲乙双方友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及详细部分：
承包方式及结算方式
承包方式：本工程在承包范围以包工包机械包工具，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包运输，包洗车，包清理路面淤泥卫生，包进退场费，（不限次数）包工程验收质量达到"合格"标准，包施工中乙方工人安全保护用品，劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用，包物价上涨等风险的形式由乙方综合承包。乙方负责协调与解决和政府监管机关或任何第三方在工程施工过程中产生的争议和纠纷或行政处罚，车辆运输过程中发生的一切交通事故，所导致的一切经济损失由乙方负责。结算方式：工程结算按现场实际出土量结算。工程量及造价：包外运综合单价 元/立方米；综合单价的费用包括：土方运输、以甲乙双方签证确认工程量按实方计算，施工过程中的措施费、管理费、利润，挖运过程中所使用各类施工用具，运输设备及安全防护，清洁洗车工程设备费用，机械设备进退场费，挖运前办理政府职能部门要求的和车辆准运证：工人劳动保险，劳保福利、工伤保险的一切费用。
四、总价款及付款方式
（一）土方工程总价款：
1、暂定总价款为人民币（小写）人民币（大写）： 元结算时以施工图纸及施工规范为依据，结合实际工程量乘以综合单价计算。
2、工程量以双方现场联测数量确认为准。
1、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清。
（二）以上付款，甲方将以转账支票的方式支付。
（三）工程条款
1、工程开工时间以甲方通知时间为准。
2、具体工期完成时间为30日历天。
3、如乙方不按时完成，甲方有权通知乙方解除承包关系，并因此产生的一切后果由乙方承担。
4、本土方工程承包单价已包含一切费用，故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。
5、若乙方工程工期明显与进度控制点不符，甲方可要求乙方赶工，乙方在收到甲方通知后即时执行。
6、3天内无明显改进，视乙方为无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加 的承包价差由乙方承担，并在工程款中扣除，或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场。
7、如遇下述情况：
（A）开工后甲方不能按时交出场地
（B）基坑支护影响
（C）甲方、建设单位重大设计变更影响
（D）不可抗力严重影响施工队
由乙方在24小时内向甲方办理延期签证，情况属实可顺延，但不负责任何经济责任和义务。否则甲方不予认可工期顺延。
8、土方开挖回填完成的工程量需向甲方申请办理分项工程验收手续，验收流程：施工员签名确认签名后，方可办理申请进度款。申请进度款时必须提供此验收表，否则不予办理支付进度款。
9、开工前乙方必须提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证复印件到资料室备案。
五、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范，作为检查，抽检或验收的依据和标准。
2、如因乙方施工不当造成返工、窝工，一切费用由乙方自行负责并承担由此造成工期延误产生的费用。
六、甲、乙双方责任：
（一）甲方责任：
1、进场前2天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理退场手续及结算手续。
2、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
3、对质量、进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等，负责处理本工程与其他工程的`协调、配合管理工作。
4、甲方派出施工管理人员现场指挥、检查、管理工作，并配合乙方管理工作。
5、协助乙方进行安全教育及安全技术交底。
（二）乙方责任：
1、施工现场乙方必须有不少于3个专职管理人员以上，负责安全管理及文明施工的监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
2、服从甲方管理人员指挥，按排工作，不得故意刁难施工管理人员，否则每次罚款500元，不得恐吓威胁甲方管理人员或殴打，如有发生，不管任何原因处以10000元罚款以作警告，并负责被伤害管理人员的全部医药费及误工费等费用。
3、如乙方委派的现场专职管理人员，不服从甲方管理人员指挥野蛮施工，甲方有权要求更换管理人员，而且三天之内乙方必须将此管理人员清离出场。
4、因乙方自身管理工作不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任。及相关费用。
5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的，工期顺延，但不作任何费用补偿。
6、对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿，由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证甲方不受任何连带法律责任和经济责任。
7、乙方自行负责工人的劳保用品；劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用。
8、运输车：10台20m3以上车辆，但须保证正常出土所需的车辆。保证每天外运立方米。
9、乙方需派一名现场负责人24小时驻工地，如需离开必须委派一名负责人代替，并经甲方允许方可离开，同时若发生安全事故、质量事故或其它损失的责任均由乙方负全部责任。
10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟，保持干净避免堵塞。
11、乙方每周须提供生产周报：内容需有本周完成情况，下周保证完成工程量计划，报项目负责人审批。
12、在施工过程中，乙方必须配合其它施工队伍，而且不得向甲方索取由此产生机械台班费等。
13、乙方进场施工后，必须遵守项目部的各项管理规章制度。如有违反按项目的管理条例进行处罚，情节严重的清理出场。
七、解决纠纷的方式
发生争议，由双方协调解决，协商不成时，可向合同工程所在地人民法院起诉。
八、其他
附件：《项目管理条例》
承诺书在双方签名盖章后生效，自结清余款后自行终止。
本合同一式叁份，甲方执贰份，乙执方壹份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日
挖土方承包合同3
甲方名称：
乙方名称：
本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成"天星·尚品星城"平基土石方工程挖运承包合同。协议如下：
一、工程承包内容：土石方机械开挖、运输、回填、弃土、场地平整等全部工作内容。
二、工程地点：天星·尚品星城。
三、安全：在施工过程中，涉及挖运的周边关系（附近村组居民）和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决，并承担相关费用。
四、工程技术要求：乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部（业主）的安全技术要求组织施工。土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责，并承担相关费用。
五、质量工期要求：
1、工程质量：乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验。工程质量达不到约定标准的部分，可要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。
2、施工期限：按业主要求和爆破施工进度确定。
六、工程量及计算：以施工图纸和现场测量的实际工程量计算。挖运工作包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水的电耗等全部内容。
七、施工机械：乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车。并可以根据工程进度随时增加挖运设备，满足工程需要。因钻爆原因不能满足挖运能力，运输车辆可以在家等候，但应保证随时到达工地进行运输作业。
八、承包单价：该单价为含税价：岩方25元/m，土方21元/m。收款发票为建安、或油料、或零配件、运输正式税务发票。付款单位：湖南中怀房地产开发有限公司。
九、付款方式：每月底进行工程计量，下月10前按工程进度给付60%的工程进度款，余款在工程完工后50天内付清。
十、履约保证金：为保证工程顺利完成，乙方需向甲方缴纳履约保证金伍万元（50000。00），在第一期工程（约2。1万方）完工后30天内，全部返回乙方。
十一、责任与权利：
甲方责任与权力：
1、负责提供施工图纸，委托测量、放线、控制高程，交由乙方施工；
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；
3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量；
4、负责及时足额结算工程款到位；
5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料（运输车 挖机的柴油）供应，甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。
乙方责任与权力：
1、全面履行合同约定事项；
2、乙方以充分考虑到该工地钻爆的特殊性，挖机应及时搞好与钻爆施工的'配合；
3、协助甲方催收工程款。逾期5天未收到工程款可以停工，甲方应支付挖机的台班费800元/天。
4、在符合情理的条件下，应服从业主和甲方的指挥调度。
5、如遇到检查等重大活动，乙方必须无条件配合，即增加清扫人员、冲洗道路，保持道路清洁。
6、按有关部门要求张贴所需警示标牌。
十二、违约责任：未能全面履行合同规定的事项，按工程款5‰向对方支付违约金。
十三、未尽事宜：未尽事宜双方协商解决，以文字形式形成补充内容，做为本合同的附件，与本合同一并具有法律效力。
本合同一式四份，双方各执二份，签字生效，具同等法律效力。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
挖土方承包合同4
发包人（以下简称甲方）_________________
承包人（以下简称乙方）_________________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方_____元/m3（石砂）。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的`平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：________________承包班组长（乙方）：_____________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【挖土方承包合同】相关文章：
基础土方回填的施工及常见问题的解决11-09
利用DEM实现场地平整与土方量均衡计算03-20
高层建筑基坑土方开挖的施工技术及要点分析10-05
浅谈人工挖孔桩成孔安全技术03-20
人工挖孔桩容易出现的事故、预防及处理措施08-30
综述大型水利拱涵暗挖施工技术04-13
隧道明挖深基坑SMW工法施工技术09-27
浅析旋挖桩工艺在苏州地区的应用和发展前景10-04
掏挖式桩基础在输电线路工程中的应用发展08-06