小型工程承包合同

时间：2023-03-16 16:16:34 承包合同我要投稿

相关推荐

小型工程承包合同

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的小型工程承包合同，欢迎大家分享。

小型工程承包合同

小型工程承包合同1

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：

　　签约地点：

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积(工程形式)：____________

　　三、施工地点：________________

　　工期：

　　1、开工：____年__月__日;

　　2、竣工：____年__月__日;

　　3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　(1)为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的.四邻关系及纠纷;

　　(2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　(3)给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　(4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　(1)按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　(2)如期完成施工任务;

　　(3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　(4)负责发包方提供料物及设备的保护;

　　(5)教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　(6)承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：__________

　　承包方：___________

　　____年____月____日

小型工程承包合同2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　依照《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、工程地点：____________

　　三、承包方式：____________

　　四、承包范围：____________

　　五、工程承包造价(金额大写)：_________________元整，￥__________元

　　六、工期：本合同工程定于_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣

　　工，合同工期日历天数为60天。

　　七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市

　　工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

　　八、工程价款及结算：____________工程进场3日内拨付__________元，结构完成拨付__________元，

　　竣工拨付__________元，扣除保修金__________元。

　　九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工

　　合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。

　　十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的`各项义

　　务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承

　　包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

　　十二、合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。

　　本合同订立时间：___________年_____月_____日(即日起生效)。

　　发包方：____________ 承包方：____________

小型工程承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：密云北XX过街牌楼

　　二、工程地点：密云县古北口镇北XX

　　三、承包方式：大包（即包工、包料）

　　四、承包范围：图纸以内的所有工程

　　五、工程承包造价（金额大写）：壹拾肆万伍仟元整，￥14500元

　　六、工期：本合同工程定于年9月4日开工，于年11月4日竣

　　工，合同工期日历天数为60天。

　　七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市

　　八、工程价款及结算：工程进场3日内拨付伍万元，结构完成拨付伍万元，

　　竣工拨付肆万元，扣除保修金伍仟元。

　　九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工

　　合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。

　　十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义

　　务及发生使合同无法履行的`行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

　　十二、合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。

　　本合同订立时间：年月日（即日起生效）。

　　发包方：承包方：

小型工程承包合同4

　　发包方(建设单位)：

　　承包方(施工单位)：

　　工程名称：

　　工程编号：

　　签订日期：

　　安徽省工商行政管理局

　　安徽省建设厅监制

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　为了明确责任，按质、按量、接时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　四、工程总造价：

　　五、质量等级：

　　六、开工日期：全部工程自年月日开工，至年月日竣工验收。

　　第二条承包方式

　　1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

　　2、包工不包料;

　　3、按实结算;

　　4、其他。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

　　第三条价款支付与结算

　　一、开工前，发包方应按建安工作量的%预付工程备料款;

　　二、工程竣工验收后七日内甲方支付预算工程款总价的50%：

　　三、审计局审计后七日内支付至工程总价的95%。其余5%尾款，待工程保修期满后结算;

　　四、由于工程内容变更而引起的增减价款按变更协议签证手续，其中增减费用，于竣工时结算并报送审计;

　　五、结算依据：

　　第四条工程变更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知(文字、图)，双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。

　　第五条工程验收

　　一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定标准》，施工图纸及说明书、施工技术文件为依据;

　　二、工程施工地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续;

　　三、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　第六条保修条件及期限

　　工程保修期为壹年，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

　　第六条双方责任

　　甲方：

　　一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告

　　二、做好施工区域内三通一平(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作;

　　三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续;

　　四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备;

　　1、包工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按乙方指定位置堆放。并按照协议约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单、向乙方提供材料制备及其产品合格证明。如施工材料供应不及时，应在天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并须延工期。

　　2、包工包料工程，经双方协议应由甲方供应的材料。

　　乙方：

　　一、根据甲方按合同提供的建设工程、文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;

　　二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

　　三、及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;提供月份作业施工计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提供应由甲方供应的材料、配件、设备的供应计划。

　　四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收;

　　五、工程竣工后，乙方应提供施工过程中一整套资料交给甲方;

　　六、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应负责保管并清理好现场。

　　第八条违约责任

　　乙方的责任：

　　一、工程质量不符全全同规定的，负责无偿修理或返工;三、工程不能按合同约定的工期交付使用的;甲方的'责任：;一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工;二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误;三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发;四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定;五、不按合同拨付工程款，按银行有关逾期付款办法规;第九条

　　一、工程质量不符全全同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　三、工程不能按合同约定的工期交付使用的。按本合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

　　甲方的责任：

　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外;还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机构设备调迁，材料和构件积压的实际损失;

　　三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;

　　四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;

　　五、不按合同拨付工程款，按银行有关逾期付款办法规定的延付金额每日万分之

　　第九条奖罚规定

　　一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天按该项工程总造价的万分之违约金。

　　二、由于甲方要求提前竣工，而乙方又采取措施提前功的，每提前一天由甲方付给乙方工程总造价的万份之奖励。特殊的要求的要单独付包干措施费元;

　　三、本工程质量的奖罚幅度，质量评定合格不奖不罚，符合优良工程标准评定，按工程造价%奖励。不符合标准的按工程造价的%罚款。

　　四、在建设中以提交设计施工图开始，甲乙方双方或第三方提出合理化建议，经同意采纳后，从节约投资金额中提取%奖励建议方;

　　五、各种应付款项，甲乙方双方不得借故拖欠，如逾期不付除偿付银行利息外，责任方每天按未付款总额万分之付给对方逾期付款违约金;

　　六、乙方在工程竣工前十日，书面通知甲方届时验收，如果甲方不能按时组织验收，必须提前通知乙方另订日期，但甲方须承认竣工日期。如无故不按时参加验收，所造成的管理费用和各项损失均由甲方承担，另每天按工程合同造价万分之约金。如按乙方通知验收日期甲方组织验收时，乙方尚未完成合同规定全部内容按上述同样校准付给甲方违约金。

　　七、其他奖罚，甲乙双方另得补充。

　　第十条安全、文明施工

　　乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》加强建设

　　工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

　　第十一条附则

　　一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽商记录、会议纪要、以及资料图表等，也是本合同的组成部分;

　　二、甲方指定为工地代表；乙方指定为工地代表

　　三、本合同未尽事宜，由双方补充协议，与本合同具有同等效力;四、本合同须经当地建筑管理部门审查签章;由建筑物所在地工商行政管理机关鉴证后生效;

　　五、合同争议的解决方式;本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协议或调解不成的，按下列种方式解决;

　　(一)提交(二)依法向人民法院起诉。

　　六、本合同一式份，甲方双方各执正本两份。副本分送甲方双方各有关部门备案。

　　由甲方负责供应的设备和材料表

　　附件：;工程质量保修书;发包人(全称)：;承包人(全称)：;发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建;1、工程质量保修范围和内容;承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、章程规;质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面;2、质量保修期;2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定;(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的;(2)

　　附件：

　　工程质量保修书

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程名称)签定工程质量保修书。

　　1、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、章程规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定。

　　2、质量保修期

　　2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年;