泥工班组承包合同

时间：2024-11-04 21:04:44 蔼媚承包合同我要投稿

泥工班组承包合同（通用10篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的泥工班组承包合同，希望对大家有所帮助。

泥工班组承包合同（通用10篇）

　　泥工班组承包合同 1

　　甲方：_____

　　乙方： __________

　　因工程施工需要，甲方将西山郡住宅小区工程主体泥工分项工程以包清工方式承包给乙方施工。为明确双方的责、权、利，经双方协商，达成以下协议，以便双方共同遵守执行。

　　一、承包方式：

　　以包清工形式进行承包（包括作业中用的搅拌机、泥桶、铁锨、建筑线、靠尺、养护水管、震动机、雨衣、安全帽、劳动车、碘钨灯等一切小型工具）。

　　二、工作内容：

　　本工程中所有砼、砖项目主体泥工分项工程。（包括主体砼浇捣、后浇带清理浇砼、基坑排水、及养护、墙体砌筑、过梁制安、斜面三角块、木砖制安、垫块制作、管道井随砌随抹、工作面落手清、楼地面清理（木工拆模后等）、砌筑材料归堆，围墙施工、道路施工、临时工房施工、地面及场地施工、搅拌机的安放粉刷、塔吊基础的浇筑、配电箱的砌筑粉刷、外脚手架底部地面的浇筑、基础修土、垫层浇砼、防水保护层、基础钢筋垫块、排水沟的开挖砌筑粉刷、清理工作、搅拌机清理保养、文明施工等与主体泥工有关的一切工作）

　　地下室外墙水泥砂浆找平层及保护墙砌筑。

　　三、工程质量要求及单价：

　　1、主体泥工是确保主体工程结构的第一关。要求乙方必须精心施工，严格砼和砂浆的配合比，砼浇捣不允许出现蜂窝、麻面、孔洞、漏振等现象，砌体不允许出现未放木砖（包括乱放）、留直槎、不放皮数杆等现象。以国家现行验收规范为依据，双方共同逐层验收，达不到合格标准的，必须进行修整或返工，因修整或返工造成的`工料费由乙方承担，工程质量必须达到合格标准并满足用户的要求。单价按图纸建筑面积，即每平方米元整计。总工程款计元整。（没有建筑面积计算的部位工程量价款，已经包涵在承包单价中，不得另行计算工程款，除工程楼顶加层变更外，总工程款不予调整，如工程楼顶加层变更，其增加工程款按增加面积和以上单价结算），以上价格包括单次5万元的工伤费用，意外伤亡由甲方办理意外伤害保险费中支出，超出部分由乙方承担。

　　2、质量评定方法，以现行国家验收规范为验收依据。每层验收由甲、乙双方及监理人员、业主代表和质监站质监员共同参加，如达不到合格，所造成的返工费用由乙方负责，并赔偿甲方的材料损失和其他班组的人工费损失。验收部位随机抽查，乙方须做好自检工作，甲方须做好技术交底工作。质量评定最终以质监部门验收为准。

　　四、工程款支付方式；

　　1、结构后支付完成工作量的70% ；结构后支付完成工作量的 70% ；砌体完成一半支付完成工作量的 70% ；主体中间验收合格后支付完成工作量的85% ；工程竣工验收合格交付后支付剩余工程款，所有工程款在甲方领取建设单位工程进度款后柒天内支付。

　　2、乙方必须保证民工工资的按月发放，并在每月30日将本工程主体泥工班组民工工资发放表提交给甲方进行考核。如不提交民工工资发放表，甲方不予支付工程款；如不按时提交民工工资发放表，在领取工程款时，甲方按延后的时间给予顺延。如本工程主体泥工班组民工工资总额大于工程款，不足部分由乙方另行筹措，务必保证民工工资的全额发放。如乙方上报甲方本工程主体泥工班组民工工资总额小于考核进度工程款，多余部分由乙方自行支配。主体结顶后民工工资在甲方监督下由乙方发放至民工本人。

　　3、如本工程主体泥工班组民工由于工资没有全额发放到劳动检察部门要求支付的，乙方应作积极回应并及时支付相应的款项。如由甲方代为支付的，需在代为支付之日起承担每月百分之三的利息(按月计复利)，并承担代为支付款项的20%作为违约金。

　　五、工期要求

　　1、按项目部总体计划及项目部工作任务单完成，如未完成按甲方通知等进行处罚，同时赔偿后续班组的损失，并按甲方与建设单位签订的合同相关条款进行赔偿甲方有权另派人员进入施工，产生的费用双倍的乙方工程款中扣除，并甲方有权终止合同。非乙方原因造成工期延误的，乙方应以书面形式上报甲方。甲方认可后工期才可顺延。

　　六、文明施工

　　1、本工程属于省标化管理工程，施工现场内必须做到文明施工。搞好生活区的文明卫生，对施工现场的建筑垃圾及时处理，随时做好落手清。否则按项目部有关规章制度进行处罚。

　　2、公司及上级部门检查时，若由于本工种工作未到位而受到批评或被评不合格，在工程结帐时将一次性扣除伍仟元。

　　七、违约责任

　　1、乙方进场施工人员，由于素质、技术差，不能达到质量要求，经指导仍无法达到要求的，甲方有权要求另换他人。

　　2、乙方进场施工人员，必须遵守项目部的各种规章制度，若有违反，将按有关处罚条例作出严肃处理，甚至撤离工地。

　　3、乙方必须服从工地施工人员的分配和指挥，严格按下达的计划和质量要求进行施工。项目部管理人员有权处罚乙方，甚至提出撤离乙方人员出场。

　　4、乙方若中途提出退场，必须在一个月前通知甲方。否则造成甲方的全部损失由乙方承担。

　　5、配合项目部做好职工三级安全教育的签订。

　　6、乙方应配备兼职安全员管理。

　　八、补充条款

　　1、本工程没有假期，乙方应合理安排劳动力，根据该工程的进度要求，安排适当人数施工，甚至连续加班完成下达的施工任务，确保施工进度，签订协议后乙方无权提出相关条件及要求。

　　2、乙方必须服从甲方的管理人员指挥及其它相关单位的指导监督，做到安全生产，文明施工，保证双标化工作的实施；做到按施工规范组织施工，保证达到优良标准。

　　3、甲方对职工进行三级教育，确保安全防范措施，乙方必须重视安全生产、文明施工，加强对工人的安全教育，遵纪守法，消灭违章，由于违章作业，违反劳动纪律而发生一切事故，由乙方自负。

　　4、工地内不准搭建住房，施工用房的搭建必须经甲方同意，费用由乙方自行承担。

　　5、乙方应积极配合其它工种的施工，发生矛盾协商解决，不得扯皮，相互推托责任，给工程质量带来不利影响。

　　6、乙方进工地施工人员要按市有关外来人员在蚌埠务工的有关规定办理手续，全部手续由甲方代为统一办理，费用由乙方自负。

　　7、发现打架、斗殴、者，甲方有权将其清退出场，扣发工资并采取5000元的罚款。

　　8、乙方自备劳动用品、安全帽等。

　　9、职工宿舍生活区内严禁使用电炉、电热壶、电饭煲、电炒锅、热得快、煤气灶、煤油炉等，违章者罚款200元/次，并没收该用具。

　　10、各楼层混凝土浇捣必须二次复振确保混凝土的密实性，并及时做好养护工作。

　　11、及时参加项目部会议，并传达会议精神，缺席处罚200元/次，迟到处罚100/次。

　　九、本合同未尽事项，双方协商解决。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自合同签订之日起生效。

　　甲方（签字）：_____ 乙方（签字）：_____

　　联系电话： _____联系电话：_____

　　合同签订时间： _____年 _____月 _____日

　　泥工班组承包合同 2

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方承包的________________部分，由乙方召集施工人员，与甲方签订劳务合同后组建班组，由乙方负责管理并包干。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺利地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、承包范围及工作内容：

　　1.按施工图中装饰部分所有粉刷工作。具体包括所有内外墙面（包括线条、窗台窗框、室内梁、柱等）的粉刷、屋面栏板及天沟的粉刷、所有地面及楼地面浇筑（包括抹光）。

　　2.工作内容包括做好自身班组的管理，自身工作的准备、实施及完工清理，协助甲方项目部管理人员做好定位放样工作，未详细说明按常规内容。

　　3.在施工过程甲方仅提供完好的搅拌机、砂浆机、吊笼等垂直运输机械，过程中因乙方操作原因损坏由乙方负责修复。其它所需用的.工具和小型机械（包括平板振动机、手推车、铁锹、泥桶、直尺、托尺、线锤、线、铁抹子、木抹子、水平管等）以及劳保用品（安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等）由乙方自行负责。

　　4.施工过程中注意节约材料，如有浪费材料现象，由现场管理人员与班组长当场估价扣款。

　　5.乙方召集的施工人员租房租金及水电费乙方负责。工地内严禁住舍。

　　四、质量要求：

　　按照本工程施工组织设计的要求，本工程质量评定必须达到国标合格标准，并一次验收通过。乙方必须依照设计施工图要求，严格按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及强制性条文规定施工。凡经检查不合格的，如为施工操作原因，其返工的损失全部由乙方承担。平时施工中接受上级各部门及项目部管理，对违反规章制度的按制度处罚。

　　五、安全要求：

　　甲方保证各种安全设施的投入，对进入现场的施工人员负管理责任。乙方保证本班组施工人员遵守公司、项目部的安全制度，如有违反，按制度处罚。协助项目部的安全管理工作，收集好本班组施工人员的身份证，并交给甲方，由甲方建立项目施工人员台账。乙方应加强对本班所属人员进行安全教育和安全交底，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。若违章操作而发生安全事故所造成的损失按十一条分解责任承担。

　　六、工期要求：

　　乙方应按本工程施工组织设计的有关要求以及项目部的阶段性进度计划要求，组织足够的施工人力、确保按甲方进度计划如期完成。

　　七、结算办法：

　　按建筑面积____元/㎡包干，现按总建筑面积____㎡计算，即总价____________元计取，结算时按____省建筑面积计算规则计算。如遇工程变更或项目部指令增减工程量，增减量占本项目____%以上或占总价____%以上时增减调整。

　　八、付款方式：

　　采用基本工资加奖金的付款办法。

　　1.工资、奖金的计算基础：

　　工资男工每人/每天按____元计算，女工每人/每天按____元计算，奖金按协议总价扣除工资后作为奖金部分，分阶段支付，如本阶段付款计划不够支付工资，由乙方负责支付。总价分阶段支付按：完成内外墙粉刷付____%，完成楼地面付____%，竣工验收后七天内付____%，余款____%在竣工验收后一年内付清。

　　2.班组出勤考核按甲方考勤记录，每天由乙方现场负责人签字确认。奖金部分按上述比例扣除工资及工地各项扣款后由班组长签字后领取。

　　3.工资必须由班组长签字及施工人员本人凭身份证、签字领取。

　　八、违约责任：

　　双方因遵守本协议约定，确保保质、保量、按时完成本工程的施工任务。当发生下列情况之一时，双方应承担违约责任。

　　1.乙方因自身原因延误工期的，每延误一日，应向甲方支付____元的违约金。乙方阶段性施工质量不符合本协议约定的质量要求时，每次应向甲方支付________元的违约金。乙方不履行或不按约定协议办事时，应向甲方支付________元的违约金。

　　九、双方的其他约定：

　　1.乙方必须实行班前交底及岗位前教育，并建立班前活动台帐。因乙方恶意妨碍施工或无能力完成施工任务（经公司认定），甲方有权终止合同，另招施工班组施工，并拒付已完工程奖金部分。

　　2.乙方应加强对施工人员平时管理，对出现下列情形，由乙方负责：

　　①、在工作时间以外、本工程以外发生的一切事故、事件；

　　②、进场前已患病，在本工程施工中发作的；

　　③、由于本人不服从指挥，违章操作而发生的意外。

　　3.乙方协助甲方对本班组施工内容的质量管理及施工人员的安全管理，实行指标考核，如班组施内容因自身原因出现质量事故；所属班组人员自身原因发生安全事故以及意外伤害其它人员引起的安全事故，按以下比例扣除奖金：

　　①、事故经济损失________元以下部分，由乙方全部负担；

　　②、事故经济损失________元间，甲方负担____%，乙方负担____%；

　　③、事故经济损失________元以上部分，甲方负担____%，乙方负担____%；

　　十二、本协议一式叁份，甲乙双方及公司各执一份。

　　十三、本协议自双方签订之日起生效，至工程竣工验收、款项全部付清后失效。

　　十四、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方代表签字：___________ 乙方代表签字：___________

　　盖章：___________________ 盖章：___________________

　　_______年______月______日 _______年______月______日

　　泥工班组承包合同 3

　　发包方：_____（以下简称甲方）

　　承包方： _____（以下简称乙方）

　　为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　6#建筑占地约 _____平方米，建筑面积 _____平方米框架结构拾层半，7#楼建筑占地约_____ 平方米，建筑面积约_____平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层半。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工不包料形式承包

　　三、承包内容：

　　以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括：

　　1、主体工程：

　　所有墙体的砌筑：（外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它零星砌体）包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

　　2、装饰工程：

　　（1）地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。

　　（2）屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

　　（3）内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷（墙体原预留孔洞的堵补）。

　　（4）外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

　　（5）设计变更的工程量增减按安徽省_____建筑工程消耗定额下浮15%结算。

　　（6）每栋楼的'构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责

　　（7）图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

　　3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责；井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责（井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工）。

　　四、工程计量、单价、结算方式：

　　1、工程计量：

　　A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

　　B、架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

　　C、多层建筑的闷顶层（坡屋顶部分）当净高超过2.10米的部位，按全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

　　2、单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米元整计算。

　　五、机械设备：

　　5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具（包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具）。

　　六、工程质量要求：

　　按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求：

　　1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实；

　　2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm，应反复压实；

　　3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖的孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实；

　　4、外墙及屋面磁砖镶贴前，须用防水材料进行防渗透处理，外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面，不得有砂眼及孔眼；干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

　　5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透，乙方应急时负责做渗透处理，产生的后果由乙方自付，甲方概不负责。

　　6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光；

　　7、应配合水电及其它有关班组施工，镶补填实好各管道面底的砂浆层；

　　8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后，应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角，尺寸为50㎜*50㎜。

　　七、工程质量违约责任：

　　乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作，在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的，乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外，对返工所造成的经济损失均由乙方负责；对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿；甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

　　八、工期：

　　乙方在每个工序前应积极组织好施工人员，大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在 4月内完成装修交付验收，其它楼主体结构顶层模板拆除后应在 3月内完成装修交付验收，每拖延一天罚500元，等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工，工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准，除因甲方要求或不可抗拒力因素外，乙方逾期完工（包括返工）即为违约。

　　九、付款方式：

　　每月按工程进度结算一次，按完成的工程量付80%，待工程竣工验收合格后的十天内，甲方付给乙方总价的95%，其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

　　十、文明施工：

　　1、遵守行业规则，进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度，5日内必须办理有关证件，其费用由乙方自理。

　　2、乙方施工人员应自行负责膳食，不得进驻工地；严禁烧三炉（电炉、煤矿气炉、液化气炉）电热棒，发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

　　3、不准不戴安全帽进场；不准酒后和带小孩进现场；不准在物料提升机上乘人上下；不准赤脚穿拖鞋，穿硬底高跟鞋上班，每发现一次罚款30元整（由施工管理人员通知班组长，从当月工资扣发）。

　　十一、材料节约方面：

　　砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰综合利用，必须把砂石料整堆清场。

　　十二、施工安全：

　　1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

　　2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时，甲方有权解除本合同。

　　十三、其它

　　1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督，对砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰、要综合利用，要做到工完料清，堆放整齐有序不得高空抛物，如有人为故意造成浪费，必须赔偿，赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理，电线不能乱接乱拉；如不及时清理，一间为单位甲方可另派点工清理，每人每次100元，由当月工资扣回。

　　2、工地工人不能将工地材料带出工地，如有发现按偷盗处罚，按其所带出的材料价值的20倍罚款；

　　3、为保证农民工工资的及时全额额发入，乙方必须在进度款中每月予以发付，并经过施工人员签字的工资表保送甲方，如不按时发放工资，甲方有权拒付工程款。

　　4、本合同未经甲方同意，乙方不得转让给第三方，若发现私自转包给第三方，甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

　　十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

　　十五、本合同自双方签字之日起生效，至履行完毕后失效。

　　本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方：_____乙方代表：_____

　　代表：_____身份证号码：_____

　　联系电话：_____

　　泥工班组承包合同 4

　　发包单位：________________（以下简称甲方）

　　承包人：__________________（以下简称乙方）

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下。

　　一、工程概况

　　工程名称：________________________

　　工程地点：________________________

　　结构类型：________________________

　　建筑面积：________________________

　　二、合同承包模式

　　1.本工程土建合同采用分班组内部劳务承包。

　　2.除本合同条件的规定外，合同内协商的单价不得另行调整和变更。

　　三、承包范围及内容

　　1.____________楼及相应地下室的基础砖胎膜、基础砖胎膜抹灰及砖胎膜防水抹灰保护层和砖胎膜后土方回填等工作内容。

　　2.施工中的砂浆转运、土方回填转运、砂浆搅拌、协助放线、标高测量等。

　　3.施工中的`机具用具，除搅拌塔机外全部由乙方自行负责解决。

　　4.乙方同时负责搅拌机的安装、场地平整、料场的清理、维护，确保材料不受雨水侵湿，保证现场内文明施工。

　　5.施工中的劳动保护用品由乙方自备。

　　四、合同价款和工程款支付方式

　　1.合同单价：

　　①砖胎膜____元/m3（不分____墙和____墙），砖胎膜抹灰两遍（及基层、防水保护层抹灰）____元/m2，含塔吊基础砌体抹灰。

　　②零星用工：技工：____元/个普工：____元/个

　　2.付款方式：

　　①基础砖胎膜和抹灰完成后（质量合格）计算工程量，计价后经审核报领导，批准后每月付____％的工程进度款，余款所有工程完成后____年内甲方付清所有余款。

　　②付款方式：转账。

　　五、工程质量

　　1.乙方进场前应认真熟悉图纸，配备具有一定专业技术的工长负责技术工作，并对自方人员进行技术指导和交底工作，施工中发现的问题及时与工长及项目部沟通协调，做好配合工作。对项目部下达的任务、指令及时做好安排，努力完成。

　　2.本工程质量标准：施工中必须严把质量关，砂浆拌合均匀，砌体砂浆饱满，按规范要求留搓，砌体横平竖直，控制好轴线标高。砌体抹灰平整、顺直、收面光洁、阴阳角方正，不允许有空鼓、裂纹。

　　3.施工中严格自检，保证施工质量，如施工中造成轴线、标高和其他质量问题，乙方无条件进行返工，其返工造成的一切损失全由乙方负责并承担一切经济责任。

　　六、工程进度

　　本工程施工进度紧，施工任务重，乙方在合同签订后必须组织施工力量，人员相对要有一定的技术水平，确保质量和工期，如施工中未按甲方指定的计划完成任务，甲方有权对乙方进行经济处罚。该罚款开出后，乙方无任何条件拒绝，必须按时上交项目部，否则加倍进行处罚。

　　七、甲方责任和义务

　　1.甲方在现场对乙方进行技术和安全交底，同时做好三级教育，做好交底记录并对质量要求、施工方法、进度作全面的安排。

　　2.甲方应在施工中积极配合乙方将机具材料组织进场，满足乙方施工需要，同时乙方应主动将进场机械安装、调试完善，每天应将现场材料覆盖完好，保证不受潮，建筑垃圾及时进行清理，节约原材料，砖、落地灰应回收利用，不能浪费。

　　3.如乙方在施工现场不听指挥和安排，施工质量达不到要求，甲方有权对乙方进行处罚或清退乙方出场，更换班组。

　　4.甲方应根据合同中要求按时向乙方计算工程量，支付各阶段施工进度款。乙方收到进度款后不得它用，应及时支付民工工资。

　　八、乙方的权力和义务

　　1.乙方人员进入施工现场应自觉遵守甲方的各项规章制度和国家的相关法律法规，对本班组人员经常加强安全教育和安全检查。随时接受甲方对现场质量和安全检查，对查出的问题及时进行整改。乙方合同签订后应对本班组施工的质量和人员的安全全面负责。

　　2.乙方在施工中应合理使用原材料，利行节约，半砖、落地灰必须回收利用，砖胎膜砌筑抹灰完成必须将现场清扫，保持场内卫生。搅拌机每天使用后必须清洗，保证机械整洁、灵活。

　　3.加强成品保护，施工中严禁在砼垫层上乱扔、乱掷，伤害垫层，如有伤害必须进行修复处理。

　　4.生活区必须按甲方指定房间居住，爱惜公共财物，遵守生活区内各项规章制度，如经发现，甲方必须进行处罚。

　　九、安全文明施工

　　1.进入施工现场应按规定要求正确戴好安全帽，衣着整洁，不得赤脚穿拖鞋上班和酒后作业。场内注意文明语言，加强各班组之间的沟通、协调，严禁打架斗殴，一经发现，甲方将进行严处，并进行经济处罚。

　　2.施工区域内下班后应进行卫生清理，机具、用具材料堆放整齐，生活区域内特别是住宿内卫生应经常打扫，保持整洁，物品堆放整齐。

　　3.积水坑、洞口、临边和架体上严禁堆放物品，危及安全，施工现场的安全防护未经甲方许可，严禁拆除，已经发行必须严处。

　　4.随时接受项目部的检查，对查出的安全和文明施工隐患及时进行整改，对本班组在现场施工的人员加强安全巡查，如危及安全文明施工上的要求，及时提醒警告，如经甲方发现，将进行处罚。

　　十、人员和财产损害的责任承担

　　1.乙方在施工现场中应负责和保障，避免甲方在施工全过程所引发对任何人员的伤害或死亡事故责任和按照任何法令、法规惯例而产生的任何费用，责任、损失、索赔、仲裁、诉讼或执行，除非是甲方过错或甲方责任。乙方必须全数赔偿因不履行本款的约定而导致甲方所受的损失。

　　2.单次医疗费用在____万元以下，由乙方自行全额承担。如因甲方原因造成，由甲方负责承担。偶发事件超出____万元，甲方承担____％，乙方承担____％。

　　十一、工程保险

　　在施工前，由甲方负责购买所需保险、费用等。

　　十二、本合同一式四份，合同签订后，该协议具有同等法律效力，如因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商未成，提交总包单位所在地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。

　　十三、本分包合同工程完毕____日内，劳务班组承包人应到发包人财务部核对账目，否则视为款已结清。

　　十四、如劳务发包人未按合同约定支付合同价款，款过约定____日期限，劳务班组承包人应以书面形式通知发包人。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　工程负责人：__________ 承包负责人：__________

　　______年_____月_____日 ______年_____月_____日

　　泥工班组承包合同 5

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　就威宁县盐仓镇、玉龙镇租赁房工程的泥水工程承包给乙方施工，为了明确双方的责任。根据《中华人民共和国合同法》及法律法规，结合本工程的实际情况，特定如下协议：工程名称：威宁县20 年乡镇公共租赁住房建设工程工程地点：盐仓镇集镇区和玉龙镇集镇区

　　一、承包范围

　　该租赁房所有的泥水工程(清基坑、所有的砼、砖砌体、内外抹灰、地面清光、屋面找平清光)，甲方提供施工图一套，水电接地至工地，其他机械设备、小型工具、电线电缆由乙方负责承担，甲方概不负责。

　　二、承包价款：

　　按建筑面积每平方均价200元承包(凸窗另算)。

　　三、工期：

　　从20 年4月10日至20 年7月15日完工。

　　四、付款方式：

　　乙方进场后由乙方负责生活费及所需的机械设备、小型工具，辅助材料的费用。工程完成第一层后，甲方付给乙方完主体工程总额的80%付给乙方，以此类推。内外抹灰按二次付款，抹灰工程完成二层后付完成总额的.80%(主体工程占60%，装饰工程占40%)，余下的20%工程完工后验收合格，十五天内付清。(20天若不验收为合格)

　　五、乙方责任：

　　乙方进场后必须听从工地负责指挥，严格按照国家现行施工规范施工及有关工程质量要求。若达不到质量要求所造成返工，由乙方自己承包所带来的一切损失(含材料费)，且乙方必须保证场地整洁、工完料尽，若发现混凝土、砂浆浪费罚款一千元，乙方在施工中由于某种原因中途退场，甲方按完成工程量的80%结算，余下20%作为甲方另安排施工队补偿。

　　六、甲方责任：

　　甲方负责施工场地电通、水通，材料及时供应，不能影响施工。工资按时付给民工，不能拖欠。

　　七、安全责任：

　　乙方所有施工人员必须注意安全、文明施工，进场施工人员必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋上工地。施工前检查施工用具(吊机的钢丝绳、吊钩)，若发生伤亡事故在一万元内，由乙方负责。

　　八、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方代表签字：_____

　　身份证号码：__________

　　电话号码：_____

　　乙方代表签字：_____

　　身份证号码：_____

　　电话号码：_____

　　_____年 _____月_____ 日

　　泥工班组承包合同 6

　　建设单位(甲方)：_________

　　承包单位(乙方)：_________

　　甲方有一套位于_________的商品房，现委托乙方对该商品房水泥部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修水泥工程

　　二、施工地点：_________

　　三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结算。

　　四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。

　　五、施工期限：从_____年3 月25日起至_____年4 月25日止共 31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。

　　七、责任：

　　(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)

　　(2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的`安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。

　　(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　甲方：_________乙方：_________

　　签约代表：_________ 签约代表：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　签约日期：_________ 签约日期：_________

　　泥工班组承包合同 7

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装，厨、卫地面找平压光做防水。

　　2、客厅地面800x800瓷砖及玻璃踢脚线，厨房墙面300x450墙砖、地面300x300地砖，卫生间300x300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖，卧室地面找平，所有门口铺设进口黑金沙过门石。

　　3、进户门内侧做鞋柜，客厅顶面石膏板造型顶，电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做，两个卧室各制做实木衣柜，小孩卧室制做电脑桌书架，卧室顶面石膏顶线装饰，6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套，阳台顶、墙面绿可木装饰，厨、卫顶面铝扣板吊顶，橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做，厨卫安装樱花牌洁具，卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。

　　4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。

　　二、合同价款

　　1、承包总价款：(人民币)

　　2、装修内容中的`工程量、工程总价及单价一次性包死，不予调整。

　　3、在施工中甲方要求变更时，以现场实际为准，计入决算。

　　4、承包方式：包工包料

　　三、合同价款的支付

　　1、工程预付款：本合同签订之日，甲方向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款，即(大写)：_________元人民币。

　　2、工程进度款：

　　具体付款如下：瓦工完付总款_________%，木工施工前付总款_________%，开始涂刷前付。安装付前，剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。

　　四、合同订立时间月日。

　　注：以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　泥工班组承包合同 8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　本着诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商达成一致，甲方将座落在工程承包给乙方施工，为便于施工管理，特签订下列合同条款：

　　一、承包形式：

　　包工：________凡外墙保温隔热工程，保温不挂网。

　　外墙喷砂工程：_________________刮一道腻子粉，后再喷真砂漆。

　　二、工价：

　　按外墙建筑面积计算，每平方米_____元整。

　　三、付款方式：

　　甲方应按工程进度90%付款给乙方，余款待外墙喷砂工程完工后一次性付清，在进场后甲方先期支付部分伙食费给乙方。

　　四、安全生产：

　　施工期间乙方须按照《建筑工程安全生产规范》严格施工，若因乙方施工人员忽视安全操作，造成安全事故及人身伤亡，由乙方承担全部经济损失，若属甲方的.原因，则由甲方承担相应责任。甲方在乙方进场前应给乙方现场施工的人员买好保险，每人一份，费用由甲方承担。

　　五、工程工期：

　　从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　六、工程完工后，扣叁仟元质保金用于工程收尾，一个月后付清。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方约定签字生效，违约必责。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　____年____月____日

　　泥工班组承包合同 9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　由新大新材料股份有限公司二期产线改造，因工程建设需要，现将其泥工分项部分委托乙方施工(车间内外地沟、室外蓄水池、室外地坪)，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。

　　一、工程名称：__________材料股份有限公司二期产线改造

　　二、承包方式：包清工、小型设备

　　三、项目内容：

　　1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。

　　2、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。

　　3、地坪(含所有地坪清理卫生、清理地面、养护)

　　4、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。

　　四、工程造价：

　　1、工程单价：地沟120元每米蓄水池

　　共计：4500元室外地坪25元每平方米(包含：挖沟、挖土、清理杂物)

　　2、以上内容为一次性包死，除设计变更外不再调整。

　　五、付款方式：

　　1、每个单项完工支付工程款80%，余款待三项工程完工验收后一次性付清。

　　六、工期要求：

　　按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，本工程工期泥工工期10天，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建20_314号)中的延期处罚执行。

　　七、工程质量要求：

　　1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。

　　2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。

　　3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。

　　4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。

　　八、安全、文明施工要求：

　　1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。

　　2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的.安全防护，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。

　　4、在检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。

　　5、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。

　　九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　__________年__________月__________日

　　泥工班组承包合同 10

　　发包方：____________ (简称甲方)

　　承包方：____________(简称乙方)

　　为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

　　一、承包方式：

　　甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人

　　二、承包范围及结算方式

　　承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按_______年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为_______元。

　　三、施工进度要求

　　乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的'工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。

　　四、工程质量要求

　　乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长100元/次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处100-500元罚款，工料损失由乙方负责如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算，剩下15%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。

　　五、付款方式

　　二层完工后付已完工程量的造价的50%，主体封顶付总承包价的60%，竣工验收合格付总承包价的80%，余款待验收合格后4个月付清。

　　六、安全，文明施工

　　为保证本工程不发生一例大小工伤事故，且做到文明施工，所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同，自觉接受甲方安全教育，有权拒绝甲方及建设方的违规指挥，但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。

　　1.不准未满十六周岁人员进入工地，进入工地应正确戴好安全帽，不准穿拖鞋，违者罚款50元/次/人。

　　2.乙方进入操作高层作业时，应视自己及他人生命为本钱，不得蛮干死干，乱接乱搭电，因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质，指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。

　　2.乙方必须保持住宿干净，衣被整齐，住房内外干净，违者罚款50元/次。

　　4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便，严禁长明灯、长流水，严禁用电炉取暖，烧水，严禁在工地自备炊具做饭、做菜，发现一次罚款50元/次。

　　5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施，更不准有偷盗行为，如发现，按价值以一罚拾。

　　6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作，互敬互爱，严禁吵架、打架现象发生，违者罚款100—200元/次。

　　七、其它

　　1、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。