工程承包合同

时间:2024-09-15 08:00:52 承包合同 我要投稿

有关工程承包合同范文锦集九篇

  随着时间的推移,合同的地位越来越不容忽视,签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的工程承包合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

有关工程承包合同范文锦集九篇

工程承包合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  经洽谈,甲方将 给乙方实施拆。为了维护双方,在自愿、平等、公正、互利的原则下,特订本合同:

  一、工程名称

  二、拆迁面积

  拆迁总面积约三、拆迁费用

  1、房屋残值费

  残值费用采用

  2、渣土处置费

  甲方按政府有关文件应交纳的渣土处置费,由甲方缴纳。

  三、责任、义务

  1、甲方:

  1)甲方负责政府有关部门的协调工作,保证乙方的拆迁工作顺利进行;

  2)动迁公司负责及主管住户的搬迁、房屋腾退,并交由乙方拆除。

  2、乙方:

  1)乙方应服从甲方的指挥,负责地块上建筑物的拆除;

  2)在施工过程中,乙方应个具有安全资质的专业人员进行现场指挥,在施工过程中所发生的一切安全事故及责任事故,由乙方负责并承担相应的法律责任;

  3)乙方应说明施工,施工过程中所发生的一切纠纷由乙方调解;

  4)配合动迁公司做好动迁工作,促使住户签约;

  5)做前期签约住户的交房工作;

  6)红线万元,由乙方支付甲方,乙方在协议签订后 内支付;

  7)乙方负责地块建筑物拆除后的`地面障碍,经甲方验收合格后方可进行转交,同时保证 甲方能正常施工;

  8)因拆除房屋时乙方造成的遗留问题影响甲方施工的,由乙方自行负责;

  9)施工过程乙方应服从甲方指挥和安排,若甲方发现有违规现象,乙方自行处理;

  10)如甲方另安排乙方所做的拆迁项目,其费用另计;

  11)甲方有承担其主管部门的所有规费及其它费用。

  四、本协议自双方签字盖章生效,拆迁完毕自然解除,可签订增补协议。

  五、本协议未尽事宜,双方另行协商解决。

  六、本协议一式四份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

工程承包合同 篇2

  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

  第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

  第二条合同文件使用的语言文、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

  第三条图纸(写明图纸提供的`日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

  第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

  第五条甲乙双方的基础工作。

  第六条工程进度计划。

  第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

  第八条人事同价款及其调整

  第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

  第十条工程验收

  第十一条决算

  第十二条保修

  第十三条争议处理

  第十四条违约责任

  第十五条双方约定的其他内容

  第十六条本合同一式__份,当事人各执__份。

  本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  发包方

  单位名称(章):

  单位地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  电报挂号:

  开户银行:

  帐号:

  邮政编码:

  年月日

  承包方

  单位名称(章):

  单位地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  电报挂号:

  开户银行:

  帐号:

  邮政编码:

  年月日

  鉴(公)证意见

  经办人:

  鉴(公)证机关

  (章)

  年月日

  〔注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则〕

工程承包合同 篇3

  发包人(以下简称甲方):

  住址:

  承包人(以下简称乙方):

  住址:

  经甲乙双方充分协商,甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工,为了明确双方在合同履行过程中的责任,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律,在平等、自愿、诚信的原则下,双方签订该合同,以资共同遵守。

  1、工程概况:

  2、工程名称:

  3、工程地点:

  4、承包方式:

  5、承包范围:

  6、工程量计算:

  7、承包价格:

  8、付款方式:前期预埋__________元∕㎡,砌墙__________元∕㎡,消防__________元∕㎡,给排水__________元∕㎡,穿线__________元∕㎡,避雷__________元∕㎡,外落水到总款的__________%,剩余__________%为质保金。

  9、质量保证:

  (1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。

  (2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的',由乙方承担一切费用。

  10、工程期限:

  计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。

  11、双方职责:

  (1)甲方职责:

  ①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。

  ②到付款节点时及时支付工程款。

  ③提供施工所需的水电及消防料。

  (2)乙方职责:

  ①按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。

  ②安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。

  ③必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。

  ④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

  ⑤必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

  ⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

  ⑦工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。

  12、违约责任:

  甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

  13、争议解决

  双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

  14、本协议的最终解释权归甲方所有

  15、协议生效条款

  (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  (2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

  (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

  16、本协议未尽事宜,双方协商解决

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签约地点:

  _______年____月____日

  乙方:

  联系电话:

  签约地点:

  _______年____月____日

工程承包合同 篇4

  委托方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。

  第一条、工程概况

  1.1本工程是指:项目电梯安装工程。

  1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

  1.3工程地点:项目内。

  第二条、承包方式及承包范围:

  2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

  2.2具体的承包范围如下:

  本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

  第三条、质量标准及乙方的质量保证

  3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:

  《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。

  3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。

  第四条、工期

  4.1按以下第种方式确定工期:

  甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

  4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

  4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。

  第五条、合同大包干总价款

  5.1本工程的大包干总价(含税)为:

  合同总价款:人民币:元整(¥元)

  5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。

  5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。

  第六条、付款方式

  6.1付款方式:甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

  乙方银行帐号为:

  开户银行:

  银行帐号:

  6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥元(人民币元),于支付。

  6.3除预付款外,其他款项按以下第种方式支付:

  甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(¥元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。

  6.4乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。

  6.5甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

  第七条、甲方责任

  7.1甲方任命为甲方代表。

  7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

  7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。

  7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

  7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

  7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

  7.7负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。

  7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安

  装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。

  第八条、乙方责任

  8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

  8.2乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

  8.3乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

  8.4乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。

  8.5乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。

  8.6井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

  8.7负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。

  8.8负责吊装及搭棚工作。

  8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

  8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

  8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

  8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

  8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

  8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。

  8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。

  8.16按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

  8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

  8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

  8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

  8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

  8.21应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

  8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。

  第九条、材料设备供应

  9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下:

  9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。

  9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。

  9.2若乙方提供的`材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。

  第十条、工程验收

  10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进

  行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。

  10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

  10.3如果在验收中产生纠纷,由XX市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

  10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。

  第十一条结算

  11.1工程竣工备案之日起天内,乙方应提交以下结算资料:

  11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

  11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

  11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);

  11.1.4合同书一份(复印件);

  11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

  11.1.6备案表

  工程竣工结算资料的内容必须完整、准确,若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。

  11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内,由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。

  11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工,或出现偷工减料的情况,则视乙方违约,甲方有权对上述工程项目不予结算,由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。

  第十二条、工程保修

  12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起年。

  12.2在保修期内,凡出现质量问题,乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准,按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修,甲方需承担零部件费用。

  12.3在保修期内,若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的,则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修,所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除,若不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。

  12.4乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后,双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训六名电梯维修人员。在合同保修期届满后,乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。

  第十三条、违约责任

  13.1甲方如不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。

  13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。

  13.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

  13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。

  13.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:

  13.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员

  在合同实施过程中的行为;

  13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。

  13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外,还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作,同时:

  13.6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的,则双方按该部分工作成果进行结算,乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。

  13.6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的,则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。

  13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的,每逾期一天,须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。

  13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。

  13.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

  第十四条、不可抗力

  14.1在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。

  第十五条、争议及解决

  15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

  15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。

  15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。

  第十六条、合同生效

  16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。

  16.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  16.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力,本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。

  第十七条、联系方式

  乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为:

  单位名称:

  通信地址:

  联系人:

  联系电话:

  传真号码:

  e-mail:

  第十八条、甲乙双方约定的其他事项

  第十九条、合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力

  委托方(章):承包方(章):

  法定代表人/签约代表:法定代表人/签约代表:

  签约日期:年月

工程承包合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。

  第一条 合作事项 玉兰大道围墙工程施工。

  第二条承包方式 乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。

  第三条 承包内容

  一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算)。

  二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。

  第四条 质量标准 乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。

  第五条 工程价款 围墙工程按

  140 元,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%, 5% 待本工程审计结算后付清,剩下5% 作为质保金________年后无息支付。

  第六条 工期及双方权利与责任

  5.1安装工期根据双方工程进度,工期为____日历天。工期开始时间为________年____月____日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。

  5.2甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。

  5.3乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的.管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。

  5.4施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。

  5.5乙方对属于施工工程质量出现的问题承担________年的保修责任。保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。

  5.6 乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。

  第七条 违约责任 乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%日的标准向甲方支付违约金。

  第八条争议解决、合同文本与生效 因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  年____月____日

  年____月____日

工程承包合同 篇6

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,按平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为保证本工程的施工质量、安全、进度、文明施工,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称: 住宅楼(共3层)(建筑面积约 平方米)

  二、工程地点:

  三、承包范围和内容:

  包含地基及1至3层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外,其他工程只包工不包料)。

  四、工程要求:

  1、房屋除正面外,其余三面外墙全部粉糊;

  2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工;

  3、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责;

  4、从基础到屋顶所有产生的建筑垃圾乙方及时负责清理完毕;

  5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理;

  6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工;

  7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后,乙方方可进行下一道工序;

  8、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工;

  9、乙方为本工程安全责任人,对所有施工人员的安全行为及安全结果负全责,一切发生在本工程范围内的所有安全事故,乙方必须积极解决并承担所有的费用和责任,甲方不负任何安全责任;

  10、乙方必须遵守工程建设安全和产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

  五、工程造价:按施工完后板面平方丈量计算,每平方米单价为:180.00元。

  六、工程款结算方式:

  1、按工程进度进行支付;

  2、工程价款支付达到合同总价款的80%时,不再按进度付款,办完交工验收后,甲方一次支付给乙方;

  3、如甲方拖欠工程尾款,应向乙方支付拖欠金额日万分之3的违约金。

  第二条 施工准备

  一、甲方:

  1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通”工作;

  2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份;

  3、开工前提供必要的材料准备工作。

  二、乙方:

  1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场;

  2、.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划报给甲方,以便甲方提前做好准备工作。

  第三条 工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为 天,自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  二、如遇下列情况,经甲方现场查看后,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源等,影响进场施工;

  2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条 工程验收

  一、竣工工程验收。以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。

  二、工程竣工验收后,甲方方可使用。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

  第五条 违约责任

  一、乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰*逾期天数)。

  2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的`1‰*逾期天数)。

  二、甲方的责任:

  1、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  3、不按合同规定支付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

  第六条 纠纷解决办法

  因纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,向人民法院起诉方式解决。

  第七条 附则

  一、本合同一式 2 份,。甲乙双方各执一份。

  二、本合同自双方签字后即生效,需办理公证的,自办毕公证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,甲、乙包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  签订时间:

  签订地点:

  根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建设单位:

  4、总包单位:

  二、工程量及造价

  1、工程量:

  1.1 承包范围:

  1.2 施工部位:

  1.3 签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方,双方于一周内核定施工部位和面积,作为支付工程进度款的依据,施工过程中如有变化以联系单作为调整依据。

  2、造价:工程总价款(暂定)

  材料理论用量及单价属于附件形式出现。

  三、工 期

  1、因乙方原因造成已定工期延误,由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金,但总额不超过工程价的5%。

  2、下列情况发生,工程工期顺延。

  2.1按施工准备规定要求,甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿,不能按时提供建筑许可证,总包方未完成基底施工,或经验收未达到修改基底质量标准。

  2.2重大设计变更,包括修改施工方案、材质,颜色等。

  2.3因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工。

  2.4甲方未按本合同规定支付、工程进度款,乙方有权暂停施工,因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担。

  2.5人力不可抗拒的因素而延误工期,或国家法规、政府制度要求停止施工。

  3、乙方在以上情况发生后三天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复,不予签收或逾期不予答复的,乙方即可视为报告内容被确认。

  四、工程质量标准,验收要求

  1、乙方保证本工程的质量达到甲方招标要求。

  2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地,同时有质量合格证。

  3、在施工过程中,如果由于施工质量不符合规范和设计要求,甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求,乙方必须及时返工补救,所发生的费用和工期延误,均由乙方负责。

  4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告,甲方须一周内组织验收,甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格。

  5、乙方承担检测费用。(事先说明)

  五、工地代表

  权力和责任

  1、甲方驻工地代表:

  1.1 甲方任命的驻工地代表及其委托代理人,有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力,若甲方代表易人,须提前五天书面通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

  1.2甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名,并以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效。

  1.3 甲方驻工地代表或委托代理人 人,姓名:

  2、乙方驻工地代表:

  2.1乙方任命委派的`驻工地现场代表或委托代理人,有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等,所签署的联系单、通知单、

  验收单等具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同为准。若乙方代表易人,须提前五天书面通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

  2.2乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名,并以书面形式递交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效。

  2.3乙方驻工地代表:姓名 。

  六、甲方职责

  1、监督总包单位完成基底施工,达到本合同对基底质量规定的要求,组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收,验收合格后乙方开始施工。

  2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。

  3、按合同有关条款支付有关款项。

  4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收),评定工程质量等级,签署工程验收单。

  5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款,造成乙方实际发生的经济损失,按实补偿。

  6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方。(该项只有甲方是总承包方时适用)

  七、乙方职责

  1、按照本合同规定进行材料采购,并实施施工。

  2、向甲方提供施工方案贰份。

  3、向甲方或总包方提供有关资料,现场施工人员名单。

  4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求,保质保量按时完成合同范围内的工程项目。

  5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的检查和监督。

  6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。

  7、保证工程质量,工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格。

  8、提供质量保证:本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计一年;质保期内,乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任。

  9、由于乙方原因,在施工中发生的安全事故和造成的损失,由乙方负责。

  八、工程决算

  1、工程单项竣工验收合格后,乙方须在一周内报交工程决算书。甲方收到决算后,应在二周内组织审核,如一月内未组织审核,则视同认可乙方所报的工程决算总价。

  2、本合同中的工程单价,在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下,不作任何变更。

  3、遇到下列情况,经双方协商工程价款可作调整:

  3.1实际工程量与工程预算发生变化时。

  3.2经甲方认可的设计施工工艺方案变更时。

  3.3确定的材料和实际使用材料发生变更时。

  3.4其它应甲方要求,或乙方经甲方认可调整部份。

  九、付款方式

  1.每月30日双方核算实际施工量,并于次月 日前支付给乙方 %工程款。

  2.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的 。

  3.每幢、区块保温单项竣工后,支付至该区块总造价的 。

  4.完成决算后一周内支付至工程决算款95% 。

  5.保质期一年,期满后,甲方应在乙方提出复查请求后的 5 天内配合乙方对工程质量进行复查,质量符合要求规范,甲方应在复查后 5日内向乙方一次性结清本合同总造价 5%的余款。若甲方在乙方提出复查请求后 15天内拒绝配合乙方对工程质量进行复查的,则视为复查质量符合要求规定,甲方应在上述期限届满后一次性结清本合同总造价 5% 的余款。

  十、付款延误

  1、甲方未能按本合同规定的条款支付工程进度款而影响工程施工进度,造成乙方的停工、误工损失应由甲方承担相关经济损失。

  2、甲方未能及时支付工程进度款超过壹拾天,则乙方有权单方中止合同的履行。

  3、上述款项甲方未按时支付的,应每逾期一天按应付款项的1‰支付逾期付款违约金给乙方。

  十一、售后服务措施

  1、乙方提供工程竣工验收合格之日起为期一年的免费维修保养期。维修保养期内,乙方免费提供保养,因非人为原因造成的损坏,全部由乙方免费提供维修,若由于甲方人为因素而造成的损坏,由乙方提供维修服务,维修成本费用由甲方支付。

  十二、纠纷与仲裁

  1、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

  2、任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项的方式解决。

  2.1向 仲裁委员会申请仲裁。

  2.2向 人民法院起诉。

  十三、不可抗力

  1、不可抗力的范围按国家有关规定确定。

  2、不可抗力产生的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

  十四、附则

  1、本合同一式 2 份,;双方各执 1 份,合同与合同附件有同等法律效力。

  2、本合同经双方代表签字,加盖公章或合同章后即生效。

  3、本合同通过竣工验收、保修期满、工程款全部付清后本合同终止。甲方:乙方:日期:

工程承包合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  九河村民委员会清江组水库重修后,一直无人管理,水库边及水库内以垃圾为患,水库内储备水量不足,为了加强对水库管理及维护,本着互惠互利原则,将清江组水库承包给乙方,签订本合同,合同事项如下:

  一、甲方责任:

  1.对于政府组织的兴修水利工程建设项目,如涉及水库建设及维修,需要清江组投入资源时,甲方应响应政府及相关部门安排,组织人力物力投入工程建设。

  2.在播秧期间,秧田需要从水库供水时,甲方应安排人员负责组织集中供水。

  二、乙方职责:

  1.乙方承包期间经营权归乙方所有,但乙方不得利用水库作非法经营,如乙方在承包期间产生的违法经营,所产生的.后果由乙方承担;

  2.政府组织兴修水利工程建设时,乙方积极响应政府工程建设项目需求;

  3.乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备,在播秧季节,在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次,如遇特殊干旱情况,优先保障养鱼水量。

  三、承包费用及付款方式

  承包费1600.00元/年,承包期限为十年一签,承包费用为每十年一付,本次合同共计人民币16000.00元,大写(壹万陆仟元整)元,承包款一次性付清。在第二次竟标时,以本村村民优先,高价优先,在同等竟标价格条件下,原承包者优先原则。

  四、违反赔偿条约:

  1.本合同不受甲方法定代表变动影响,甲方法定代表调整时,本合同继续履行。

  2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下,承包费不予清退,且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件,乙方承担对水库管理义务;

  3.由于乙方原因不能继续履行合同时,承包费不予清退,且甲方未接收对水库管理职能期间,乙方承担对水库的管理及维护工作;

  4.如因甲方原因不能继续履行合同时,甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿,具体补偿金额由甲乙双方协商而定。

  本合同共5页,前3页为合同正文内容,第3页下半页起为村民代表签名盖印,一式两份,甲方持一份,乙方持一份,村委会保存副本一份,具有同等的法律效力,自双方签订合同之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程承包合同 篇9

  发包人(全称):_____ __________________ 分包人(全称):____________ ___________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,发包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、分包工程概况

  分包工程名称:_______________________

  分包工程地点: ______________________

  分包工程承包范围: __________ ________

  二、分包合同价款

  总金额:元

  三、合同价款的支付

  发包人向分包人支付工程款(进度款)的时间和方式:______

  四、工期

  开工日期:本分包工程定于_______ 年_______月_______日开工;

  竣工日期:本分包工程定于___ ____年_______月_______日竣工; 合同工期总日历天数为:_______天。

  五、工程质量标准

  本分包工程质量标准双方约定为:

  六、其他约定:

  七、合同的生效

  合同订立时间:_______年_______月_______日

  合同订立地点:____________________________

  本合同一式四份,双方各持贰份,约定后生效。

  发包人: __________

  分包人: __________

  住所:____________________

  住所:____________________

  法定代表人:______________

  法定代表人:______________

  委托代理人:______________

  委托代理人:______________

  电话:____________________

  电话:____________________

  年月日:

  年月日:

【工程承包合同】相关文章:

工程承包合同范本_工程承包合同06-06

工程承包合同10-01

工程承包合同[精选]07-14

工程承包合同03-27

工程承包合同[经典]08-01

(精选)工程承包合同08-10

(经典)工程承包合同07-31

工程承包合同【经典】04-29

【经典】工程承包合同07-24

工程的承包合同03-23