工程承包合同

时间：2023-07-14 15:31:12 承包合同我要投稿

[优秀]工程承包合同

　　随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的工程承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[优秀]工程承包合同

工程承包合同1

　　甲方：

　　身份证号：　

　　乙方：

　　身份证号：　　

　　经甲、乙双方协商，甲方自愿将后头坝东至李坝院小路交界处，北边和大路徐山止，的山林及山场卖给乙方，为保障双方合法权益，现达成以下协议：　　

　　一、甲方当事人的姓名住所　　乙方当事人的姓名住所　　

　　二、甲方承包给乙方的山林位于后头坝东至李坝院小路交界处，北边和大路徐山止，的山林及山场卖给乙方，四至界线：东西南北面积约亩。

　　三、甲方转让给乙方的山林要求保留原来的.路，梗，以及原来的私人旱田不在本合同约束之内。

　　四、承包期限从________年____月____日起至________年____月____日。

　　五、甲方山场承包给乙方后，种植的林木所产生的经济效益于甲方无关。买卖山场XX达成如下协议：　　

　　六、买卖山场售价为二十一万五千元人民币，乙方一次性付清。

　　七、乙方必须于________年阳历____月22号前将林木砍伐后将XX栽上归还甲方，栽树的条件按标准执行。

　　八、一切开支费用由乙方支付。

　　九、砍伐后的树枝归甲方所有。

　　十、承包期间，甲方负责处理周边村民关系，维护好山场内的正常经营，甲方应积极配合乙方各项工作，不得借故推诿。

　　十一、本协议签字生效后，乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉，且不得单方面终止合同，否则，乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。

　　十二、林木成林后，乙方同意砍伐才能砍伐，甲方不得随意在此山场砍伐，违者按村规民约处罚。

　　十三、林木成林后如甲方反悔，按市场价的十倍赔偿给乙方。

　　十四、砍山场由林业部门批复才能砍伐，否则甲方不负责任。

　　此协议一式份，双方各执份，村民份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承包合同2

　　发包方（甲方）：___________________承包方（乙方）：___________________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平原则，甲、乙双方就本工程外墙涂料施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

　　第一条

　　工程概况

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）工程内容：外墙腻子、涂料滚涂全部施工

　　（四）结算方式：以实际涂刷面积计算。

　　（五）承包方式：包工包料

　　第二条

　　质量标准符合国家质量验收标准，并满足工程部、现场监理人员对质量的要求。

　　第三条

　　合同预算工程量及合同预算金额：本合同预算工程量及合同预算金额按发包方提供的图纸及相关资料计算，工程面积按实际涂刷面积的工程量计算：工程单价_____元2合同预算总工程量______2合同预算金额____元

　　第四条

　　施工条件发包方有义务无偿提供给承包方施工现场，通水通电，并提供施工人员的住宿和一些施工设备，如发包方未能及时提供以上施工条件，造成承包方损失及工期延期，由发包方负责，涂装施工前由承包方对前一道工序进行交底检查验收，对不合格的工序承包方可拒绝进行下道工序施工。

　　第五条

　　施工人员：承包方组织专业的.涂装施工队伍，人员数量应能满足工程进度的要求，保证工程质量，服从业主单位，监理单位及甲方的管理，接受对其施工质量安全的监督。

　　第六条

　　工程验收：工程结束后由甲方向工程部申请报验，由工程部负责组织相关人员进行验收。

　　第七条

　　工程变更若工程变更，均需发包方下达书面工程变更通知，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量计算，发包方必须在工程变更通知单下达后____日内为每一项工程变更签定工程变更结算单，作为结算依据，工期相应顺延。

　　第八条

　　工程结算工程量按实际施工的工程量计算，并在工程验收合格后半年内累计结清。

　　第九条

　　本合同一式二份，甲乙双方各持一份，合同履行完成自动终止。

发包方：承包方：

签约时间：________年____月____日

工程承包合同3

　　委托方（甲）：

　　承包方（乙）：

　　按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的'施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

　　一、工程范围：砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

　　二、质量及砌筑形态要求采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。质量要求：

　　1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

　　2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

　　三、计量及计价标准

　　1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元㎡。

　　2、增加墙墩按厚，高度2.4米计，每米综合单价440元;

　　3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（2.2米高）的延平米计价。

　　四、付款方式协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

　　五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

　　六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

　　七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

　　八、未尽事宜由双方协商解决。注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：

　　乙方：

　　负责人：

　　日期:

　　日期：

工程承包合同4

　　甲方：______________________(以下简称甲方)

　　乙方：______________________(以下简称乙方)

　　由甲方承建的合水县广场路(林馨苑)20xx年限价房，生活适用房1#楼工程经甲乙双方协商，由乙方负责建筑物内配套工程的施工。为进一步明确双方的责任，权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，签订水暖预留、消防工程施工合同(以下简称本合同)。

　　第一条承包范围：

　　包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容：

　　(1)排水系统预留；

　　(2)暖气预留；

　　(3)消防水系统预留及安装；

　　(4)自动报警及安装；

　　(5)自动喷淋及安装。

　　承包方式：按合同承包范围包人工、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。

　　第二条结款方式：

　　(1)人工费总额11.5万元，按工程进度的65%付款，按月付，整体工程验收完毕后，以10%的人工费总额为后期保修金，保修期为一年，保修期满后若无质量问题，一月内付清保修金，如果有质量问题，乙方无条件修复，费用自付，若乙方未修复，则甲方另派人予以维修，产生的费用从质量保证金中扣除，不足

　　(2)剩余款项25%在工程交工验收完毕后一次付清。

　　第三条

　　(1)提供一套施工图纸；

　　(2)按照本合同规定组织各阶段的工程验收与竣工验收；

　　(3)乙方在开工前七天提供材料单，因甲方不能及时提供材料，由甲方负责。

　　第四条

　　(1)遵守有关法律和规定，履行本合同中的规定的乙方有关权利和责任，按照图纸设计、变更单图纸会审，现行施工及验收规范进行施工，按合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。

　　(2)进场后，乙方要对施工人员的人身安全做好防范，给施工人员购买相应的'个人意外保险。

　　第五条工期管理：

　　(1)因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延

　　(2)因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方承担由此造成的一切损失与费用。

　　(3)乙方不得以工程付款或其他方面的任何理由，擅自停工或故意拖延日期，否则将视为违约。

　　第六条工程质量与检验

　　(1)本合同规定由乙方承包及结算范围内的各分部分项工程，均须按施工图纸、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和国家相关规定及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准。

　　(2)工程质量到不到合同约定及相关的规定和要求的部

　　第七条安全生产与文明施工

　　安全施工与检查

　　(1)乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工，并随时接受行业安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　(2)乙方应对全体施工人员进行安全教育，设立专职安全检查员，检查、发现、消除各种安全隐患，必须确保人身安全和财产不受损失，对特殊工种进行培训，做到持证上岗。

　　第八条其它

　　(1)本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　(2)本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：________

　　_________年____月____日

工程承包合同5

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲方将_______________________工程给乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包形式：

　　5、工程期限:

　　合同工期总________天（日历天），开工日期：________年________月________日，竣工日期：________年________月________日。

　　6、工程价款：

　　7、支付方式：

　　二、工期顺延

　　1、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　2、因人力不可抗拒因素而延误工期。

　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　三、建筑材料、设备的供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　四、施工与设计变更

　　1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　五、工程验收

　　1、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）验收合格的，双方进行交接，验收不合格的'，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　六、安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　七、质量保修

　　1、本工程保修期限为_____年，自工程竣工验收合格起算。

　　2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后_____小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视乙方违反保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　3、本工程质量须达到______________标准。

　　八、违约责任

　　1、乙方不得擅自修改图纸，若想修改图纸，则须与甲方协商决定。

　　2、甲方不得延迟支付工程款，若因甲方迟延支付工程款，导致乙方不能按时作业的，由甲方自行承担损失。

　　3、甲乙双方任何乙方违反本合同，均属违约，都应向守约方承担违约责任。

　　九、争议解决

　　因履行本合同，甲乙双方发生争议的，协商解决，协商不成的，下列方式，双方择一选择：（1）向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；（2）向有管辖权的法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　_______年____月____日

工程承包合同6

　　甲方：(以下简称甲方)__________

　　乙方：(以下简称乙方)__________

　　甲方将凤凰城B栋二楼750㎡室内装修承包给乙方，为了明确各自责任，经双方协商达成如下条款

　　第一条工程名称：全优加芬兰探索式早教机构装饰工程

　　第二条工程地点：凤凰城商城B栋二楼

　　第三条工程内容：早教中心室内装修(详见内清单)

　　第四条承包方式：包工包料、包干方式

　　第五条工程造价：预算价：陆拾柒万捌仟肆佰伍拾陆元整(678456.0元)最后工程总价经双方审定为陆拾贰万元整(620000.0元整)如图纸不变更或甲方不增加其他工程工程总价不变

　　第六条合同工期：开工日期20xx年4月1日，竣工日期为20xx年6月20日，共80个工作日，每日需经双方确认是否能施工。如因其他的客观因素影响工程进度，工期可以相应顺延。

　　第七条付款方式：乙方人员进驻场地，材料进入及施工10天内，甲方支付总价款的20%，约应付人民币拾贰万肆仟元整(124000元整);总工程量完成40%以上时，甲方第二次付总价款的30%，约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整);总工程量完成90%以上时，甲方支付总价款的30%，约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整)所有工程竣工验收合格后的'20个工作日内，甲方支付剩余

　　第八条设计变更：如施工当中需要变更图纸及项目，需双方协商认可，其变更增加的费用由甲方承担

　　第九条工程质量：乙方必须严格按图施工，精益求精，努力创造优良工程，不偷工减料，以次充好，影响工程质量

　　第十条甲方双方职责职责：

　　甲方职责：

　　(1)甲方须无偿提供施工场地的电力设施。

　　(2)甲方应按时支付工程款，不得延缓付款，以免延误工期。

　　乙方职责：乙方必须在规定的时间内按时完成工程，因施工操作不妥，造成安全事故，其责任由乙方承担。

　　第十一条违约责任：甲方不按时付工程装修款，每逾期一天，处罚1000元，乙方延误工期，每逾期一天，处罚1000元。

　　第十二条合同纠纷：以上条款未尽快事宜，双方协商解决，如出现纠纷由甲乙双方当地人民法院裁决

　　第十三条本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字后法律生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同7

　　发包人：__________________

　　承包人：__________________

　　依照《_____》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：__________________.

　　2、工程内容及做法：__________________.

　　3、工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料）；

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；

　　（3）承包人包工、发包人包料。

　　4、工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　5、合同价款：本合同工程造价为（大写）：______元。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费（大写）______元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条发包人义务

　　1、开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　2、提供施工期间的水源、电源；

　　3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的`，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供

　　1、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　2、由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　3、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工

　　质量标准：______施工过程中双方对工程质量发生争议，由______部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　（1）__________________；

　　（2）__________________；

　　（3）__________________.

　　承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　2、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　1、双方约定按以下第______种方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　工程进度过半指：__________________

　　（2）其他支付方式：______________.

　　2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　3、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　4、发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。

　　5、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　6、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　（一）提交___________委员会_____；

　　（二）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）______元（此费用不在工程价款内）。

　　2、施工期间，发包人将外屋钥匙______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁______把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分；下午______点______分至______点______分。

　　第十五条其他约定事项

　　______________________________________________________.

　　第十六条附则

　　1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式______份，双方各执______份，______部门______份。

　　4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

工程承包合同8

　　甲方：______________________(以下简称甲方)

　　乙方：______________________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程名称

　　混凝土工程

　　二、工程承包范围

　　混凝土浇注、现场卫生清理，各项施工活动严格按照安全生产和文明施工要求。使用设备：手推车、振动棒、电缆线、照明器具、铁锹、安全设施等均自行解决。施工现场发生计时工时，由项目经理、施工员、记工员共同签认。

　　三.工程工期

　　(以上施工内容均包括钢筋制作、绑扎、模板制作安装及混凝土浇注工程。

　　四、工程价款

　　1、包工包料：不采用

　　对乙方采购材料的质量要求：乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺，并应当按照国家地方法规或甲方的要求进行必要的检测、复检，在材料使用前，向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告，未经实验检测检验的材料不得用于本工程，，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　2、包工不包料：土0.00以上元/㎡所需材料由乙方在施工前至少三天负责按设计图纸要求，书面提供用量和使用时间，经甲方审核后组织采购，此部分材料运到现场后，乙方必须及时组织人员装卸。

　　五、质量技术要求

　　1、工程质量等级：国家合格等级；

　　2、工程质量标准：达到优良标准；

　　3、工程质量验收：符合设计图纸和标准图集要求；

　　4、工程质量奖罚：如因乙方自己质量原因未达到双方约定的合格标准，乙方应按其分项工程总价的5%承担违约金；

　　5、乙方对所施工的工程与甲方共同承担连带责任。

　　六、垫资能力：

　　乙方应保证垫资能力，严格按合同约定履行义务，不得因资金问题停止、延期施工。如由于上述原因而影响工程质量及工期，则由乙方承担全部责任。如因乙方原因中途停建，对其完工的工程由甲方接管，对未结算部分不现给予结算。

　　七、工程款支付方式及时间

　　1、本工程无工程预付款；

　　2、工程进度款的支付：

　　土0.00以上五层，支付已完工程量的70%，六层以上每月按已完工工程量的70%支付，余额待主体验收合格后两个月后支付。

　　八、施工现场的管理

　　乙方必须服从甲方的管理，具体包括施工人员的管理，施工现场管理，临时设施管理，安全管理，质量管理，具体管理细则详见附件一。

　　乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或工程师发出与分包工程有关的指令，相关主管部门来工地检查乙方必须认真对待，否则出现一切后果由乙方承担，甲方有权解除合同(视为乙方停建)。

　　九、意外伤害保险及安全事故：

　　乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险，且在施工期间发生的安全事故由乙方承担。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行，并承担各项处罚费用，赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。

　　十、民工工资：

　　乙方应保证民工工资的按时发放(含甲方尚未支付乙方进度款期间)，并向甲方出示真实有效的凭据(含已支付和尚未支付的人员工资清单)，甲方不定期抽查乙方的工资发放情况，如发现未按规定支付，由甲方从乙方进度款中扣除，并罚款500元/每人每次。

　　十一、已完工程量报表：

　　乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完工程量报表及下周工作计划。

　　十二、竣工资料：

　　乙方应按合同约定(本合同、施工总包合同及相关附件)，对分包工程进行施工、竣工验收和保修。

　　十三、工程保护：

　　已完工工程及在建工程未交付甲方前(以交接协议书为准)，由乙方负责已完工程的清洁、保护工作，保护期间发生损害的由乙方负责。分项工程竣工验收合格后，乙方应在3日内撤出场地，如有滞留工人影响双方交接，将给予乙方每日按分包工程总价的1%惩处。

　　十四、保修期及保修金：

　　本工程质保期限年(自竣工验收合格之日起)，若质保期内出现因乙方原因产生的问题，乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修，如无能力修复，甲方委托其他单位维修，费用由乙方承担，发生紧急事故，乙方接到通知后应立即到达事故现场。

　　本工程质量保证金为元，返还时间：

　　十五、其它：

　　甲方与建设单位签订的'建设工程施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。(详见总承包施工合同、施工必读等相关资料)

　　十六、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　(1)甲方未按照合同约定支付工程款，按完成工程量结算额的5%承担违约金。

　　(2)因甲方原因导致乙方延误工期，工期顺延。

　　(3)因甲方原因解除合同，仅对乙方的已完工程按实结算。

　　2、乙方的违约责任

　　(1)乙方违反本协议所约定的各项制度，乙方则按照相应约定承担违约责任和违约金。

　　(2)乙方因自身原因延误工期，每逾期一日，按分包工程总价的5%承担违约金，如果逾期超过7日，甲方有权解除与乙方的合同，乙方无条件退场，并负责赔偿给甲方造成的所有损失。

　　(3)如因乙方原因造成严重的质量事故，乙方应赔偿甲方的所有经济损失。

　　(4)在施工中，乙方的工程质量达不到合同约定的质量标准，而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、拆除、返工、重建，所发生的一切费用均由乙方自行承担，并承担甲方由此造成的经济损失。

　　(5)甲方支付乙方的工程款时，乙方应无条件地提供本分项工程所有工人工资表明细，否则甲方拒绝支付工程款。

　　(6)乙方在施工中要严格安全管理，按章操作。若在施工中违章指挥、违章操作，并因此导致发生安全事故，所造成的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　(7)由于建设单位及施工单位通知停工，然后再通知开工，应给予乙方3日调整时间。在此期间不执行本文书十六-2-(2)之约定。

　　十七、争议的解决

　　双方因本合同发生争议时，应协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院起诉。

　　十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方(签字盖章)：______________________

　　___________年______月_____日

　　乙方(签字盖章)：______________________

　　___________年______月_____日

工程承包合同9

　　发包方：_______________(简称甲方)

　　承包方：_______________(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。

　　一、工程名称及施工地点：

　　工程名称：_______________

　　施工地点：_______________

　　二、工作内容：

　　1、工作内容：

　　2、承包单价：立方米______元计算，堵地下室窗洞口每个______元

　　三、验收及价款支付：

　　1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每______厘米夯实一次，每次夯实______边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。

　　2、余款等______楼基础回填完毕后，与______楼首付的______%一次支付。

　　四、合同工期及工程进度：______楼基础外围回填自_________年______月___日起计算，截止______月___日结束。______楼基础地下室回填自______年若天气影响，工期相应顺延。

　　五、甲方责任：

　　做到计划周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境;协调工序，工种配合;

　　六、乙方责任：

　　1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。

　　2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承担。

　　3、乙方自备本工种所必需的机具;

　　4.乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，若不服从，每次罚款______元;

　　5.、各工种要紧密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的`产品，如出现损坏他人产品的情况，视情节每次罚款______元。

　　6.、注意安定团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博。如若发现，每次罚该班组______元，情节严重者，送机关处理。

　　7、把好进人关。如若发现盗窃行为，罚该人所在班组______元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。

　　8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。

　　9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;

　　七、未尽事宜，双方协商解决.

　　本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,双方签字后生效。

　　甲方:_______________

　　乙方:_______________

　　负责人:_______________

　　_________年______月___日

工程承包合同10

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　(1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

　　(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　(3)、完工后做围墙10米左右。

　　(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

　　2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约责任

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的'银行同期贷款利率计算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　授权代理人(签字或盖章) ：联系电话：

　　承包人(签字或盖章)：联系电话：

　　年月日

　　发包方(甲方)：________________________________

　　地址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　承包方(乙方)：________________________________

　　地址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

工程承包合同11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　项目名称：_________

　　有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　一、项目主要内容：

　　项目名称_________

　　建房地址_________

　　房屋结构_________

　　房屋幢数_________

　　建筑总面积_________m2

　　二、预防白蚁处理项目：

　　1、新建基地清理：建房前由甲方将基本内外的所有纤维类等杂物（碎木片、坟墓坑道支架等）应彻底清除。

　　2、基础毒土处理：基槽回填土基本填好，用灭蚁药物对整个墙基进行喷洒。

　　3、底层室内地坪处理：室内地面平整后，做水泥地面或搁置架空板前用灭蚁药物对整个地坪喷洒一次。

　　4、木构件处理：门框、窗框半成品或成品集中后，用灭蚁药物喷洒或涂刷处理。

　　5、室外地坪外理：室外地面平整后，做水泥土坪或"散水"前用灭蚁药物喷洒一次。

　　三、甲方承担的`任务及责任：

　　1、按每项处理工程项目，需要处理前三天通知乙方。如不通知乙方又无补救处理措施的，责任应由甲方承担。

　　2、在合同签订之后，因故改变房屋设计，增加或减少建房面积等，需要变更合同时，应向乙方提前联系，双方再进行商量另订协议。

　　3、应向乙方提供建筑设计总说明，总平面图、底层平面图、正立面图各一份。

　　4、乙方在预防施工中所需的水、电等概由甲方负责解决。

　　5、在合同有效期限内，如发生蚁害，应当即通知乙方进行及时处理。

　　四、乙方承担的任务及责任：

　　1、按每项处理工程项目，接到甲方通知后，应及时实施防蚁工作，不得影响甲方工程进度（特殊情况例外）。

　　2、预防工程结束后，每五年进行回访检查一次。

　　3、在合同期内，接到甲骨文方蚁情通知十天内，及时负责防治，并不再收费。超过合同期限应按规定收取费用。

　　五、经费概算和结算期限及方法：

　　1、预防工程费按省市有关文件规定，按房屋建筑面积计收，每平方米_________元_________角整，总面积_________平方米，总金额_________元。

　　2、结算方法：乙方开具收据，甲方以转账方式转入乙方开户银行户内或由乙方委托代收单位（区城乡建委、各县（市）城建局有关部门）收取。

　　3、付款期限：办理合同手续时，由甲方一次付清。

　　六、其它：

　　甲方房屋中如有木地（楼）板、木吊顶、木附墙板等木饰，需与乙方协商，根据面积大小增加防蚁费用，否则乙方对此不负合同有效期内的防蚁责任。

　　七、附则：

　　1、本合同依法订立，双方必须严格履行。如因故需要变更或解除合同时，必须经双方协商另订协议。

　　2、本合同经双方盖章后生效，正本一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　单位名称：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

　　开户银行：_________

　　账号：_________

　　_________年____月____日

工程承包合同12

　　工程承包人(以下简称甲方)：_______________

　　劳务承包人(以下简称乙方)：_______________

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用，共同发展的原则，甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条总则

　　一、工程名称：楼工程

　　二、工程地点：重庆

　　三、工程范围：

　　本工程约计_________万平方米，分个班组施工，本班组负责施工楼标准层部分，结算时以实作部分按20_________年定额计算面积。

　　1给水工程

　　由专业公司施工至一户一表，表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。

　　2排水工程

　　雨水系统、室内污水系统按施工图施工，室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟(无井沟的至室外2米)。所有排水管的定位在施工前必须取甲方签字确认。二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。

　　3建筑电气

　　(1)住宅部分一户一表表后至分户配电箱(含配电箱，但箱为甲供)相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。

　　(2)防雷接地根据施工图由总乙方施工，各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点，其他分包单位负责连接。

　　4弱电系统

　　弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统建设方单独分包，乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞，预埋线管附带钢丝_____线，且乙方应提供配合。

　　5燃气工程

　　燃气工程由市政配套单位_____分包，乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管，且乙方应提供配合。

　　6空调系统

　　空调系统由建设方单独分包，乙方预留预埋，且承包方应提供配合。

　　7消防工程

　　喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包，乙方预留预埋，且乙方应提供配合。

　　8工程分包中约定的乙方应实施的相关工作(包括甲方、建设方管理及配合工作)。9如承包范围或施工范围有增减，甲方将以书面形式明确施工界面的调整，否则按合同约定执行，乙方不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程，甲方需委托乙方完成时，由甲方以书面方式委托乙方施工，乙方不得以任何理由拒绝。

　　1、给排水工程

　　1)室内生活给水管道安装，主管接至楼层水井的水表(包括水表的连接，不包括供水单位指定的安装部分)。

　　2)室内水、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至室外第一个雨、污水井(不含雨、污水井)。

　　3)水箱(池)施工、安装(包括管道连接)。

　　2、电气工程：含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的敷设;从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。(不含电缆安装)。

　　3、工程施工图、设计变更、技术核定(洽商)、图纸会审纪要等中的水电工程。

　　4、不含弱电及智能工程管道，不含如需作，另行协商。

　　四、安装工程综合单价：

　　1、标准层建筑面积元/平方米。(其中5元/平方米是安全费用)

　　2、以上价格均已包括了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方承担配合工程内容的配合责任的所有费用、安全文明施工费用、规费、税金、_____、一般风险等费用。

　　五、工作内容：

　　1、按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围(不包含消防工程)的内容。

　　2、安装完成后负责墙板补缝灌洞，给排水不含室内挖沟、砌井、回填。

　　第二条工期要求

　　本合同全部自年月日开工至年月日竣工，计划工期天。在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　1、因不可抗力因素被迫停工;

　　2、因建设单位提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者;

　　3、因甲方不能按计划工料提供设备或材料，以及设备不合规格、要求而被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条施工准备

　　乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好材料计划，配合现场平面布置，负责现场临时用电用水安装不在另行计费，做好施工准备。

　　第四条物资供应

　　一、本工程为包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满足生产而需要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。

　　二、工程所需材料必须提前15天报材料计划，以便甲方组织供应。必须保证计划的准确性，造成浪费由乙方负责。

　　三、凡应附有合格证明的'材料，在进入施工现场时必须验证。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条工程款结算与支付

　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理;

　　二、单张变更单项超过5000元按实增加或扣减;未超过5000元的单项变更不予计算。

　　三、工程支付：

　　主体结构验收合格后15日内支付已完成工程量价款的30%，完成所有安装项目并验收合格后15日内支付至工程价款的70%，工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的95%，留5%保修金，保修金在验收合格后壹年内付清。

　　第六条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中必须坚持“安全生产，质量第一”的方针，要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

　　二、在组织施工中发现设计有错或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计商定提出修改或变更设计文件，经甲方双方办理有关手续后方准继续施工;

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。

　　第七条工程负责人和安全约定

　　一、甲方派为驻现场负责人，乙方派为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。

　　二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗，特殊工种必须持证上岗。

　　第八条材料管理

　　甲方供应材料不得浪费，发生浪费按材料价值1~2倍进行罚款。材料消耗不得大于甲方与建设单位结算用量。

　　第九条、履约保证金

　　1、履约保证金交纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金5000.00元(大写：五万圆整)，履约保证金不计利息。保证金主要用于该工程的质量、进度及安全文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。

　　2、履约保证金退还：乙方工程主体结构验收合格后15日内，甲方退还乙方全部或部分履约保证金(扣除相关罚款等费用)。

　　3、民工工资保证金缴纳：合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金_________.00元(大写：贰万圆整)，工资保证金不计利息。保证金主要用于民工工资的及时足额发放保证。如乙方不及时足额发放民工工资，甲方将视情况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。

　　第十条、本合同份数及有效期

　　一、本合同一式肆份。甲方三份，乙方执一份;具有同等法律效力。

　　二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收，保修期满后失效。

　　第十一条、附则

　　本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年_____月_____日

工程承包合同13

　　发包方(甲方)__________

　　承包方(乙方)__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规、规章之规定，结合装饰的特点，本照甲乙双方在平等自愿，协商一致的基础上，乙方承包甲方发包的装饰工程的有关事宜，达成如下协议，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称:

　　2、建设单位：

　　3、承包范围：

　　4、合同工期：合同工期总日历天数5月25日完成。

　　5、工程总造价为：

　　第二条：开工前甲方工作

　　1、提供用电、用水方便，提供施工材料堆放及人员住宿的场地，并保证乙方在施工现场周边的一切事宜，以确保工程顺利进行。

　　2、按合同约定支付工程款。

　　第三条：乙方工作

　　1、施工中严格执行有关工程的安全操作规范，施工规范及质量标准，按期、按质、按量完成工程。

　　2、严格执行本市室内装饰行业和有关施工现场管理规定。

　　3、作好半成品及成品工程的维护。

　　第四条：款项的拨付及结算方法

　　1、甲乙双方合同签订后三日内，付备料款40%，计人民币万贰仟元整(￥1120xx.00) 。

　　2、一楼大厅完工后，付工程款的30%，计人民币(￥84000.00) 。

　　3、本工程竣工后一周内由甲方单位组织进行验收，验收完毕合格后甲方支付合同总造价的27 %，计人民币柒万伍仟陆佰元整(￥75600.00)。在未验收之前若本工程被建设单位使用，则视为本工程验收合格。

　　4、剩余总造价的作为质保金，8400.00)，质保期为一年;质保期到期后一周内一次性付清质保金。

　　第五条：质量要求

　　1、工艺标准双方同意按照室内装饰协会制定的《装饰工程质量规范》。

　　2、施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签定补充合同。

　　3、质量保修期自工程验收合格后起为一年。在保修期内保修费用由责任方承担。

　　第六条：工程变更

　　工程项目及工艺需变更，如有工程项目增减及材料价格的上调经双方必须协商一致，并由甲方在相关图纸上签字认可，同时调整相关费用。

　　第七条：工程工期

　　1、因甲方未按合同条款或资金不到位而影响工期的，工期顺延，

　　2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工，而影响工期的，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在的.问题，返工费由乙方承担，工期不顺延。

　　3、因工程变更或甲方原因造成的停水、停电及其他不可抗拒的因素而影响施工的，工期顺延。

　　第八条：如合同在施工中发生变更

　　须经甲乙双方共同协商另拟补充变更协议，补充协议及甲乙双方认可的图纸具有与本合同相同的法律效力。

　　第九条：违约责任

　　合同签字盖章后，如单方终止合同，由终止方向对方赔偿由此而造成的全部经济损失，并按规定罚违约金为工程总价的5%;如发生合同纠纷，在原告方所在地法院进行仲裁。

　　第十条：本合同一式四份，甲、乙方各执贰份，自双方签字之日起合同生效;竣工验收结算完工后合同失效。

　　其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程承包合同14

　　甲方：________________(以下称甲方)

　　乙方：________________(以下称乙方)

　　甲方为了满足广大人民群众的需要，更好的为人民的健康提供服务，经双方协商，本着平等，互惠，互利的原则，现承包医院疼痛科给乙方经营，双方兹订立租赁合同如下：

　　第一条:

　　经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，将__________医院疼痛科租给__________（以下简称乙方）。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。

　　第二条

　　自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金________元。乙方接到甲方的收租通知单后，

　　在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之________的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。

　　第三条

　　甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电，并按仪表数据缴付电费和水费。第四条：双方权利、责任与义务

　　一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作，乙方负责疼痛科工作。为方便群众要求定时开设门诊，实行经济责任制，

　　二、甲方向乙方提供固定业务用房间______间

　　三、乙方使用的`器械由甲方解决，所有权归甲方。

　　四、乙方使用的疼痛科材料要在正规的医药公司订货，保证质量的前提下，按物价部门审核标准收费。

　　五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度，服从领导的统一管理，不能扩大经营范围，不能私自配药给病人，(除疼痛诊疗中的专用药品，专用药品包括疼痛治疗中自行配药为疼痛科专用药品)如有发现每次扣______元，即病人配药一律凭处方由药房配药。

　　六、收费一律由甲方出纳统一收取包括挂号费，诊疗费，注射费，手术材料费，并出具正规发票，然后医院返回给乙方，其中治疗费及附属费用__25_%、普通处方______%、医保处方______%；按每月1-30日为帐务期，下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方，不得拖延期限，逾期须按日支付千分之___5___的滞纳金，如遇国家法定节假日顺延。

　　七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范，必须作好安全医疗。医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理

　　八、本协议如与上级精神及事业单位体制改革精神抵触时，甲乙双方无条件服从上级决定，甲方不负经济责任

　　九、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。

　　如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。

　　甲方法人签字：

　　乙方签字：

　　法人签章：

　　签章：

　　单位签章:

　　联系电话：

　　乙方身份证号码:

　　____年__月__日

工程承包合同15

　　发包方：____房地产开发有限公司（心下简称甲方）

　　承包方：____建筑工程有限公司（以下简称乙方）

　　就甲方所开发之佳和世纪城项目工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用原则，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　佳和世纪城

　　二、工程概况：

　　佳和世纪城项目位于仁寿县文林镇城南安置一街。系地上17层，地下2层全框架电梯商住楼。总建筑面积约23480平方米。

　　三、工程工期：

　　20个月。从____年1月1日起至____年8月30日止。（以甲方下达的进场通知书的时间开始计算）

　　四、工程承包方式：

　　双包，即包工包料。

　　五、承包工程范围：

　　佳和世纪城施工设计图纸所含施工工程内容除去门窗、消防、电梯、土石方开挖回填、铝合金白页、幕墙、底层营业房大理石装饰以外的全部工程。水、电工程只预埋管、不穿线，具体工程范围详见双方签字确认的《工程预算表》。施工中若遇图纸变更，所涉及的工程量以现场签证，照实结算。

　　六、工程价款：

　　1、工程单价为建筑面积每平方米____元。

　　2、工程总价款：以建筑面积乘以工程单价。建筑面积，按国家建筑面积计算规范计算。

　　七、付款方式：

　　甲方按工程进度向乙方付款。地面三层营业房完工，甲方向乙方支付100万元；此后，每竣工2层甲方向乙方付款50万元，主体全部竣工甲方向乙方付款金额达到500万元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款达到工程总价款的80％；工程竣工验收合格后1年内支付至总额的100％（全部付清）。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2％月息支付乙方，超过一年按5％月息计算；利息每季度付清。

　　八、工程履约保证金：

　　本合同签订之日，乙方向甲方交纳履约保证金贰佰万元（小写：200万元）。甲方于地下2层完工时向乙方退付100万元；地上3层营业房完工时向乙方退付100万元。

　　九、工程质量要求：

　　符合国家现行行业合格标准。

　　十、工程竣工验收：

　　佳和世纪城项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。

　　十一、工程主要建材调差约定：

　　合同履行过程中，若遇主要建材单价涨、跌幅度超过双方预算价格的5％，则双方按实进行工程价款调差。调差以同期的眉山市建设工程造价信息为依据。

　　十二、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、向乙方交付佳和世纪城设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。

　　2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，做好记录。黄浩担任甲方现场技术总工，李林、张熙协助黄浩工作。