合同

时间：2024-01-09 07:06:17 承包合同我要投稿

合同范本模板推荐

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的合同范本模板推荐，欢迎大家分享。

合同范本模板推荐

　　合同订立时间： 20__年12月26日

　　发包人（以下简称甲方）：_____________________________

　　承包人（以下简称乙方）：_____________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______；

　　2、工程地点：_______；

　　3、承包方式：______；

　　4、材料说明：______。

　　二、合同工期及工期延误

　　因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责；

　　b、甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　c、设计变更或工程量增加；

　　d、非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时；

　　e、其他非因乙方原因造成停工累计超过

　　f、不可抗力。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写______）（人民币）______ ，小写￥______ 。

　　五、工程款结算及支付

　　1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥______元；

　　2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥______元；

　　3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥______元。

　　六、施工准备

　　1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电；

　　2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　七、安全施工与检查

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收

　　1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担；

　　2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格；

　　3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　九、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

　　十、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______ 乙方：______

　　电话：______电话：______

【合同】相关文章：

合同经营合同11-09

合同转让合同04-22