工程总承包合同范本
工程总承包合同是在工程承包活动中使用的一种合同。下面是工程总承包合同范本,欢迎参考。
工程总承包合同范本【一】
发包人(全称):___________有限公司
承包人(全称):___________集团有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:________________________
工程地点:________________________
工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程
工程立项批准文号:____________________
资金来源:自筹
承包范围:______________________________
二、工程承包范围
承包范围:
1 除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中:
1.1 土建施工承包范围为________建筑设计院有限公司设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。
1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。
2 凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。
3 工程师指令经发包人同意的其他项目。
发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。
三、合同工期:
开工日期:_________年________月_______日(暂定)
竣工日期:_________年________月_______日
合同工期总日历天数928天(暂定),详细分期交付工期约定见专用条款。
四、质量标准
工程质量标准:各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求,工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》(GB 50300—2001)的规定。
质量目标:确保市优,争创国优。
五、合同价款
金额(大写):暂定 陆亿零捌拾捌万 元(人民币)
¥:60088万元(暂定)
此价款为暂定价,发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程预算书
9. 其他合同附件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_______年_______月______日
合同订立地点:__________________________
本合同双方约定:双方签字盖章并经政府部门备案后生效。
发包人:_______________(公章) 承包人:_______________(公章)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委托代表人:__________________ 法定代表人:__________________
电话:________________________ 电话:________________________
传真:________________________ 传真:________________________
开户银行:____________________ 开户银行:____________________
帐号:________________________ 账号:________________________
邮政编码:____________________ 邮政编码:____________________
工程总承包合同范本【二】
甲方名称: 乙方名称:
合同依据
为了规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下土地承包经营权流转合同[1]:合同内容
一、土地承包经营权流转方式:甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。
二、流转土地用途:乙方不得改变流转土地农业用途,用于非农生产,合同双方约定:xxxx
三、流转的期限和起止日期:合同双方约定,土地承包经营权流转期限为x年,从x年x月x日起,至x年x月x 日止。
四、流转土地的种类、位置、面积、等级:甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)x 亩流转给乙方,该土地具体位置(名称、四至)。(可具体列表说明,并附土地现状平面图)。
五、流转价款及支付方式、时间:合同双方约定,土地流转费用以现金(实物)支付。乙方每年(时间,或一次性)支付甲方x元/亩,(或实物x公斤/亩),合计x元(或实物x公斤)。
六、甲方的权利和义务:
(一)权利:按照合同规定收取土地流转费,按照合同约定到期收回流转的土地。
(二)义务:协助乙方按合同行使土地经营权,帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务:
(一)权利:在受让的土地上,具有生产经营权。
(二)义务:在国家法律、法规和政策允许范围内,从事生产经营活动,按照合同规定按时足额交纳土地流转费,对流转土地不得擅自改变用途,不得使其荒芜,对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。
八、合同的变更和解除:有下情况之一者,本合同可以变更或解除:
(一)经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和个人利益的;
(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;
(三)一方违约,使合同无法履行的;
(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;
(五)因不可抗力使合同无法履行的。
九、违约责任:
(一)甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方损失。
(二)乙方违背合同规定,给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
(三)乙方有下列情况之一者,甲方有权收回土地经营权:不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土地流转费的。
十、合同纠纷的解决方式:甲乙双方因履行流转合同发生纠纷,先由双方协商解决,协商不成的由村民委员会或乡(镇)人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的,双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的,可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:
(一)本合同一式四份,甲方、乙方及原发包方各一份,乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同,应以原发包方同意之日起生效。(二)合同甲、乙双方约定的其他事项 。
(三)本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
工程总承包合同范本【三】
本协议书于 年 月 日由以下双方签订:
总 包 方:
分 包 方:
业 主:
鉴于业主欲建设 ,对 分包工程(以下简称“本工程” )进行了招标,并已完成或获得政府有关法律、法规、规章等文件规定的批准、许可、证书等一切必要的手续。
鉴于业主已接受分包方提出的承担本工程的施工并修补其任何缺陷的投标书。
鉴于总包方作为本工程的总承包商,同意与分包方签订总承包管理协议书,并承担相应的总包责任。
又鉴于分包方同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与总包方和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,进而保证本工程的`圆满竣工。
依照“中华人民共和国合同法”、“中华人民共和国建筑法”、“中华人民共和国招投标法”等相关法律、法规和规章等文件的规定,兹就以下事宜达成本协议:
一、工程概况:
1.工程地点:
2.工程内容:
3.资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期(暂定):20xx年 月 日; 竣工日期:20xx年 月 日。
合同日期总日历天数: 天。
四、质量标准、质保期及验收标准
1. 工程质量标准:
2. 本工程质保期为全部工程竣工验收后 年,其中钢板屋面的质保期为 年
3.工程验收执行国家及地区现行标准,包括但不限于以下规范:
钢结构工程施工与验收规范(GB50205-95)
网架结构设计与施工规程(JGJ7-91)
屋面工程技术规范(GB50207-94)
建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)
钂结构骘强度螺栓连接设计、施嶥及攦规程缈JGJ85-92)
钢结构工程质量检验评定标准(B50221-95)
网架结构嶌程质量检验评定标准(JGJ78-91)
五、总承包管理费
1.总承包管理费为分包廓算工程造价的 。
六、各方责任
1.总包方责任:
a. 总包方负责施工现场协调综合管理;
b. 分包方对承包范䛴内的施工资料进行䏊时䕴理,总包撹竣工前协助分包方迓行內於工资料的交付;
c. 总包方提供现场水电源接口,分包方向总包方计量支付水电费用;
d. 总包方提供现场工作面;
e. 总包方提供现场通行道路;
f. 总包方提供现场控制点、轴线、标高、埋件位置;
g. 总包方每月对分包工程形象进度进行审核;
h. 总包方有义务做好现场安全防护和安全管理,并承担相应的安全责任;
i. 总包方就分包工程的质量、进度、安全文明施工向业主承担连带责任。
2.分包方责任:
a. 分包方对其承包范围内的工程质量、进度、安全及保修负责;
b. 分包方负责本项工程的专项验收,总包方配合协调;
c. 分包方在施工前应办理好各项与施工及备案有关资料交总包方,由总包方办理进场手续;
d. 进场施工必须服从总包方的统一管理,做到安全施工、文明施工、工完场清;
e. 接受总包方、业主方、监理的各项监督管理,为总包方、业主方、监理的各项监督检查提供条件,对发现的施工质量隐患,积极整改并达到约定质量标准;
f. 及时通知总包方、业主方、监理对进场原材料进行抽检复核,检验、验收合格后进行下道工序施工;
g. 及时通知总包方、业主方、监理对隐蔽工程验收,验收合格进行下道工序施工;
h. 分包方应采取有效措施做好产品保护工作,总包方有义务协助分包方对现场材料做好保护工作,若成品部件或材料在现场发生损坏、丢失等情况,其经济损失由责任方自己负责;
i. 工程竣工验收后,办理工程结算前,分包方提供给总包方符合归档要求的竣工资料;
3、业主方责任;
a. 负责工程的总体协调、组织施工图纸会审、定期召开施工协调会;
b. 督促总承包方及时对完工工程验收。
七、项目经理:
1、总包方现场项目经理: ,联系电话: ;
2、分包方现场项目经理: ,联系电话: ;
3、业主方现场代表: ,联系电话 ;业主方委托现场总监理工程师: ,联系电话: ;总包方项目经理如有变化以书面通知为准,分包方项目经理若更换必须经过总包方、业主方同意后以书面形式约定。
八、违约责任
1.因分包方自身原因质量达不到约定标准,总包方由此所受的损失将双倍向分包方索赔。
2.因分包方自身原因造成竣工日期拖延,造成总包方损失的,总包方有权向分包方进行索赔。
九、总包管理
1、 分包方特此立约向总包方保证严格按成都市建筑工程质量安全监督站有关规定及相关法规执行,杜绝安全事故。若因分包方原因引起的安全事故,由分包方承担相应责任,并承担相应的损失。
2、工地做到安全到位,现场材料堆码整齐,工完场清,整洁有序;工人生活区集中布局,统一管理,清洁卫生,安全有序。
3、分包方投标文件中所含的安全文明施工专项费用专款专用,严格按照国家《建筑工程安全及文明施工验收标准》及成都市关于标准化工地施工的要求,同时达到成都市绿色环保工地标准。
4、由于分包方原因造成的安全事故及不文明现象而使总包人被相关部门批评处罚以及被媒体曝光等负面影响的,由分包方承担总包方因此遭受的全部罚款和损失。
十、分包方特此立约向总包方保证,分包方将在各方面均遵照本合同的约定进行本工程的设计、施工、完工、交付并修补其任何缺陷。
十一、本协议书于上文开头填写的日期,由甲、乙双方根据中华人民共和国相关法律签署订立,开始生效并执行。
十五、本协议书正本一式两份,双方各执一份;副本六份,总包方执两份,分包方执两份,向业主报备两份。
总包方:(公章)法定代表人(委托代理人):年 月 日
分包方:(公章)法定代表人(委托代理人):年 月 日
业主:(公章)委托代理人:年 月 日
【工程总承包合同范本】相关文章:
工程总承包合同范本(精选5篇)11-18
工程总承包合同范本(精选5篇)04-26
安装工程总承包合同范本3篇07-28
装修总承包合同范本12-18
机电总承包合同范本12-25
工程总承包项目采购设备材料技巧08-15
公路工程施工总承包资质标准08-22
电力工程施工总承包合同范本(精选5篇)08-18
简单版建筑施工总承包合同范本10-12
上海市工程总承包试点项目管理办法08-16