【精选】购销合同模板集合9篇
随着法律观念的日渐普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的购销合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
购销合同 篇1
甲方（供货方）：
乙方（购货方）：
一、定义
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜，达成如下协议：
二、产品的结算方式
1、乙方自本合同签订之日起个工作日内，向甲方一次性支付合同总金额 %，计人民币 万元（大写： 万元）整。余款：经验收合格后日内付给乙方。
2、付款方式：银行转账
三、产品的运输及验收
1、运输方式：送货上门
2、送货地点和接收单位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（运货地点）运费由甲方承担；货到后由乙方进行验收，如发现产品规格、质量不合规定，由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收，签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收，造成的任何损失由乙方承担。
四、产品的安装
1、产品的安装由乙方自行负责，为确保产品的安装质量，乙方必须使用甲方的原装标准化配件，如果乙方自行购买配件，不在甲方的服务范围之内，如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。
五、售后服务
1、甲方提供的产品，保修期 年。保修期内，凡属产品质量问题，甲方负责免费维修或调换产品。
2、保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修，甲方及时上门服务，维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。
六、违约责任
1、根据甲乙双方协商的结算方式，乙方逾期付款，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的%，同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货，每迟延一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的 %。
2、乙方无正当理由退货（备注：除了严重的质量问题外），应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值 ％的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
七、合同纠纷解决方式
1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当友好协商解决，协商不成或不愿协商，双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、合同终止、合同变更与修改
1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。
2、若双方同意，并以书面形式予以确认，合同可以在任何条件下终止。这种情况下，双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。
3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复，否则视作合同终止且对双方有效。
4、如合同终止是由于乙方违约引起，甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的'费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起，乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。
5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
九、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。
十、其他事项
1、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜，双方协商签订补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：
主要负责人：主要负责人：
（签章）（签章）
年月日年 月 日
购销合同 篇2
订货方：
（简称甲方）
（简称乙方）
双方依据中国法律及有关法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商签订本协议书。
第一条总则
1.1 方在具体交易中，应以本协议书为基础签订产品订货合同，订货合同应明确规定产品名称、规格、数量、
单价、总额、验收方法、支付方式及交货日期、地点、方法等具体内容。
1.2 乙方须依据本协议书及双方认同的订货合同向甲方提供产品，在约定的日期和地点交货。甲方保证按订货合同中规定的结算方式和期限支付货款。
1.3 在交易过程中，如产品价格、规格、包装、数量等事项发生变动，须经双方以书面形式一致确认后方为有效。
1.4 双方确认的《订货合同》、《报价单》一经签署，即作为本协议书的附件。
第二条产品质量保证
2.1 乙方应保证产品质量标准依甲乙双方签订的《产品承认书》做标准；订货合同中明确规定了质量标准的，不得低于约定的质量标准。
2.2 乙方应保证出厂的'产品为合格品，产品应贴有合格标识、出厂时间。 2.3 因甲方使用、保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第三条 价格
3.1 乙方供给甲方的产品的价格应公平、合理。
3.2 由于乙方之产品主要结构材料（如变压器、PCB板、IC芯片等）受市场波动影响较大，价格调整按双方《报价单》内规定执行。
3.3 价格以人民币计，如有变动，以《订货合同》的补充说明为准。
第四条 包装
乙方所供应产品的外包装应标明产品名称、规格、数量、质量合格证明、出厂日期及其它说明。
第五条 交货及验收
5.1 甲方在订立合同签订后，乙方按订货合同的具体交货日期、地点、交货数量等细节完成交货。 5.2 产品交货地点；运输方式：（如需托运的，应注明托运公司）。
5.3 每次交货时，乙方应同时提交该批产品的送货单。甲方验收合格并在送货单上签字加盖收货章，同时开进仓单后，产品才算完成。
5.4 运送产品到指定交货地点过程中的所有风险和费用（包括但不限于运输货物的运费、保险费）由乙方承担。 5.5 甲方在验收时认为产品不合格时，可拒绝接受产品。（质量要求参照本协议的第二条）
5.6《订货合同》中明确约定的产品数量，（除有质量问题的产品外）甲方不得以任何理由拒绝收乙方的产品。 5.7 甲方在验收产品时，检验出有质量问题的产品达到10%或以上的，可以拒绝验收剩余产品，直接将当批次产品全部退回乙方，待乙方整改处理好后，再次送货检验，因产品送检时发现不良退货而导致乙方无法正常投入生产及交货带来的损失，乙方应按照该批货款的10倍赔偿甲方损失。
第六条 所有权及风险转移
6.1 产品的所有权及丢失、损坏的风险在甲方验收并完成收货手续后由乙方转移至甲方，出现产品滞销乙方不应接受退货和换货。如因产品本身质量问题，滞销不良品可无条件退回乙方。
6.2 对于一些特殊定制材料，而且有最低起订量要求的材料，当甲方订单数量不足材料的最低起订标准时，多出部分的库存材料由甲方承担（如PCB LCD液晶屏等专用材料）。
第七条 货款结算与支付方式
7.1 甲方在结算日向乙方发出货款支付通知，并按照本协议的汇款地址支付。
7.2 结算方式： （举例说明：月 日至月日的货款，在月日前付清。）如逾期不能付清货款，则按所欠货款总额的天支付滞纳金给乙方.
第八条 甲方违约责任
8.1 由于甲方未按本协议书、订货合同履行其义务而给乙方造成的损失，甲方应承担相应的违约金和赔偿金。 8.2 甲方中途无故退货，甲方应向乙方偿付退货产品总价值50%的违约金。
8.3 甲方未按合同规定的验收办法和时间验收，无故延期验收超过2天即按收货处理。
8.4 甲方应严格遵守付款时间：延期付款1个月以上应支付供方5%的滞纳金，延期2个月以上的供方有权停止供货，并向法院提起诉讼追讨货款。
第九条 乙方违约责任
9.1
乙方交货的数量不足时，甲方有权要求乙方供货限期，乙方交货期逾期15天以上按不能交货处理，应向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。交货时间按照双方协定时间，乙方必须按时按质交货，拖延一天扣货款的2 %。
乙方为甲方开发的系统，未经甲方同意，不得在展厅、展会及其它场所展示，更不得提供样品或供货给非甲方指定的公司或个人，由此引起的甲方损失，按经济法相关规定赔偿。
9.2
第十条 生效
10.1 本协议书自双方签字盖章之日起生效； 10.2 本协议书一式两份，双方各执一份；
10.3 本协议书未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订补充协议。本协议书的附件及补充协议均作为本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人：
年 月 日
法定代表人：
年 月 日
表单编号：
购销合同 篇3
合同编号：
日期：年月日
供 方（甲方）：河北嘉信空调设备有限公司 需 方（乙方）：郑州铂锐贸易有限公司
本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。
一、双方确认的.机组，品牌、型号、数量、金额：
1、设备清单：
二、交货时间、地点：
1、交货时间：乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。
2、交货地点：
3、运输费用：运输费用包括在合同价内。
4、所有权转移：本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损
由乙方负责。
5、甲方联系人或委托联系人：
6、乙方
联系人或委托联系人：王慧麟
三、付款方式：
合同订立后支付设备定金，即人民币 元，乙方应在收到货款 7 日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。
四、质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限
所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。
五、保修期：
1、货物验收完毕后，乙方为甲方办妥有关保修手续，并将空调的随机保修卡交于甲方，保修期从发票开具之日（即本工程全部通过验收之日）起计算；
2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。
3、设备保修按生产厂家有关规定执行。
六、纠纷处理方式：
本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。
七、违约责任：
甲方延迟付款或乙方延迟交货的（除不可抗力外），应向对方支付每个履约期应付款项
0.5%/每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。
八、其他：
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。本合同自签订之日起生效。
3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用（除图纸外需增加变动的）。
九：附件
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
授权代理人签字： 授权代理人签字：
签定日期：年 月日 签定日期： 年 月 日
公章： 公章：
单位地址： 单位地址：
购销合同 篇4
合同编号：
合同签订地址：XXX
甲方：介休市泰兴贸易有限公司 （需方）
乙方：临漳县天海建材有限公司 （供方）
根据相关法律规定，甲乙双方平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，就所供货物的相关事宜协商达成并签订合同如下：
一、 质量指标：
二、质量日期及数量：
乙方自20xx年4月9日起每月为甲方供应木炭900吨。该合同长期有效。
三、价格：2300元/吨（含17%增值税票），以后价格随行就市或双方协商。
四、运输方式：乙方自送，且承担卸车费每吨8元，以过磅单进行收取。
五、交货地点：山西省介休市泰兴贸易有限公司货场
六、结算办法、付款方式：
乙方按照合同约定的数量将数量交付全部货物后，根据甲方的过磅计量和具体检验结果及感观验收单核定货物的实际吨位及价款，乙方为甲方开具全额增值税发票，甲方收到并确认无误后于一个月内结清全部货款。
七、供货要求：
乙方应保证所供货物的数量和质量符合木合同规定，乙方应保证对所供应全部货物享有完整合法的.所有权。合同生效后，乙方应按照甲方的要求供应一定数量货物大样，如货物大样能满足甲方要求，并且乙方能够接受甲方的具体收卸办法，应继续供货：如乙方货物大样的质量不符合甲方验收标准，或在供应大样期间不能够适应甲方的具体收卸办法，合同自动终止，甲方按照本合同第六条规定的办法向乙方支付合格部分的货物价款，不合格货物退给乙方。 八：违约责任：由违约方负责
乙方未能按照甲方要求的时间和数量供应货物的，每逾期一日应向甲方支付合同总价
款1%的违约金：若逾期供货超过十日，甲方有权解除合同。乙方在供货期间不能够适应甲方具体收卸、计量办法或验收方式及标准的，甲方有权终止本合同。乙方因货物质量不符合合同约定给甲方造成损失的，应赔偿甲方由此遭受的一切损失。乙方因所供货物不合法造成甲方损失的，应赔偿甲方合同总价款两倍的损失。
九、货物验收指标：
十、本合同履行完毕后，甲乙双方可参照本合同相关条款，经协商后续签。
十一、本合同未作约定的，依照相关法律法规执行。
十二、本合同自签订之日起开始生效。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
负责人（签字盖章）： 负责人（签字盖章）：
合同签订日期：XXXXX
购销合同 篇5
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》?甲乙双方本着平等、自愿、互惠、互利的原则?就乙方分销甲方代理产品事宜双方达成如下协议条款?
一、合同期限本合同自甲、乙双方签字后生效，于乙方付清全部货后本合同自动解除。 甲乙双方在平等互利的基础上经友好协商一致达成电子产品买卖协议订立本合同供双方共同遵守。
二、合同结算方式
1、为保障本协议的顺利履行乙方须向甲方缴纳30%保证金，?保证金在本协议履行完毕后若乙方未违反本协议的相关约定由甲方一次性无息退还乙方。
2、甲、乙双方进行合同结算?乙方向甲方发出的'订货单传真件、复印件及甲方送货单等均可直接作为双方结算的依据
三、货物运输方式
1、乙方书面订货后,甲方在2-5日内将货物运送至双方协定地点。
2. 地点?甲方负责把货物送到乙方指定地点?产生的费用由甲方负责
3、时间?自本合同签订且甲方收到预付款后3日内。
4、交货条件如在交货过程中遇到问题，双方应本着互惠互利、精诚合作的态度协商解决。 若逾期交货，未经乙方允许逾期交货的，甲方逾期交货一天扣除除甲方逾期产品货款总额5%的违约金。?
四、 甲方责任
1、甲方须保证产品质量，有质量问题的产品，甲方须负责更换或退货。
2、按此合同交货日期按时交货。本合同未尽事宜经双方协商一致可另行签订补充协议与本合同具同等法律效力。
五、 乙方责任
1、乙方已经通过的电子产品在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2、按此合同付款日期按时付款。
3、及时验货乙方应在收到货物3天内验货完毕。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本合同一式贰份甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
甲方(购买方)：
乙方(出卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的'，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第( )方式确认定：
购销合同 篇7
购货单位：以下简称为甲方
供货单位：以下简称为乙方
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额116415.00元)
产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行：
(1) 以上产品均按照国家标准执行，乙方提供产品的出厂检验报告、合格证等证明。
(2) 乙方保证以上产品均能够通过铁岭市消防部门验收。
第二条：产品的交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。
1、产品的`交货单位：华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场升压站。
2、交货方法，按下列第(1)项执行：
(1)由乙方免费送货到甲方平顶堡风电场(平顶堡镇小红石村)。
第三条：对产品提出异议时间和办法。
1、甲方在经过铁岭市消防部门在本年度验收中，如果发现产品的品种、型号、和质量不合规定，应一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日内给予免费调换为合格产品。
第四条：结算方式
1、乙方产品进入甲方风电场升压站经过甲方验收后，乙方开具增值税发票，甲方交付乙方壹万叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民币，待本年度通过铁岭市消防部门验收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民币。 第五条：合同签订
2、经甲、乙双方签字盖章后合同生效，双方按照合同约定履行责任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方：(签字)
乙方：(签字)
年月日：
购销合同 篇8
产品名称：____________ 计量单位：____________
生产厂：______________ 牌号商标：____________
签订地点：____________ 合同编号：____________
_____年_____月_____日
调拨通知书编号：____________ 字号____________
规格型号
数量
单价（元）
总金额（元）
交（提）货时间
备注
合计
月月月月
合计人民币金额（大写）
1．本合同按（经济合同法）、（工矿产品购销合同条例）、（中华人民共和国爆炸物品管理条例）及有关民爆器材管理规定执行。
7．包装标准、包装物的`供应与回收费用负担：
8．违约责任：
9．解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由_______仲裁委员会仲裁（当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
2．质量要求、质量标准：
3．交（提）货地点、方式：
4．运输方式及到达站（港）
5．验收标准、方法及提出异议期限：
6．结算方式及期限：
10．其他约定事项：
供方
单位名称：（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
账号：
邮政编码：
发货单位：
需方
单位名称：（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
账号：
邮政编码：
发货单位：
物资主管部门签证意见：
签证部门（章）
（签证不收费）
鉴（公）证意见：
经办人：
鉴（公）证机关：（章）
年月日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
购销合同 篇9
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的`，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
【购销合同】相关文章：
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同05-06
购销的合同02-19
购销合同(经典)04-24
购销合同[经典]09-25
[经典]购销合同10-30
【经典】购销合同12-12
【精选】购销合同01-28
购销的合同06-04
购销合同10-21