【精华】购销合同模板合集五篇
在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的购销合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购销合同 篇1
销售方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条 订货金额及技术参数乙方向甲方订购XXXX木地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如下表所列：
第二条 定金
签定合同时乙方向甲方交付：定金壹万元。
第三条 交货时间、地点及付款结算方式
1、日期：另行通知
2、交货地点：另行通知
3、付款结算方式：
第四条(1)乙方通知甲方提货时，乙方支付木板总货款的30%
(2)木地板到乙方工地，其余货款乙方在五天之内合部付清，乙方未付款按货款的10%交纳违约金每天。付款方式按实际面积结算，质量保证三年内有任何质量问题由甲方负责。保证期内乙方通知甲方维修，甲方不去维修，乙方产生的费用由甲方负责。
(3)甲方垫付款在乙方验收合格后五天之内付清。
第五条 双方责任
(一)甲方责任
1、甲方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值5%的违约金。
2、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值5%的违约金。
3、木地板属于半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的'商品，安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
(二)乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的5%偿付违约金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值50%的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的10%承担逾期交款违约金。
4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金5%。
第六条 变更产品技术参数的协商如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格，应提前30天与乙方协商。
第七条 方不得擅自修改合同条款本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更，修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条 不可抗力的通知
甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第九条 争端解决
本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向：
1、消费者协会申请仲裁;
2、人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同自双方签章之日起生效
第十一条 未尽事宜
本合同在执行期间，如未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条 合同份数
本合同一式两份，由甲、乙双方各执正本一份。
订立合同人：
甲方： 乙方：
公司盖章： 公司盖章：
代表签字： 代表签字：
签定日期：
购销合同 篇2
甲方(需方)：___________________________ 乙方(供方)：广州金圣元动漫科技有限公司 地址：____________ 电话：____________地址：广州市番禺区市桥 电话：13580407620
总则：
甲方向乙方购买游戏机，甲乙双方在平等、自由贸易的情况下，经双方共同协商，达成以下协议： 第一条：产品清单
第二条：产品金额及付款方式
1. 本次合同产品总金额为￥元（大写：￥元（大写：2. 乙方收取甲方的货款作为定金；乙方收到甲方定金给予甲方发货。货到甲方所指定的.目的地后，甲方验货无误后将
第三条：交货方式和时间
1.交货方式： 乙方委托物流公司托运到甲方指定城市 2.交货地点：
3.交货日期：________________________________________________ 4.运输费： 提货时甲方自付第四条：双方责任
1. 甲方自乙方购买机器后，享有3年免费维修的权利（除人为破坏造成的损坏）。
2 . 乙方为甲方提供技术方面的支持。
3. 甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值收货。 第五条：其它
1. 本合同共壹式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
2. 本合同自签定之日起生效。
3．本合同具有法律同等效力。
甲方：____________________ 乙方：广州金圣元动漫科技有限公司
法人代表：____________法人代表：
负责人：____________ 负责人：____________
签定日期： 年 月 日 签定日期： 年月日
购销合同 篇3
购货(甲)方：________________
供货(乙)方：________________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲方正式委托乙方加工制作石材，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，供需双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
达成协议如下：
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量产品名称样式规定型号计量单位数量单价
（元）备注
详见尺寸单
二、合同总金额(以实际发生计算)
预算总额人民币约(大写)：________________ (小写)：________________
三、质量要求、技术标准
1、 将符合合同要求的品种、规格、质量的石材，进行封样并按照石材封样供货。
2、 质量要求均按照规定进行加工：厚度允许误差在+1mm，-2mm，对角线允许误差在±1.5mm。石材的检验标准为抗压强度(mpa)≥100.0;弯曲强度≥11.0;体积密度(g/cm3)≥2.56;吸水率(%)≤0.60。
3、 石材不能出现掉角及断裂，石纹、石线、石斑和色差等不超过每次供应石材的2%。
4、 石材厚18mm以上
四、交货地点及交货时间方式：________________________________________________
1、交货地点为 ___________________________________________。
2、石材应于20xx年____月___日前运至______________，石材在签订合同后_____个日历天内供至项目工地。
3、若乙方未能按时完工，则中标人应负责承担甲方因此造成的一切损失并承担 元/天的工期罚款。
4、运费、卸货费由乙方负责。
五、验收标准及供货期限
1、 乙方必须保证甲方所需货物完好无损。运费及装卸费用由乙方负责并送到甲方指定地点，(包装为木箱)。
2、 甲方在收到石材后，对于石材的数量、型号、规格进行核对、检验，如发现有不符合合同规定或短缺的石材，应在一周内向乙方提出异议，(除石材色差)。说明不符合规定的石材名称、规格、数量及校验情况和处理意见。
3、 对于达不到要求的石材，电话通知乙方现场复查，两天内没有到现场视为默认甲方提出的石材问题及处理意见，并在下一次石材进场时无条件更换。
4、 石材运到现场由甲方、乙方、监理及建设单位的代表共同验收，暂定____月____日开始供应石材，期限为通知石材进场起内完成石材供应(如遇不可抗拒的天气除外)。
5、 甲乙双方任何一方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同，应出具相关权利机关的证明并及时通报对方，进行协商处理。
6、 石材的颜色与样板间的颜色一样，并送样品给乙方。
7、_________________________________________________
六、结算方式及期限
1、 石材最终以实际工程量结算，石材单价不变。
2、 石材分批进场，在施工前由甲方分三个阶段进场，甲方应提前二天明确进场的石材规格、数量，提前一天确定具体的进场时间，并且制定相应的石材进场计划。
3、 根据石材进场的进度情况支付工程款，第一批石材验收合格后付全款，并扣留5%的质保金。从第二次以后每到一批石材验收合格，支付上一批到场石材的80%，并扣留5%的质保金。直至工程竣工验收经甲方、乙方、监理、建设方四方共同验收合格后，七日内支付到石材总工程款的 95%后停止支付;工程质保抵押金5%在工程竣工验收合格、并保修期(两年)满后，15日内甲方扣除乙方在保修期内应扣款后一次无息结清。
七、违约责任
1、乙方应按照合同要求，保质保量的`按照进度要求供货，如甲方付款不及时，供货时间相应顺延;如乙方不能按时、保质保量的供货，每次将对乙方进行总工程款20%的罚款。如果乙方出现两次以上(含一次)不能按时供货(时间以收到甲方石材进场计划的时间为准)，影响甲方工期，甲方有权另外选择石材供应商，剩余工程款不予结算，并赔罚款5万元。
2、需方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息。
3、因为货物的品种、型号、规格、数量、质量、包装等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
4、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。
购销合同 篇4
甲方：
乙方：
甲方根据其他公司推荐并结合其他公司以往采购价格决定将XX农场基地部分建材向乙方采购，双方在互利互惠、友好协商前提下，达成如下协议：
一、 材料名称：五金配件材料等。
二、 送货地址：海南省东方市
三、 采购清单：五金配件等，详细清单见送货清单。
四、 供货要求：
1.供货批次：从201年月日供货，供货数量以甲方采购计划单和送货接收单为准。随后各批乙方配合甲方随基地建设节奏供货，最终多退少补。
合同后续批次由甲方根据生产需要通知乙方送货，并以补充合同形式出现。
2.到货物资提供国家认可的相关资料一份：公司营业执照复印件，法人身份证复印件，开户许可证复印件，三证加盖公章;当批产品合格证原件，当批产品检验报告原件。
3.乙方包运费包卸货，甲方负责清点数量和验货。
五、 合同价款：
1.协议单价：详细品名见送货清单(加盖公章)。
2.协议数量：详细数量见送货清单(加盖公章)。
3.合同总额：人民币元整。(￥.00)，变更除外。
六、 付款方式：
乙方月份货物进场验收合格后的下月15日(甲方集中付款日)付给乙方应得货款的70%，剩余货款作为质保金，待下批次货物到场后，一并支付。乙方需向甲方开具正规发票。随后每笔货款乙方均需向甲方开具正规发票。
七、 乙方付款信息：
1.乙方授权委托其员工将甲方货款打至其个人银行卡账户接收。授权委托书及委托人身份证见合同附件。
户名：
开户行：
账号:
八、乙方的义务
1. 乙方必须按合同规定的品种、数量、规格、要求供货，若有一项违规，甲方有权拒收，由此造成一切损失、责任均由乙方负责。
2. 乙方需保证供货期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。
3. 乙方应主动服从并积极配合甲方进行现场卸货的管理、协调工作，由于乙方的消极怠慢或冒然行事所造成的经济损失由乙方负责。
九、甲方义务：
1. 甲方保证乙方货款的及时支付。
2. 甲方应积极配合乙方进行货物的'启运和卸货的协调工作，由于甲方的消极管理所造成乙方卸货延迟而带来的经济损失由甲方负责。
十、违约责任
1. 除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时到货，每迟交货一天，扣除合同总款额的5%，直至扣除合同总金额的50%，超过实现甲方有权将该材料再外包给他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。
2. 如甲方未按约定支付货款，每延迟一天，支付合同总价款的5%作为违约金。若甲方资金紧张，未能按约定日付款，需提前3天通知乙方，并提供明确最后付款日的公司文书。
十一、仲裁：执行本合同的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，则将该争议交当地仲裁委员会，仲裁裁定为最终结果，是对双方均有约束力，并作为强制执行的依据，仲裁费用由败诉方承担。
十二、其他未尽事宜，双方协商解决。
十三、本合同一式叁份，自签字盖章之日起生效;甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
甲方授权代表： 乙方授权代表：
联系电话： 联系电话：
购销合同 篇5
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
【购销合同】相关文章：
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同04-01
购销合同(经典)04-24
经典购销合同12-26
购销合同03-02
购销的合同11-12
购销的合同02-19
购销合同(经典)11-01
购销的合同10-14
装修购销合同02-02