购销合同

时间：2023-06-10 07:11:39 购销合同我要投稿

【热门】购销合同合集9篇

　　随着法律观念的深入人心，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的购销合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【热门】购销合同合集9篇

购销合同篇1

　　(××)××字第× ×号

　　立合同单位××××厂(甲方)，××××公司(乙方)。经双方共同协商，签定如下合同内容，以资共同信守：

　　一、订购商品；甲方向乙方订购××粮食壹佰万公斤，每公斤单价壹元贰角，计壹佰贰拾万元。

　　二、质量要求：部颁标准。

　　三、包装：乙方提供甲方化纤标新包装袋，每只收费捌角伍分。

　　四、交货日期：一九九一年八月一日

　　五、交货地点：乙方仑门交货口

　　六、验收方法：由甲方派人到乙方仑库取样，委托中心化验室化验合格后，由甲方自行提货。

　　七、结算方式；乙方委托银行办理托收承付。

　　八、违约责任：交货前，完全由乙方负责；交货后，完全由甲方负责。如有一方违约，以货款的千分之一处以罚款。

　　九、本合同有效期：自合同签订日起，至一九九一年八月一日止。

　　十、本合同一式四分，甲乙方各执二分。

　　甲方：××××厂 (印)

　　地址：××××

　　开户行账号×××办××××号

　　乙方：××××公司 (印)

　　地址：××××××

　　开户行账号×××办×××××号

　　一九九一年六月十日

购销合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　兹卖方（甲方）向买方（乙方）销售黄金产品，本着诚信双赢的原则，经双方谈定买卖条件如下：

　　一、金的成色计算方法：一是预估成色若大于98%时，按样金重÷样金吊水重量÷19.34；二是预估成色小于98%时，按样金吊水重量÷样金重×23.128－2.19,最终得出成色。

　　二、计价方式：按提货的前一天即6月10日上海黄金网Au9995的收盤价（321.61－1.6）×成色×金重，得出每块金的价格，累计求得总金的`价格為：2439234.56 元（具體明細見附頁） 20xx年5月19日交易的鉛精礦還有剩余款122929.94元，兩次相抵，這次黃金交易需交2316304.62元正，大寫：貳佰叁拾壹萬陸千叁佰零肆元陸角肆分。

　　三、甲乙双方均指定由甲方的化验室分析检测，甲乙双方均进行参与，最终认可签字生效。

　　四：提货地点：

　　五、付款方式：乙方付清该次黄金全款到甲方指定的帐号上，乙方提取货物，甲方免费派人派车护送乙方到。

　　六、本合同有效期至年月日止，在同等条件下乙方享有合同优先权，合同的具体内容均对利益相关的第三方保密。

　　七、未尽事宜，由双方友好协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。

　　甲方：乙方：

　　授权代表：授权代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

购销合同篇3

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的`商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

购销合同篇4

　　一、采购物品名称、数量、合同金额：

　　二、交货期及送货地点

　　1. 交货日期：天

　　合同签定后，自供方收到定金之日起，本合同开始执行，工期不少于天，在收到需方定金后定于日交货。

　　2、交货地址：产品在交货地完成交接后的保管责任及风险由甲方承担。 3、运输费用承担及运输方式：甲方负责.

　　三、包装及箱体要求

　　1、包装要求：纸箱包装

　　2、箱体要求：防水箱体（见附件）

　　四、付款方式

　　合同签订生效后3个工作日内需方支付供方合同总金额 40%作为定金；供货产品生产老化完工，20个工作日内完成生产，全款提货，需方付清余款，供方发货。货物全款未付清之前该货物所有权归和使用权供方所有。

　　五、售后服务

　　1、保修期为壹年，壹年内供方负责对产品免费返厂维护、维修。往返运输费用各自承担。

　　2、如需方需要供方安排工程师现场指导安装调试，并作相应技术培训，所需差旅费、食宿费等费用由需方承担；

　　3、保修期内设备到达现场后由于不可抗力或人为因素致使设备损坏返修，供方收取成本费维修。维修热线：400-6188-884

　　六、违约责任

　　1、需方（或最终使用单位）无正当理由拒收设备、拒付货款的，需方经向供方支付本合同总价款的20%违约金，供方有权选择要求甲方继续履行合同或终止合同，终止合同的，甲方已付的款项不退还。

　　2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额百分之一的违约金。 3、供方所交付设备的品种、数量、质量及技术要求等不符合合同规定的，需方有权拒绝收货，供方向需方偿付本合同总价款的百分之十的违约金。

　　4、如供方收到合同所约定的货款后不能按时交货，供方向需方每日偿付欠货总额千分之一的违约金。

　　5．在甲乙双方约定的`交货期满后，由于甲方原因20天内未付清乙方货物余款，乙方有权取消合约，并没收全部定金，货物归乙方所有。

　　6、因战争、疾病流行等不可抗力致使合同延期执行或不可执行，供方不承担责任。

　　七、仲裁

　　在合同执行过程中，凡与本合同签订或履行有关的争议，双方应友好协商解决，如协商不成或一方不愿意协商，双方应该将该争议提交深圳市仲裁委员会依其仲裁程序解决，仲裁结果为终局结果，仲裁费用及律师费用由败诉一方承担。

　　八、其它

　　本合同一式贰份，经双方代表签字盖章后生效（传真件具同等效力），供需双方各执一份，均具有同等效力，本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

　　供方：深圳市联诚发科技有限公司（签章）授权代表（签字）：龙小姐电话：0755- 29173088传真：0755-29173089

　　需方：重庆大业（签章）

　　授权代表（签字）：电话：传真：

购销合同篇5

　　甲、乙双方在公平、信任、互利、互惠的基础上，特订立如下合同：

　　第一条资格、区域

　　1.甲方指定乙方为_________产品“特约批销商”。

　　2.乙方_________特约批销区域：_________。

　　3.批发对象为：_________; 零售对象为：_________。

　　第二条双方提供

　　4.甲方免费提供：甲方直属营业厅内长一米以上的展销柜台一节，供乙方展销_________相关产品。

　　5.甲方免费提供安全的仓库，可存放_________相关产品、办公设备;供乙方授权的员工存取_________相关产品及办公用。

　　6.甲方向乙方提供甲方下属经销商所享有的一切优惠政策，包括_________话费卡、各种优惠套餐等。

　　7.乙方以其网上()的批发价格加上_________比例的售后服务费向甲方提供_________手机。乙方保证所提供的.手机均为行货。

　　8.乙方提供：市场部、售后部、营销部等相应的人员;员工相关费用由乙方负责。员工必须遵守国家有关法律、法规;遵从甲方的员工管理制度。

　　第三条利益

　　9.甲方确保乙方在特约批销区域内的批发价不低于如下价格：“_________网”()上每日的“批发价”+“批发价”乘以_________%的售后服务费。

　　10.乙方展销柜在甲方的支持和配合下实行独立运营、独立核算.

　　第四条售后服务

　　11.乙方在展销柜上所零售的乙方_________相关产品售后，保证按国家规定的三包服务执行。

　　12.乙方在特约批销区域内批发给经销商的_________产品必须遵从与经销商之间的协议(详见“经销商协议”);乙方承诺对所售出产品做到更快更好的服务保证。

　　第五条其他事项：

　　13.本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，不得单方面擅自变更或解除。因故需变更或解除合同应经过双方协商，依法另立协议。

　　14.本合同有效期自合同签订之日起至_________年_________月_________日止，期满后双方可另行签订。合同正本一式贰份，双方各执一份。

　　15.本合同未尽事宜，双方另行协商或另订补充协议。补充协议由双方法人代表或授权委托代理人签章及盖双方合同用章后生效。补充协议与本本协议具有同等效应。

　　16.因本合同发生纠纷，双方应当协商解决，如协商不成时，任何一方可向本协议签约地人民法院起诉。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇6

　　需方（以下简称甲方）：

　　供方（以下简称乙方）：

　　签订地点：

　　签订时间：

　　甲方根据本公司xx项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条、钢材名称、规格型号、数量、钢材单价、总价、供货时间：所供钢材结算以工地验收的实际量为准。如甲方有额外的需求计划时，也参照此项条款。钢材单价及数量见明细。

　　第二条、质量标准：以上规格、材质应符合国家标准，并附每种规格的材质的原材检验报告、厂家出厂检验合格证，不符合要求予以退货，如出现质量问题由乙方负责。

　　第三条、交（提）货方式、地点：xx项目部。

　　第四条、运输方式及到达站和费用负担：运输方式为汽运，出厂到目的地运输费由乙方承担，卸车费用由乙方承担。

　　第五条、合理损耗计算方法：运输中造成的产品丢失、损伤，由乙方承担。

　　第六条、数量和包装要求：以甲方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准，包装要求：按通用方式包装。

　　第七条、检验标准、方法：货到三日内由甲方验收数量及包装，质量以乙方提供的材料原材检验报告、出厂合格证、材料原材复检报告为准。验收方法主要通过实测、目测、复检等方法，若在验收或使用过程中出现异议，自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决，并有权拒付不符合规定的部分的`货款，乙方在收到甲方书面异议后7天内负责处理，否则视为认可甲方提出的异议及处理意见。

　　第七条、结算方式：货物全部到场后且经甲方验收合格后，支付验收合格部分货物总价的80%，待甲方原材料质量检验合格，乙方出具全部供货税票后一周内付清余款。甲方使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。

　　第八条、违约责任：

　　1、甲、乙方双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。

　　2、经核查该产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。

　　3、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。

　　4、乙方在交货时间、材料质量方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

　　第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。

　　第十条、未尽商定事宜，供需双方协商解决。

　　第十一条、本合同一式4份，乙方执1份，甲方执3份。经双方代表签字盖章生效。

　　甲方（章）：

　　乙方（章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行

　　开户银行：

　　账号：

购销合同篇7

　　买方(甲方)：

　　卖方(乙方)：

　　经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

　　一、甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。

　　二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。

　　三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。

　　四、办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。

　　五、每个月结束后个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。

　　六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。

　　七、乙方应提供有效的'联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。

　　八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。

　　九、其它约定

　　1、本合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。

　　2、本合同自签订之日起生效，有效期一年;本合同一式二份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　单位地址：单位地址：

　　授权代表：授权代表：

　　传真：传真：

　　电话：电话：

　　签订日期：

购销合同篇8

　　供方 (以下简称甲方)：

　　需方 (以下简称乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买快思聪继电器产品事宜达成如下协议：

　　一、购买产品清单：

　　合计(人民币大写)：壹拾贰万伍仟元整

　　二、甲方的权利和责任：

　　1、甲方保证所供货物质量符合乙方要求。

　　2、甲方负责更换已经烧毁的`继电器，不再收取任何费用。

　　三、乙方的权利和责任：

　　1、乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。

　　四、运输和安装：

　　甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，并负责安装更换，相关费用由甲方承担。

　　五、付款方式：

　　1、乙方需预付合同总金额的60%，合计RMB:75000.00元给甲方，设备到场经甲方验收合格后。再付总货款的30%，合计RMB:37500.00元，剩余20%，待甲方安装调试完成后，3日内支付完毕，合计RMB:25000.00元给甲方。

　　六、售后服务：

　　甲方销售之产品，质保期为一年。

　　甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。

　　以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。

　　七、违约责任：

　　甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。

　　乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额30% 的违约金给甲方。

　　八、其它事项：

　　本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　九、备注条款：

　　甲方：乙方：银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：电话：电话：

　　公司地址：公司地址：

　　合同章：合同章：

　　签订人：签订人：

　　日期：日期：

购销合同篇9

　　供方:

　　需方:

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　1.工程钢筋总用量约x吨，规格型号圆钢10、12;螺纹钢14、16、22。

　　2.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币x万元整，同时应付清所有欠款及甲方有权单方解除合同。

　　3.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材时，乙方每次需货,应提前四天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量，经甲方确认后，甲方应在x日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期未送货应付给乙方，甲方应当赔偿乙方当批货款千分之三的'违约金。

　　4.计算方式：线材重量采用过磅为准结算，螺纹钢按点条理论重量计算。

　　5.由于钢材市场价格变动频繁，由双方友好协商确定。螺纹钢点条理论为每吨x元(不含税)，线材过磅每吨为x元(不含税)，包税增17%。如果在出货日市场价格浮动大，双方可以重新协商价格。

　　6.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。如果双方对检验结果有异议，可委托国家认可的质量监督机构再行检验。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担所发生的一切费用。

　　7.付款方式:甲方送货入工地，乙方必须在x天内支付当月全部钢材款，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿甲方所有欠款每日日计千分之三的违约金(以送货当日开始计算)。

　　8.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院裁决。

　　9.本合同有效期为x年，双方签字后生效。

　　10.本合同一式两份。甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　合同签订日期: 合同签订日期:

【购销合同】相关文章：

建材购销购销合同03-03

购销合同样本-购销合同04-01

购销合同08-19

(精选)购销合同08-19