购销合同

时间：2023-06-12 08:33:41 购销合同我要投稿

【必备】购销合同范文集合九篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的购销合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【必备】购销合同范文集合九篇

购销合同篇1

　　买方: 合同编号：

　　卖方：签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经买、卖双方充分协商，特订立本合同，必须共同遵守。第一条、合同标的物名称、数量、价款、品牌及交货时间

　　第二条、交货地点：送到买方指定卸货地点。

　　第三条、交货时间：需要供货时，买方应提前 7 个工作日通知卖方，将本批次需供货数量清单传真至卖方，卖方在接到通知后 7 个工作日内将油漆送到交货地点，油漆用量以需方的实际需求量为准。如因供方供货不及时而影响需方生产的，每延误一天按人民币200元/天累计扣罚供方。

　　第四条、质量要求、技术标准：按国家标准执行，卖方对质量负责的条件及期限：

　　1、卖方严格按照标准供货和检验，确保所供产品是全新的、未使用过的，完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。

　　2、卖方对其所供的油漆质量负责，产品质量实行三包（包退包换、包修），如因合同标的物因其质量等与合同规定的不符给买方造成损失的，则要赔偿买方的所有直接和间接的损失。

　　3、合同标的物的质保为确保漆膜表面颜色在室外条件下一年内不退色、不变光产品质量从使用之日起“三包”一年。

　　第五条、运输方式及费用负担：汽车运输，并送到需方指定仓库内，费用由供方负担。

　　第六条、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装，不回收；包装应适用于远距

　　离运输，防潮、防震、防锈和正常装卸，确保货物安全无损运抵现场，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由出卖方承担。包装物必须是无污染可回收利用的，需要卖方回收包装物的，卖方不得拒绝，也不得向买方索取任何费用。

　　第七条、检验标准、方法、地点及期限：

　　1、货到指定地点后 3 个工作日内，买方通过第 ① 种计量方式进行数量验收：①点件；②检斤；③检斤理论换算。

　　2、在进行数量验收的同时，买方对产品外观进行检查，并根椐本合同第三条条款约定的质量、技术要求核对卖方提供的质量证明文件中各种技术参数的符合性。买方的收货验收仅作为感观合格的依据，不能解除卖方对产品内在质量所负的责任。

　　3、买方有权随时将出卖方所供材料送到有检测资质的第三方进行检测。如检测合格，检测费用由买方承担；如检测不合格，全部退货，检测费用由卖方承担，并承担由此给买方造成的一切损失。

　　4、卖方须随货提供真实的、针对本批次产品的合格证、质量证明书、检验报告等质量证明文件，包括产品说明书、产品资料，否则不予验收。

　　第八条、结算及付款方式、时间：

　　1、合同签订后预付货款的 30% ；合同标的物验收合格开据总额17%增值税专用发票后 30 天内支付货款的 65%。留货款的 5 %作为质量保证金如无质量等争议存在，在质量保证期满后 30 个工作日内付清。如有争议，保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。

　　3、付款方式：电汇或承兑汇票 .

　　第九条、违约责任：

　　1、合同签订后，如卖方不能按合同规定的时间供货，则自逾期之日起按日承担逾期交货部分货款的 2 ‰的违约金（按日计算）。

　　2、卖方提供的合同标的物因质量原因导致不能如期交验，则支付合同总价 5 %的违约金并赔偿全部损失；

　　3、买方应及时接收并验收卖方齐全的产品，不得无故拖延、责难；

　　4、因不可抗力，致使合同无法履行时，按国家有关规定执行。

　　5、如买方未能如期足额支付款项的`，卖方有权拒绝继续供货或依法主张权利。

　　第十条、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决；

　　协商不成的，任何一方有权依法向买方所在地人民法院起诉。

　　第十一条、其它约定事项：

　　1、送货单上所标明的单位与本合同签订的卖方不一致时，

　　买方有权拒绝其供货；

　　2、卖方送货清单上的条款与本合同不一致时，以本合同为准；

　　3、卖方及委托的送货人员在进入买方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度，如发生意外责任自负。

　　4、供货价格以一次性定价为准（合同期限内不变价），价格不随市场价格而改变，供货数量以需方实际需求量为准，产品出现质量问题，供方应承担给需方造成的相应经济损失，并且足量换货，退换货所有费用由供方承担。

　　第十二条、合同生效、失效和终止：

　　1、本合同自双方签章起生效，本合同一式6份，

　　各方各执 3份（传真件经事后书面确认也有效）。

　　2、一方严重违反合同条款，则合同的另一方可终止合同，并及时通知对方。

　　第十三条、如有未尽事宜，双方协商解决并签补充协议，在履行本合同的过程中，所有经买卖双方确认的文件（包括技术协议、会议纪要、补充协议、往来函件等）均成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

购销合同篇2

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。

　　3、承包范围;装饰装修人工费用;

　　4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

　　第三条;甲方责任

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理工程和中间的'检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使

　　用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　发包方电话承包方电话

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

购销合同篇3

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方以乙方代表（）的名义和中储粮如东直属库签定了叁万吨小麦合同，双方为维护自身的权利和义务，本着公平、自愿、友好协商的原则。根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，特制定本合同。

　　一、收购的数量、产地及质量

　　经过共同协商，甲方向乙方定购20xx年度本产地小麦，水份14%，容重770克。无异味（如需整仓通风后可达到质量标准甲方可以接受）一切费用损耗由乙方承担、小麦30000吨（具体数量按乙方实际入库数为准）。

　　二、价格执行

　　收购价格根据乙方小麦收购市场行情，经宇发贸易收购方沟通确认后，进行随行就市收购。

　　三、收购资金结算

　　合同一经签定后，甲方先行付给甲方收购铺底金300万元，以后乙方根据每天收购进度向甲方提出申请，经甲方驻监管员确认后，甲方及时给付资金确保收购顺利进行。

　　四、货物的包装，交货方式及交货时间

　　货物的包装为散装；

　　货物的交货方式为车板；

　　货物的.交货时间为二OXX年八月一日至二OXX年三月底前交货完成。

　　五、粮权归属

　　收购的小麦一经入乙方仓库，此粮权归甲方所有，乙方无权动用。

　　六、代购费用

　　甲方按乙方小麦实际入库数付给代购费用70元/斤，并按实付给乙方。

　　七、违约责任

　　甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，泾口粮管所、复兴粮管所各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

购销合同篇4

　　甲方：

　　乙方：县村委会

　　本着平等互利、共同发展的原则，经双方协商，现就乙方向甲方购买斯格父母代种猪达成如下协议：

　　一、乙方凭县扶贫部门开据的提猪证明信（标明种猪品种、数量、体重、金额等）到甲方提猪，甲方负责免费送猪到村，并提供所有种猪耳号和系谱档案。乙方负责分猪到户。

　　二、产品品种及数量

　　产品名称

　　性别

　　公斤／头

　　数量

　　单价

　　金额

　　提货时间

　　备注

　　合计

　　三、种猪的质量标准：甲方提供的种猪优质纯正，符合国家的种猪销售标准，并经过了科学免疫程序免疫和严格检疫。

　　四、XX年扶贫项目斯格种猪价格为：父母代65公斤以上种母猪每头1100元，种公猪110公斤以上达到能够取精配种或直配要求的每头6000元。

　　五、服务承诺：

　　1、由于运输等原因，从供猪到户七日内死亡或有伤残的包换，病死猪由县扶贫办商京安公司处理。

　　2、对不孕母猪，经过技术人员人工配种两次以上，仍不受孕的，按每公斤7.2元由京安分公司回收。继续养猪的，农户按当时商品猪市场价交款，购回一头60公斤同品种母猪；不愿继续养猪的，周转到期时每头偿还300元。对不能配种的公猪，在供猪到户半月内，经技术人员签定，由于种公猪本身原因的`，由京安分公司调换一头110公斤以上的合格的种公猪。

　　3、负责为养殖户提供不同品种、不同阶段的饲料配方。对饲养户使用本公司4%预混料的按对本公司内部价供应。

　　4、负责组织有实践经验的技术人员，建立技术服务巡回小分队。按300头种母猪配备一名包村技术人员，服务期限一年。对包村技术人员、村技术人员和养殖示范户进行系统培训。

　　5、搞好统一防疫和配种服务。种母猪从供猪到户开始到第二窝产仔，种公猪从公猪到户一年内，第一窝仔猪从出生到育肥出栏实行免费供应疫苗，统一防疫。对养殖户种母猪第一次受孕采取免费配种，以后配种实行市场运作、费用自负。

　　六、争议处理：合同执行过程中，双方发生争议，由扶贫部门协调解决。

　　七、本合同未尽事宜，由甲乙双方与扶贫部门协商解决。

　　八、本合同一式参份，甲、乙双方各执一份，报县扶贫办一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）

　　年月日年月日卖方：__________________

　　地址：__________________ 电话：_______ 传真：______

　　开户行：______________

　　帐号：______________

　　税号：_______________

　　买方：________________

　　地址：________________ 电话：_______ 传真：________

　　开户行：______________

　　帐号：__________________

　　税号：________________

购销合同篇5

　　原告：XXXX技术有限公司，住所地XX市XX区XX村南大街X号。

　　法定代表人：张XX，总经理。

　　电话：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX区X路X号。

　　法定代表人：李XX，总经理。

　　电话：010-XXXX 案由：买卖合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至20xx年7月15日)，合计202866元;

　　2、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：

　　20xx年2月10日至3月12日，原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》，合同均约定原告为被告供应CISCO交换机，货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间，逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的滞纳金。合同签订后，原告依约于当日将货物发出，并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务，仅支付货款1万元。经原告多次催促，被告均以帐户无足够现金为由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承诺书》一份，其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。

　　为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的`诉讼请求。

　　此致XX市XX区人民法院

　　具状人：XXX技术有限公司

　　20xx年7月4日

购销合同篇6

　　供货方（甲方）：

　　采购方（乙方）：

　　经双方协商，甲、乙双方就黄沙供货事宜达成以下协议：

　　一、商品价格、数量及付款方式

　　1、甲方需提供给乙方＿＿＿吨的黄沙，黄沙价格暂定为＿＿＿元、吨（运费由乙方承担），以实际供货量结算。此价格可因季节的变化调整，每批货物的.价格以甲方供货当日的市场价格为参考，由双方友好协定确定。如果价格出入太大，可终止合同，款项在一个月内结清。

　　2、交货时间及地点以甲方通知为主；

　　3、付款方式：以现金或转账方式，一次性付清当屁货物款项。

　　二、商品质量要求

　　黄沙的含泥量不得超过规范要求，供货时发现有不符合要求的黄沙一律退货。

　　三、合同期限

　　合同有效年为＿＿＿年。

　　四、违约责任

　　甲方应按照乙方的通知及时交货，如果未按时交货，应偿付乙方该货款的1%作为违约金，从货款中扣除。

　　乙方收到甲方货物时应及时结清货物款，否则甲方可收取1%的违约金。

　　五、争议解决方式

　　本合同自双方签字盖章之日起生效至合同各项内容执行完毕后终止。合同未尽事宜，双方均可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，协商不一致时，可提请当地人民法院依法裁决。

　　此合同一式二份

　　甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签

购销合同篇7

　　合同编号：

　　需方(甲方) ：

　　供方(乙方) ：

　　甲乙双方本着平等互利、自愿合作的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量和金额产品名称规格型号生产厂家单位数量单价总金额备注合计总金额人民币：

　　二、质量要求和技术标准本合同项下的沥青产品为沥青，其品质应符合交通部颁发的标准 jtgf40-XX《公路沥青路面施工技术规范》执行，具体的技术指标详见附件。

　　三、交货地点、方式和期限交货地点及方式：交货地点为 ;乙方按照甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。交货期限及数量：乙方应在年月日前供应 (型号)沥青材料吨;甲方视施工需要将每批次需要的数量提前天通知乙方，乙方应及时按照技术规范组织生产和供应沥青材料。

　　四、运输方式及费用承担乙方采用汽车运输的方式送货至甲方的指定地点，乙方采用的.汽车运输应为沥青专用罐车装运，运输过程中应采取有效的保温措施。乙方承担沥青中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的约定：。

　　五、合理损耗及计量方式沥青交货数量的确定原则以乙方(或甲方)地磅所提供的过磅数量为准，该地磅须为质量技术监督部门检测周期内检验合格的地磅。甲方有权在交货工地进行复验，若数量误差低于，以甲方称重数量为准;若数量误差超过，双方可共同委托第三方进行重新过磅，并以该计量数据为准，重新过磅费用由差错方承担。

　　六、验收标准、方法和异议期限

　　1.乙方每批次供货时应提供沥青产品的生产厂家证明和出厂检测报告给甲方，并说明装运数量、装运日期、订货数量等，运到指定地点的每车沥青保证厂家的铅封完好，否则甲方有权拒绝接受。

　　2.卸车前，甲方可随时每车取样进行检测，乙方派人现场监督，检验结果双方签字确认后方可卸车。如双方对质量有争议，可由各方共同取样密封后送省级以上权威检测机构检验，此检验结果为最终结果，检测费用由差错方承担。

　　3.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号和质量等不符合约定，有权拒绝接收;甲方产品接收后发现品种、型号、质量不符合约定的，应妥为保管，并在交货后天内向乙方提出书面异议，如甲方未在该期限内提出书面异议则视为交货符合合同规定;乙方接到甲方书面异议后应在天内负责处理，否则视为认可甲方的异议和处理意见。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇8

　　供方：徐州蒙牛乳业销售有限公司

　　地址：徐州市民主南路61号开源综合楼6楼

　　需方：

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，由徐

　　州蒙牛乳业销售有限公司（以下称为“ 供方”）和（以下称为“ 需方” ）就有关“蒙牛”牌常温牛奶系列产品的购销事宜，经双方协商，达成如下合同条款：

　　一．合作规定

　　1.要求需方有良好的商业信誉、讲诚信，认可供方的企业文化及营销策略；

　　2.供方委任需方销售范围为（以下简称“区域”），经营产品：，需方不得越区销售，供方有权对区域的划分进行重新修订。如需方在本合同期间内没有违反供方规定的条款和条件，且销售情况良好，在供需合同期满后，需方可依据供方相关此区域经营管理规定享有优先经营权利。否则，供方有权取消需方在此区域经销权。

　　3.供方为了确所销售产品在各区域内正常的市场销售秩序，向需方收取市场年销售额10%的保证金元；合同终止后，经供方确认需方在合同期内无任何违反协议条款的前提下，供方将保证金全额退还给需方。

　　4.需方应按照规定条款和条件，在区域内销售供方在当地推出蒙牛牌常温系列产品（以下简称“产品”）。

　　5.需方同意按照供方运营管理的实际需要，确保独立的财务资金、办公场所、电脑等能够满足与供方进行网络办公和信息传输，确保相关信息及时有效共享，并配有独立仓库和专职业务及配送车辆进行供方产品的销售及推广，并同意按照供方的市场经营标准进行合同规定区域内市场经营管理。

　　6.需方同意在本合同有效期内，无供方事前书面同意，不直接或间接的从事或参与本合同购销产品相同、相类似的产品或供方认为与供方产品有竞争性的同类产品的制造、生产、销售或广告宣传活动。二．需方义务：需方同意并向供方承诺在本合同期限内任何时候均遵守并履行本合同所列条款和条件，严格按照供方市场管理规章制度及相关通知要求执行，内容如下：

　　1、需方需在任何时候均抓住区域内一切可能的销售机会直接将供方的所有产品以上，铺货率依据供方确定的各品项达成标准执行；商超门店产品铺市率100%，铺货率达成供方标准，如未达到公司铺市要求，公司有权对需方按供方下发给需方的相关制度进行考核或取消其经销资格。

　　2、需方有协助各级巡查对市场检查的义务，并做好相关的检查项目的准备及整改工作；

　　3、本合同涉及产品的计量方法是：每箱多少包（瓶/袋），每包（瓶/袋）多少毫升（克）。

　　4、产品包装物由供方提供，不回收。包装标准执行国家标准。

　　5、需方配合供方品项经营方针策略，按照供方制定的品项推进计划做要货计划、提货、在终端铺市、铺货。供方有权变更供应产品的品种，且供方可随时终止销售任何一样产品或一个类别的产品。

　　6、供方将产品发运到交货地点后，从运输车厢体开厢时刻起产品的所有权从供方转给需方。此前已经形成的损失，由供方自负或向承运人追偿，此后形成的损失，由需方承担。

　　7.配送要求

　　1）需方以供应商的身份与各店进行供货合同的谈判，签订；

　　2）各卖场的月扣、年扣、节庆费、店庆费、新店开业费、合同内的DM单及海报费、转场费、续签合同费及赞助费，新签合同新品进场费等合同内签订的相关费用由需方承担；

　　3）需方要保证配送的及时，约定收到订单24小时内将产品送达；

　　4）需方必须保证充足的资金用于供方产品的运作，供方可以收取需方的银行承兑汇票，但贴现息由需方承担；

　　5）需方未经供方同意不得给任何终端客户停止供货，供方可支持需方货款回收、合同谈判工作而进行的停货，但停货时间不能超过7天；

　　三、关于价格：（见附表）

　　1、供方每月按核算后确定价格给需方供货，并将价格提前通知需方；

　　2、需方按供方设定的'价格体系给予终端客户供货；

　　3、每批进货价款按要货数量计算；

　　4、供方如因行业或其它原因造成价格调整需提前通知需方。四、关于发票：

　　供方根据需方当月（上月21日-----本月20日）的提货金额给需方提供发票（单价按当月的开票价计算）五、关于要货、发货及预付帐款：需方可以现金、电汇或银行汇票、转账支票形式按供方财务的规定支付款项，在款项到帐后安排货源，欠款的一律不予发货。

　　1、具体要货及付款制度：

　　为保证要货计划的准确性、到货的及时性及产品日期的新鲜度，需方必须按供方的规定每月按时提报销量计划，定时下要货定单，并提前将货款打入供方指定的账户，具体如下：

　　（1）需方依据供方要货计划管理规定，依据此合同商定的月任务量结合当月市场需求按照供方正规要货计划表格式提报下月销量计划，并由供方区域负责人与需方负责人共同签字确认后传真到供方办公室，每晚报一天给予需方100元的处罚，从需方货款中扣除，不报要货计划供方将按照年初签定的销售合同量结合当月营销计划给予分配各单品量，需方无条件按分配量拉货，否则按公司相关制度兑现考核，在货款中扣除。

　　（2）需方必须按照每月所报的要货计划按供方财务规定打预付款，事先打货款到供方帐户再下达要货定单，否则计为无效定单，不予发货。所有产品需方必须按照上、中、下旬计划数量进行定单要货，百利包、利乐枕上、中、下旬计划量必须在当旬全部下达定单（旬度上、下浮动5%），利乐包产品可按月计划下达定单（月度上下浮动5%），否则按附件四执行。具体打款要货流程如下：

　　a）、打预付款要求：需方在提报要货表的同时按照每次要货表上的产品金额打预付款并电话通知供方的出纳，预付款按旬汇给供货（每旬最后一日打次旬预付款），特殊情况提前与供方负责人沟通，否则每晚一天给予需方200元的处罚；

　　b）、供方依据需方帐户内预付款金额回复可提货量，如欠款或预付款金额不足下单量货款，供方有权停止向需方供货；

　　c）、如因预付款原因导致需方无货配送给终端网点及商超，供方考核需方300元每次。六、安全库存：

　　1、畅销品项保证足够存货，周销货量的1.5倍作为安全库存；

　　2、以“先进先出”的原则把产品销出。产品在需方库内造成的临期、过保质期及货损由需方自行承担。

　　3、需方的储存货品的条件和环境必须符合供方规定的标准，承担因储存条件和环境造成的产品损失及消费者人身损害及财产损失的赔偿责任。

　　4、需方库存商品出现任何丢失损坏责任均由需主自行承担；七、协助推广：

　　1、需方应按供方要求在终端网点张贴和派发广宣物料或使用供方规定的物料。

　　2、按供方代指定的销售目标向区域内批发商/终端网点出售产品。

　　3、在需方的经营场所内展销和陈列产品。

　　4、需方有义务根据当地的实际情况进行费用的投入，在其所负责的区域内协助供方扩大和推广市场。

　　5、供方将为需方提供用以树立供方品牌形象如标牌/门面/汽车的装饰设计及喷涂等服务，需方应全力配合，协助供方取得当地有关政府支持及相关批准政策。八、信息共享：

　　1、需方有义务按照供方需求提供相关信息及报表，并保证真实准确。需方必须于每日上午9：00前向供方提供前日的进销存报表，报表格式由供方提供。

　　2、供方根据市场经营及公司策略为需求提供相关信息支持。

　　3、需方必须按市场发展需求配置硬件设施，5-7个乡镇配置一部车，100-150个网点配置一名业务人员，办公面积（月销售额100万以下20平方米以上；100-200万，30平方米以上；200万以上50平方米），仓库面积（月销售额100万以下100平方米，月销售额在100-200万，200平方米；月销售200万以上，400平方米），办公设备（电脑至少一台、传真机、打印机各一台）。

　　九、形象建设：

　　1、需方要主动积极地在自己所负责区域加强品牌形象建设，提高产品知名度和美誉度。

　　2、需方要积极配合供方，按照供方各项相关要求，同步推进渠道建设及品牌建设工作。

　　3、需方在所负责的区域内，必须打造一个形象乡镇，每个乡镇打造一个形象店或旗舰店。

　　4、需方必须严格执行供方统一的行销活动方案。

　　十、双方责任：

　　1、供方及时供货并保证商品质量。

　　2、如因产品本身质量问题造成损失由供方承担，同时需方积极主动配合商品售后服务及投诉处理。

　　3、需方自行负责所供货门店对帐及结款事宜。

　　4、需方有义务配合供方协调与各卖场的关系。

　　5、需方与配送范围内各售点签订的任何协议，供方不承担责任（有供方书面授权门店除外）。

　　6、供方将尽全力满足需方对产品的订购需求，但如因缺货、需方超出计划量要货、商业纠纷、法律纠纷、政府的行动或约束或公司不能控制的任何其他原因，而导致交货短缺或因而引致需方损失生意或损失利润，供方不承担责任，但供方应及时通知需方。

　　十一、双方的承诺、保证和声明：

　　1、供方提供的产品应当符合国家标准和企业标准。

　　2、供方向需方提供三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证）的复印件，附带产地检测报告复印件。

　　3、需方为法人或其他组织的应向供方提供五证（营业执照、卫生许可证、税务登记证、法定代表人或负责人身份证明书、经办人的授权委托书）的原件和复印件，由供方核对原件后收存复印件和授权委托书原件。需方为个人的，应向供方提供本人身份证的原件和复印件，由供方核对原件后收存复印件。需方提供的一切资料、证件和证书要真实、准确、合法并保证在任何时候都维持这些证件、证书的合法、有效、真实性。需方承诺将赔偿供方由于需方违反本条例而遭受的一切损失。

　　十二、违约责任：

　　1、在履行本合同的过程中，需方对供方的商业秘密应当严格保密，不得在任何时候以任何方式泄露，否则应承担损害赔偿的法律责任。

　　2、供需双方要严格遵守合同条款的规定，如有因不遵守条款而给对方造成损失的，按合同约定追究责任。

　　3、本合同终止后，需方不得以供方经销商的名义从事任何商业活动。

　　4、需方未按本合同约定履行其义务，供方可视情节严重程度及是否给供方造成相关损失，决定是否终止本合同或追究相应赔偿。十三、违约处罚：

　　1、如需方不能实现24小时内配送制（供方断货情况除外），每有一次负激励100元/店，每晚一天追加100元。

　　2、如因需方资金问题造成市场断货，每有一次负激励200元，三次以上调整经销区域。

　　3、如因供方断货给需方带来产品配送不到位的，不追究需方责任。

　　4、如需方未按时准确的提供进销存报表，每发现一次负激励50元；如虚报、假报进销存报表每次负激励300元，本月促销活动不予报销。

　　5、以上相应考核在货款或保证金内扣除。十四、本合同的变更或解除：

　　1、需方不得转让经销权，如有违反一经发现，供方有权终止协议且扣除保证金。

　　2、适用我国合同法有关买卖合同的规定。

　　十五、关于合同终止：

　　1、如发生任何下列事情，供方有权在任何时候以书面形式通知需方立即终止合同。（1)、如需方违反了本合同的任何条款或条件。

　　（2）、如需方停业清盘、而这种清盘并不是为了合并或改组而自动进行的清盘、或需方做出任何破产行为或和其债权人了结债务、或破产财产管理人或司法管理人已获委派处理需方资产的全部或任何部分、或正采取或允许采取任何由于债务的缘故而要进行的类似行动。

　　（3）、如需方或需方资产的全部或大部分已归任何机构或人（包括公司）管理，而这些机构或人(包括公司)是公司有合理原因不予同意的。

　　（4）、自行购买或销售其他来源的蒙牛产品。

　　（5）、未经供方事先书面同意，需方将本合同项下的债权和/或债务转让给任何第三方。

　　2、供方可以向需方发出三十日的书面通知终止本合同，若供方行使该项权利终止本合同时，需方必须于书面通知之日的三十日内清还所有欠款。

　　3、需方可在所有欠款全部清偿后，向供方发出三十日的书面通知终止本合同。十六、双方的关系：供方不对需方或需方的雇员的行为、违约负责。本合同的任何内容都不构成合同双方的合伙关系，或把需方任命为供方任何方面的代理。需方无权以任何方式、为任何目的使供方受任何其它协议约束。需方没有权力以供方名义与他人订立协议、合同并要供方负担责任。十七、本合同纠纷的解决：本合同发生的任何纠纷，应由双方友好协商解决；协商不成时提交徐州仲裁委员会依其仲裁规则仲裁裁决。十八、合同期限：

　　1、合同试行期由年月日-----至年月日

　　2、本合同有效期截止至年月日十九、未尽事宜：

　　本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。其他约定另行协商作为本协议的副本执行（副本与本合同具有同等法律效力）。二十、合同生效：需方为法人或其他组织的，本合同从最后一方签字盖章之日起正式成立生效。需方为个人，本合同从供方签字盖章和需方签字摁手印之日起成立生效。本协议一式两份，供需双方各持一份，具有同等法律效力。

　　供方：xxx

　　（盖章）

　　法定代表人（签字）：

　　经办人（签字）：

　　二零xx月日

　　需方：xxx

　　（盖章）

　　法定代表人（签字）：

　　经办人（签字）：

　　二零xx年月日