购销合同

[精选]购销合同

　　随着时间的推移，合同的地位越来越不容忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的购销合同10篇，欢迎大家分享。

购销合同 篇1

　　供方： （以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利的基础上，经友好协商达成以下协议：

　　一、产品名称及品质：现甲方以 ￥7元/立方米 的价格向乙方供应，如有价格变化需要调整，甲方必须提前2天书面或电话通知对方。

　　二、交货方式及交货地点： 甲方根据乙方的需求将燃气送至指定的`地点，乙方收到甲方货后应在送货单上盖章并签名予以确认。

　　三、产品质量标准：以国家标准为准

　　四、付款方式：

　　五、免责条款： 双方在不可抗力等特殊情况下，致使任何一方不能履行其在本合同项下规定的义务，该方应书面通知对方不能履行或推迟履行合同全部或部分义务的原因。按照事故对本合同履行的影响程度双方协商决定是否终止本协议、部分免除本协议的义务或延期履行本合同的义务。

　　七、合同期限：自 年月 日至 年月日，合同到期双方无提出异议，合同将自动延续。如一方需终止合同需提前十天书面告知对方，并按照双方的货款结算方式，结清双方的账务及供用手续。

　　八、违约责任： 双方应保守本合同秘密，未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。合同执行中如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，如通过协商无法解决，任何一方可向甲方所在地的仲裁机构提请仲裁或向甲方所在地的人民法院起诉。

　　九、解决合同纠纷方式： 由双方友好协商解决。

　　十、其他约定事项：

　　本合同由双方签定之日起生效，合同为一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　负责人（签字） 负责人（签字）：

购销合同 篇2

　　供方：

　　需方：

　　一.产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。 签发时间：20xx.1.1总金额(大写)壹佰叁拾肆万肆仟元整，￥1344000元

　　二.质量要求：双方约定指标为准。

　　三.交(提)货地点：沈家门

　　四.运输方式：汽车运输至沈家门

　　五.验收方法：货物到需方单位，双方验货。

　　六.结算方式及期限：货到一次性付款。

　　七.违约责任及解决合同纠纷方式：违约合同法有关条款办理，本合同执行中如发生纠纷，由双方协商解决，协商不成向合同签发地方法院诉讼解决。

　　八.合同一式二份，各执一份，双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同 篇3

　　甲方(购方)：

　　乙方(销方)：

　　甲、乙双方按 的有关规定，经双方协商后，签订此合同。

　　一、产品名称：

　　二、生产年限：

　　三、质量标准：

　　四、储存指标：

　　五、数量： 万吨整。

　　六、价格： 元/吨。

　　七、总金额(大写)： 。

　　八、包装、运输及小麦质量的具体要求：

　　九、交货时间：乙方供货时间自签订合同之日起，签订合同数量在1万吨以内(含1万吨)的，乙方须在 年 月底前完成粮食发运任务，签订合同数量在1万吨以上的，乙方发运截止时间为 年 月底。

　　十、履约保证金的交纳及清退

　　为保证合同正常履行，乙方须在签订本合同前按合同数量向 按每吨 元交纳履约保证金。

　　十一、验收办法：由甲方委托 市粮油食品检验所验收质量，不符合本合同质量要求的甲方不予接收。结算数量以 市粮食局储备处开具的入库单为准。超过本合同规定数量的部分甲谅予接收，收乙方自行处理。

　　十二、货款结算：甲方凭 开具的《储备粮油入库通知单》数量进行据实结算。乙方应当向甲方出具购货发票。

　　十三、甲方应当按质论价，不得压级压价或者抬级抬价，不得拒收、限收。对不符合质量标准的粮食，除发霉变质或者掺杂掺假的粮食外，应当按照规定扣除水份、自然杂质，按质论价，予以收购。甲方应当及时向乙方支付售粮款，不得拖欠，也不得以实物或其他方式抵充售粮款。

　　十四、违约责任：甲方应按照合同规定及时间向农发行申请贷款。贷款到位后，经银行核实库存后的`7个工作日内(因乙方原因造成延误的除外)向乙方支付足额货款。乙方未按本合同条款履行，视为违约，按照违约数量以每吨 元标准扣除履约保证金并根据情况有权单方解除本合同。乙方发运的稻谷发现新陈混装或以陈充新的情况，除拒收稻谷外，全部保证金不予返还。

　　十五、三合同履行过程中，质量发生争议时由国家粮油质量监督检验中心和国家粮食局 粮油食品质量监督测试中心共同进行仲裁检验;商务处理由 市粮食局储备处协商解决。

　　十六、在合同履行过程中若发生争议，协商解决不成的，按下列方式( )解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉

　　十七、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。经双方签字盖章后即行生效。合同履行完毕后即行终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同 篇4

　　石材购销合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据合同法及工地现场实际情况，经甲、乙双方友好协商，就购销石材事宜签订本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。

　　具体条款如下：

　　一、产品名称、规格、质量、单位、单价、总值、交货付款等（详见附表）。

　　二、质量要求和技术标准：

　　乙方石材产品以乙方提供样本（一式两套）为标准，批量供货量不低于双方封样样板质量。特别是天然石材的色差以样品确定范围为准。

　　三、验收标准：

　　1、石材正饰面机械加工光泽度≥85°。

　　2、无原生性崩边、摔角。

　　3、平整度：间隙≤1mm。

　　4、成品板直线尺寸误差：1mm。

　　5、对角线误差：2mm。

　　6、其他方面标准参照部颁标准执行。

　　四、验收交货地点及方式：

　　1、本合同签订后，甲方向乙方提出购货清单，确认规格、数量和交付时间，乙方在提交时间内组织石材产品运至甲方工地，由乙方负责卸货、搬运。

　　2、乙方交货时，甲方应会同监理单位对产品和应附文件及技术资料审核。

　　3、乙方石材到达现场后，由甲方及乙方派人到现场对石材质量进行检验，石材的厚度误差不超过2mm，对石材的几何尺寸及色差等进行检查，如果该批次的石材抽检不合格率达到10%，甲方可以拒收该批次的石材，不符合规格的石材甲方可以拒收，损失由乙方负责。

　　4、由于乙方原因导致石材不能按时到达现场的，超过送货时间30%，甲方有权处以该批次总货款的10%的罚款；超过送货时间50%，甲方有权劝其退场；超过送货时间100%，甲方将勒令其退场，并按工程结算约定支付款项。

　　五、工程结算约定：

　　1、工程款支付：每完成10万支付实际完成工程量的70％，全部施工完成后支付至工程总价款的90％，经建设单位工程验收合格支付至工程总价款的`100％。

　　六、经济责任：

　　1、乙方石材产品数量不符合规定，少交甲方仍有需要的照数补交；甲方因乙方供货延期而不要的，可以无条件退货，乙方承担因此所造

　　成的一切损失；乙方不能交货的，应偿付甲方以不能交货的货款总值的百分之五的罚金。

　　七、本合同及附件一式二份，供需双方各执一份。

　　甲方单位（盖章）：＿＿＿＿＿＿ 乙方单位（盖章）：＿＿＿ ＿＿

　　代理人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电 话：＿＿＿＿＿＿＿

　　开户行、帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　年 月 日 代理人签字：＿＿＿＿＿ ＿＿ 地 址：＿＿＿＿ ＿＿ ＿ 电 话：＿＿＿＿＿＿＿ 开户行、帐号：＿＿＿＿ ＿＿ 年 月 日

购销合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：xxx

　　甲、乙双方本着诚信自愿，合作互利的`原则，经友好协商，签订下列合同，并共同遵守。

　　一、产品品种、数量、价格

　　甲方提供鸭料销售给乙方；小、中料各10000包（每包80市斤），每包人民币壹佰伍拾元整（￥150元）、大料25000包（每包80市斤），每包人民币壹佰肆拾元整（￥140元），二项45000包，合计人民币陆佰伍拾万元整（￥6500000。00元）。

　　二、甲方交货时间为20xx年3月起，分三个月内交完。每。月15日前交货。交货地点位于xxxx庵养殖场。运费由甲方负责。乙方收货时应验收货物，并在收货单上签字交甲方。

　　三、付款方式、金额

　　分二期付款，第一期付款于第一月交货后，付货款总额50%，第二付款于最后一个月交货完毕后付50%。

　　四、产品质量按国家规定执行，若产品不合格，乙方有权退回，若有争议，应按检测部门的结论执行。

　　五、若甲方不能交货，按15%付违约金，延期交货支付5‰的违约金，乙方不依法或不按合同要求而终止合同，乙方应按总额15%支付违约金。

　　六、本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方（盖章） 代表人（签字）

　　乙方（签字）

　　年月日：

购销合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，就 事宜达成下列协议：

　　一、 合同期限：

　　本合同有效期自 20xx 年 7 月 日起至 20xx 年 7 月 日止。

　　二、 产品名称、品种和数量：

　　1， 产品名称和品种：

　　2， 产品的数量：依据实际数量

　　（甲乙双方必须规定明确的产品计量单位和计量方法）

　　三、 产品的等级、质量和检疫方法

　　1，（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　2（产品的检疫方法，国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫方法。）

　　四、 产品的价格与货款结算：

　　1、产品价格：依据市场批发价，货款按实际数量结算，如超出市场

　　批发价，乙方愿以现金支付给甲方，以货款总价的20%作为违约金。

　　2、 货款结算：

　　乙方凭入库单，每月月底向甲方财务核对，双方确认无误后，于次月 日前结清账款。

　　五、 双方的权利与义务：

　　1、接到甲方订购需求后，与次日早上9:00前送到各店。如没有在指定时间内送达或交货少于订购需求的，如甲方仍需要，乙方须如数补交，并向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值10%的违约金；如甲方不需要，乙方须按逾期货应交部分货款总值的15%付违约金。

　　2、乙方按合同规定交货，甲方无正当理由不得拒收，如无正当理由拒收的，按拒收部分货款总值的15%向乙方偿付违约金。

　　3、乙方交货时间比合同规定提前的'，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接受，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

　　4、乙方提供的产品须符合国家卫生、防疫部门有关要求，如不符，甲方有权拒收；如因乙方提供的产品存在质量问题，导致顾客中毒等人身伤亡事故，均由乙方承担全部经济及法律责任，甲方概不负责。

　　5、出现下列情况之一，甲方有权终止合同：

　　（1）乙方送货2次或2次以上未按规定时间送货或无正当理由未送货；

　　（2）乙方交售产品2次或2次以上出现质量问题；

　　6、合同执行期间，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，导致甲乙双方当事人一方不能履行或不能完全履行合同时，须向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，可不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　　此合同一式叁份，甲方执贰份。合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如无法达成一致意见，须在西城区人民法院提起诉讼。

　　甲 方乙 方

　　日 期日 期

购销合同 篇7

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

　　第一条 产品的名称、品种、规格

　　1、产品的名称：

　　品种：

　　规格：

　　第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

　　1、产品的数量：

　　2、计量单位、计量方法：

　　第三条 产品的.交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

　　1、产品的交货单位：

　　2、交货方法：

　　3、运输方式：

　　4、到货地点和接货单位(或接货人)：

　　第四条 产品的价格与货款的结算

　　1、产品的价格：

　　2、产品货款的结算：

　　第五条 对产品提出异议的时间和办法

　　1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商调解解决，协商调解不成，任何一方都可以(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。

　　第六条 本合同自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

购销合同 篇8

　　供方： 需方:

　　一、产品要求、数量、金额、包装、交售时间：

　　二、结算方式：详见本合同结算补充协议。

　　三、争议解决：本协议在执行期间，如发生争议，双方友好协商解决。未果，

　　双方一致同意提交到____市福田法院仲裁委员会，并按照该会的仲裁规则在____市福田法院进行仲裁。该仲裁委员会做出裁决是最终的.，供需双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其他机关申请变更。仲裁费用由败诉一方承担。

　　四、本合同自签订之日起生效，双方履行完毕后，自然终止。

　　五、本合同壹式肆份，双方各执两份正本备查。

　　六、合同附件

　　1、 0120号购销合同的供货商补充协议。

　　本合同一式共两页。

　　供方： 需方：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　开户行： 开户行：

　　账号： 账号

　　____日期：____日期

购销合同 篇9

　　购销合同

　　合同编号：

　　供方：邯郸市邯山区旺兴不锈钢材料经销处需方：邢台华富塑钢管材有限公司一、产品名称、品种规格、数量、金额：

　　二、质量标准：按国标，如达不到标准要求，需方将退货，造成的损

　　失由供方自己承担。

　　三、质量验收：先看样品，定批次，货到需方后凭样复验。 四、交货方式及费用负担：需方仓库交货，运输费用由供方承担。五、包装标准：包装完好，无破损。 六、货款支付方式：货到付清全部货款，

　　七、违约责任：按《经济合同法》。八、合同纠纷处理：双方协商，或按《经济合同法》。

　　20xx年3月19日

购销合同 篇10

　　发包人： 承包人：

　　住所： 住所：

　　委托代理人： 营业执照号：

　　电话： 法定代表人： 电话：

　　手机号： 委托代理人： 电话：

　　本工程设计人： 电话：

　　施工队负责人： 电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　1.2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条 发包人义务

　　4.1 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的`家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4.2 提供施工期间的水源、电源；

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。

　　第五条 承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常。

　　第六条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。

　　第七条 材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　甲方(业主)： 乙方：

　　签字： 委托代理人签字：

　　签约日期： 签约日期

【购销合同】相关文章：

建材购销购销合同03-03

购销合同样本-购销合同04-01

购销合同(经典)11-01

经典购销合同12-26

购销的合同11-12

购销的合同02-19

购销合同(经典)04-24

购销的合同10-14

购销合同03-02

购销合同经典05-20