购销合同[范例8篇]
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的购销合同8篇，欢迎阅读与收藏。
![购销合同[范例8篇]](https://p.9136.com/00/l/b9bacffabacfcdac5_5efbf6bf26906.jpg)
购销合同 篇1
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
一、符合国家标准，具有煤安标志，抗静电、抗阻燃的井下瓦斯抽放专用管道。
二、质量要求、技术标准：规格DN160，抗压力8KG，壁厚7.7mm。
三、运输方式及到达站和费用承担：汽运，运输费用由供方承担。 交货地：贵州织金猫场镇林贵煤矿。
四、安装方式：供方负责技术指导，供方携带安装工具，需方给予配合安装。
五、付款方式：款到发货(全款)。
六、交货期限：款到4天内货到，货到十天内安装完毕。
七、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，协商不成由法院裁决。
八、本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇2
___立合同单位__印刷厂( 简称甲^乙方)
兹因甲方生产需要向乙方订印下列印刷品，经双方协商同意订立合同如下 ：
一、印刷品名称、数量及交货日期：
品名^规格^单位^数量^计划单价^金额^用 料^交货期
二、加工原料：
三、质量和式样：①质量：^②式样：
四、定货数量的差 额幅度：
五、货款结算，凭运输部门的运单向银行办理托收。
六、原材料供应：甲方来 料加工者，应由乙方作运货处理，其货款在乙方交货结算时，凭甲方的发票结 算。
七、印件确定后，双方中途变更应提前__日通知双方协商同意，否则应负违约责任 ，并应赔偿给对方造成的`损失。
八、外地用户，可由乙方代办运输，乙方一经运出即为交 货，一切包装费、运杂费均由甲方负担。
九、本合同一式__份，双方各执一份，报工商 局一份备案。
十、本合同如有未尽事宜，须经双方协商，协商不成按合同法有关规定执行 。
甲方：__代表人__章
地址：__^乙方：__印刷__代表人____
开户行 ：___
帐号：___
电话：___^商标印刷许可证^号
__年__月__日
-----------
签订日期：____年__月__日
购销合同 篇3
需方（甲方）：
供方（乙方）：
经甲乙双方协商决定，严格依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，订立此协议，内容如下：
一、配电柜选择
1、配电柜及其配件要求：（乙方按照甲方所提供开关性能参数进行配置），开关及元器件选择德力西电品牌。配电箱系统图附后，价格列表附后。
2、其它要求：甲方未明确要求其它参数，配电箱电箱满足《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-20xx
3、乙方应对甲方提供的配电箱系统参数进行复核，确保临电配电箱能正常使用。
4、配电柜铁皮厚度，一级柜铁皮厚1.5mm,二级配电柜及开关箱铁皮厚0.8mm，二级柜的腿高0.6米。
5、接地、接零线排采用铝排。
6、配电箱所用产品均应符合国家及行业相关标准。
二、交货地点：
上述货品运送至甲方工地现场由甲方验收合格后，由乙方持甲方提供的现场手续到甲方公司支取货款。乙方送货的'费用由乙方自负。或根据甲乙方约定，单台柜由甲方到乙方加工点取货。
三、交货时间：
1、甲乙双方签定施工临电配电协议后，预付30%首付款后3日内交货。预付款交付后，协议生效，交货时间自预付款支付的次日起计算。
2、乙方根据甲方要求分批次生产配电柜，由甲方口头通知。 四：质量保证：
从货到现场开始之日起，保质期为质保期开关元器件如出现批量损坏，乙方应自接到甲方通知时的24小时内负责维护更换，保证甲方正常使用。
五、付款方式：
签订协议后，支付首付款 自货品交付并经甲方验收合格后，乙方提供盖有公章全款票据，甲方支付余款。甲方可通过银行汇款支付订金或货款。六、产品验收：
货到现场，甲方双方共同开箱验收，并进行带电负荷运行，试运行72小时无问题，视为合格。
七、违约责任：
由违约方赔偿受损方的实际损失。
八、解决协议纠纷的方式：双方协商解决，或交由协议仲裁部门解决。
九、本协议一式两份，双方各执一份，如有变更或增补，需以双方签字后的书面文件为准，作为本协议的附件，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章 ）： 乙方（签字盖章）：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
乙方银行账户：
年月日 年月日
购销合同 篇4
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，在平等互利、协商一致的基础上，就 加油站转让事宜，共同达成如下协议：
一、合同标的
本合同转让标的为位于 省 市 县( 镇) 加油站(以下简称加油站)的全部资产及该加油站的各项经营资质与权利，包括但不限于：
1、加油站已有的全部资质、证照、文件批复等(见附件一《证照清单》)。
2、编号为“ 府国用( )第 号”项下 平方米的土地使用权(见附件二：《国有土地使用证》)。
或土地租赁(承包)权(他项权，位置、面积等见附件二)，具体权利由甲乙双方与该土地使用权人另行约定。
3、加油站其他资产清单(见附件三《资产清单》)。
二、声明和保证
1、甲方保证对合同所涉转让标的拥有完全合法的独立权益和权利，没有设置任何抵押、担保或其他第三方权益，也不存在任何权利瑕疵或涉及任何争议及诉讼。
2、甲方保证该加油站为经政府有关部门审批同意的永久性加油站。
3、甲方保证为乙方办理并取得本次转让所需要的一切批准和授权等，确保乙方受让合同转让标的后，能够完全合法拥有或继承其所有资产、资质和权利等，并不因此而受到任何排除、限制或减少。
4、甲方保证在合同转让标的移交之前，继续履行必要的义务，确保合同转让标的持续合法、有效，其价值、权益等不受减损。
5、甲方保证附件中所列的加油站资产详情在各方面均真实、完整、准确;所交付给乙方的所有文件及证照均真实、合法、有效。
三、双方的权利、义务
(一)目标企业设立
1、本合同签订后，甲方在收到乙方提供申报材料之日起 日内，负责办理并取得当地工商管理部门预核准的企业名称为 加油站(下称“目标企业”)的《企业名称预先核准通知书》。
2、自本合同签订之日起 日内，乙方向甲方提交办理该加油站资产过户手续所需的.相关证照、文件和资料。
3、自本合同签订之日起 个月内，甲方负责办理和完成目标企业的工商注册登记、税务登记、刻立公章等事项，取得工商登记部门核发的目标公司的营业执照、税务登记证(国税、地税)等目标企业正常经营运作所需的一切证照;协助乙方重新办理目标企业的银行基本帐号和注销原加油站名下的所有银行帐号;并将原来的加油站经营手续注销，将注销证明及新办证照原件交付乙方。
目标企业名称及负责人等由乙方指定，经营范围至少应包括：“柴油、汽油、润滑油零售、便利店”等内容。
(二)资产交付
1、在本合同签署之日起 个工作日内，甲方负责：
1)将加油站全部资产和资质权利证件、证书原件等移交乙方。
2)将该加油站现行有效及历史形成的所有票据、证照、公章、财务章、其他印鉴，文件、帐册、油站设计图纸、油站建筑施工图纸、竣工验收图纸、资料，油站设施、设备等的合同、发票和保修证明等相关原件及资料移交给乙方。
上述所有资产、文件、实物等交接完毕，甲方、乙方签署《加油站移交证明》。自双方签署该《加油站移交证明》之日，乙方正式接管该油站。
2、甲方应对加油站原雇用人员另行安排或者与其合法解除劳动关系，相关费用由甲方自行承担。乙方接管加油站后，自主安排用工。甲方、原加油站(或油库)雇用人员及其他有关人员不得干涉，否则，由此给乙方造成的一切损失由甲方赔偿。
(三)房产过户及证照办理
1、自本合同签订之日起 个工作日内，甲方负责将该加油站地块的土地使用权及房产证项下全部权利过户(或甲方将与加油站土地使用权人签订的土地租赁合同的权利义务转让给乙方，并负责在该合同签订后起 日内将加油站所租土地的《土地他项权利证书》变更)到乙方或乙方指定的其他人名下，并将相关的证件原件移交给乙方，办理更名所需费用、税费由甲方承担。
乙方取得的新房地产权证上，土地使用性质须为“加油站商服用地”，土地使用类型为国有土地出让，土地使用年限自新证签发之日起算应不低于 年。
2、在合同签订之日起 日内，甲方应办妥加油站所有证照包括但不限于成品油零售经营批准证书、化学危险品经营许可证的变更批复以及消防、环保、计量、防雷设施等证照的变更手续，将批复和变更后的证照原件及现有的成品油零售经营批准证书原件等移交给乙方。
3、在本合同签订后的第一次成品油零售许可证和危险化学品经营许可证年审时，甲方应负责办理并取得新的成品油零售许可证和危险化学品经营许可证等加油站经营所需的所有新核发的经营资质、证照，并将证照原件交付给乙方。
购销合同 篇5
甲方（供方）：______________ 乙方（需方）：xx广告有限公司
兹有乙方就购买甲方的卡通玩具事宜，经友好协商达成如下购销协议，特此签订合同。
一、标准：
__________________________________________________。
二、合同总金额：
人民币（小写）：￥_______，人民币（大写）________元整。
三、交货地点：
___________________________________________________。
四、交货时间：
为货物到达双方商定的目的地为准：20xx年xx月xx日前完成。
五、结算方式：
交货时付清。
六、甲乙双方任何一方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同，应出具相关权力机关的证明及时通报对方，进行协商处理。
七、甲方把货物图片给付乙方确定做货的'（公司有过的产品除外），确认后乙方以收到甲方定金日为生产期付款时间每推迟一日生产时间向后推迟一天交货。
在生产过程中如有问题甲方应及时与乙方协商。如甲方没有按合同把余款付清则乙方有权不供货给乙方。如因甲方不能按合同付款的原因而造成的经济损失全部自行承担，乙方有权不退押金给甲方并且不负任何经济责任。
八、产品规格按照现有产品样式继续制作、
九、甲乙双方本着诚信合作，如出现违约，双方在第七条约定的基础上协商解决或按相关法律解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日汇款后生效，均有同等法律效力。
购销合同 篇6
甲方(全称)：_______________________________________
乙方(全称)：_______________________________________
签订时间：__________________________________________
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程所需的加工与供货等有关事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
一、标的、数量、价款及交(提)货时间
二、防盗门质量标准：按国家丁级防盗门的质量标准要求订购，必须达到丁级门的标准，洞口尺寸由甲方提供，乙方确认，否则由甲方负责。
三、甲方对质量负责的条件及期限：产品质量保证期________年，在产品质量保证期内，乙方对由于产品出现的质量造成的故障，由乙方实行保修、包换直至产品符合质量要求。________年后出现故障，进行无偿维修。人为损坏不在保修范围之内，并收取材料费，同时，若甲方组织人员维修，其一切费用从乙方的'保修费中扣除，每次扣___元的保修金。
四、技术质量要求：乙方所提供的各类门以甲方选定的样品为准，证件齐全，严禁无证、证件不全和劣质不合格产品投入工程中使用，货到工地后先经甲方、质监、监理人员验收合格后，方可进场安装。并按现行建筑施工质量验收规范的行业强制执行标准进行施工，与土建施工紧密配合。若施工中违反了施工要求与验收规范而返工，所造成的人工、材料、工期进度的损失由乙方自负，竣工验收时达不到合格产品，由乙方负全部责任。
五、运输方式及达站(甲方工地)费用负担：乙方自负。
六、结算方式：
(1)自甲乙双方签订合同后，乙方将明珠家园26号楼_______单元_____________以每平米______________元，总价______________元顶给乙方;
(2)安装完工，甲方协助乙方将房屋相关的手续办全，钥匙全部交给甲方。
(3)下欠房款以明年的工程抵顶。
七、安装由乙方负责。填灰、压缝、缝隙打胶、门体污染、卫生处理等均由甲方负责处理。未按合同履行乙方不予安装，由此所造成的工期延误由甲方自行承担。
八、其它约定事项：
(1)如有给甲方造成的质量问题由乙方全部承担责任;
(2)至合同生效之日____日内，货到工地。
九、成品保护：乙方安装完毕，成品保护由甲方负责。违约责任：如有违约，一切后果由违约方承担责任。
十、乙方不提供发票，只提供收据。
十一、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可到当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，依法向当地人民法院起诉。
十三、本合同自支付定金起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
购销合同 篇7
甲方：
乙方：
签约日期：年月日
乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：工程地点：
二、合同总额：合同总造价为人民币金额(小写)元整，(大写)：佰拾万仟佰拾元整。
三、设备的验收：甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况，如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。
四、设备的安装及调试
1、安装前，乙方应有合理的施工组织安排和措施，保证工程质量和工期。
2、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工，若工程变更经甲方同意后进行。
3、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等，需由甲方负责协调、解决。
4、施工现场管理由乙方负责，甲方应指派专人作为工地代表，负责联系、协调解决施工中的问题。
5、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的.责任和有关费用。
6、设备的调试由乙方负责，甲方应指派有关人员予以协调，并提供试机所需的水电等必要条件。
五、维修范围及包修期
设备(格力主机)包修按厂家规定认真执行，在包修期内若因设备本身与设备安装质量引起的原因，由乙方负责修理或更换设备零件，费用由乙方负责;若甲方操作失误造成的事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。
六、甲方责任
1、严格遵守合同所定付款方式，及时付款，若未按合同规定付款，乙方有权拒绝施工。
2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。
3、甲方向乙方提供必要的施工条件。
1)提供施工用水、电及工具库房。
2)满足乙方对施工现场的要求。
3)协调好各工序间的交接。
4)电源上线部分由乙方负责，乙方负责将电源引到室内风盘旁边。
5)甲方负责与物业协商机组的所放位置。
6)出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。
7)设备进厂后由甲方详细验货合格后，乙方开始施工，甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。
8)外机到场由乙方吊装，乙方协调。
七、乙方责任
1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。
2、认真履行施工合同中所约定的条款，做到文明施工，如违章操作造成人员伤亡，责任由乙方承担。
3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。
4、认真执行公司售后服务政策，负责整机正常维护。
5、工程验收后免费为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。
八、工程变更：如工程发生变更，甲、乙双方互相提前书面通知，一同协商，双方签字生效，费用另计。追加的费用支付方式另行协商。
九、工程竣工
设备安装完毕，甲方全面验收，若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准，视为验收全部合格。
十、付款方式与工期
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款，若增加项目双方另行协商;
2、本合同工程安装总价款为人民币：
(1)合同签定后，甲方支付乙方定金元
(2)20xx年月日，甲方付乙方元整(向厂家交款定室内机组，收款后开始施工室内部分)
(3)20xx年月日，甲方付乙方元整(向厂家交款提取室内，外机组，收款后开始施工室内外部分)
(4)质量保证金元，于空调正式启用后一年内付清。
3、乙方按照上述日期和进度计划进行安装，因乙方原因导致工期延误的，每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。
十一、争议的解决：
甲乙双方对执行合同发生意见分岐时，应友好协商解决，如协商仍不能解决时，双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。
十二、免责条款：
由于不可抗拒因素(如：战争、自然灾害、天气异常等)造成不能履行合同，免除乙方责任;由于甲方原因(如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因)造成工期延误免除乙方责任。
十三、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
购销合同 篇8
甲方（需方）：__________
地址：__________________
邮码：__________________
电话：__________________
法定代表人：____________
职务：__________________
乙方（供方）：__________
地址：__________________
邮码：__________________
电话：__________________
法定代表人：____________
职务：__________________
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 产品的名称、品种和数量
1．产品的名称和品种：_________。
2．产品的数量：_________。
第二条 产品的等级、质量和检疫办法
1．产品的等级和质量：产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定：_________。
2．产品的检疫办法：_________。（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按规定进行检疫。）
第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法
1． 产品的价格按下列第_________项执行：
（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2． 货款结算办法按下列第_________项执行：
（1）对村民、专业户、个体经营户采取现金结算，钱货两清。
（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。
3．奖售办法：_________。
第四条 交货期限、地点和方式：_________。
第五条 甲方的违约责任
1．甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总值的_________％（5％～25％），向乙方偿付违约金。
2．甲方如需提前收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的_________％的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的'_________（5％～25％）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失。
第六条 乙方的违约责任
1．乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的_％的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期期或分交部分货款总值的_________％（1％～20％）的违约金。
2．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条 不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条 其他约定
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣付货款来抵充。
第九条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份（两份具有同等效力）。
第十条 本合同于_________年______月______日在_________签订；有效期限至_________年______月______日。
【购销合同】相关文章：
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同10-09
耗材购销合同格式：购销合同08-08
购销合同(经典)11-01
购销合同经典05-20
（精选）购销的合同07-19
[经典]购销的合同07-24
[精选]购销合同09-06
购销合同[经典]10-02
[经典]购销合同09-16