(必备)购销合同6篇
随着人们法律意识的加强,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的购销合同6篇,欢迎阅读与收藏。
购销合同 篇1
甲方:_________
乙方:_________
乙方购买甲方优良玉米种子“_______ _____”种植,玉米成熟后由甲方收购,现经甲乙双方共同协商,就有关事项达成如下协议:
一、 乙方玉米种植面积_______垧(亩),玉米种子由甲方进购。
二、玉米成熟后收购价格和标准:
收购时间:10月中旬,种植中玉990玉米, 含水量28-30, 以市场收购价高出0.02-0.04元/斤;含水量26-28,以市场收购价高出0.03-0.05元/斤;含水量24-26,以市场收购价高出0.05-0.07元/斤;
三、 付款办法:现金支付,不打白条。货款两清。
四、 合同签订后,甲方必须保证收购乙方由甲方提供的._中玉990 种子所种植的玉米。
五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字之日起生效。
六、 其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇2
供方:
需方:
一、 板材规格、数量、金额、购货时间
二、计算方量:按实际方量计算方量; 供方必须向需方保证供货时间,供应板材平整度优良,色质均匀,无缺角的板材;
三、 板材上车由供方负责,运输车辆由供方具体负责并将板材运到需方料场。需方不负责运费;
四、 付款方式
五、 违约责任,按合同法办; 本合同一式二份,供方需方各执1份,自签字之日起生效。
供方: 需方:
年 月 日
购销合同 篇3
需方:
供方:
根据《中华人民共和国合同法》,供需方就翡翠玉镯购买事宜,经双方友好协商,达成一致,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保双方共同执行。
一、货物名称、产地、数量、价款:
二、交(提)货方式、地点(站):
三、合同总金额:
四、付款方式:先款后货,交货前预付30%首付款,计元,余款通过银行贷款方式于20xx年 月日前一次性支付。
五、验收标准、方法及提出异议期限:需方根据国家行业标准验收,如有产品质量问题,供方无条件将所供产品运回,造成的工期损失由产品供应商负责。
六、供方提供的货物必须符合有关质量要求,具体要求:符合国家同
类行业标准。
七、结算方式,时间及日期:供方收到全部货款后即供货。
八、货物的'所有权:自货款两清之日时起移交,但需方未履行支付款义务的,货物的所有权属于供方所有。供方有权利对所供货物进行处理。
九、合同争议的解释方式:本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,在双方协商同意的基础上,可以对本合同进行补充,产生的补充文件和合同具有同等法律效力;如双方协商不同意情况下可以向供方所在地提起诉讼。
十、违约责任:违约方按合同总金额的0.5%/天支付违约金给履约方。 十一、本合同一式四份:供需双方各二份,双方代表签字(盖章)后生效。
需方: 供方:
单位名称:(盖章)
法人代表:
银行账号:
电话:
电话:
合同签订地点:
合同签订时间:
购销合同 篇4
甲方(供货方): 滨州钰城节能建材有限公司
乙方(购货方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,甲、乙双方就乙方向甲方购买粉煤灰事宜协商一致,签订粉煤灰购销合同条款,明确甲、乙双方权利和义务,以资共同遵守。
一、合同项目
甲方向乙方提供滨州魏桥热电厂生产的优质粉煤灰。
二、合同期限
本合同有效期自年 月 日至年 月 日为止。
三、产品名称、单价、数量、计量单位、金额:
1、甲方的职责、权利和义务
⑴ 甲方在合同有效期内向乙方供应粉煤灰,并确保乙方的生产需求。 ⑵ 甲方提供的`产品应符合国标GB/T 1596—20xx及《公路工程水泥混凝土外加剂与掺和料应用技术指南》中有关技术要求。
⑶ 甲方在向乙方移交粉煤灰时,应事先经乙方化验同意。
⑷ 甲方对移交给乙方的粉煤灰进行计量时,必须甲乙双方共同确认。
2、乙方的职责、权利和义务
⑴ 乙方应按合同结算方式支付甲方货款。
⑵ 乙方应根据自身生产需要,正常供货必须提前三天通知甲方所需规格及数量以便甲方做好生产及运输计划安排。若乙方未按规定提前通知甲方,甲方不承担货物供应中断的一切责任。
⑶乙方应按合同规定时间及数额支付甲方货款。如未能及时付清,甲方有权中止供货。
五、产品的交接地点。
六、验收标准、方法及提出异议期限
1、数量验收:粉煤灰移交时,甲乙双方需要同时在场对粉煤灰进行计量,共同确认。如有异议,双方应在收货时当场提出,当数量发生争议时,经双方同意送至第三方地磅进行复检,因此发生的费用由责任方承担。
2、质量验收:收货时,乙方的收货人员应进行质量验收,验收合格后双方签字确认。乙方开出收到条或过磅单视为合格。如有异议,经双方同意送至第三方实验室进行复检,因此发生的费用由责任方承担。
3、本合同执行期间,在给乙方供货时甲方应有专人确认签收,否则乙方不予卸货。
七、货款结算
八、争议解决方式
执行本合同发生纠纷时,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意向甲方所在地人民法院起诉。
九、其它约定事项
1、在本合同有效期内,未经甲方允许,乙方不得向其他方购买本合同项下产品,否则甲方有权中止供应并且不承担违约责任,如因甲方不能保质保量供应乙方货物,乙方有权另选供货商,由此造成损失由甲方负责。
2、当市场行情发生变化时,双方可以协商对价格进行调整。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、本合同正本一式两份,双方各执壹份,具同等法律效力。
5、乙方应在不需要粉煤灰后的一个月内付清甲方货款。
6、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方: 滨州钰城节能建材有限公司
法定代表人:
委托代表人:
年 月 日
乙方: 法定代表人: 委托代表人: 年 月 日
购销合同 篇5
签约日期: 年 月 日
需方: 供方:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
联系人: 联系人:
供需双方根据要求,并经过协商一致达成以下家具购销合同。
一、产品清单及合同总金额:(可附后)
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价(RMB)
合计(RMB)
合同总价款为(人民币)大写:
二、家具质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限
1、家具具体技术质量标准见投标书。
2、供方所提供的家具必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
3、供方提供的家具必须是全新(包括零部件),家具必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供家具与中标所示设备明细完全一致,不存在任何偏差,如出现不一致,供方将承担违约责任。
4、供方对所提供的家具提供三年的上门维修保质期,保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题,由供方负责。供方负责保修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的,按不能交货处理。
5、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。
三、交货时间和地点
合同签订后,于 年 月 日之前将所供家具运送到需方(用户)指定地点,并于 年 月 日之前完成安装、调试工作,家具运送产生的费用由供方负责。
四、付款方式
1、本合同以人民币进行结算。
2、货到学校指定地点并安装、调试完毕,经验收合格后付合同总额的90%,余款一年后付清。
五、违约责任
1、供方的违约责任
(1)供方逾期交货的,每日须按所涉金额的千分之三的`标准向需方支付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%。
(2)供方不能交付设备的,供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。
(3)供方所交的家具品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的,需方有权拒收设备,供方向需方偿付设备款总值的30%的违约金。
2、需方的违约责任
需方无正当理由拒收设备的,由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。
六、出现其他未尽事宜,由双方协商解决。
七、本合同未作明示约定的,而又有相关法律、法规的,从其规定。
八、合同的生效和变更
本合同一式四份,自双方签字盖章时生效,需方执三份,供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同,所有合同条款以打印文本为准,所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同,要经另一方书面同意,并就变更事项达成一致意见,方可变更。
九、合同特殊条款
由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定(见附件)。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改,如果两者之间有抵触,应以特殊条款为准。
需方(公章): 供方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
经 办 人: 开户银行:
公司账号:
(部门)名称:
合同认定人:
电 话:
购销合同 篇6
原告:王XX,女,汉族,现就职于XX市劳教所第X大队,电话:XXXXX
被告:河北XXX房地产开发有限公司,地址:XX市XX路XX号,法定代表人:张XX,电话:XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的`商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人:王XX
XX年X月X日
附:本诉状一式二份
证据X件
【购销合同】相关文章:
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同10-09
耗材购销合同格式:购销合同08-08
购销合同(精选)12-16
【经典】购销合同12-12
购销合同06-29
购销合同[经典]09-25
购销合同(精选)10-06
(精选)购销合同10-25
[经典]购销合同10-30