地暖安装施工合同

时间：2022-11-08 08:21:07 合同范本我要投稿

地暖安装施工合同通用

　　随着人们对法律的了解日益加深，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编精心整理的地暖安装施工合同通用，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

地暖安装施工合同通用

地暖安装施工合同通用1

　　工程名称：___________(以下简称地暖)

　　发包方(以下简称甲方)：___________

　　承包方(以下简称乙方)：___________

　　签订地点：根据<<中华人民共和国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同>>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　【工程名称】：地暖工程

　　【工程地点】：___________

　　【承包范围及内容】：分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。

　　【工程单价】： 34 元 /平米，工程面积___________ ㎡。工程预算总造价___________ 元(大写金额)：___________ 。

　　第二条施工准备

　　【甲方】：

　　1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。

　　2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。

　　【乙方】：

　　本合同签订后收到甲方进场通知后五天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。

　　第三条工程期限

　　一、工程总工期为___________ 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延___________ 个日历日竣工验收。

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;

　　3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;

　　5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条工程质量

　　一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。

　　二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工;

　　2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;

　　3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;

　　4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　第五条工程款的支付与结算

　　一、合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等);

　　二、乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。

　　三、本合同签订后___________ 日内，甲方应支付工程材料备料款 ___________元 (大写金额：___________ )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款元(大写金额： )，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。

　　备注：

　　五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。

　　第六条施工与设计变更

　　乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。

　　第七条工程验收

　　一、竣工验收，以国家颁发的GB 50242-___________即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。

　　二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。

　　三、乙方验收通知书送达三日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。

　　四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

　　第八条违约责任

　　一、乙方的责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关"建设工期提前或拖后的奖罚规定"偿付逾期罚款。

　　二、甲方的责任

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。

　　6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。

　　第九条纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;

　　第十条附则

　　一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

　　二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。

　　三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(盖章)：___________ 乙方(盖章)：___________

　　签约代表(签章)：___________ 签约代表(签章)：___________

　　电话：___________ 电话：___________

　　日期：___________ 日期：___________

地暖安装施工合同通用2

　　发包人(甲方)：__________

　　承包人(乙方)：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　工程内容：__________

　　第二条工程承包方式

　　双方商定采用下列第 ___________种承包方式：

　　1、乙方包工、包全部材料;

　　2、乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　3、乙方包工、甲方包全部材料。

　　甲方供应材料设备一览表作为本合同的`附件1。

　　乙方采购材料设备一览表作为本合同的附件2。

　　第三条施工图纸

　　甲方向乙方提供施工图纸日期和套数：__________

　　第四条合同工期

　　工程具备地暖施工条件时，甲方以书面函件形式向乙方发出进场通知后，乙方___________ 天内进场，进场日期作为开工日期，合同工期总日历天数___________ 天。

　　第五条质量标准

　　本工程质量标准按下列第___________ 项执行。

　　1、执行国家现行的JGJ142-20__《地面辐射供暖技术规程》和GB50243-20__《通风与空调工程施工质量验收规范》。

　　2、按双方约定的标准___________ 执行。

　　第六条合同价款

　　1、合同价款

　　本合同工程价款(大写)：__________ _____元(人民币)。

　　2、本合同结算价款采用方式确定。

　　本工程图纸设计面积为㎡，固定总价价款￥ _____元(大写 _____元)。本工程价款为最终价款，除工程变更超过 500元部分调整外，其它不予调整。

　　本工程固定单价 _____元/㎡为包死价，不随市场行情调整，工程量根据实铺面积据实结算，工程总价=单价×实铺面积。

　　本工程单价暂定为 _____元/㎡，在河北省造价信息网发布的材料价格波动超过 ______%，工程单价按波动价格调整。

　　工程量根据实铺面积据实结算，工程总价=浮动单价×实铺面积。

　　资产程综合3、本工程单价含配合费。工程量计算规则为：__________凡供暖房间墙距间净空地面面积之和为地暖实铺面积，其中门口不增，设备及柱、井所占面积不减。

　　第七条双方工作

　　1、甲方工作

　　委派为本单位现场代表并书面明确其职权。

　　提供达到施工条件的平整地面并清空地面物品，提供符合施工条件的水源、电源。

　　负责协调总包及其他施工单位关系。

　　提供地暖图纸等相关文件。

　　(5)提供材料存放场地。

　　(6)监督工程质量和施工进度，负责材料进场验收、隐蔽工程及工程竣

　　工的验收。

　　(7)协调相关单位保护乙方已施工完成的部分。

　　(8)向乙方提供本工程监理单位及总监、专业监理工程师的联系方式并书面明确其职权。

　　2、乙方工作

　　委派为现场代表，负责与甲方和各施工队协调沟通。

　　开工前编制施工组织设计或施工方案，报甲方、监理方审核批准。

　　在工程中要使用双方确定的地暖材料，不得擅自变更。

　　保质保量完成本工程施工。

　　(5)对施工人员进行安全教育，不得违章作业，由此引发的安全事故均由乙方承担一切责任及费用。

　　(6)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。

　　第八条工程变更

　　甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，甲方或监理签署《工程项目变更通知单》后，乙方方能进行施工，同时调整工期，相关工程费用调整按约定执行。

　　第九条工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：__________

　　因甲方原因引起的工程量变化或设计变更;

　　因不可抗力或甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按合同约定完成其应负责任的工作而影响工期的，工期顺延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第十条验收

　　1、材料设备采购方在材料设备到货前24 小时通知对方，材料设备进场当天双方对材料设备进行验收并签署《材料设备验收单》。

　　2、双方约定在施工过程中每天时对工程质量进行验收，验收合格填写《工程质量验收单》后，方可进行隐蔽施工。

　　3、工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料及竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告7 天内组织验收，并在验收后7 天内给予认可或提出修改意见。甲方收到竣工验收报告7 天内不组织验收，或验收后7 天内不提出修改意见，视为竣工验收已被认可。

　　第十一条竣工结算

　　工程竣工验收合格后 7 天内，乙方向甲方提交竣工结算文件。竣工结算事宜执行建设部第107 号令的规定。

　　第十二条工程款支付

　　双方约定按下列第 ___________种方式支付工程款：__________

　　1、工程款按如下方式支付：__________

　　合同签订时，甲方向乙方支付合同价款的 ______%，即 _____元。

　　工程开工，单位(每批)工程材料进场验收合格后，甲方向乙方支付该单位(批)工程(材料)合同价款的 ______%，即 _____元。

　　竣工验收合格后，甲方天内向乙方支付至合同95%，即 _____元。

　　甲方按施工合同价款 5%留作质量保证金，在工程交付后2_____个采暖期满后28 天内返还乙方(采暖期与是否供暖无关)。质量保证金利息按

　　第___________ 种方式执行：__________

　　①按中国人民银行发布的同期贷款利率计息;②按中国人民银行发布的同期存款利率计息;③不计算利息。

　　据本合同约定，因工程变更调整的合同价款及追加的合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　补充约定：__________

　　2、双方约定工程款按如下方式支付：__________

　　第十三条水电费

　　双方约定按第 ___________种方式执行：__________

　　1、甲方按当地政府规定的工程水电价格和乙方实际使用的水电量收取乙方水电费。

　　2、本工程按水电费 _____元计，由乙方向甲方交纳。

　　3、甲方提供施工期间的水源、电源并承担相应的水费和电费。

　　第十四条质量保修

　　1、工程质量保修是指乙方在质量责任期内对工程出现的缺陷进行维修;缺陷是指工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。

　　2、质量保修期从工程通过竣(交)工验收之日起计。

　　3、明装的分集水器、混水装置、热记量表、管材管件保修期为___________年;地板采暖系统质量保修期为___________个采暖期;隐蔽部分管材的保修期按供应方的承诺执行。

　　4、竣工验收后，乙方按工程住户数量向甲方提供《地暖使用说明书》。

　　5、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担。

　　6、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24 小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除;发生紧急抢修事故(如管材管件漏水等)，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担，因产品本身质量缺陷造成的事故，费用由产品供应方承担。

　　7、地暖质量保修的其他事宜按河北省地方标准DB13/T1165-20__《低温热水地面供暖系统售后服务规范》执行。

　　第十五条违约责任

　　1、甲方违约责任

　　因甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，每停工、窝工一天，甲方应支付乙方误工费。

　　未按合同约定时间付款的，按应付款数额的日万分之 ___________计付逾期付款违约金。

　　未办理验收手续，提前使用或擅自动用(地暖)工程成品，因此而造成损失的由甲方承担。

　　2、乙方违约责任

　　因乙方原因造成工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方应支付甲方违约金 _____元。

　　合同期限届满，工程质量未达到双方约定的质量标准，乙方应承担修复费用和逾期竣工的违约责任，并应尽快使工程质量达标。

　　第十六条、其它约定

　　1、___________

　　2、___________