钢材买卖合同

时间：2022-11-19 15:35:49 合同范本我要投稿

2022年钢材买卖合同

　　随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的2022年钢材买卖合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

2022年钢材买卖合同

2022年钢材买卖合同1

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

2022年钢材买卖合同2

　　供货方：_____ (以下简称供方)

　　需货方：_____ (以下简称需方)

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：

　　一、供货内容：

　　需方为满足【__ _____】建筑工程的需要，约于_____年____月_____日至____年____月____日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于____吨，规格、品种以工程施工实际情况为准。

　　合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于_________。

　　二、订价方式：

　　供需双方根据钢筋进场当日_______市场同规格行情价每吨加价_______元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_____%开具，货到场地由需方安排工地负责吊卸。

　　三、质量标准：

　　供方按国家相关质量标准提供建筑用钢材。

　　四、供货和签收、对账方式：

　　需方应提前半个月向供方提供需方工程钢材半月到一月内使用计划，作为供方拟定钢材供货计划依据。

　　需方指定 (身份证号码：_____ ，电话：_____ )为需方货物接收人，负责供方所有到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。

　　在施工期间，需方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail：_____ ，传真： _____。

　　接到需方三天内需求清单后，供方应及时将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。

　　需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应立即电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。

　　线材按过磅重量计算(磅差±0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。

　　所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。

　　8、供方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)，需方指定___________、___________为对账人，(其中一人即可)。

　　五、验收方法：

　　1、供方提供每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。

　　2、钢筋表观质量应该符合国家标准。

　　3、钢材到场24小时内，需方必须对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发现问题应在24小时内电话通知供方参与复检，并对到场钢材妥善保管;供方在接到电话通知后48小时内未参与复检视为默许需方提出的异议和处理意见。

　　4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方承担。

　　5、钢材到场应先检后用，供方对于需方使用、保管、保养钢材不善造成的所有质量问题、数量问题不承担任何责任。

　　六、结算和付款方式：

　　供方第一车次钢筋进场之日起，满_____吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满____个月的二天内全额付清上述_____吨货款，此后每满_____吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_____吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。

　　七、有关责任：

　　1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并承担由此产生的一切费用并赔偿供方损失。

　　2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满足需方需求。

　　3、需方需要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。

　　4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。

　　5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。

　　6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行采购，供方还应向需方支付不能交货部分的货货款总值10%的违约金。

　　7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并承担退换钢材所产生的费用。

8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之____赔付供方，超过一个月，需方应承担逾期支付货款总额_____%的违约

　　金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之____的违约金，从逾期之日开始计，该违约金不封顶。

　　八、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力(只限于战争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　本合同如果发生纠纷，当事人应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向_____方所在地人民法院起诉。

　　十、其它条款：

　　双方提供的电话、联系方式必须真实有效，长期处在畅通状态。

　　十一、本合同自签订之日起生效：

　　合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。

　　供货方：_____盖章需货方：_____盖章

　　法人代表：_____法人代表：_____

　　委托代理人：_____ 委托代理人：_____

　　_____年_____ 月 _____日年__________ 月 _____日

　　附履行该合同双方固定联系地址：_____

　　甲方：_____

　　地址：_____

　　邮编：_____

　　电话：_____

　　传真：_____

　　乙方：_____

　　地址：_____

　　邮编：_____

　　电话：_____

　　传真：_____

2022年钢材买卖合同3

　　卖方：

　　买方：

　　签订地点：

　　签订时间：年月日卖方和买方就《》所用钢材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同遵守：

　　第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　1、标的物为钢材，合同签订数量为

　　2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_______________。

　　3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字收条中确定为准。生产厂家指定：

　　4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。

　　第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。

　　第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。

　　第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。

　　第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。

　　第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。

　　第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_________、_________、_________负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_________在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。

　　第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运。运费、吊装费等其他费用由买方承担计_________元每吨。

　　第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收，检验合格后方可使用，如有异议收到货物7日内应书面提出，卖方无条件及时处理。

　　第十条：结算方式、时间及数量：货到工地后7日内买方付清货款免息。7日后结算价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布的合肥地区最新钢材价格的基础上每天吨加价1.2元，从提货之日起到付款之日止。

　　第十一条：违约责任：

　　1、卖方违约责任：买方每次需要钢材的数量，品种以书面形式(双方签字)通知卖方，卖方接到买方通知后3日内(如买方需要的规格合肥市场缺货，需要从外地购买，可延长5日)送货到买方，如因卖方接到供货通知没有及时给买方供货，造成买方停工的工期延误由此产生的违约责任由卖方承担。

　　2、买方违约责任：

　　① 买方如果未能按照本合同第十条之约定付清货款，70日后卖方有权解除本合同，买方还应向卖方支付未付款部分每天每吨千分之伍的逾期付款违约金。

　　第十二条：合同期限：本合同自签订日起至年月日止。

　　第十三条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十四条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。

　　第十五条：解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向卖方所在地人民法院起诉。

　　第十六条本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　卖方：买方：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：

　　传真：传真：

2022年钢材买卖合同4

　　供方：合同编号：签订地点：

　　需方: 签订时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：

　　第二条：质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1-20xx 标准，螺纹执行GB1499.2-20xx标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。第三条：交(提)货方式及地点：

　　第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

　　第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。

　　第七条：提货时间：年月日至年月日第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

　　第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

　　第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。第十二条：合同有限期：

　　第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

　　第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

　　甲方：乙方：日期：

2022年钢材买卖合同5

　　签订时间：签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购钢材基本情况单位：

　　第二条质量标准：第三条交货：

　　第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定

　　不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。

　　验收标准：

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。

　　1. 签定合同时，买方支付定金元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;

　　2. 付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

　　第六条违约责任：

　　1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　第七条争议解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第(二)种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担

　　的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买方(章)：卖方(章)：

　　住所：住所：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　E-Mail： E-Mail：

2022年钢材买卖合同6

　　乙方:　　________________

　　甲方:________________

　　第一条、工程名称

　　1、上海城开万源城项目;

　　2、上海意邦国际建材市场项目;

　　3、绿地江湾项目;

　　4、静安配套世博项目。

　　第二条、标的、数量

　　甲方因工程需要，不定时多批次向乙方采购钢材，数量约52650吨，合同总价暂定为贰亿零壹佰壹拾贰万元，按实结算。(本合同钢材用量、标的暂定)。

　　第三条、价格

　　一级钢(合格品)、二级钢(合格品)、三级钢(合格品)：当日西本价+150元/吨。

　　以上单价已包括以下费用：发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。

　　第四条、(交)提货时间及数量

　　甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量，乙方接通知后叁天内，根据现场实际路况安排车辆，将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后，甲方回收所有的入库单，甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据(入库单不作为最后结算的依据)。

　　第五条、质量标准

　　1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件，并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则，甲方有权扣留货款，直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。

　　2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿额可以从货款中直接扣除。

　　第六条、结算及付款方式

　　1、自合同签订之日起，乙方按甲方要求供货;

　　2、甲方在签订之日起15日内，支付给乙方预付款合同总价的5%;

　　3、供货款每月结算一次，预付款抵充货款，直至预付款全部抵充完毕后，甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。

　　第七条、违约责任

　　甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法和本合同的有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。

　　第八条、合同解除

　　一旦出现下列情形，甲乙双方都有权解除合同，合同解除后，剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行：

　　1、甲方未按合同约定付款超过1个月;

　　2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假;

　　3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。

　　第九条、其他

　　1、履行本合同如发生纠纷，由被告所在地人民法院提起诉讼解决;

　　2、本合同未涉及的内容，甲乙双方协商解决;

　　3、本合同自签订之日起壹年内有效;

　　4、本合同一式两份，经甲乙双方签字/盖章后生效。

　　甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________

　　代理人签字：________________代理人签字：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

2022年钢材买卖合同7

　　合同编号：__________

　　甲方（卖方）：__________________甲方法定代表人：________________甲方委托代理人：________________

　　乙方（买方）：__________________乙方法定代表人：________________乙方委托代理人：________________

　　合同履行地：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过

　　第四条

　　第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；

　　4、付款方式：________________________________________________________________________________。

　　十一、违约责任

　　1、若乙方未对前述

　　第十条

　　第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述

　　第十条

　　第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的'逾期违约金；

　　6、乙方每个约定结算月应按照

　　第四条

　　第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1、约定钢材厂家为：xx、xx、xx、xx、xx、xx、日照、xx、xx、山西xx、江苏xx、无锡xx等厂家；

　　2、“约定结算月”：即从

　　第一个结算日起至

　　第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：___________（章）乙方单位：______________（章）

　　甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________

　　代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________

　　电话：_____________________电话：________________________

　　甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________

　　账号：_____________________账号：________________________

　　________年____月____日________年____月____日

2022年钢材买卖合同8

　　需方：(简称甲方)

　　供方：(简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

　　第一条、工程概况

　　1、建设单位：

　　2、施工单位：

　　3、工程名称

　　4、工程地点：

　　第二条、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

　　产品名称牌号

　　商标规格

　　型号生产厂家单价

　　（元/吨）计划

　　数量（吨）总金额

　　螺纹钢、线材8-25mm马长江参照安徽合肥“我的钢铁网”当日价格下浮50元/吨约1500吨

　　新兴

　　富鑫

　　贵航

　　临钢

　　合计人民币金额（大写）：

　　1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

　　２、税率为17%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

　　3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

　　第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB1499.2—20xx钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB1499.2—20xx表3中的数值规定；若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

　　第四条、交货时间、方式：

　　1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场。

　　2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到工程施工现场，并自行组织装卸货物。

　　第五条包装标准、包装物的供应与回收：铁皮整件包扎，不回收。

　　第六条、合理损耗及计算方法：

　　1、螺纹钢，按国标理论计算重量；圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

　　2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。

　　3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

　　第七条、验收标准、方法：

　　1、按本合同第三条约定标准进行验收。

　　2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收；如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

　　第八条、货物签收和核对方法：

　　甲方授权数量签收人员卢纯荣（李茂龙），联系电话：13912670682，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算；超出授权范围，甲方有权不予认可；未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

　　第九条、结算方式、支付方式及期限：

　　1、每月 25 号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人陈建新和(或)甲方授权结算人员签字确认，结算单据方可生效。

　　2、甲乙双方一致同意选择A （Ａ?Ｂ）种期限、方式结算：

　　Ａ、乙方根据结算单据开具税率为17%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票（三者同时具备）后当月内，支付乙方钢材款的100%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在20xx年9月1日前全部付清。

　　Ｂ、乙方同意为本工程项目垫资万元，货款的结算方式为：

　　①在垫资额度万元以内（含本数），乙方不向甲方计取利息；达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

　　②超过垫资额度万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

　　③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_ （建议时间为三个月左右）个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

　　3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金；甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

　　第十条、违约责任：

　　1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之六计算；

　　2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。

　　3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

　　第十一条、双方约定的其他事项：

　　1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

　　3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部“工程技术资料专用章”的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

　　5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。

　　6、甲方的税务信息：

　　统一社会信用代码：913307837045832167，户名：歌山建设集团有限公司；开户行：；银行账号：；地址及电话：。

　　7、乙方税务信息：

　　统一社会信用代码：，户名：；开户行：；银行账号：；地址及电话：。

　　第十二条解决争议方式：发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

　　第十三条合同生效：

　　本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

　　本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

　　需方（盖章）：供方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：签订时间：

2022年钢材买卖合同9

　　甲方（卖方）：____________

　　乙方（买方）：____________

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经充分协商，就乙方所需钢材买卖一事，为明确双方权利义务，特订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条、产品的名称、品种、规格、材质、单价和生产厂。

　　第二条、产品的质量要求和技术标准：甲方提供的钢材产品其中：钢应符合，生产厂材质书复印件。

　　第三条、产品的数量、计量方法：

　　1、产品的数量：以单为准。

　　2、计量方法：______，计量磅差按国家标准执行。

　　第四条、产品的包装标准和包装物：

　　第五条、产品的交货时间、交货方式、交货地点：

　　1、产品的交货时间：。

　　2、交货方式，按下列第（）项执行：

　　（1）甲方送货，运杂费由甲方承担；

　　（2）甲方代运运杂费由乙方承担；

　　（3）乙方自提自运，费用自理。

　　3、交货地点

　　4、接货代表：乙方指定本单位下列职员代表乙方在双方约定的交货地点接收货物，他们在甲方送货单上的签字，作为乙方收货的依据。乙方提供由接货代表签名的身份证复印件给甲方留存。姓名：身份证号：手机：乙方接货代表发生变更时，应及时书面通知甲方。

　　第六条、产品的价格、货款的结算和付款方式

　　1、产品的价格，按双方书面确定的含税价格执行，价格确定后，不受市场行情涨跌的影响。

　　2、每批次钢材乙方应在收货后双方按照书面约定的单价执行；如乙方逾期并未付清货款的，则该结算批次钢材在原约定单价基础上按每天每吨（按平均单价折算吨位）加价元进行结算，加价计算期为______天。

　　3、付款方式：个月以上承兑汇票支付的，应按月息______‰承担银行贴息。

　　第七条、乙方验收标准及异议提出的方式及期限：乙方凭甲方交付的磅码单和材质书进行数、质量验收。数量异议甲方交货时提出；质量异议甲方交货后日内提出，并附书面异议书和相关检验报告，甲方协助乙方联系生产厂及时进行处理。甲方所供钢材，乙方应按照国家相关规定先检验后使用，未经检验就使用造成损失由乙方自行承担。

　　第八条、违约责任：乙方在加价期满仍未能付清全部货款的，应在加价期满的次日起按照欠款总额每天______‰的标准承担违约责任。甲方为实现债权而产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费由乙方承担。

　　第九条、争议解决方式：本合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十条、其他约定：

　　第十一条、本合同自双方签字盖章生效。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

2022年钢材买卖合同10

　　合同编号：125051

　　买方：________（下称甲方）卖方：______（下称乙方）

　　地址：XXX 地址：XXX

　　邮编：XXX 邮编：XXX

　　电话：XXX 电话：XXX

　　传真：XXX 传真：XXX

　　电子邮箱：XXX 电子邮箱：XXX

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条、名称、品种、规格和质量

　　1．名称、品种、规格：XXX （应注明产品的牌号或商标）。

　　2．质量，按下列第XXX项执行：

　　（1）按照XXX标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

　　（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：XXX（应具体约定产品质量要求）。

　　第二条、数量和计量单位、计量方法

　　1．数量：XXX 。

　　2．计量单位和方法：XXX。

　　3．交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：XXX。

　　第三条、包装方式和包装品的处理：XXX（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。

　　第四条、交货方式：

　　1．交货时间：XXX。

　　2．交货地点：XXX。

　　3．运输方式：XXX（注明由谁负责代办运输）。

　　4．保险：XXX（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种）。

　　5．与买卖相关的单证的转移：XXX。

　　第五条、验收：

　　1．验收时间：XXX。

　　2．验收方式：XXX（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）。

　　3．验收如发生争议，由XXX检验机构按XXX检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条、价格与货款支付：

　　1．单价：XXX；总价：XXX（明确币种及大写）。

　　2．货款支付：

　　货款的支付时间：XXX；

　　货款的支付方式：XXX；

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：XXX。

　　3．预付货款：XXX（根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间）。

　　第七条、提出异议的时间和方法：

　　1．甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3．乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条、甲方违约责任：

　　（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的XXX％违约金。

　　（2）甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之XXX计算，向乙方支付违约金；如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之XXX计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之XXX计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　（6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　（7）其它约定：XXX。

　　第九条、乙方的违约责任：

　　（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款XXX％的违约金。

　　（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　（4）乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之XXX计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　（5）乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　（6）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　（7）乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　（8）其它：XXX。

　　第十条、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条、争议解决：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交XXX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条、附加条款：XXX。

　　第十三条、其它事项：

　　1．按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3．本合同自________年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　4．合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　5．双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以XXX方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的____日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　6．本合同正本一式XXX份，双方各执XXX份；合同副本一式XXX份，分送XXX等单位。

　　甲方：XXX

　　授权代表或委托代理人：XXX（签字）

　　乙方：XXX

　　授权代表或委托代理人：XXX（签字）

　　本合同于________年____月____日订立于XXX（地点

2022年钢材买卖合同11

　　供货方:_____________________________(以下简称甲方)

　　需货方:_____________________________(以下简称乙方)

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　一.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币___万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方指定的工地，送货地点为：__________________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货和验收人如下：

　　1.姓名________，身份证号________________________;

　　2.姓名________，身份证号________________________.

　　三.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日的送(提)货单填写为准。

　　四.质量标准.送检及费用：乙方使用钢材前应当向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或已将货物投入使用的，则视为乙方已验收合格。

　　五.付款方式：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___% ，余款在___日内付清，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金。未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款。

　　六.担保条款：保证人就本合同钢材交易与乙方承担连带清偿责任;保证其间为应付货款之日起2年。

　　七.在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。

　　八.本合同双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲乙双方各执一份。

　　甲方: 乙方: 保证人：

　　代表: 代表: 代表：

　　电话：电话：电话：

　　地址：地址：地址：

　　本合同签订时间：_________年____月____日

2022年钢材买卖合同12

　　签订时间：

　　年月日

　　合同编号：

　　乙方(供方)：

　　甲方(需方)：工程有限公司

　　第一条采购清单：

　　第二条供货时间：供货时间以甲方通知时间为准。

　　第三条调价方法：合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情，作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准，幅度超过±100元时进行调价，按基准价±100元结算，幅度不超过时按签订价结算。

　　第四条到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定：甲方施工现场。汽车运输，确定运费为/吨。

　　第五条随货物必备品：乙方随车带此批货物对应的有效材质单。

　　第六条计算方法：钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。

　　第七条包装及验收标准：按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲，无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准，不合格品乙方无条件退场。

　　第八条结算方式：

　　第九条本合同解除的条件：货物在数量和质量上无问题，货款全额支付无拖欠时，本合同自动解除。

　　第十条违约责任和双方义务：

　　乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务，承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认，乙方按对账结果开据合法有效发票。

　　第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。

　　第十二条本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十三条其他约定事项：

　　本合同签订数量为工程量约算数量，供货与结算按现场实际需用量为准，如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

2022年钢材买卖合同13

　　卖方：______________买方：________________

　　卖方和买方本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：

　　第一条：标的、数量、价款及交货时间：

　　第二条：单价以双方确定的基价价格为或市场价，以当日送货为准。

　　第三条：结算量以买方实际收到钢材料量为准。

　　第四条：质量标准：________________________。

　　第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。

　　第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。

　　第七条：交货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。

　　第八条：卖方提供的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内卖方指定、负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面通知卖方。

　　第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收。先检验后使用，如有异议收到货物____日内提出，卖方无条件处理。

　　第十条：结算方式、时间及地点：本合同钢材前期有卖方先垫资钢材吨，买方收到钢材____日内，付钢材款%。

　　第十一条：买方如果未能按照本合同

　　第十条之约定付清%的条款，买方应按未付款金额千分之三每日向卖方支付逾期付款违约金。如买方在未付清卖方钢材款，从其他处购货，卖方有权终止合同。

　　第十二条：买方提前用书面形式通知卖方每月提货的货物明细及数量，卖方收到买方通知后，立即组织货源，在日内发货到工地。如遇到个别品种货物短缺，卖方及时通知买方，以便买方另行组织货源。

　　第十三条：合同期限：本合同自签订日期至________年____月____日止。

　　第十四条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十五条：本合同产生纠纷按照《民法典》及有关法律规定执行

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　时间：________________________

2022年钢材买卖合同14

　　需方：__________________公司 (简称甲方)

　　供方：________________公司 (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

　　第一条工程概况

　　1、建设单位：__________________公司

　　2、施工单位：_________________公司

　　3、工程名称：__________

　　4、工程地点：__________________

　　第二条、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

　　1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

　　2、税率为_____%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

　　3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

　　第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB__________钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB__________表3中的数值规定;若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

　　第四条、交货时间、方式：

　　2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到工程施工现场，并自行组织装卸货物。

　　第五条包装标准、包装物的供应与回收：____________________。

　　第六条、合理损耗及计算方法：

　　1、螺纹钢，按国标理论计算重量;圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

　　3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

　　第七条、验收标准、方法：

　　1、按本合同第三条约定标准进行验收。

　　2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收;如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

　　第八条、货物签收和核对方法：

　　甲方授权数量签收人员________(________) ，联系电话：_______________________，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算;超出授权范围，甲方有权不予认可;未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

　　第九条、结算方式、支付方式及期限：__________

　　1、每月_____号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人陈________ 和(或) 甲方授权结算人员签字确认，结算单据方可生效。

　　2、甲乙双方一致同意选择_____(A/B)种期限、方式结算：/

　　A、乙方根据结算单据开具税率为_____%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票(三者同时具备)后当月内，支付乙方钢材款的 _____%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在_____年_____月_____日前全部付清。

　　B、乙方同意为本工程项目垫资 ________万元，货款的结算方式为：

　　①在垫资额度________万元以内(含本数)，乙方不向甲方计取利息;达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

　　②超过垫资额度__________万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

　　③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_____(建议时间为三个月左右)个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

　　3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金;甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

　　第十条、违约责任：

　　1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之六计算;

　　3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

　　第十一条、双方约定的其他事项：

　　2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

　　4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部"工程技术资料专用章"的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

　　6、甲方的税务信息：

　　统一社会信用代码：_______________________，户名：__________________公司;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________ 。

　　7、乙方税务信息：

　　统一社会信用代码：_______________，户名：______________;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________。

　　第十二条解决争议方式：__________发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

　　第十三条合同生效：

　　本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

　　本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

　　需方(盖章)：__________ 供方(盖章)：__________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：__________

　　签订时间：__________ 签订时间：__________

2022年钢材买卖合同15

　　甲方(需方)：_______________

　　乙方(供方)：_______________市__________区北市__________日杂经销门市

　　第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。产品名称数量单位(kg)单价(元)金额备注铁线4号205/kg100合计壹佰圆整。

　　第二条质量要求：符合国家标准。

　　第三条计算方法：型材过磅，油漆过磅。

　　第四条运输方式及费用承担：由供方负担，由供方送到需方指定地点。

　　第五条乙方(供方)对钢材的质量负责条件及期限：货到现场，供方为需方提供相对应的材质单及相关资料。三日内如出现质量问题，请以书面形式通知供方，供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前，甲方不得动用钢材，否则甲方将承担一切责任。

　　第六条结算方式、时间：货到现场，验收合格后十五日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。

　　第七条甲方(需方)违约责任：甲方如不按合同付款，供方有权到需方工地拉回同等价值的货物，甲方承担一切费用。乙方(供方)违约责任：如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围，造成甲方工程质量问题，甲方没收乙方全部货款，并处以货款5倍罚款，并承担甲方所造成的一切损失。

　　第八条合同争议的解决方式：如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

　　第九条本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________市__________区北市__________日杂经销门市开户行：_______________中国农业银行户名：____________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

【钢材买卖合同】相关文章：

钢材的买卖合同11-21

钢材买卖合同10-19

钢材买卖合同05-05

钢材买卖合同05-25