电力施工合同

时间：2022-11-20 16:20:49 合同范本我要投稿

电力施工合同范本(通用15篇)

　　随着人们法律观念的日益增强，很多场合都离不了合同，签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的电力施工合同范本，希望对大家有所帮助。

电力施工合同范本(通用15篇)

电力施工合同范本1

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：全包。

　　2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表块。

　　三、工程工期

　　1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。

　　2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在月日前完成交付工作。

　　3、如遇下列情况，工期相应顺延。

　　(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

　　(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

　　(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。

　　四、图纸资料

　　1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。

　　2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

　　五、材料设备供应

　　材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)

　　六、工程质量

　　1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。

　　2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

　　3、工程质量：合格工程。

　　七、工程价款

　　本工程总包价为人民币万元。(大写：元整)。

　　八、工程费用标准及结算方式

　　1、工程采用《20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。

　　2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。

　　九、甲方应承担的主要工作及责任

　　1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。

　　2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

　　3、提供材料的堆放场地。

　　4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

　　5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。

　　6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

　　8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。

　　9、甲方驻工地代表：联系电话：

　　十、乙方承担的主要工作及责任

　　1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。

　　2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

　　3、严格按照设计标准施工。

　　4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。

　　5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求，质量合格。

　　6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

　　7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

　　8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。

　　9、乙方驻工地代表：联系电话：

　　十一、安全施工

　　1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

　　十二、工程竣工验收

　　1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

　　2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在当日内通知乙方，乙方应在接到通知后当日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

　　十三、其他

　　1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

　　2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：年月日

电力施工合同范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：本次Φ200PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：天。

　　2、如甲方不能按合同约定将工程款拨付给乙方，工期顺延。

　　3、如遇不可抗力，工期顺延。

　　第三条甲方应承担的责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　3、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用，由此项工作没做好造成的损失由乙方负责。

　　施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方负责。

　　2、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　3、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　4、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　5、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，金额为元整。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款元整。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料(若需要)质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：授权代表人：授权代表人：电话：电话：

　　签章日期：年月日签章日期：年月日

电力施工合同范本3

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、配电工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容

　　(1)户表块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。

　　(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。

　　二、工程承包方式及范围

　　1、承包方式：本工程采取方式。

　　2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。

　　三、合同工期：本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。

　　四、合同价款与支付方式

　　五、双方责任

　　1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。

　　2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。

　　3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。

　　4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现场负责人。

　　6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。

　　7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变

　　更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。

　　8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。

　　9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。

　　六、附则

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。

　　甲方签章：乙方签章：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

电力施工合同范本4

　　甲方（发包方）：委托代理人：

　　乙方（承包方）：委托代理人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：

　　二、工程范围：

　　三、材质要求：

　　四、技术要求：

　　五、工程说明：

　　六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。

　　七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

　　2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

　　（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。

　　（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　八、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　1、准备工期：______个日历天。

　　2、安装工期：_____个日历天。

　　3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。

　　九、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：_____元整。大写_______。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

　　十、工程验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。

　　2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。

　　十一、工程质保期风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　1、工程质保期为________年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；

　　2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。

　　十二、双方责任

　　1、甲方

　　（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

　　（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

　　（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。

　　2、乙方

　　（1）合同签订后____日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

　　（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

　　（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。

　　（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

　　（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。

　　（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。

　　（7）工程完工后对甲方的相关技术人员进行培训。

　　（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。

　　十三、违约责任风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《民法典》执行，违约方承担对方的经济损失。

　　十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败XX承担。

　　十五、附则

　　1、本合同双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。

　　3、本合同履行地点：_____________。

　　甲方：（公章）委托代理人：________年____月____日

　　乙方：（公章）委托代理人：________年____月____日

电力施工合同范本5

　　甲方：_________(以下简称_________)

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容_________

　　五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交_________

　　仲裁

　　委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_________??????? 乙方(签章)：_________法定代表人(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________委托代表：_________ 委托代表：_________开户银行：_________

　　开户银行：_________帐号：_________

　　帐号：_________电话：_________

　　电话：_________签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日协议签订地：_________ 协议签订地：_________

电力施工合同范本6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《中华人民共和国经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：

　　一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工

　　二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部

　　三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

　　四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

　　五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

　　六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

　　七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。

　　八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

　　九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

　　十、工期：_________天。

　　十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。

　　十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

　　十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）

　　甲方：_________乙方：_________

　　甲方代表：_________乙方代表：_________

　　____年____月____日____年____月____日

电力施工合同范本7

　　甲方：_________乙方：_________

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20______年9月13日20______年9月17日

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　授权代表人：_________授权代表人：_________

　　电话：_________电话：_________

　　签章日期：_________年_________月_________日签章日期：_________年_________月_________日

电力施工合同范本8

　　甲方（发包方）：

　　委托代理人：

　　乙方（承包方）：

　　委托代理人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程范围：

　　三、材质要求：

　　四、技术要求：

　　五、工程说明：

　　六、施工方式：

　　包工包料，预留端口符合相关技术要求。

　　七、工程质量及要求

　　1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

　　2、材料供应

　　（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

　　（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。

　　（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　八、工程工期

　　1、准备工期：______个日历天。

　　2、安装工期：_____个日历天。

　　九、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：_____元整。大写_______。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　十、工程验收

　　十一、工程质保期

　　1、工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。

　　2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。

　　十二、双方责任

　　1、甲方

　　（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

　　（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

　　（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。

　　2、乙方

　　（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

　　（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

　　（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。

　　（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

　　（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。

　　（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。

　　（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。

　　（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。

　　十三、违约责任

　　1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。

　　十四、合同争议的解决方式

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。

　　十五、附则

　　1、本合同双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。

　　3、本合同履行地点：_____________。

　　甲方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

　　乙方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

电力施工合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　法人(代表)：

　　日期：年月日　

电力施工合同范本10

　　合同编号：124917

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程承包方式：承包人包清工。

　　3、工期________年____月____日至________年____月____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

　　2、双方款项住来均应出具收据。

　　3、工程结算方式：电路____米

　　4、乙方承包内容：

　　1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；

　　2、电施工穿墙、打孔、切割；

　　4、开关插座面板安装；

　　5、小五金的安装；6后期灯具的安装；

　　7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方签字：________

　　________年____月____日乙方签字

电力施工合同范本11

　　甲方：_______

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　乙方：_______公司

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　丙方：_______

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　传真：_______

　　开户银行：_______

　　帐号：_______

　　廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。

　　一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

　　二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。

　　三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；

　　2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；

　　3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；

　　4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；

　　2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；

　　3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。

　　六、丙方的权利和义务

　　1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；

　　2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；

　　3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；

　　4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容

　　迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。

　　（详见设计文件）

　　八、工程费用及付款方式

　　1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。

　　电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书

　　2、付款方式

　　（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；

　　（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。

　　九、施工期限

　　1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；

　　2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。

　　（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；

　　（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。

　　十、争议解决方式

　　协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼

　　解决。

　　十一、其他事项

　　1、其他未尽事宜，另行协商；

　　2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。

　　3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：

　　授权委托人：_______

　　时间：_______

　　乙方：_______公司（盖章）

　　负责人：_______

　　授权委托人：_______

　　时间：_______

电力施工合同范本12

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：

　　工程(项目)名称：

　　一、主要内容：

　　质量要求：按电力部门和国家有关规定标准执行。

　　二、工程造价：

　　三、承包方式：包工包料，费用包干,甲方自签订合同之日全部付清。

　　四、技术资料，图纸提供方法：甲方在开工之日前应向乙方提供相关图纸和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。

　　五、开、竣工日期：本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工作造成停工，工期顺延。

　　六、违约责任：甲方未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的.返工，应采取措施弥补、减少损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　七、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前向乙方提供有关资料。如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方约定。

　　八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工，费用由乙方承担，因乙方原因造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金。

　　九、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民裁决。

　　十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，如需分送有关单位，份数另定。

　　十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十二、在施工过程中出现的一切安全问题，由乙方自行承担。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　20xx年xx月xx日：

电力施工合同范本13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

电力施工合同范本14

　　发包人：承包人：

　　鉴于发包人拟委托承包人承担工程(以下简称“工程”)的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第1条工程概况

　　1.1 工程名称：。

　　1.2 工程地点：。

　　1.3 工程概况：

　　第2条承包范围承包范围：

　　第3条合同工期

　　3.1 开工日期：年月日

　　3.2 竣工日期：年月日第4条工程建设目标

　　3.1 质量目标：：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率≥98%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%(国标90%);安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。

　　3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。

　　3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。

　　3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。

　　第5条签约合同价

　　签约合同价为人民币(大写)()(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。

　　第6条合同组成部分下列文件为合同的组成部分：

　　6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

　　6.2 合同协议书;

　　6.3 合同专用条款;

　　6.4 中标通知书;

　　6.5 合同通用条款;

　　6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);

　　6.7 招标文件和投标文件;

　　6.8 形成合同的其他文件。

　　上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第7条承包人承诺

　　7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

　　7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。

　　7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第8条发包人承诺

　　保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第9条词语含义

　　本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。

　　第10条合同生效

　　合同生效条件见合同专用条款。

　　第11条签订日期

　　合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

　　第12条合同份数

　　本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份;副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

　　发包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期: 地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：

　　承包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

　　签订日期: 年月地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：

电力施工合同范本15

　　甲方名称：_____________

　　地址：_____________

　　法人代表：_____________

　　乙方姓名：_____________

　　性别：_____________

　　年龄：_____________

　　民族：_____________

　　文化程度：_____________

　　籍贯：_________省_________市

　　现住址：_____________

　　属于：_________(农业人口/非农业人口)

　　居民身份证号码：_____________

　　务工许可证号码：_____________

　　甲方因生产(工作)需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：

　　一、合同期限

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。

　　二、生产(工作)任务

　　甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

　　三、劳动时间与劳动报酬

　　(一)劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产(工作)需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。

　　(二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。

　　(三)在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

　　四、劳动保护、保险福利待遇

　　(一)从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_________元，乙方负担_________元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费年限。

　　(二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。

　　(三)乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_________元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_________元，一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

　　(四)乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为_________天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。

　　(五)根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的，需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。

　　五、劳动纪律

　　(一)按时上下班，不得迟到早退。

　　(二)严格遵守操作规程，保证生产。

　　(三)爱护单位财产，不无故损坏公物。

　　(四)上班工作(生产)时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。

　　(五)听从指挥，服从调动。

　　(六)保质保量完成任务，不得投机取巧。

　　(七)有事及时请示报告，不得擅自主张。

　　六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职

　　(一)甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。