园林绿化工程承包合同

时间：2022-11-21 17:52:46 合同范本我要投稿

园林绿化工程承包合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的园林绿化工程承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

园林绿化工程承包合同

园林绿化工程承包合同1

　　发包方：____________公司（以下简称甲方）

　　承包方：________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程；

　　2．工程地点：_____________________；

　　3．工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。

　　4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

　　第二条工程期限

　　1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。

　　2．如遇下列情况，经发包方现场甲方或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　（1）发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；

　　（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；

　　（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；

　　（4）发包方现场甲方或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

　　（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；

　　（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

　　（7）发生重大设计变更。

　　第三条工程合同造价：

　　1．本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）。

　　2．按照第八条标准按实际工程量进行结算。

　　第四条材料、设备供应、检验

　　1、乙方负责采购材料、设备，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。乙方应在材料、设备到货前24小时，以书面形式通知甲方，由乙方与甲方共同清点。

　　2、乙方采购的材料、设备与设计要求、标准与规范不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

　　3、甲方发现乙方使用不符合标准与规范、设计要求的材料、设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　4、如果乙方不执行甲方发出的指令，则甲方可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用应由乙方承担。该笔款项经甲方核实后，由甲方从应付或将付给乙方的款项中扣除。

　　5、乙方需要使用替换材料的，应向甲方提出申请，经甲方认可并取得甲方批准后才能使用，由此引起合同价款的增减应由甲乙双方协商确定。

　　6、乙方采购的材料、设备在使用前，应由甲方负责检验或试验，不合格的不得使用。甲方指定生产厂家或供应商，引起合同价款变化的，应按实调整。

　　第五条工程质量和检查验收

　　1．本工程质量要求为优良；

　　2．承包方必须严格按施工图纸知现场甲方或工程师代表检查验收，甲方或工程师代表接到通知后3日内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。

　　6．工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　7．工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。

　　8．在乙方未竣工验收前做好成品保护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复；已竣工工程未交付甲方之前，由乙方负责保管，负责已完工程的保护、以及绿化苗木的养护工作，保护期间发生损坏，由承包方负责修复，并承担相应费用。

　　9．工程交工验收后，园建工程保修期为2年，水电保修期为2年，保修期间由于施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由甲方承担。由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。

　　第六条施工设计变更

　　1．甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　2．施工图的重大修改变更，必须经甲方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。

　　3．当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

　　4．乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；

　　5．在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认；

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。

　　第七条双方负责事项

　　1．甲方

　　（1）办理土地征用、青苗、树木的`赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；

　　（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；

　　（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

　　（4）按规定提供施工场地；

　　（5）合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的施工技术资料______套；

　　（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；

　　（7）组织甲乙双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；

　　（8）审核乙方工程进度表，及时向乙方支付工程进度款；

　　（9）派驻施工现场的甲方或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

　　（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

　　2．承包方

　　（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

　　（2）编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；

　　（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

　　（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；

　　（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

　　第八条工程价款的支付与结算

　　1．签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______％；

　　2．乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______％进度款；

　　3．工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______％进度款；

　　4．工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的5％工程款；留结算总价的5％尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后28天内分别一次支付给承包方。

　　5．发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　6．确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

　　7．本工程造价结算方式按下列情况办理：

　　7．1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算；

　　7．2园林建筑工程、园林绿化工程项目工程的计量规则以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》为准；

　　7．3园林建筑、绿化工程结算造价按工程总量计费后总价下浮5％计算；水电安装工程结算造价按工程总量计费后总价下浮5％计算；

　　第九条工程质量保修

　　1、质量保修期应从竣工验收合格之日起计算，保修期由发包人、承包人根据国家有关规定在专用条款中约定。在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的两天内派人修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

　　2、如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用应由承包人承担。该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付这笔款项。

　　第十条违约责任

　　1．承包方的责任

　　在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

　　（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

　　（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

　　（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

　　（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

　　（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

　　（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

　　因承包人违约解除合同

　　承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

　　因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

　　（1）合同解除后，合同当事人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

　　（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

　　（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

　　承担责任方式

　　（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

　　（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币壹万元作为逾期违约金。

　　2．发包方的责任

　　（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。

　　（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

　　第十一条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。

　　第十二条特殊条款

　　本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十三条附则

　　其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

　　合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

　　本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。

　　发包方（盖章）__________________承包方（盖章）__________________

　　法定代表人（签名）：____________法定代表人（签名）：____________

　　委托代表人（签名）：____________委托代表人（签名）：____________

　　签约日期：______年______月____日签约日期：______年______月____日

园林绿化工程承包合同2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：营根河综合治理绿化工程（一标）

　　2、工程地点：琼中县营根镇

　　3、工程内容：绿化种植及养护。

　　4、工程造价（包干不含税）：以现场数量为准，附单价报价表。

　　5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。

　　二、施工期限及要求

　　1、施工期限：

　　2、验收标准：GJJ/T82—99《城市绿化工程施工及验收规范》，其它符合有关专业验收标准。

　　3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。

　　三、付款方式

　　1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款、

　　2、养护期满后，一个星期内付清余款。

　　四、工程变更情况

　　在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。

　　五、竣工验收

　　1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。

　　2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任

　　1）甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。

　　2）甲方免费提供施工用水、电。

　　3）甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。

　　4）甲方配合乙方的对外协调工作（例如：政府有关部门的协调工作；苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办）。

　　2、乙方责任

　　1）按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。

　　2）在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。

　　3）乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。

　　4）种植须符合绿化施工技术要求。

　　5）乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。

　　七、不可抗力的因素

　　1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。

　　2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。

　　3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。

　　八、其它

　　1、甲方指派驻现场的代表为_________，乙方派驻现场的代表为_________，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。

　　2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。

　　3、本合同经双方代表签字盖章后生效；本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。

　　4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方： ___________

　　乙方：____________

　　代表： ___________

　　代表：______________

　　签订日期：____年__月__日

园林绿化工程承包合同3

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　施工单位（以下简称乙方）：

　　经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造___绿化工程，签订以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__绿化工程。

　　2、工程地点：__。

　　3、施工范围：绿地面积__平方米（具体见__绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、工期

　　1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　三、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：__元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　四、承建方式

　　1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。

　　五、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：__万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：__万元整。

　　3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：__万元整。

　　4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。

　　六、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

　　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　七、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。

　　八、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　九、质保期限

　　1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合'三通一平'要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

　　4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　____年__月__日

【园林绿化工程承包合同】相关文章：