小型施工合同
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编精心整理的小型施工合同,希望对大家有所帮助。
小型施工合同1
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容及范围:
二、承包形式:
三、工程造价及合同款支付:
1、 工程总造价:
2、第一次付款:工程竣工并验收合格后,支付工程总造价的95%;
第二次付款:总工程款的5%作为质保金,一年后结清。
甲方支付上述款项时,乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票,否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。
四、工程期限:本工程工期为 天(日历天),自 年 月 日至 年 月 日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算)
五、工程质量标准:
1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。
六、违约责任
1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的1‰ 支付违约金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的1‰支付违约金。
3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额5‰的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的1‰支付违约金。
七、工程安全要求:
1、乙方负责工程现场的安全文明施工,应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。
2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。
3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。
八、双方权利义务:
(一)甲方:
1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。
2、在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式支付工程款。
(二)乙方:
1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。
2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。
3、按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。
4、把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。
5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。
6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。
7、安全文明施工。
九、工程验收:
1、工程竣工后,乙方向甲方汇报工程竣工情况,甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。
2、工程竣工验收合格后一年内,承包方负责该工程的质保工作。
十、附则:
1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的,由甲方所在地人民法院解决。
2、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字、盖章、即开始生效,至工程款结清后自动失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
年 月 日 年 月 日
小型施工合同2
甲方:_______(以下简称甲方)乙方_______公司(以下简称乙方)
因甲方工程施工需要,甲、乙双方就g319线三洞至青木关公路改建工程多锤头破碎机施工事宜友好协商后,达成以下协议,双方共同遵守执行。
第一条设备名称、数量
第二条施工方式和价格
1、破碎机由乙方人员进行操作,甲方派员管理、协助。
2、工作量:多锤头破碎面积约70000平方米。但不得少于_______平方米,少于_______平方米,按照平方米计算施工费。
3、设备工作内容:对原水泥路面实施多锤头破碎。
4、施工费计算:破碎机施工费,综合单价为每平方米15。00元。以上价款为含税价。
5、施工工期定为天。从乙方设备到场之后起算。如乙方设备在甲方工地时间超过约定施工工期,则超过的时间按照月施工金额15万元月计算施工费(施工工期从乙方设备进场之日起到乙方设备出场之日止,不足半月按半月计算、超过半月按照1个月计算)。 以上价款为甲方代扣、代缴所有税、费后的价款,即不含税价。
第三条进场时间:暂定进场时间为________年____月____日。具体进场时间以甲方通知为准。
第四条设备的进出场甲方承担乙方设备至甲方工地现场的进出场费用及进出场时设备下车吊装费用8000元。
第五条设备的使用、保养和维修在施工期间,多锤头破碎机的使用、保养和维修均由乙方人员进行。
第六条价款的结算和支付本协议设备的施工费用采取“先预付、中间支付、完工后结算付清”的方式执行。设备到场当日,甲方支付乙方元作为预付款;乙方设备完成一半作业任务当日,甲方再向乙方支付_______元作为进度款;乙方设备完成全部作业任务,____日内,甲方结清全部施工款。结算时,乙方设备作业面积如超过_______平方米,以监理、业主单位收方确认的实际破碎面积为准。
3、如甲方不能按时支付施工款或因甲方原因致使乙方设备待工超过约定时间,则视为甲方违约,乙方有权停止设备使用;超过____日未支付施工款,乙方有权撤走设备,并向造成甲方的损失,乙方不负责任。并且甲方须按照中国人民银行同期贷款利率的4倍向乙方支付以施工费总额为计算基数的资金利息,直至付清全部款项为止。
4、甲方以现金或现金转账方式支付乙方施工款。乙方只出具收款收据,不开具发票。
第七条双方责任
一、甲方责任:
1、设备施工期间,甲方指定专人对施工设备进行施工管理和指挥,明确指示并书面告知乙方具体进行多锤头破碎(或打裂)作业的段落及不能进行破碎(或打裂)作业的地下管线、涵洞、堡坎、桥梁、房屋等构造的准确地点、路段,以便乙方安全施工。。
2、甲方负责作业路段的安全标志、标牌设置和交通管制工作,并派专人在现场进行管理、指挥,保证乙方设备、人员在施工中的安全。
3、甲方负责作业路段的协调工作,负责处理设备施工期间的一切作业干扰。
4、甲方负责提供乙方机械施工期间合格的燃油,燃油费用由甲方承担。
5、甲方负责施工设备的安全和看护工作,在施工期间发生的设备毁损或零部件、油料(液压油、柴油)丢失,由甲方按设备、油料重置价格进行赔偿。
6、甲方负责提供乙方设备操作手的食宿并承担费用。
7、甲方负责严格按照合同约定支付施工款。
二、乙方责任:
1、乙方设备按甲方要求时间抵达施工现场。
2、乙方派出操作人员进行现场操作。
3、乙方设备技术状况良好,能满足施工技术要求。设备发生故障时及时派人员排除。
4、设备施工期间,设备的日常管理及使用由乙方全面负责。
5、乙方操作人员必须服从甲方现场管理人员的合理指挥、安排和管理,遵守甲方现场组织纪律。
第八条安全事故的责任和处理多锤头破碎机在施工过程中,因设备故障造成的安全事故由乙方负责。因甲方人员或现场管理人员指挥失误或不到现场指挥、交通管制不当等原因或其他原因造成的乙方人员、设备事故,由甲方承担事故的全部经济赔偿、法律负责。乙方设备作业期间,如造成房屋开裂、堡坎垮塌等损失,须进行经济赔偿或修复的,由甲方负责赔偿或修复。
第九条、违约责任
1、本合同一经签订就具有法律效力,任何一方不得变更或解除。否则,将视为违约。
2、甲方不履行本合同约定,视为甲方违约。
3、违约方须向守约方支付本合同施工款总额20%的违约金。
第十条未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,向出租方公司所在地____市____区人民法院提起诉讼。
第十一条本协议一式两份,承租方一份,出租方一份。本协议自双方代表签字、盖章(如甲方为自然人,则只需签字不用盖章)后生效。
第十二条协议终止:全部款项结清后,合同自行终止。
承租方(章):_______
代表:_______
联系电话:_______
出租方(章):_______
代表:_______
联系电话:_______
________年____月____日
小型施工合同3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工具体情况,协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
1.工程名称: 百旗广场立体发光字工程
2.项目名称: 百旗广场立体发光字工程
3.工程地点: 响螺湾(迎宾大道与天津大道交口)
4.工程内容:
4.1标志塔部分:氟碳铝板(15.64米*2米*3个,厚度3mm)共计93.84m2;不锈钢立体徽标(颜色由甲方另行指定),内置台湾产LED灯(1.6米*1.5米*3套,徽标墙高120mm)共计7.2m2;拉丝不锈钢立体中文字,内置台湾产LED灯(0.725m*11个*3套,字体墙高120mm)共计23.9m;拉丝不锈钢立体英文字母,内置台湾产LED灯(0.305m*43个*3套,字母墙高60mm)共计39.3m。
4.2叠水墙字体:不锈钢喷白色氟碳漆,发光字体,内置台湾产LED灯。中文字体(0.93米*11个,字体墙高120mm)共计10.23m。英文字体(0.295米*43个,字体墙高60mm)共计12.685m。 材料: 字体为0.8mm厚SUS304不锈钢;骨架采用∠40*4镀锌角钢。 安装:乙方负责字体的制作、运输、安装、现场电源、脚手架及吊装机。乙方必须严格按照甲方要求及图纸要求进行施工。
二、工程承包范围、方式:
1.承包范围: 百旗广场立体发光字的制作安装
2.承包方式: 包工包料 (铝板:460元/平米,不锈钢字:480元/平米)
三、协议价款:
1.金额: ¥87958 元(小写)(大写): 捌万柒仟玖佰伍拾捌元整 不锈钢字:(7.2m2+23.9m+39.3m+10.23m+12.685m)*480元/m2=44791.2元; 铝板:93.84m2*460元/m2=43166.4元。 合计:87957.6元。
四、工期要求:
工期: 20xx年 6月 25 日开工, 20xx年 7月5日凌晨之前完工
五、工程质量要求:达到 国家规定的合格 标准
1. 所用材料质量必须符合工程图纸及甲方的要求,不得擅自改变材料品种、规格及质量,所有材料必须经过甲方验收合格后方可使用。乙方还应提供主材的产品合格证明书及材质质量检验报告。
2. 严格按照图纸及甲方的要求进行施工,施工过程中,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责。字体钢结构骨架保证三年内,无任何安全质量问题,如因结构不牢固,导致字体坠落(不锈钢字),发生任何人身及车、物的安全事故,均由乙方全权负责。
六、工程款支付:
1.协议签订后,支付给乙方协议价款的 30% (即¥26387元)作为工程预付款。
2.待工程完工验收合格后,付至协议价款的 97% (即再支付¥58932元 )。
3.余款 3% (即¥2639元 )。作为工程的维修款,待工程保修期结束后,且无遗留问题时,付清余款。
七、保修期限: 一年
八、违约责任:
1.工程质量不符合协议的规定,乙方必须负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
2.乙方必须确保在20xx年7月5日凌晨之前完成不锈钢字的安装任务,否则每推迟一天扣罚协议价款的 10% 。
九、其他约定:
1.乙方必须服从甲方和监理的监督检查和施工管理。乙方在施工中要精心组织,确保安全,如在施工过程中发生一切安全、设备、交通事故,均由乙方自行负责。
2.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
3.乙方在施工过程中,要采取有效的防护措施,做到施工环保、卫生、文明,不扰民。因此而发生的一切纠纷及事故,后果均由乙方自行承担。
4.乙方必须提供符合国家规定正规发票。
十、协议的争议、生效与终止:
1.双方约定,在履行协议的过程中产生争议时,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可向当地仲裁委员会申请仲裁。
2.本协议自双方签字盖章后生效。竣工结算后,乙方完成工程保修工作,甲方支付完毕全部工程款后,条款自行终止。
十一、协议份数:
本协议一式 两 份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。
本协议未尽事宜,双方协商解决。
签订日期:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小型施工合同4
甲方:
乙方:
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。
一、工程慨况工程位于_______,土地面积:________㎡。
二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。
四、承包价格及付款方 1:价格:______元㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。 2:一层主体盖板完工后支付价款___%,全部完工后付清余款。
五、工期及安全责任工期从________年____月____日到________年____月____日竣工。推迟一天罚款____元天,由甲方在工程款中扣除。 施工期间
1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。 施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
六、本合同一式二份,自双方签字后生效。
甲方(签字)
联系电话:
乙方(签字)
联系电话:
签订日期:________年____月____日
小型施工合同5
甲方(发包人):_____
乙方(承包人):_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称:青年水电站防腐、制安工程施工项目
二、工程承包工作内容:
1.水电站整体设施防腐
2.水池防腐
3.梯子制作、安装
4.脚手架搭设所需材料由乙方购置
5.所有操作人员的劳保用品,如安全帽、安全带的购置由乙方负责
三、技术要求:
1.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆(底漆、面漆),去氧化层及打磨,抛光后,平面找平,喷底漆一遍,喷面漆两遍。
2.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。
3.技术方案按甲方要求施工。
四、工程地点:恒阳公司青年水电站
第二条 工程承包范围
承包范围:包工包料(人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内)。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。
第三条 合同工期
6个月。
第四条 质量标准
1.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准,开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明施工的要求。
2.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。
3.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求进行工作,严格执行有关悬空作业的规定,确保安全施工,具体施工方案由乙方自行制定。
第五条 施工安全:乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定,严格
按安全标准组织施工,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。
第六条 合同价款及付款方式
1.合同包干价:¥455000.00元(大写:人民币肆拾伍万伍仟元整)
2.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算
3.支付方式:
本施工合同采用总价包干方式,待青年水电站防腐、制安项目全部完工,经甲方一次性验收合格,扣除5%质保金后,其余剩下部份于10个工作日内一次性付清乙方工程承包款,正式发票按甲方财务部门的要求开具。
第七条 质量保证期及保证金
本工程质量保质期为 壹 年,预留质保金为合同总价款的5% (即¥22750.00元),质保期满后甲方在14天内将质保金无息退还给乙方。
第八条 现场管理和安全生产
1.乙方在开工前,必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行,并与甲方安全生产部签订安全协议,甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。
2.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度,严格遵守安全操作规程,在乙方现场负责人统一领导下组织施工,计划进度、材料供应要密切配合,保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
3.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责,费用包含在合同总价款中,乙方保证使用需要。其他安装中的手持操作工具,由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。
4.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。
5.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失,乙方在施工中应做到工完料尽场地清,保持现场整洁。
6.在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
7.工程施工中服从甲方安全生产管理要求,对原有设施、建构筑物必须采取保护措施,对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。
8.乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。
第九条 质量保修
1.工程保修期:保修期为1年,自竣工验收合格之日起计算。
2.质量保修责任
(1)乙方所承包的工程,在保修期内属乙方责任造成的质量问题,乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。
(2)因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
3.质量保修金的确定
本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的5% 。
4.质量保修金的返还
质量保修期满一年,经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题,甲方于14个工作日内将质量保证金无息返还乙方。
第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分,具有同等的法律效力。
第十一条 未尽事宜,双方协商解决。
第十二条 合同生效与终止
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小型施工合同6
发包方:______________________(以下简称甲方)
法定代表人:__________________
通讯地址:____________________
联系方式:____________________
承包方:______________________(以下简称乙方)
法定代表人:__________________
通讯地址:____________________
联系方式:____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1、工程名称:_____________________________
2、工程地点:_____________________________
3、工程内容:_____________________________
4、工程范围:_____________________________
5、工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
6、质量标准:质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。
7、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
风险告知:关于材料提供的事项,合同中提供了几项可供选择的方式。既有约定由承包方包工包料的形式,也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择,但在这里需要提醒的是,在由承包方提供材料的情况下,承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。
第二条合同价款及调整
1、工程造价:总承包价为____________元,大写人民币__________,装修工程包含的项目详见《工程预(结)算表》。
2、任何一方不得擅自改变合同价款,除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整:
(1)甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;
(2)双方书面确认的其他因素。
第三条工期
1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
开工日期:_____________________________
竣工日期:_____________________________
合同工期:______________________日历天。
2、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
(1)因发包方原因影响开工。
(2)不可抗力。
第四条工程保修
1、保修内容、范围:工程承包范围内的全部内容。
2、保修期限:按工程通过竣工验收合格之次日算起,保修期为壹年。保修期内,乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内,乙方应在接到甲方书面或电话通知后的24小时内到场勘查,并在三天内维修完毕。
第五条施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
(1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第六条工程款拨付和结算
1、甲乙双方签订合同后,乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________,大写人民币_________。
2、工程竣工并经甲方验收合格后,乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________,大写人民币_____________。
3、乙方指定收款账号信息为:
户名:_________________________________________
工行账号:_____________________________________
开户行:_______________________________________
第七条双方权利及义务
1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督,并对发现的问题提出意见和建议。
3、甲方有权根据实际情况,对工程内容进行增加或者修改,乙方应积极配合。
4、乙方提供的材料应符合相关质量要求,并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由乙方负责赔偿。
5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质,并应按相关要求及标准进行施工,保质保量,按期完成工程任务。
6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定,严格按照双方约定及甲方要求进行施工,做好各项质量检查并留存施工记录。
7、施工过程中,乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的,乙方应承担全部赔偿责任。
8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备,保证施工现场整洁,工程完成后负责清扫施工现场。
第八条工程验收
乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收,甲方查验后对工程质量提出异议的,乙方应配合重验,验收不合格的,乙方应在甲方限定的时间内进行整改,并在整改完成后及时通知甲方进行复验。
风险告知:为了保障发包方的合理利益,在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定,工程竣工后承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。
第九条违约责任
1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约,守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。
2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的,每迟延一天,乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金;迟延超过10天的,甲方有权单方要求解除合同,并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的,甲方有权要求解除合同,并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失(包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)。
第十条合同争议或纠纷处理
本合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解除,协商不成的,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。
第十一条附则
1、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
(以下无正文)
发包方(盖章):__________________承包方(盖章):__________________
法定代表人(签章):____________法定代表人(签章):____________
________年_____月_____日________年_____月_____日
小型施工合同7
甲方:________负责人:________,业主委员会主任。
乙方:________承办人:________,系____省_____县________人,身份证号:____电话:____
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址:武威六中XX、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。
二,承包方式:乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。
三、工程计量:屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。
四、工程价款:屋顶防水工程,每平方米单价为39元;
五、工程工期:在甲方通知进场之日起开始计算,工期为天,如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延。
六、工程要求:
1,防水材料、产品名称:
2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。
3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修________年,________年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5,乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时,因积极与业主联系配合,在业主监督配合下拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。
6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。
七,结算方式:
1,乙方料进现场预付工程款%工程款,为________元。
2,乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为________元。
3,房屋竣工验收交付使用后____日内付%,为________元。
4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用________年无质量问题情况下,支付给乙方。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方全称:____________
乙方全称:____________(签章)
负责人:________经办人:____________
经办人________年____月____日________年____月____日
小型施工合同8
甲方(发包方): (以下简称甲方)
乙方(承包方): (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为:________年____月____日至________年____月____日
绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
小型施工合同9
甲方:武威六中家属院业主委员会
负责人:业主委员会主任。
乙方全称:XX公司承办人:系____省郓____县彭楼镇前刘亥行政村233号人,身份证号:__________________电话:__________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的`原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址:武威六中XX、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。
二、承包方式:乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。
三、工程计量:屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。
四、工程价款:屋顶防水工程,每平方米单价为39元;
五、工程工期:在甲方通知进场之日起开始计算,工期为天,如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延。
六、工程要求:
1,防水材料、产品名称:
2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。
3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修________年,________年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。
4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
5,乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时,因积极与业主联系配合,在业主监督配合下拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。
6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。
七、结算方式:
1,乙方料进现场预付工程款%工程款,为元。
2,乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为元。
3,房屋竣工验收交付使用后____日内付%,为元。
4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用________年无质量问题情况下,支付给乙方。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方全称:__________________
乙方全称:__________________
(签章)负责人:__________________
经办人:__________________
经办人__________________
________年____月____日
_______年____月____日
小型施工合同10
甲方:
乙方:
经招标决定,甲方将给乙方施工,按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定,遵循平等自愿、互利和诚信的原则,双方达成如下施工合同望共同信守。
一、工程内容:
1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。
2、根据不同地形,双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成:
1、本工程以包工包料包总价的方式承包,其承包总价为人民币(大写)元(:元)。
2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍,按招标文件规定花池数量有所变动,花池内植物种植相应变动,数量待定,故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价,每组花池 元,工程结束验收后按实际发生的工程量计价。
3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。
三、开竣工日期:
1、本工程于________年月________年月竣工。
2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决,工期相应顺延。
四、安全生产:
1、乙方在施工过程中,应按国家有关安全规程规章进行,加强施工人员的安全教育,增强安全措施。
2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责,甲方概不负责。
五、付款方式: 合同签定后,乙方施工人员进场施工,甲方付乙方合同总价款 %,施工完成%付元待工程验收合格扣出质保金,乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。
六、双方应尽的义务和责任:
1、乙方在施工过程中,应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。
2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。
3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点,所发生的水费甲方负责,电费和运输车辆乙方负责。
4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植,因协调无效遭到人为破坏,甲方根据实际发生的损失计价补偿。
七、工程质保金:
1、工程质保金按工程总价期内出现质量问题,乙方无条件修复。
2、质保期过后如无工程缺陷,甲方无条件返还乙方质保金。
八、检查验收: 施工结束后,乙方提出书面申请,甲方在十天内组织相关人员验收。
九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
小型施工合同11
发包方(建设方):(以下简称甲方)
承包方(承建方):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就临时道路施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程地点:____市大道、琼山大道
二、工程名称:临时道路工程
三、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包维保、包税金等工程施工过程中发生的一切费用的总价承包。
四、承包范围:临时道路工程(其中包括一条长,宽;一条长,宽;一长,宽),具体施工范围以施工图及甲方要求为准。
五、工程期限:甲方通知乙方进场后日历天完成道路稳定层施工(不含沥青路面施工)并通过工程中间验收,沥青路面施工待稳定层完成行车一段时间后甲方通知再进行施工。如遇不可抗力影响、自然灾害、政府行为及周边村民干扰等,施工时间相应顺延。
六、工程承包价:
1、本工程暂定合同价为:整(小写: 元)。
2、本工程采用定额计价,根据《____省20市政工程综合定额》及____省定额站相关文件编制,材料价格采用信息价,信息价中没有对应材料价格时需报甲方批价。因甲方原因在施工过程中工程内容须做变更时,工程结算时予以调整。工程结算价款按施工时实际完成的工程量套相应的定额及收费标准执行,材料价格按施工当月的信息价进行结算。
七、付款方式:
1、自本合同正式签订之日起____日内,甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款,即人民币肆拾捌万叁仟贰佰陆拾贰元整(元)。以后乙方每月____日报送工程进度报表,甲方5个工作日内审核完毕并支付的进度款,甲方第一次支付进度款时将扣回预付款。
2、待全部施工完成并通过竣工验收合格后,双方完成验收结算手续,甲方支付至结算总价的95%。
3、结算总价的5%作为质保金,在保修期满后的15天内支付(不计利息)。
4、甲方的每次支付,以乙方提供同等金额的合法税务发票为前提。
八、工程质量要求:
1、道路工程质量按《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96、《公路沥青路面施工技术规范》GF40-20和《____镇道路工程施工与质量验收规范》C1-20执行,其质量必须达到国家合格以上标准。
九、双方责任:
甲方责任:
1、甲方应按合同有关约定支付工程款。
2、甲方负责将水准点、坐标控制点在开工前一天以书面形式提交乙方。
3、甲方负责在开工前三天组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,并向乙方提供三套图纸。
4、工程未经验收,甲方提前动用或擅自动用,由此而发生的质量或其他的一切问题,责任全部由甲方承担。
5、及时检查、验收工程采用的设备及材料。
乙方责任:
1、负责做好施工前的各项准备及进场施工期间的生产、安全、技术管理和组织工作。
2、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划,并送交甲方批准。
3、施工所需的水电由乙方接至施工场地,甲方承担费用,施工期间的水电费由乙方承担。
4、做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方。
5、按照本合同、设计图纸和规范的要求采购本工程需要的材料,材料必须有合格证或检测报告书,所用材料均要报甲方有关人员验收后方可使用。
6、乙方如未按设计要求和规范规定进行施工原因引起的工程质量问题,由此造成的所以经济损失均由乙方承担,工期不予顺延。
7、乙方偷工减料或使用不合格材料等施工原因引起的工程质量问题,由此造成的所以经济损失和一切责任均由乙方承担。
8、乙方应保证施工现场符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
9、对在工程施工中发生的各种事故负责并承担由此产生的全部费用。
10、工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责保护,保护期间发生的损坏,乙方出资修复。
十、竣工验收及保修
1、乙方认为工程具备竣工验收条件后,向甲方和监理提出竣工验收报告,甲方自收到验收通知后五天内组织有关部门验收。若一个月内甲方不组织有关部门验收,被视为验收合格。
2、竣工验收通过后,乙方应及时将工程移交给甲方投入使用,并向甲方提供完整的竣工资料二套。
3、竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期,若要整改才能达到竣工要求的,应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。
4、本工程质量保修期为________年,自竣工验收合格之日起计算。在保修期内,由于施工原因造成的质量问题,乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属甲方使用及其它原因造成的工程问题,乙方可给予维修,但维修费用由责任方承担。
十一、违约责任
1、除由于不可抗力和政府部门及周边村民干扰外,乙方不得以任何理由拖延工期,每逾期一天,按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金。
2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款,每逾期一天,按本工程造价总额的3‰向乙方支付违约金。
3、道路工程施工中,若发现乙方使用了不合格的材料等以次充好的行为,除无条件更换外,甲方对乙方处以3000元次的罚款。
4、质保期内属于乙方无条件保修范围的,乙方应自接到甲方通知的三天内进行无条件保修,如乙方示在三天内进行无条件保修,则每逾期一天,按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金;逾期超过10天未无条件保修的,甲方有权另行选择第三方进行修补,所需费用由乙方承担;逾期保修期间造成甲方损失的,由乙方负责赔偿甲方全部损失。
十二、其他
1、合同有效期限:本合同经双方代表签字盖章后生效,工程保修期满,双方结清所有工程款,双方合同义务履行完毕后自动失效。
2、本合同在执行过程中如发生争执,双方应本着友善态度共同协商解决。如协商不能解决,双方均有权向本合同履行地人民法院起诉,所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等均由责任方承担。
3、对于本合同条款与条件的修改、补充及变更,应同双方共同协商,以书面形式做出,并由合同授权代表签字盖章后生效,这些修改、补充及变更构成合同的一部分,并与本合同具有同等法律效力。
4、合同一方在未经合同另一方同意之前,不得擅自将合同的权利、义务转让给其他方。
5、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。
6、《临时施工道路工程预算书》是本合同的附件,构成合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。
7、合同订立时间:________年____月____日
8、合同订立地点:
甲方:
乙方:
地址:
别墅地址:
法宝代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真
小型施工合同12
甲方:
乙方:
根据《民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
1、黄竹镇昌兴大道480—96
8.486标段水泥砼路面工程,全长48
8.486米,路面宽12米。总面积5861平方米。
2、水泥混凝土路面标准C30,厚24厘米,使用42.5水泥。
二、工程造价
道路工程按每平方米 元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。
三、工程款拨付
工程款由甲方负责筹措,水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%,经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金,待质量保期满________年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位2天内不到,由此发生的费用由乙方承担。
四、施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____省相关技术标准、规范
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准:合格
五、工期
总工期: 天(具备施工条件的有效工作日),开工日期:________年____月 日,如因不可抗力因素不能按时开工,工期顺延
六、安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任
甲方:
1、甲方向乙方进行技术交底,负责工程施工用电、机械(搅拌机、装载机)、材料的采购、运输、供应。
2、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙方:
1、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、违约责任甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约:
1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 元天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、其他
1、如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
2、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
3、甲乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
小型施工合同13
甲方:
乙方:
甲方通过 方式最终确定乙方承担 工程项目,现经双方友好、平等、诚信协商,就该工程达成如下合同,以资共同遵守。
一、工程项目概况
1、 项目名称:
2、 施工地点:
3、 施工技术、材料及安装要求:
4、材料明细清单
本工程项目的开工日期是: 年 月 日,竣工时间(验收合格并交付): 年 月 日。其中已考虑了雨天因素。
三、本工程项目的承建性质
本工程项目由乙方总承包,承包的性质为“双包”,即由乙方负责包工包料及包质量、包工期、包安全等,并由乙方自行组织人员进行安装。
四、本工程项目的合同总价款及结算
1.本工程项目的合同总价款为人民币 元整(¥ 元)。本合同总价款是包括了材料清单所列物品、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、各种税费及质保期间等一切费用。
2.本工程的结算是:按本合同总价结算,不再另行调整。
五、本工程合同价款的支付期限和方式
本工程的付款期限和方式为:工程竣工验收合格后付合同总价的 %,验收合格满一年后付至合同总价 %,余款在质保期满无质量问题后付清。甲方在付款前应收到乙方开具的足额发票。
六、工程施工技术要求和质量标准及注意事项
1、乙方应严格按附件图纸、规范及甲方要求施工。
2、乙方必须严格按照合同要求提供符合甲方和工程安全要求的各种材料,不得偷工减料,以次充好,对质量问题负责包退、包换和包修,因此发生的费用由乙方负责。
3、乙方应确保本项目的质量合格,不存在任何安全隐患。
4、安装的验收包括:数量、外观、质量;所有材料和附(配)件应符合其规定的性能,与封样完全一致,无瑕疵和缺陷,质量为合格产品,同时有明确的生产制造厂商。
七、验收标准和期限
1、验收标准:完全符合本合同书技术要求(包括但不限于施工图纸、材料清单、实物样品要求等)。
2、验收期限:标的物全部安装调试后5天内。
八、施工安全责任
1、乙方在施工过程中,应严格遵守安全生产规定,严格按安全施工规定、规范、标准要求等组织施工,并应随时接受有关行政部门及安全生产监督部门的监督和检查,切实做好安全防护措施,杜绝事故的发生。
2、在施工过程中,发生的一切伤、残、亡事故和财产损失,其责任均由乙方承担全部责任。
九、售后服务和质量保证
乙方应以优良的服务态度,提供2小时以内响应,24小时以内完成甲方提出的维修要求。本工程免费质保期为五年,后期因本工程质量问题引发的一切人员伤亡和财产损失由乙方全部承担。
十、违约责任
1、甲方违约责任
A、在合同生效后,因甲方原因要求退货的,应向乙方偿付合同总价款的20%作为违约金。
B、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天千分之一支付逾期付款违约金。
C、甲方违反合同规定,拒绝接收乙方交付的合格标的物,应当承担乙方由此造成的损失。
2、乙方违约责任
A、乙方不能严格按工期交货,或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的,应向甲方偿付合同总价款20%的违约金,违约金不足以补偿损失,甲方有权要求乙方补足。
B、乙方逾期交货的,乙方应按照工程款总额每天千分之一的标准支付逾期交货违约金,同时承担甲方因此遭致的实际损失费用。
C、乙方所用材料以次充好,偷空减料,一经发现,甲方将视乙方为根本违约,除有权拒绝支付任何款项外,并可按合同总价标准向乙方请求双倍赔偿。
十一、合同生效及其它
1、合同经甲乙双方加盖公章(或合同章)后立即生效。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜,双方在不违背本合同原则下协商解决,协商结果以书面形式盖章记录在案,作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
3、组成本合同的部分:本合同书、谈判文件、乙方承诺、施工图纸资料、技术要求资料等。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小型施工合同14
甲方: 乙方:
依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规,甲乙双方就乙方承接甲方发包的源街居家养老服务示范中心建设工程铝合金门窗安装工程施工的有关事宜协商一致,同意按下列条款签订本合同,甲乙双方共同遵守。
一、工程名称:
逢源街居家养老服务示范中心建设工程
二、工程地址:
____市____区人民政府逢源街办事处
三、承包方式:
包工、包制作、包安装、包砂浆填缝、包安全文明施工,包竣工验收的承包方式。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的所有工作,使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收交付使用。
四、工程范围与内容
包括施工图内所有铝合金门窗、塑钢门、折叠门,钢化玻璃间墙的安装工程。
五、工期:
从________年____月____日至________年____月____日。 乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,保证以工程进度同步,不影响其它工种作业。
六、工程质量:
按照国家现行规范施工,并达到铝合金门窗验收标准合格等级。
七、合同价款:
本合同价款计价单位:人民币。铝合金门窗按照每平方米220元(XX),塑钢门按照每平方米200元。钢化玻璃间墙按照每平方米250元(其总面积按照图纸预决算),属总价包干。该总价已包括制作设备、人工、机械、施工安装(含玻璃)洁净、保险及风险等多项措施费、利润等多项费用。
八、工程款支付
1、按照工程安装完成支付总工程款20%,工程竣工初步验收合格后支付至总工程款的80%,工程竣工全部验收合格后15天内支付完余下的全部工程款。
2、乙方开收据收本工程进度款。
九、材料供应
本合同工程所用铝合金材料由甲方采购供应。
十、双方责任甲方责任:
1、提供施工图纸一份,保证施工工作面的提供,施工现场及时解决交叉作业的协调事宜,配备现场指挥、技术人员。
2、委派相关人员负责各项工程的技术、中间验收、阶段款的结算与审核工作。 乙方责任:
1、必须严格按照施工图及现行规范施工,服从甲方合理化建议,遵守工地的有关规章制度,保证工程质量和安全生产,严禁违章作业,严禁浪费材料,如因乙方原因造成不必要的损耗,产生的材料费、运输费、采购人工费等一切费用由乙方负全责。
2、自备铝合金施工过程中的一切施工器具,费用均已包含在综合人工单价中。
3、乙方在签订承包相关工作量范围内,不得转包他人,如未能按照甲方要求进度完成,甲方有权增派人员参与施工,其工资单价根据赶工方要求,每工不少于200元,在乙方阶段款中扣除。
4、乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时,甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准,按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的包工部分,不予结算,并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地,以此发生的费用和责任由乙方负责。
5、乙方有责任、有义务与其他兄弟班组之间的密切配合,文明施工。
6、工人在施工期间,由于自身原因和个人不安全行为,发生的相关事故或意外,乙方全权负责。
7、进场所有人员需要提供身份证及上岗平安卡。
8、遵纪守法,执行公司、工地有关规章制度,服从甲方管理。
9、在生活区内必须服从工地生活区管理制度,生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域打架、闹事,如有发生,当事双方处以500至5000元罚款,情节严重者报公安机关处理。
10、严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座,禁止用电炉、不关水龙头,一次罚款200元,发生事故时,追究经济和法律责任。
11、严禁工人在生活区进行的其他违法行为,严禁使用未满18岁的童工。
12、杜绝一切偷窃行为,一旦发现工人有偷窃行为,不论量多量少,对当事人班组处以5000元以上罚款,情节严重者报公安机关处理,一切后果由该班组负责。
十一、其它:
(1)本合同未尽事宜,双方另行协商;
(2)本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分,与本合同效力同等。
(3)本合同一式三份,甲方两份乙方一份,经双方代表人签字后生效。
甲方代表:____日期: 年 月 日
乙方代表:____日期: 年 月 日
小型施工合同15
甲方:
乙方:
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。本着平等互利、协商一致的原则,为明确双方的权利、义务和责任,现就地暖分项施工事宜,协商达成以下协议条款,共同遵照执行。
一、工程概况及分包范围:
1、工程名称:____县朝阳小区(A)区限价房
2、工程地址:____县潡滩
3、承包范围:楼共栋楼。单项工程的地暖管道工程及垫层部分。
4、承包方式:
(1)地暖管道:包工、包料、包机械设备、包安全。
(2)垫层部分:包工、包机械、包安全。
5、承包内容:
(1)地暖管道工程包括管道井至分水器及地暖管;
(2)垫层为户内所有垫层。
(3)施工方案:乙方负责编制施工方案,经甲方批准后进行施工。
(3)地辐热采暖构造:住宅首层必须铺2 c厚聚苯板,其余铺反射膜。
(4)施工材料要求及材料供应,必须按照施工图要求。按设计要求的室内地辐热工程中及混凝土回填部分的施工。要求C15混凝土回填4-6c,地板面积超过30平米或长度超过6米每隔5-6米留10伸缩缝,回填层与墙、柱交接出留1伸缩缝。厨房、卫生间抹平压光,其余抹平压实拉毛。平整度及养护严格按照规范要求验收。
(5)包括地暖管道工程项目进场材料全部试验、检测相关收费。
二、工程承包计价方式及价格:本工程采取包工包料、包安全、包质量全包的单价方式。
1、地暖包干价为33元㎡,包工包料(含管道井至分集水器支管部分,分集水器的安装及盘管过程其他所有工序,及两次打压费用)。包干价中含承包范围和内容,所有费用(不含税)。
2、垫层包干价为7元㎡包工包机械(不包料),包干价中含承包范围和内容,所有费用(不含税)。垫层成型厚度4-6c计,超厚或超薄部位均不增减费用;包干价外不再计取其他任何费用。
三、施工期限:
1、工期:按照项目总进度或甲方要求为准。
2、拟自________年____月____日至________年____月2____日止(具体开工时间以甲方通知为准)。
四、质量验收标准及等级:质量验收标:国家颁发的现行标准规范及工程所在地对工程质量的规定及施工图要求。质量等级:合格。
五、工程结算及付款方式:
1、地暖结算价为33元㎡包工包料包机械。地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积。其它费用不再另计。按实辅面积计算(不计算管道井至分集水器支管部分面积)。
2、垫层结算价为7元㎡包工包机械(不包料),面积按实际施工面积结算。
3、付款方式:甲方应按乙方施工进度付款。每月____日前,乙方报送单体楼完成工程量,经审核后,甲方按实际完成工程量的50%支付乙方工程款;单体楼完成后,经监理、甲方验收合格后,按完成工程量的70%支付乙方工程款;整体项目竣工验收合格,交清一切竣工资料后,甲方付款至总造价的95%,留5%作质量保修金。
六、材质要求:进场管道、辅材及配件材料必须均为合格产品,满足设计要求,且经“____市建材产品质量监督检验中心”检验合格,符合《建筑节能保温隔热工程施工质量验收规范》GB50411-20和设计的有关标准。
七、甲方工作:
1、向乙方提供施工图纸,进行技术交底,及时审定施工方案,并提供相关资料要求。
2、水、电、施工场地甲方负责,不提供工人住宿及其他一切。
3、为现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜,若发现有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题,有权要求其返工直至合格为止。造成工期延误,由乙方承担违约责任。
4、现场符合乙方进场条件后,提前5天通知乙方进场。
5、组织完工验收和协调乙方与其它施工单位关系。
6、负责按合同约定支付乙方款项。
八、乙方工作:
1、按照甲方要求及国家颁布的相关,施工技术规范、规程;安全规程;精心组织管理施工。确保工程质量,达到国家验收规范和质量标准。确保工期。
2、本工程在正式施工前,乙方必须先提交甲方施工方案。
3、乙方施工期间,必须按照文明和安全生产施工有关管理规定,要有可靠的安全防护措施;必须服从甲方的管理,向甲方提供进场人员名单。进场的所有人员必须佩戴上岗证牌。如有打架斗殴等事件的发生,甲方有权罚款5000元次。在施工中发生一切事故及费用均由乙方负责,甲方不承担任何责任和经济损失。
4、若乙方在施工中操作不当,造成甲供材料的浪费,由乙方承担赔偿一切材料费用;若乙方质量原因造成的财产和人身伤害,由乙方承担全部经济和刑事责任,并负责赔偿一切损失。
5、接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。
6、现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。
7、向甲方提供企业执照、产品检验报告、合格证、产品进场复检验报告等全套工程资料。
8、该合同成果未交付甲方验收合格前,由乙方负责保管,若发生损坏,乙方自费按期修复。
9、由乙方原因造成其它方建筑成果损坏,由乙方负责赔偿并承担相关责任。
10、乙方必须足额及时发放给施工人员工资,如乙方管理不善或不能及时向施工人员发放工资,导致工人去政府等有关部门,甲方将视为乙方违约,并按每人每次5000元作为违约金从乙方工程款中扣除,不足部分通过法律付诸解决。
九、工程验收及质量保修:
1、工程验收:乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。
2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据,工程验收达不到合同约定的标准和内容,由乙方承担相应的条款责任。
3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。
4、保修范围:乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量原因造成的财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,并负责赔偿一切损失。
5、保修期:据国家有关规定,双方约定地暖工程质量保修期为两个采暖季。保修期自该整体工程全面验收合格次日起两个采暖季。保修期内出现质量问题乙方应在接到通知后24小时内到场进行处理。若乙方不能到场,甲方另行处理,其费用在乙方保修金内支付。
6、质量保修金额和支付办法:按结算总价的5%作质量保修金,保修期满两年采暖季,经甲方检验无质量问题后____日内退还质量保修金(不计利息)。
7、乙方保修及赔偿义务不受保修金额限制,保修金不足甲方有权向乙方追索。
十、违约责任:
1、乙方不能单项工程按期完工,按每日向甲方支付1000元的违约金。逾期达____日,甲方有权解除合同,乙方应无条件退场,并向甲方赔偿因此而造成的相应损失。
2、乙方进场材料及施工过程中达不到约定标准,甲方有权终止合同。由此而造成的工期和返工损失由乙方承担全部责任。
3、甲乙双方一方无故终止合同,应赔偿对方因此而造成的损失。
十一、解决合同争议方式:
1、本合同发生争议,双方协商解决。
2、协商不成,双方均可向当地人民法院提起诉讼。
十二、合同的生效与终止:本合同一式四份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方法定代表人签章后生效,结清决算价款后自然失效。
十三、本合同未尽事宜,双方另签补充协议,与本合同具同等法律效力。
甲方单位(盖章):____________________________
乙方单位(盖章):____________________________
【小型施工合同】相关文章:
小型施工合同范本07-30
小型工程施工合同12-01
小型装修施工合同范本04-20
小型水电站施工合同11-19
小型装饰装修工程施工合同04-05
小型装饰装修工程施工的合同范本10-23
小型装饰装修工程施工合同范本10-09
小型装饰装修工程施工合同范本04-21
小型装饰装修工程施工合同范本11-21