班组施工合同15篇
在不断进步的社会中，合同的用途越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的班组施工合同，欢迎大家分享。
班组施工合同1
发包方：_________________（以下简称甲方）承包方：_________________（以下简称乙方）
甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：_____________
2、工程地点;
3、建筑面积：约________________
4、结构形式：_________________框架结构
二、现场代表
1、甲方代表_____________现场负责人_____________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。
2、乙方现场代表_____________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的`管理人员。接受甲方的对口管理。
三、乙方工作内容及范围框架工程、从基础承台开始至竣工验收合格为止。具体内容为：
1、图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。
2、一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。
3、各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。
4、斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。
四、本合同一式两份都具有法律效应。
甲方：_______________
乙方：_______________
日期：_______________年_______________月_______________日
班组施工合同2
甲方：_________________(公司)
乙方：_________________(技术调研项目管理委员会)
丙方：_________________项目工作组
项目名称：_________________
项目编号：_________________完成时间：__________________年_月_日至_年_月_日
丙、甲、乙三方就完成该技术调研项目一事达成本泥工班组劳务合同。
一、甲方履行下列职责
1、做好项目组成员之间的组织协调工作。
2、负责项目管理及评审工作，如组织项目申报、预评审、整理申报项目材料、项目的日常管理。在项目研究(制作)中期，检查项目进展情况。
二、乙方履行下列职责
1、按“项目申请书”内容对项目进行，把握项目方向和进度，发挥辅助作用;
2、审核项目的`变更、延期与中止申请;
3、核实项目开支;
4、项目完成时，审阅提交的研究报告和结题报告。
三、丙方履行下列职责
1、对项目的调研过程中，以节约、环保的原则，认真履行本调研项目小组的职责，并按“项目申请书”中预定的时间节点，做好调研工作;
2、根据项目进展情况和调研需求，申请调研款项;
3、保存项目档案材料。按《调研项目申请书》中的技术路线和预期目标要求，取得预期成果，并提交成果(技术、产品等);
4、在项目研究中期向甲方书面报告项目进展情况;
5、完成项目后，写出书面总结，提交项目成果(技术、产品等)及结题报告;
6、项目经费只能用于购买与项目相关的图书资料、调研、印刷相关材料、试验材料、论文、专利、材料证明、实验、检测设备等费用的开支，必须专款专用。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
班组施工合同3
甲方：__________
乙方：__________
一、甲方以每立方___元(____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的'桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等)，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
班组施工合同4
承包单位：**地基工程有限责任公司 （以下简称甲方）
组长姓名： （以下简称乙方）
根据基础工程建设施工需要，甲方将**9#楼基坑支护 的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：
一、承包方式及其它
1、承包内容：基坑支护
2、承包方式：人工费
3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。
二、甲方责任
1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。
2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。
3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。
4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。
5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。
6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。
三、乙方责任
1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。
2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的.内容并管理、合理使用所提供的原材。
3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。
4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。
5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥10000.00元以内）由乙方自行负责。
四、违约责任
1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。
2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。
3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。
序号 工作内容 单价
1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。20.00元/㎡
2、机械进出场费用由乙方承担。
3、
附：单项工程计价表：
甲方负责人： 乙方负责人：
经 办 人： 经 办 人：
二〇**年*月*日
班组施工合同5
发包方:（以下简称甲方）
承包方:（以下简称乙方）
根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双方共同遵守。
一、承包内容和技术要求
1工程图纸中的水、电项目等。
2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。
3、开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平，灯座的安装应保持同一直线，所有线管应保持通畅，不得有阻塞现象。
4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。
二、承包方式和承包单价
1、包工包料；
2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式，承包单价的确定：。
3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。
三、承包款发放办法
1、承包款支付方式：。
2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。
3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划。
四、甲、乙双方的权利、义务
（一）甲方的权利、义务
1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。
2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。
3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。
4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。
5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。
6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。
（二）、乙方的权利、义务
1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标（质量、安全、施工计划、综合管理等）。
2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。
3、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。
4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。
5、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。
7、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。
8、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。
9、认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的`下脚料应及时回收利用。文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净（如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。
10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。
11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。
12、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。
五、质量和安全
1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）
2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。
3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。
5、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。
六、考核和奖罚
使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：
1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。
2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。
3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。
4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。
5、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、斗殴等）。
七、其它
1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。
2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。
3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。
4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。
5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
乙方担保人：
年 月 日
班组施工合同6
甲方：________
乙方;________
乙方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家相关法律、和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就剑阁县鸽林镇烟登广场二期项目事宜协商一致订立本合同。
第一条工程概况：工程名称：剑阁县鸽林镇烟登广场二期工程工程地点：剑阁县鸽林镇工程规模：恒昊开发公司，四川衡联建筑公司烟登广场二期工程
第二条、工程承包范围：泥工组，烟登广场二期一至四楼商场，五至八楼为住宅楼，从基础清土起至主体全面竣工，含全部砼工程、砖砌体工程，楼层清理，内抹灰，外墙刮糙，室内拉毛地平，散水，文明施工(不含保温、内外粘贴、一至四楼商场外墙石材);自带所有工具、用具、电具(不含塔吊、搅拌机大型机械)。
第三条、承包方式和单价
1、在订立合同时乙方交付给甲方壹拾万元保证金;退还保证金为砼浇筑至四楼退还伍万元;屋面封顶退还伍万元。
2、承包方式：单包人工费。
3、承包价格：125元/㎡(按实收建筑面积)
第四条、工程工期：
1、________年________日，总日历天数________天，实际工期以最后单体建筑开工报告核准时间为准(法定节假日、连续停水、甲方供应材料不及时、停电、雨雪、六级以上大风及相关行政管理部门要求暂停施工超过8小时以，工期顺延)。
2、乙方应严格执行甲方指定的进度计划安排(不可抗力因素除外)。
第五条、工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到验收合格。
第六条、标准规范
本合同适用标准规范：达到国家现行建筑质量验收与规范。
第七条、甲方责任和义务
1、负责完成“三通一平”工作(水通、电通、路通及场地平整)，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、实施对工程质量、工期安全生产、文明施工、监督、检查和验收。
2、负责向乙方提供临时设施。
3、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
4、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从、有违法乱纪行为的人员予以清退。
5、及时提供应由甲主供应的施工材料、负责收集整理移交竣工资料。
6、办理应由甲方办理的所有施工手续，协助乙方办理施工人员证件。
第八条、乙方责任和义务
1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工，、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的`质量返修、工期拖延及各种罚款。
3、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4、做好已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
6、按国家政策规定约定及时支付务工人员工资。
7、进场施工人中要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任后果。
第九条、安全文明施工：
1、严格执行建设主管产地施工安全及文明施工的管理规定，做到文明施工，保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，加强现场管理，采取措施保护现场内外环境，限制施工作业引起的噪声和其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍，工地上严禁打架斗殴，并承担因违反安全文明有关规定造成的损失。
2、如发生安全责任事故，由乙方负责，但甲方必须协调各方面的关系。
第十条、结算办法及付款方式
打砼到四楼，付工程量的80%，后每月按工程量80%，工程完工付95%;剩余工程款两个月内一次性付清;
第十一条、争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决，否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门解决或向绵阳市人民法院起诉。
2、发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
第十二条、合同解除
1、不可抗力致使本合同无法履行或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成解除，乙方妥善保护好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬及乙方的相关损失费用。
第十三条、违约责任
由违约方违约责任，违约金额为合同总价的5%。
第十四条、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后本合同自行终止。
第十五条、本合同如有未尽事宜，一律以主合同为准。
第十六条、合同份数
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。
甲方：联系电话：________签订日期：________签订地点;________
乙方：联系电话：________
________年________月________日
班组施工合同7
发包方：_____________项目部(以下简称甲方)
承包方：_____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况：
工程名称：________________桥梁工程
工程地点：_____________________
工程工期：_________________天
第二条：承包范围
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的`依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—__元/次的罚款，情节严重者，将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条：合同价款及付款方式
1、合同综合单价：_____________
模板施工：_____________元/平方米
混凝土施工：_____________元/立方米
砌石施工(桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面)：____________元/平方米
钢筋制作安装：_________元/t
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
第七条：工期
1、工期50天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天__元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
第八条：安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。
第九条：质量要求
1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表：_____________乙方代表：_____________
______年______月______日______年______月______日
班组施工合同8
施工单位：
工程名称：
一、抹灰
1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或验证方可使用。
6.多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作，无证人员不得开机和接电，防止伤人。
7.在外脚手架下穿行要戴好安全帽，在高空危险处操作要系好安全带。
8.对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。
9.脚手架上的材料、工具应分散堆放，不得超载。脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。
10.砂浆机应有专人操作维修、保养，电器设备应绝缘良好并接地。
二、外墙面砖：
1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。
2.凡不符合高处作业的'人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
违章操作后果自负
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
班组施工合同9
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况：
1.1工程名称：康定园附属工程
1.2工程地点：青年大道康定园A区院内
1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。
土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的.其它附属项目。
二、承包方式：
包工包料
三、工程工期：
20__年元月3日—20__年5月30日
四、工程质量和检查验收：
4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准
4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。
五、工程价款的结算和支付方式：
5.1小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价，按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差，税前优惠8%。
5.2土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前优惠8%。
5.3承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。
5.4付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。
六、其他事项：
6.1发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。
6.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。
6.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。
6.4保修费返回办法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。
七、
其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。
发包人：承包人：
代表：代表：
合同签订日期：
班组施工合同10
用 工 单 位： （简称甲方）
提供劳务班组： （简称乙方）
甲方在施工 工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：
一、班组长 （身份证号码： ；家庭住址： ；联系电话： ）。施工人员合计总数计 人。
二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。
三、规定：
1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。
2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。
四、安全生产指标：
1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。
2、无发生火灾与机械伤害事故；
3、无发生交通安全事故；
4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；
五、安全生产纪律：
第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。
①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的.给予经济罚款50元，发现一次罚一次。
②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。
③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。
第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。
第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。
第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。
第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。
第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。
第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。
第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。
第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。
以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。
甲方代表： 乙方：
签定时间： 年 月 日
班组施工合同11
承包单位（甲方）：_________
劳务单位（乙方）：_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本工程的《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权利平等的原则，经协商一致签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容：_________
4、工程规模：_________
5、施工范围：_________
6、施工期限：_________
7、工程质量等级：_________
8、乙方施工人数：_________
二、甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子，设立项目经理、工程技术、质量安全、财务、材料、资料等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理；
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测的控制、监督、检查与验收；
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加施工图会审，统一安排技术档案资料的收集与整理、办理交工验收；
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；
5、负责审核乙方用料计划及各种报表；
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关单位的工作联系，协调施工现场有关单位的关系；
7、及时办理乙方各种报告、签证等，甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式；
8、协助乙方办理暂住证及岗位培训等，费用由乙方承担。
三、乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督，与现场其他单位搞好协调配合；
3、进场后对施工中所要的主要机械和辅材自行采购、安装、调试、维修、维护，参与完成施工劳务的有关技术措施的编制；
4、接到图纸7天内编制施工劳务材料用量，提交甲方审核；并根据施工进度分阶段及时上报材料计划。根据甲方编制施工进度计划的要求，编制本班组或工种的阶段施工进度计划，报甲方批准后实施；
5、交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收；积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理；
6、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在5天内报甲方办理完毕，否则不予认可；应图纸变更或业主要求导致工程造价浮动在贰仟元内的工程量，乙方应无条件完成施工，甲方不以任何补偿或克扣人工费。
7、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收；
8、乙方驻工地负责人：_________
9、钢筋材料进场后，由乙方负责材料的卸货及转运至项目部指定地点堆放；施工现场内的旧材料由乙方负责搬运到使用处，甲方不承担任何费用。
10、乙方负责本班组施工范围内的翻样工作、本班组所使用的各种机械设备的安装、移位、维护保养等工作；
四、劳务承包范围内容
1、所有的承包区域内的主体一次结构工程的所有钢筋工程量（包括基础、主体结构、屋架、女儿墙、挡水线条、栏板等的所有钢筋工程）；
2、所有钢筋的翻样、制作成型、绑扎、直螺纹套筒连接、等施工。
3、各阶段施工结束后，及时做好落手清工作，做到工完场清，做好剩余材料的整理和再利用工作；
4、在施工放样时，无偿提供1人配合甲方施工；
5、甲方划分给乙方负责的卫生保洁场地，乙方必须按时、按要求进行清理；并在迎接各项检查时，需及时根据甲方要求无偿配合甲方进行相应准备；
6、在完成所有工程量后，乙方使用的所有机械设备必须及时拆除并统一存放到甲方指定地点或出场；本班组使用的所有剩余材料必须在清理、分类后搬运到甲方指定的场内位置堆放整齐；
以上各点所提到的施工内容均包括在合同单价以内，乙方不得再以任何理由向甲方算取相关费用。
如甲方由部分工作需乙方人员以点工施工时，乙方不得拒绝，甲方将以技工100元/日结算给乙方。
五、工程款支付、结算
1、工程开始施工前两个月的工人生活费由乙方自行解决，以后每月工人生活费的发放标准为1000元人民币/人、月，班组长每月5000元。
2、遇春节和主体工程结束时，支付完成总工程款的80%，余款在主体结构验收后六个月付清。
3、计算规则：按建筑面积27元/平方米结算；（包括铁丝、安全帽、劳保用品、雨衣、雨裤、鞋等及扳手、移动电箱、移动小太阳灯等所有工具）。如本工程所用钢筋总量超过1900吨，超出部分甲方按400元/T的施工费结算给乙方，另补助给乙方柱直螺纹套筒施工费壹万元。
六、质量、进度要求
1、本工程的质量要求为：长兴县优质结构。若工程施工过程中有某方面未达到甲方要求，甲方可根据实际情况和项目部的处罚条例进行处罚。
2、乙方在施工中必须按照设计图、施工组织设计、工程变更单、施工规范等的要求进行施工，加强自检、互检；及时通知甲方有关部门对施工完成的部位进行检查验收，如有不符要求处，乙方须及时按要求进行返工、修改，并承担所产生的相应费用；同时，甲方根据情况和产生的后果保留对乙方的处罚权利；
3、乙方必须根据甲方所规定的`施工进度要求组织施工，充分作好各项准备工作，不得以任何理由拖延工期，如需甲方帮助应尽早提出；
5、如由于乙方原因造成工程进度延误，甲方有权根据情况对乙方作出经济处罚并相应承担甲方的损失。
七、安全、文明施工要求
1、甲方负责对乙方承担的工程施工进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查；乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。
2、乙方必须按照建设部“一标五规范”等有关要求进行安全生产、文明施工，在危险部位施工前必须提前通知甲方，征得同意并做好可靠的防护措施；如甲方无理要求乙方强行施工，乙方可拒绝甲方要求。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具（绝缘手套、胶鞋等）由乙方自行配备。
4、乙方在动力设备、高压线路、交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。
5、如在施工中出现安全事故，首先应明确事故责任，如因乙方在施工中违章操作、不遵守甲方管理或打架等事件所造成安全事故，其损失由乙方承担，且甲方有权对乙方作出处罚。
6、在施工中若工人出现意外工伤事故，所产生的费用在人民币10000元以内由乙方负责，若费用超出人民币10000元，则超出部分根据事故责任双方协商解决。
7、工人的暂住证、操作证、出入证、特殊工种操作证等必须齐全，若需办理，费用由乙方承担。
8、乙方所有施工人员必须遵守公司和项目部的各项规章制度，如有违反，甲方有权对其视情节严重程度进行处罚。
9、在实际施工中，应做落手清工作，甲方将进行不定期检查，根据检查情况进行奖罚。
10、施工中必须节约用料，在可用旧料和短料的部位不得用新料，如需旧料应提早通知甲方；若存在刻意浪费材料或管理不严造成材料浪费，甲方有权要求乙方对浪费材料双倍赔偿，并进行处罚。
11、乙方所有施工人员不得带家属，更不得在生活区男女混居，不得在生活区自行烧饭。
12、如在实际施工中，乙方内部发生劳资纠纷与甲方无关，如乙方无法解决，而必须由甲方解决时，甲方可从工程款中提出费用来解决，甲方且有权对乙方进行处罚。
13、在施工期间，乙方若想增加施工人员需提前报告甲方，征得甲方同意后方可进入；但四川通江、安徽阜阳等地素质、影响较差的人员不得进入本工地，否则所引起的一切后果由乙方自行承担。
八、工程停建或缓建
由于政策变化、不可抗力以及甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位；按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件，按业主支付情况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。
乙方代购的材料已订货的，自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担，具体承担比例，甲乙双方协商，但未及时退货造成的损失由责任方承担。
九、其他
1、甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任，支付乙方因此增加的费用支出；
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更、解除合同；如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任；
3、本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商；协商不成时，可向建设施工合同管理部门申请调解；调解不成时，双方按以下第---种方式解决；
（1）向---仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院提起诉讼。
4、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担，并承担给甲方造成的损失。
5、乙方需要甲方签证时，必须在每一事项发生之日起五日内办妥手续，必须由指派专人签字认可，签证只签实物量，过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证不仅无效，还要按签证额加倍处罚。
6、乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。
7、乙方如中途无故退场，造成甲方损失的，甲方有权中止合同或要求其继续履行合同，并赔偿甲方损失；如甲方认为乙方无能力施工可要求乙方退场并终止合同，同时甲方保留追溯乙方赔偿因施工质量不合格造成甲方损失的权利。
8、乙方必须严格执行项目部所规定的各项处罚条例。
十、合同的生效和终止及附加条款
1、合同生效日期：
2、本合同一式两份，具有同等效力，双方各执一份；
3、项目部的安全协议、管理制度、治安条例等经分包方签字后作为本合同的组成部分。
甲方签字：_________
乙方签字：_________
_________年_________月_________日
班组施工合同12
甲方：
乙方： （施工班组）
甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：
一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：
二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：
1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工
1、乙方进入工场的'施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责
甲方：
1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：
1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方：（签字） 乙方：（签字）
身份证： 身份证：
年 月 日 年 月 日
班组施工合同13
甲方(劳务公司)：_________________
乙方(施工班组)：_________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方有关污水管网预埋项目协商一致，共同达成如下协议：
第一条：工程概况
1.1工程名称：_________________
1.2工程地点：_________________
1.3工程量：_________________
第二条：甲乙双方代表：_________________
2.1甲方代表：_________________电话：_________________全面负责本工程现场各项协调工作。
2.2乙方代表：_________________电话：_________________全面负责所承包的工程各项管理工作。
第三条：施工内容式及范围：
3.1施工内容：本合同约定及图纸清单工作范围内
3.2施工范围：基础开挖、沟槽回填、敷设管道、路面硬化(按原始路面材质、厚度恢复、施工现场的围挡、扬尘管控等)。
第四条：合同工期：
合同工期：动工日期为合同签订接甲方通知后3日进场，竣工日期为90天，如遇不可抗力因素，则工期相应顺延。
第五条：价款组成及计价方式：
5.1价款组成：机械费+人工费+回填料+路面恢复+砖砌井+下管接管+垃圾清运等图纸内的一切工作内容。
5.2最终结算总价=综合单价×甲方确认的实际完成合格工程量-其他扣款。
5.3计价方式：工程量计价清单(附件)，注：该(工程量)计价清单中包括项目措施费中安全文明施工费等所有费用。
第六条：工程款结算：
6.1每个月实名发放现场劳务人员工资，每个村庄单体验收合格后支付合格成品工作量的70%，审计完付97%，剩下3%作为质保金一年期满无质量问题付清。
6.2在工程款支付过程中，乙方承担3%的劳务发票费用。
第七条：合同价款支付。
7.1支付形式：银行转账
7.2合同价款不包含除价款组成以外的任何费用
第八条：甲方权利和义务：
8.1甲方向乙方提供本工程有关的施工技术文件。
8.2甲方负责指派技术员对乙方施工现场及工艺、质量进行现场指导。
8.3甲方负责收集、整理、制作资料，混凝土、沙、石、水泥等材料的实验工作由甲方负责。
8.4甲方有监督、管理乙方按照有关规定和标准，进行并完成全部工程施工技术质量等各项工作的权利。
8.5甲方有向乙方下达正确、合规指令的责任与义务。
第九条：乙方权利和义务：
9.1乙方施工前应制定安全措施，对职工进行安全教育。施工中必须按国家有关规定严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业。由于乙方违反安全操作规程、管理不善、劳动保护措施不落实，造成人员伤亡及财产损坏等事故，以及其对第三方造成的人身和财产损失，其责任及一切经济损失均由乙方承担。
9.2乙方应配合甲方、监理单位的相应管理及计划安排，对其合同范围内工程作出必须的保护、覆盖、遮挡等，并保持其清洁、完好、美观，避免因施工或其他因素而造成损坏。
9.3现场施工中，甲方遇到问题及时拍照并上报甲方，协商解决施工问题。
9.4乙方以照片的形式提供给甲方做工程资料。(用水印相机拍摄，施工前、中、后)
9.5因乙方自身原因造成的施工质量问题或不服从现场管理被业主方或监理方要求清退的，乙方应坚决执行。
9.6乙方不得拖欠劳务人员薪金。
9.7在现场施工中，乙方员工出现任何安全问题或伤害与甲方无关。
第十条：主材及材料押金及返还
10.1该项目工程所需成品主材由甲方提供，乙方同意向甲方缴纳材料押金10万元/村，该材料押金在乙方所施工村庄工程款支付97%节点时，且乙方所领用主材在正常损耗范围内，甲方则在一个月内无息退还乙方所交材料押金。
10.2本合同签订之日，根据乙方所签订的工程量，乙方向甲方指定账户缴纳3万元/村的`材料押金，同时甲方安排乙方进场施工之日，乙方则把剩余7万元/村的材料押金补齐。
第十一条保密条款
11.1甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。
11.2乙方得到甲方提供的本项目相关信息后，不得绕过甲方与总包方签订类似施工劳务合同，如果违反乙方则按照10万元/村作为违约金支付甲方。
第十二条：违约责任：
12.1本合同生效后，甲乙双方严格执行合同相关规定。
12.2除合同另有约定外，甲乙双方如有不履行合同、履行合同不符合约定或单方终止合同，违约方向对方赔偿工程总款项的30%。
第十三条：争议的解决方式：
在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，在双方不能协商解决时，本合同任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十四条：附则：
14.1本合同自甲乙双方签字之日起生效，到质保期末天终止。
14.2本合同一两共份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
14.3本合同未尽事宜由双方协商，另行签订补充协议，并与本合同一样具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
联系方式：_________________联系方式：_________________
签订日期：_________________签订日期：_________________
班组施工合同14
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致，订立本合同，并严格执行。
一、工程概况：
工程名称： 泗洪富园景都II标段
工程地点： 泗洪县青阳北路
工程规模： 总建筑面积约80000M2
二、劳务承包方式及内容：
1、承包方式： 劳务清包
2、承包内容： 施工图纸及变更、指令中所包含的所有基础及主体砼、墙体、二次结构、装饰、装修等工程。
主体工程：包含以下但不限于以下内容：施工场地的硬化地面、施工道路砼浇筑，场地内排水沟(池)砌筑、粉刷、定期清理，临时设施、配电房、水池等生活设施的砌筑粉刷、搭设，人工配合挖掘机清土，人工挖基槽(井、坑)，基坑内承台(梁)挖、夯填，基坑、边坡排水沟(池、坑挖土)砌筑粉刷，砖胎模砌筑粉刷，桩头清洗，地下室底板防水保护层、地下室外墙防水保护墙砌筑(保温板黏贴)，所有砼浇筑覆盖、遮挡、养护、成品保护(含二次结构、填充墙构造柱)，内、外墙体砌筑，后浇带的清理、遮盖及砼浇灌，砼接茬部位凿毛、清洗，基础钢筋保护层的制作，外墙螺杆防锈、堵头清理、补洞，浇灌砼楼面施工通道的搭设及拆除、泵送砼管道的连接(含支架搭拆)、拆除清洗，墙、柱周边20cm宽收光，砼浇筑前模板根部砂浆封堵、模板内钢丝网张挂，楼层、脚手架清理，塔吊、货梯等设备基础砼施工，施工现场大门砌筑粉刷、贴砖，配合项目部放线等。
装饰工程部分：图纸及招标文件中所包含的所有室内外装饰工程等满足竣工验收的要求，具体包含但不限于以下内容
(1、内墙面粉刷：包含图纸内所有室内及公共部分墙体、阳台梁、管道井内、子母烟道、飘窗内外侧等部位粉刷(包含此部分保温基层施工)，窗框内外的塞缝(如窗四周有渗漏水现象均由承包人负责)，进户门边的灌浆及塞缝，所有飘窗栏杆、阳台栏
(2、外墙面粉刷：包含图纸内所有外墙、阳台、飘窗、线条、女儿墙内外、烟道出气帽、造型梁、屋架造型等。具体工序流程为清理底层，挂线做灰饼，砼与砖墙之间粘贴玻璃纤维网格布或钢丝网，喷浆或抹界面剂，1：3防水砂浆打底，保温板的施工，外墙石材粘贴。
(3、电梯门框、进户门框、窗框四周不论多大间隙的非常规厚度的加砌加粉，窗台厚10cm以内细石砼的施工(含支模板)。
(4、室内外地坪：包含图纸内所有部位地坪的施工(室外台阶、残疾人坡道、楼梯踏步及休息平台地面、电梯厅地面、户内细石砼地面以及厨卫间电梯厅管道四周止水环、子母烟道止水环、散水等所有地坪的施工)
(5、室内墙体的喷浆以及室外墙体的喷浆或抹界面剂。
(6、外墙脚手附墙洞、挑架子槽钢洞、塔吊货梯附墙等洞口的后补，后补时必须要专人负责，表面清理干净，浇水湿润后用细石砼堵塞，如出现外墙有渗漏水现象均由承包人负责。
(7图纸上注明的除防水外的屋面工程所有施工做法的内容，具体包括陶粒砼找坡、保温板的粘贴、50厚细石砼的浇灌、找平层(具体以图纸为准)等。
(8图纸所包含的室内公共部位的石材黏贴。
现场室内外的文明施工，在施工期间保证场地整洁，室内垃圾及时清理，做到"工完场清、活完料尽"，否则每发现一次，罚款人民币壹仟元，每连续累计有五次，则最后结算时按壹元/㎡(建筑面积)扣除，累计扣除不超过肆元/㎡(建筑面积)。 以及图纸、变更、指令包含的所有分项工程相关的其他工作内容。
3、承包范围：泗洪富园景都7#、8#楼及周边车库。
三、工程工期：
开工日期： 以甲方书面通知为准
竣工日期： 按照甲方进度计划要求执行
四、质量标准：
符合图纸设计要求，并满足现行规范、规定要求，质量评定必须达到"优质"、安全达到"江苏省文明工地"，如未达到以上要求任意一项，扣除 元/M。
五、合同价款：
建筑面积： 元/M2;
工程建筑面积的计算：按设计图纸及江苏省建筑工程综合定额计算规则中的`规定计算建筑面积。
双方约定工程从开工直至竣工验收不论什么原因都不得调增以上的承包价格，否则视为违约。
如质量、工期等各项指标(详见各分部分项甲方给予的书面交底)达不到规定要求或中途停止施工，甲方有权解除合同，乙方无条件将施工人员撤离施工现场。甲方在一个月内付给乙方已完成验收合格工程量的60%款项，余款在工程验收后一个月内一次付清，双方约定结算按照以下方式进行：所有未验收合格的工程量及变更、指令等不予以结算，墙体砌筑按 元/ m3(包括二次结构)，基础部分砼浇筑按 元/m3 ,主体部分砼浇筑按 元/m3 ，内墙粉刷按 元/㎡(含贴网、喷浆)，外墙粉刷 元/㎡(含贴网、喷浆)、公共部位石材黏贴 元/㎡，室内外地坪、台阶、坡道踏步及平台等 元/㎡结算人工工资，结算时扣除乙方所有发生的违约金、赔偿金、罚款等相关应扣款项。
六、发包人责任与义务：
1、 提供施工所用的材料、机械等： 塔吊、三级配电箱(含)以上电源、箱、柜，施工所需商品砼、砖、水泥、砂、石及相应工程使用材料。
2、 向乙方提供本工程所发包的工程概况及内容、质量标准、进度安全方面的要求，并检查落实。
3、 负责向乙方提供楼层周边主控制轴线及高程(乙方依据甲方提供的控制轴线进行放样，自检合格后通知甲方验收)。
4、 按照合同规定的时间、数额向乙方支付工程款。
七、承包人责任与义务：
1、 乙方必须具备提供所承揽工程任务的资质、等级证书及相关资料。
2、 乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准，完成合同约定的全部施工内容。
3、 乙方按照工期要求自行准备砼浇筑、墙体砌筑、二次结构、粉刷、石材黏贴等工机具，同时负责三级箱以下电箱、线缆(自行组织专业人员)安、拆。
4、 如因乙方组织不利，不能如实完成，并对工程造成影响或造成损失的承包人，
5、 进度责任：按时完成项目分部、分项工程进度计划，因乙方责任每延误一天罚款 20__ 元，如连续延误超过 5 天，甲方有权另行组织人员进行施工，并对承包人完成的工程量按照 % 结算支付与承包人，甲乙双方终止合同。
6、 质量责任：因乙方责任造成质量事故，返工所需人工、材料、电费等费用由乙方承担。因乙方责任造成检验、检测不合格，各种试验、验收不合格，其发生费用由乙方负责。在日常检查中，由于乙方责任导致的质量问题，其所发生的费用，由乙方全部承担。如出现重大质量事故，甲方有权依据《中华人民共和国建筑法》之规定，追究乙方责任。
7、 服从甲方的领导和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地各项规章制度，对违反制度者，甲方有权予以处罚。
8、 乙方在本合同签订 3日内必须提供甲方与该工程项目的施工总进度计划及相关的劳务人员上人计划表，作为本合同的附件内容。
9、 乙方在劳务人员进场 3日内必须提供所有劳务人员花名册(包括姓名、出生年月、身份证号码或身份证明材料等)、组织系统图及联络表上报甲方。
9、 按实际需要领用材料。浪费材料、损坏要按公司的成本管理制度承担经济责任。
10、乙方自行采购符合甲方要求的安全防护用品，并且自行配备场内通讯联络设备。
11、乙方有责任按照甲方要求对施工区域内进行清理，如不按照要求清理，甲方有权另行组织人员清理，产生的费用双倍自乙方工程款中予以扣除。
八、违约责任：
1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，执行本企业的各项安全生产规章制度、文件及相关要求等内容，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违反安全规定造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、 乙方在没有得到甲方(图纸设计变更文件)许可下，私自改变图纸设计而施工，经相关方查出后罚乙方3000---10000元，并承担由此带来的经济损失。
3、 对于甲方安排的任何工作指令，无论结果如何乙方必须在2小时内向下达工程指令者回复，否则视问题轻重对当事人处以500元/次罚款。
4、 乙方管理人员必须参加甲方组织的有关会议，对无故迟到者罚款100元/人，对无故不参加者罚款200元/人。
5、 材料消耗以甲方经营部下核的预算定额量为标准，若材料节余，其节余部分的10%奖给乙方;若材料浪费，其超支部分全部由乙方承担，并在相应工程款中扣除。
九、价款支付时间和方式：
工程付款按照节点付款。
1、乙方在5层以下主体工程完工后，甲方按照乙方已完成验收合格的工程量核算价款的 % 支付乙方;
2、主体工程验收合格后，甲方在 贰 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。
3、工程竣工验收后甲方在 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。
4、余款在甲方按实结算支付 95%止，留 5 %作为质保金;
5、质保金待工程竣工满 年后，经甲方客服办和质检科等相关部门实地查看并征询业主意见，无质量问题后一次性付清(期间利息不予计算)。
6、以上工程款支付前，乙方必须依据拨付款额度，提供相应工资表于甲方。
十、安全生产、文明施工：
1、必须遵守甲方安全生产规章制度，严格遵守操作规程，不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。
2、乙方必须严格按要求施工，杜绝亡人事故，否则相应责任自负。
3、乙方所有人员不得在宿舍内使用任何电器设备，一经发现除没收外另处人民币300-1000的罚款。
4、不得打架斗殴，发生一次罚3000-10000元，情节严重的移送公安机关，甲方保留诉讼权利。
5、确保成品保护，凡造成上道工序成品破坏的，承担其损失和费用。
6、乙方所有人员进场后将个人的身份证原件及复印件提交与甲方安全员便于办理暂住证及其他事宜。
7、其他安全事项以项目部的安全交底为准，且安全交底作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。
8、乙方必须按照要求配备专业管理人员，制定相关规章制度，合同履行中因工或非因工的伤亡事故，乙方必须独立承担法律及经济责任，重伤人员的医药费、误工费、赔偿费、差旅费等一切费用均由乙方承担。
9、乙方在施工过程中必须统一服装、必须佩戴统一购买的安全帽并扣紧帽带，每发现一次不佩带安全帽罚款人民币50元，在当月生活费中扣除。
10、 甲方有权对乙方的全部施工人员进行监督，有权要求乙方在三天内撤换或调整其认为不称职的施工人员，乙方必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力，保证工程按计划顺利实施，并不受节假日的影响，否则所发生的一切经济损失及连带责任均由乙方承担。
11、 对于乙方的质量、安全及其他各项罚款，乙方有责任配合甲方做好手续，若乙方不予以配合，甲方根据实际情况或影像资料，即可形成罚款依据。
12、 每月罚款从当月工程款或生活费中扣除，若乙方不配合，甲方项目部直接两人签字递交财务即可。
十一、合同的终止：
1、 双方均不得无故终止合同，乙方承包的工程项目，不得再进行分包，否则由此造成的损失由乙方承担。
2、 若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求，甲方有权勒令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力;若乙方仍达不到要求，甲方有权终止合同，按照完成合格工程量的 % 给予结算，同时所造成的损失由乙方自行赔偿。
3、 若甲方不能按合同约定支付工程款，经协商达不成一致意见，乙方应提前10日书面通知甲方要求终止合同。
4、 乙方如因其他原因终止合同，须提前15日通知甲方，在未征得甲方同意前，不得单方面终止合同，否则所造成的损失乙方承担。
十二、其他条款：
1、 施工所需周转材料运输所发生的人工费用由乙方负责。
2、 施工工地为 江苏省 文明工地标准，乙方必须按相关文明工地要求管理，必须做到"工完场清、活完料清";如有达不到者将处以已浪费材料费或人工费的5-10倍罚款。
3、 乙方所有人员必须遵守甲方相关施工现场、生活区的其他管理规定，否则按相关规定处罚。
4、 甲方对乙方的奖罚金额必须在其当月的工程款发放中体现(甲方设臵安全、进度、质量奖)。
5、 为保障务工人员的合法权益，乙方每月必须提供劳务人员工资表和监督发放其工资。如出现本施工队工人因工资问题投诉或闹事所造成的损失由乙方负全部责任。
6、 无论何种原因均不得聚众、组织人员至工地，同时不与第三者产生任何债务、债权关系。
7、 工程款拨付依据甲方拨付工程款进度进行支付。 现场不产生任何零工，任何零工、签证、均不予以计价，除天气、政府机构不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工，7日内不予补助，7~15日内补助50元/ 日/人，超出15日乙方必须自行解散劳务人员，甲方不给予任何补偿。同时按照实际完成的工程量在壹月内给予结算完毕。
十三、本协议有效期为：
自签定协议之日起至所分包的工程项目(完)竣工及所有人员全部撤出现场，余款支付完毕即终止。
十四、补充条款：
承包人的所有人员在施工过程中如有违反合同条款、项目部各项规章制度，发包人对承包人的罚款就在当月工程款中扣除(所有罚款不需承包人签字认可)。
同时在合同履行中，如产生辱骂、殴打、围攻项目部人员、集体停工、上访、堵路以及中途退场等其他过激行为，发包人有权将承包人工程款扣除，承包人不得提出任何异议。
此合同壹式伍份，甲方肆份(公司、工程部、财务部、经营部各执壹份)，乙方壹份。
合同未尽事宜双方协商解决。
发包人(盖章) 承包人(盖章)
代表人(签字)： 代表人(签字)：
联系电话： 联系电话：
日 期： 日 期：
班组施工合同15
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概况：建筑面积12272.00平方米。
二、 工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、 工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为：￥ 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)
四、 工程期限
工程开工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、 质量要求
按国家建设部行业标准2
混凝土施工： 35元/m3
砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）： 15元/m2
钢筋制作安装： 200元/t
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的'人工费中扣除。
第八条：工 期
1、 工期 50 天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天XX元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
第九条：安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。
第十条：质量要求
1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
【班组施工合同】相关文章：
班组施工合同12-12
班组施工合同04-17
施工劳务合同钢筋班组施工劳务合同05-19
班组施工合同(15篇)03-03
班组施工合同14篇04-23
班组施工合同精选15篇04-17
班组施工合同14篇04-23
施工班组安全协议10-26
班组施工合同(汇编15篇)04-18