劳务承包合同

时间:2022-12-15 08:11:26 合同范本 我要投稿

劳务承包合同集合15篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编整理的劳务承包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

劳务承包合同集合15篇

劳务承包合同1

  根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》,甲乙双方经平等协商同意,本着互利的原则,自愿订立本合同,共同遵守本合同所列条款。

  甲方:

  乙方:

  以下简称甲方乙方。

  一、甲方将名下 砖厂生产任务承包给乙方,甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械及设备、工作宿舍、防雨设备、装载机等一切生产生活使用工具,除装载机和轮窑外,其余机械设备由乙方维修。

  二、承包期限为一年,即本合同签订之日起至20xx年12月底。

  三、乙方必须在20xx年3月10日左右带工人进场,工人进场后一律不准打架斗殴。重点岗位工人由甲方负责购买劳动保险,发生工伤事故3000元以下由乙方负责。若因工人声音操作造成事故的,经劳动仲裁部门依法按比例分担,除上班工人以外,其余的闲杂人等安全甲方概不负责。

  四、为保障乙方工人利益,甲方负责成品堆放场地不影响乙方正常生产。如出现成品堆放过多影响乙方正常生产,所造成的损失由甲方负责。

  五、成品砖由甲方出售,每月月底结算乙方生产的产量,次月10-15日甲方按乙方上月生产总量付给乙方工资。具体生产数量及价格:

  1、小红砖及小配砖全年生产总量不得超过一百万块,以19孔砖和9孔砖、12孔砖为主。

  2、甲方付给乙方生产价格小红砖每页元,小配砖每页元,19孔砖每页 元,9孔砖每页元,12孔砖每页元。

  3、工资按月发放,如遇特殊情况甲乙双方可顺延几天,在生产结束后甲方必须付清乙方所有工资,另外付给乙方工人返程路费贰万元。

  六、如遇重大自然灾害,甲乙双方共同协商解决。

  七、合同签订后,乙方付给甲方万元保证金,在乙方工人进厂生产时,甲方须把保证金退给乙方,甲乙双方必须严格遵守合同不得违约,如因一方不履行合同造成的经济损失,由违约方承担。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

劳务承包合同2

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:乌海消防工程

  2、工程地点;____市海勃湾

  3、工程内容;消防工程地下停车场。

  4、承包范围;包工不包料,包括防排烟部分,____系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计,按消防验收规范进行。

  第二条:质量要求

  1、本工程为以质检站确定后的合格工程。

  第三条:合同价款与计算方式

  1、价款及计算方式:

  地下部分:防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算,每平米37元(包括阀部件),风机安装费计算方式:按每个65元计算(包括辅材)。

  2、付款方式:

  在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支付总工程价款的95%,其余5%做为质保金,质保期满后一个月内一次性付清。

  第四条:安全

  1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员,协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。

  2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。

  第五条:保险

  1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险,乙方负责支付费用。

  第六条:甲方义务

  1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源,费用由甲方承担。

  2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。

  3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。

  4、负责甲方应该做的其他工作。

  第七条:乙方义务

  1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,向甲方提交施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划,经甲方批准后严格实施;

  3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。

  4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。

  5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作;

  6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,造成损失的要照价赔偿。

  7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。

  8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责。

  第八条:验收

  1、乙方应确保所完成工程的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  第九条:违约责任

  1、乙方不按甲方进度计划表实施的,每延误____日应向甲方支付5000元的违约金。

  2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级,乙方应承担承包费额5%的违约金,并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。

  4、甲方如有违约应承担违约损失,工期相应顺延。

  第十条:争议

  1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解,调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。

  第十一条:保修

  1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定:保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取,到期支付,不计利息。

  第十二条:合同份数

  本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字后,甲方审核盖章后生效。

  甲方:

  __年__月__日

  乙方:

  __年__月__日

劳务承包合同3

  发包方:

  (以下简称甲方) 承包方:

  (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。

  拉杆并堆放到指定地点。

  2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。

  2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。

  2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。

  甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

  5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。

  7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。

  款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款 %支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的 %。

  10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。

  。甲乙双方各执两份。

  甲方:

  甲方代表:

  身份证号码:

  乙方:

  乙方代表:

  身份证号码:

  年 月 日

  

劳务承包合同4

  甲方:以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工协商一致、订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:工程。

  2、工程地点:。

  二、承包范围及承包方式:

  1、承包范围:

  本工程四层钢结构的来料到工厂制作加工、现场安装。

  ①、甲方材料进乙方加工厂→乙方负责卸车→制作加工(含焊条、焊丝、气体、一道防锈漆)→防锈、运输到甲方工地→卸车→吊装→安装螺栓、高强螺栓→验收。(其余三次油漆及本工程所需各种螺栓由甲方提供)

  ②、甲方材料进甲方施工现场→乙方负责卸车→裁切下料→吊装→安装螺栓、高强螺栓→手工除锈→一次防锈漆→验收。

  2、承包方式:

  包人工和辅材,即包人工、质量、工期。安全施工、文明施工和包焊条、焊丝、一道防锈漆的承包方式。并由乙方承担施工所用工具、机具。

  三、工期要求:

  1、本工程钢结构制安装工期为70天。工期自甲方材料送到乙方厂内第三日起计。

  2、乙方应按工程进度的要求,合理安排施工工序。确保施工进度。

  3、工期顺延:

  ①、停电(连续4小时及以上)、下雨或政府原因。

  ②、甲方其他原因,如未能按时提供安装所需工作面等等。

  四、工程质量:

  乙方按照工程的设计图纸要求、甲方的技术交底及国家标准工艺要求施工,如达不到钢结构工程施工质量验收规范等要求,乙方必须按照甲方要求时间立即整改并承担由此发生的一切费用,造成的工期延误由乙方负责。

  五、双方责任

  1、甲方责任:

  ①、负责现场的协调管理,保障入城道路畅通施工现场进出口及施工面的材料畅通。

  ②、负责向乙方提供临时用电(提供二级配电箱、以下由乙方负责)、用水。③、负责向乙方提供施工图纸一套及组织有关单位进行图纸会审、

  ④、负责向乙方进行技术、安全交底。

  ⑤、负责按协议要求及时向乙方支付工程款。

  ⑥、负责本工程的检验、检测项目及相关费用。

  ⑦、负责脚手架等安全施工的防护措施(乙方自备合格的安全帽、安全带等)。⑧、对于乙方施工的过程,甲方工地代表负责进行监督,不合格的工程甲方有权责令其停工并返工,若乙方无能力保证工程质量或进度时,或者乙方在现场施工不听从甲方监督时,甲方有权终止甲乙双方签订的合同,另行选派施工队伍,由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方负责承担,且甲方移交给乙方到乙方加工厂的材料无条件按原数返送到甲方的仓库。

  2、乙方责任:

  ①、自合同签订之日起两个工作日内向甲方提供施工进度计划及专项施工方案给甲方。

  ②、在施工期间严格按照《建筑安装安全技术规程》和其他有关法律、法规要求执行,做好安全防护工作(高空作业安全防护、现场防火、防盗和人身安全),因乙方原因引起的一切安全事故和质量事故所造成的一切责任和经济损失由乙方负责。

  ③、搞好现场文明施工做到材料堆放整齐有序,保持现场的清洁、卫生,做到工完场清。由于乙方原因造成对违反政府相关法规被处罚,此所有费用由乙方负责承担。

  ④、甲方将材料送至乙方加工场的数量由甲乙双方确认并由乙方签收加盖乙方单位公章。工程在未交付甲方之前,负责对本工程的半成品、成品的保护工作。因乙方保护措施不当造成的损失由乙方负责,另在施工期间对邻近建筑物有损坏或污染的,乙方应自费修复或清洁。

  ⑤、由乙方负责编制施工竣工资料(由甲方提供相关资料)及图纸。竣工验收后7天内提供两套完整的竣工资料及竣工图。

  ⑥、确定施工组织机构和人员,提供乙方驻工地代表技术人员职务及劳务公司资质等报甲方备案。

  ⑦、施工队组夜间不可在施工现场住宿,但乙方应做好施工人员的安全施工及治安教育工作,向甲方提供施工人员花名册、身份证复印件。属特种作业人员必须提供有效证件原件,施工人员必须是身体健康且年纪在18~48周岁内,并为工人办理人身意外伤害保险。确定做好安全施工措施,确保对周围的建筑物、人员安全,因乙方原因造成的责任由乙方负全责。

  ⑧、如果乙方在施工期间不能按本合同条款履行而自动退场,乙方不得向甲方要求结算工程款,所余工程款留作甲方变更施工队伍造成损失的补偿金及另外无条件赔偿因乙方违约而造成甲方在本工程的一切损失费用给甲方。

  ⑨、根据甲方的技术、安全交底和现场安全情况严格按相关的施工及验收规范施工,并服从甲方的统一协调、管理。

  六、工程造价

  本合同采取固定单价,按实际安装完成以后的工程量结算。

  1、本工程所有乙方所承担的工程范围内容并在乙方加工厂制作加工的钢柱、钢梁的制作加工、安装的单价为1730元/T(含连接钢柱钢梁的连接板、柱脚

  备注说明:(工厂部分制作加工费为:1100元/T、安装费为630元/T)

  2、在本工程现场直接裁切安装的楼层花纹钢板、型材的安装固定包干单价为:630元/T(含手工三级除锈,一道防锈漆材料、人工费,不含抛丸除锈)。

  3、预埋件安装造价为100元/组

  4、甲方材料到乙方加工厂和施工现场后至竣工验收合格前的所有工作和费用由乙方负责承担(包括工厂制作加工费、运输费,工地现场安装费、吊车费等),甲方不予补任何费用(因甲方原因除外)。

  5、甲方提供材料以实际过磅重量移交给乙方,乙方加工制作材料损耗应控制在3%以内,加工制作完成后以实际过磅重量移交给甲方(包括成品钢结构及加工剩余的不能利用的材料);成品出厂过磅费由甲方负责支付。加工制作材料的损耗超过总重量3%的价值由乙方承担支付给甲方,签订合同三日内乙方根据图纸和市场采购规格绘制下料排版图,甲方根据下料采购符合排版图规格的板材(乙方应负责保证采购排版图的正确性)。

  七、工程款的支付

  1、甲方材料到乙方加工厂开始加工且运至施工现场开始安装,甲方根据乙方的施工进度分段付款,分为4次。①、构件进场安装完一、二层付款一次(本次实际安装完成量×单价×80%);②、构件进场安装完三、四层付款一次﹙本次实际安装完成量×单价×80%﹚;③、安装完楼承板等所有工序,付款一次﹙总实际安装完成量×单价×90%,含①②次付款﹚;④、验收完毕后,付款至总价款的97%,剩余的3%作为本项目的工程质量保修金。

  2、由甲方向乙方提供代扣代缴凭据给乙方,同时由乙方提供劳务发票给甲方,若甲方提供给乙方的代缴凭据不能抵扣税金,则乙方无需向甲方提供发票。

  3、工程款以现金形式支付或转账支付于乙方账户上。

  八、工程竣工验收及质量保修期:

  1、工程制作安装完毕后,由乙方按照甲方要求,整理竣工资料,交甲方进行初检。本工程完工后,甲方组织进行专项竣工验收,办理结算。

  2、本工程保修期2年,保修期以竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

  3、保修期内若出现质量问题,乙方接收到甲方维修通知时保证在24小时内到现场修复,若不按时到场维修的,甲方可以另请人维修,修理费在保修金中扣除,保修金不足以支付的,由乙方另行支付。

  4、保修期内本工程没有质量问题,保修金在保修期满后7日内甲方付清给乙方。逾期按万分之五/每天支付滞纳金给乙方。

  九、违约责任:

  1、乙方若不按本合同约定工期,制作安装完毕并交付甲方验收和使用,则甲方在工程款中扣除以200元/天款项作为违约金﹙因甲方原因除外﹚扣除。若甲方未按合同要求及时支付工程款,逾期支付即按200元/天计费付给乙方。(若付款期遇上银行休息日,则顺延付款期限。)

  2、若经甲方初检或验收不合格的,乙方则无条件返工至验收合格为止,返工整改工期不顺延且发生的一切费用由乙方负责承担。

  十、乙方必须按每月支付在本工程施工﹙乙方自己的﹚工人工资,如出现不按时支付工资,引起劳资纠纷,甲方有权从应付乙方的工程余款中扣除而代支付给工人工资,而由此引起的法律纠纷由乙方负责承担。

  十一、合同期限

  1、合同在执行中如有争议,双方协商解决。协商不成,可向当地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

  2、本合同涂改无效。

  3、本合同一式肆份(每份4页),甲乙双方各执贰份。

  4、本合同自签章之日起生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

劳务承包合同5

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:______________

  工程地点:______________

  第二条 工程承包范围____________________________

  第三条 工程工期

  1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;

  2.主要节点工期:___________________________________

  3.乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排(包括新调整的进度计划)。

  第四条 工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

  第五条 组成合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  1.本合同;

  2.本合同附件;

  3.招投标文件;

  4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

  第六条 标准规范

  本合同适用标准规范:____________________________

  第七条 甲方责任和义务

  1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

  5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  6.统筹XX排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

  7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

  第八条 乙方责任和义务

  1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好XX全、文明施工、环境和职业健康XX全、劳动保护等工作。

  2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学XX排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

  3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、XX全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%

  4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、XX全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

  5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

  6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

  7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

  8.为其施工人配备必要的劳动保护和XX全防护用品(如XX全帽、XX全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

  9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

  第九条 环境保护、XX全生产和文明施工

  1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行XX全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

  2.乙方应遵守工程建设XX全生产有关管理规定,严格按XX全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的XX全教育;认真落实XX全措施,采取必要的XX全防护措施,消除事故隐患,确保XX全生产;随时接受XX全检查人员依法实施的监督检查。由于自身XX全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生XX全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

  3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和

  第三方财产造成损害和妨碍。

  第十条 材料、设备供应与管理

  1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。

  2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

  3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。

  第十一条 承包方式、价格及包含的内容

  1.承包方式及单价

  2.承包价格所包含的内容:

  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(XX全帽、XX全带、手套等);XX全防护设施的搭拆(XX全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和XX装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

  3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

  第十二条 结算办法及付款方式

  1.每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

  2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

  3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

  第十三条 施工验收

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

  第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

  第三方工作的费用另外协商)

  第十四条 工程保修

  1.保修范围、期限:______________

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

  第十五条 保险

  1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

  第十六条 争议

  1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民解决。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

  2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

  2.4 要求停止合同工作。

  第十七条 合同履约保证金

  1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

  2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、XX全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的`要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。

  3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

  第十八条 不可抗力

  1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

  2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

  4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第十九条 合同解除

  1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

  第二十条 合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  第二十一条 合同份数

  本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。

  第二十二条 补充条款______________________

  第二十三条 合同生效

  本合同双方约定_______后生效。

  合同签订时间:______________

  合同签订地点:_____________

劳务承包合同6

  甲方:

  乙方(工头):

  甲方代表:

  身份证号码:

  联系电话:

  联系电话:

  乙方经营承接劳务派遣,承包甲方部分技术工人的人工项目,经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:

  一、协议内容 甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具,乙方组织派遣员工负责劳务工作(乙方员工须持有有效身份证,年龄18周岁以上),乙方所派遣的员工归属乙方,不是甲方的员工。在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任事宜,包括办理(社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等)。甲方可以提供购买社保医疗,费用由乙方承担。

  二、协议有效时间 自________年____月____日至________年____月____日止,共计 个月;其他: 。

  三、双方的权利和义务

  1、甲方给予乙方员工提供样品。

  2、甲方为乙方派遣员工提供食宿条件,8人一间宿舍,乙方人员务必配合服从甲方的安排。

  3、甲方不得随意解雇乙方员工,如乙方人员有不服从安排,不遵守甲方管理规章制度,有严重违规违法行为的,甲方有权根据厂纪厂规处罚,处罚金额乙方需现金交纳。对于屡教不改的乙方员工,甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。乙方员工如有给甲方造成损失的,乙方负全部赔偿责任。

  4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方,前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。

  5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。

  6、乙方员工在甲方服务期间,务必服从甲方的生活、住宿、上下班作息时间等规章制度,如有违反甲方的各项管理规章制度的,甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚,在最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。

  7、乙方在把人员带到甲方厂所之前,需提前购买好相关保险。

  8、乙方人员在甲方厂所期间,发生伤亡的,甲方不承担任何责任,乙方全权承担。

  1、乙方有义务保证所组织员工身体健康。

  3、乙方员工工资直接支付予乙方,不直接支付给乙方员工。

  四、费用结算及薪资支付方式

  1、工程承包单价:甲方支付以计件工资_____________件工资予乙方。

  2、结算工资依据计件报表记录核算。

  3、为保证双方的权益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方,甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。

  4、合同期满,甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给乙方(甲方如不续约需提前一个星期告知乙方)。

  五、违约责任 甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务,出现违约,应协商处理,如协商达不成一致,由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。

  六、本协议一式两份,双方各执一份,以双方签字(盖章)生效,并具法律效力。

  甲方:________________

  乙方:________________

  身份证号:

  身份证号:

  日期:________年____月____日____

  日期:________年____月____日

劳务承包合同7

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国劳动法》和上级政府部门的有关规定,甲乙双方经平等协商一致,甲方将食堂劳务及绿化卫生劳务承包给乙方,双方自愿签订本合同书,共同遵守本合同条款。

  一、劳务合同期限:

  本合同履行期限为20__年9月-20__年6月

  二、工作内容:

  1、乙方根据甲方食堂工作需要选聘相应人员担任甲方食堂的劳务及相关工作。

  2、乙方严格按照《中华人民共和国食品卫生法》、江苏省《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《盐城市学校食堂食品卫生监督量化分级评分标准》、东台市唐洋镇中学关于食堂管理制度和工作要求的相关规定,进行学校食堂劳务工作,甲方按规定对乙方工作进行管理考核。乙方必须服从甲方非工作日临时工作安排,劳务费双方商定。

  三、劳务保障和劳动条件:

  1、甲方提供必备的劳动设备设施,承担乙方劳务人员健康证、培训合格证的相关费用。合同期满后,乙方将全部劳动设备和设施完好无损地交还给甲方。

  2、乙方对劳务人员必须定期进行业务培训,明确甲方的工作要求,不合格劳务工坚决不予使用。所使用的劳务工,乙方必须帮助办理劳动保险等手续。劳务人员的劳动保护物品由乙方负责。

  四、劳务报酬:

  甲方每月10日前,以人民币形式支付乙方上月的劳务费(含各种劳动保险等费用),每月基本劳务费壹万肆仟玖佰元整,考核奖惩金额根据实际考核情况确定;合同外增加的工作量,视具体情况确定劳务费。工作日不满一月的按实际工作天数折算。

  五、劳务合同的变更或解除。

  ㈠、有下列情形之一的,甲方双方应变更劳务合同并及时变更合同手续:

  1、双方协商一致的。

  2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的。

  ㈡、有下列情形之一,甲方可解除劳务合同。

  1、乙方工作人员严重违反劳动纪律和规章制度的。

  2、在履行合同期间,工作情况证明乙方不符合录用条件的。

  3、乙方工作严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的。

  4、乙方被依法追究刑事责任的。

  5、乙方未征得甲方同意使用劳务人员,或违法违规使用劳务人员,造成严重后果的。

  ㈢、甲、乙双方解除劳务合同应提前三十天通知对方,双方当事人在合同期满三十日内可向对方续订合同。

  六、违约责任:

  甲乙双方必须严格履行劳务合同。除遇有特殊情况,经双方协商一致,在不能履行劳务合同的有关内容外,任何一方违约合同给对方造成经济或其他损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失,赔偿金额按有关规定或实际情况确定。

  七、合同争议处理:

  1、在合同履行期间,甲、乙双方如发生争议,可协商解决,协商不成,可提请劳动仲裁部门裁定。

  2、本合同未尽事宜,或与今后国家和地方政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

  八、其他事项:

  本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章):__________________

  乙方:_________________________

  代表人(签字):________________

  身份证号码:____________________

  _________年________月_______日

  _________年________月_______日

劳务承包合同8

  甲方:聊城市公路工程总公司巴南高速公路D3合同段项目经理部 (以下简称发包人)

  乙方: (以下简称承包人)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等,鉴于发包人承接了巴南D3合同段,在承包人充分了解了施工现场条件后,根据自愿、公平和诚实信用原则,双方就D3合同段桥梁单项工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、本合同的组成

  1、本合同和安全合同,补充协议及相关文件,以及发布发包人下发的各种文件、通知、计划。

  2、发包人与业主签订的总包合同及附件及施工过程中的相关文件;(以下简称"总包合同");

  3、技术规范(含招标文件补遗书中与此有关部分);

  4、图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分);

  5、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

  二、工作范围:D3合同全部桥梁(队伍施工桥梁单项按工程进度需要和队伍人员确定)单项的钢筋制作按的钢筋制作安装,混凝土的浇筑(模板的安装与拆除、支架的搭设、拆除,砼浇注与振捣养护等),钢绞线的制安。

  三、工期:按下发的文件、通知、计划等。

  四、发包人权利和义务

  1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;

  2、向承包人创建开工条件及施工条件,向承包人交付相关主材料及机具;

  3、统一制定各项管理目标,实施对工程质量,工期,安全生产、文明施工,计量、实验化验的控制、监督、检查和验收并负责工程项目计划的下达并对承包人工程全过程进度、安全、质量、环保、文明施工进行监督管理;

  4、负责技术安全交底,组织图纸会审,交工验收,但并不免除承包人应承担的责任;

  5、发包人按照总体进度要求向承包人下达施工任务,当承包人不能满足发包人总体施工进度时,发包人有权调入其他施工队以达到加快进度,由此造成承包人的损失,由承包人自行承担。

  6、按本合同约定,向承包人支付劳务报酬。

  7、受承包方委托,给承包方施工作业人员统一办理人生意外伤害保险(集体险),其保险费用按照承包方50元/每人收取。

  五、履约保证金

  1、在协议签订之前,承包方必须向甲方缴纳履约保证金: 万元,该履约保证金待合同履约完成后三个月后支付。

  六、承包人责任和义务

  1、作用人员要求:年龄在18岁以上,50岁以下的男工;身体健康;能胜任本合同工程体力劳动;技工应具有国家统一颁发的三级及以上技术等级证书;劳务人员的简况资料(包括姓名、性别、出生年月、籍贯、文化程度、技术状况、身份证号码、户口所在地。承包人必须每月在施工现场22天,发包人考勤,如缺勤一天罚200元,并建立劳务人员档案,每月编制工资表,每月同发包人一起发放民工工资,如出现民工闹事等罚款1000元/次—5000元/次。

  2、对本合同工作范围内的工程量向发包人负责,组织相应的人员施工作业,并组织持有相关资格证书的熟练工人投入工作,完成承包人下达的计划。

  3、严格按照设计图纸、施工验收规范,投入足够人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;对施工现场的管理规定,做到文明施工并承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查,随时配合发包人、业主、监理工程师做好本工程材料及工程样品随机抽样试件。

  5、按发包人统一规划堆放材料,妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用材料(包括周转材料)及其他设施,接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况。

  6、配合发包人办理交工验收;做好施工场地构筑物和已完工程部分的成品保护工作,因承包人责任发生损坏,承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款并赔偿发包人损失。

  7、承包人须无条件服从发包人的指令以及发包人转发的业主及监理工程师的指令,承包人应认真按照合同有关规定的标准、规范、设计要求及发包人、业主监理的指令组织施工。与现场其他单位协调配合,照顾全局。

  8、承包人必须严格遵守相关作业操作规程,结合本工程特点配备满足施工要求的作业人员,小型机具等。

  9、为加快施工进度,发包人需调整作息时间,承包人应无条件满足发包人工作要求。

  10、除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有责任、义务及工作程序。

  七、安全施工

  1、承包人必须根据法律法规及规章制度的要求,为其施工作业人员提供安全劳保用品、购买意外险及安全劳务保障(包括相关劳动及安全保障)。特殊工种人员必须坚持持证上岗,杜绝安全生产事故发生。

  2、承包人应遵守发包人工程建设安全生产有关管理规定,完善对作业人员的三级安全技术交底,教育承包人的作业人员,严格按安全标准进行施工,并随时接受发包人安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并接受发包人处罚,由于承包人安全措施不力、违背发包人安全技术交底或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用,均由承包人承担。

  八、材料物资供应

  1、钢材:工程所有的钢材均由甲方供应。钢筋施工损耗量核定为1%,若乙方因管理不善超过此核定标准,甲方将按钢筋购置价在承包人的工程价款中扣除。

  2、混凝土:施工过程中混凝土由发包人集中搅拌后运到施工现场。

  3、施工用电:根据发包人现有现场配电提供给承包人使用外,配电箱以外电线及其他电器设备由承包人负责。

  4、模板:对于桥梁系梁、墩柱、盖梁模板以及架管、扣件,按需经工区长签字审核后材料部门领取,在工程结束后归还,对模板、架管、扣件损坏严重、丢失的照价赔偿。

  4、材料及设备:发包人除负责提供以上1、2、3、4条及附表明确的材料外,工程所需要的其他一切材料(包括周转材料、和辅助材料等)、机械设备、工用具、养护设备、泥浆和施工用水均由乙方自行解决,发包方方概不负责。

  5、发包人提供的材料由承包人提前5天书面向发包人提交、设备、构配件需求计划,钢筋需提前10天报送计划,经过发包人现场施工员审核后交由发包人材料部门购买,材料机具到达现场后,承包人应立即进行验收并签收,发包人向承包人提交合格的材料机具,如质量规格型号不合要求,承包人在验收时应及时提出,发包人负责处理,工程施工需要的主要材料按施工进度供应。

  6、材料管理:由甲方提供的材料,一旦进入乙方施工作业范围,乙方都具有负责保管的责任。在施工期间,若材料保管不善造成材料丢失,其相关材料款由发包人直接从承包人劳务费中扣除。

  九、施工验收

  承包人应确保完成施工的质量,应复核相关技术标准和监理工程师要求。承包人施工完毕,应向发包人提交完工报告,通知发包人验收。但发包人与业主的工程验收结果表明承包人施工质量不合格时,承包人应承担无偿修复,并承担由此导致的发包人的相关损失。

  十、工程量的确认及支付

  1、本合同的劳务单价经双方签字确认后,承包人不得以任何理由提出变更单价。(单价清单附后)

  2、承包单价包含以上工作内容的相关劳务、除钢材、砂浆、施工用电、混凝土以外的所有费用(包括各种周转材料、机械设备、工用具、各项劳务费、低制易耗品费用、劳动保护费、管理费、缺陷修复费用、保险、利润和税金等),以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及现场清理等,单价含税。承包人提供劳务发票,并附工资表。

  3、中期计量与支付:以每月月末之日为限,承包人申报合格工程,工程处,技术处现场收方确认(图纸设计量为依据),机料处,安保处,财务处审核进行审核计量,然后扣除10%民工工资保证金、扣除5%工程质量保证金、扣除5%安全保证金后承包人提供发票,并附工资表支付上月工程款。

  4、终期计量与支付:待承包人合同履行完毕并经竣工验收合格,办理工程结算,支付90%工程款,余5%质量保证金、5%安全保证金三个月后无质量缺陷问题后一次性支付。

  5、计日工计量与支付:对于需用计日工方式计量的工程内容,根据工程时间情况发生的计日工,经技术员、工区长审查、工程处批准同意后办理。申报方式:用计日工前技术员申报,工程处批准后派工。技术员必须严格按人员数、事由、时间段写清,8小时为一个工日,事实求是算出工数不得超计,用工三天内必须报工程处审核归档确认(如超过期限属于自动放弃)。(计日工单价清单附后)

  十一、违约责任

  1、工程实施期间,承包人人员不足,在发包人发出书面警告3天后,仍未改正的;由于承包人原因引起暂时停工,承包人不积极采取补救措施;一贯和公然无视发包人或者监理工程师口头或书面警告;不能持续有效执行发包人、监理工程师指令;在承包人接到替换修复和合格材料通知后2天内仍不遵守,在承包人接到关于安全整改的书面或口头通知2天内仍不整改的,若发生以上任一情况,发包人将对承包人每次按实际情况来确定罚款,从工程款中扣除,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担;

  2、对因自身原因造成的内在或者外在质量不合格,应按发包人、业主、监理指令无条件拆出返工重做或者修复,发包人将根据造成的负面影响的严重性对承包人进行罚款,并赔偿发包人一切相关损失,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担。

  3、发包人根据施工进度要求向承包人下达周计划、月计划,如承包人因自身原因不能完成发包人下达的计划,发包人按实际情况确定后给予承包人处以罚款,发包人并有权终止合同,所造成的损失,由承包人自行承担;

  4、承包人应承担自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款,以及赔偿由于以上原因给发包人造成的损失;

  十二、奖励与惩罚

  1、钢筋按设计图纸1%损耗供货,节约按节约金额的50%奖励承包人,超出部分按进价扣款。

  2、以发包人对承包人下达施工计划,如承包人能按期完成施工任务,工程结算时奖励原单价5%,如未按期完成惩罚单价的5%。

  十三、其他:双方协商同意有关设计变更文件、洽商记录、会议纪要以及资料图表等及发包人下达的各种书面通知、计划任务也是本合同的组成部分。

  十四、合同终止

  1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。

  2、本合同一经签认后不得转包,如承包人转包本合同无效。

  十五、本合同经双方签字后生效,本合同共 四 份,发包人执 三 份,承包人执 一 份,具有同等效力。

  发包人: 承包人:

  代表人:

  签订日期:

劳务承包合同9

  乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定,由乙方进行劳务分包,为了明确双方的责任和义务,达成如下协议条款,共同遵守执行。

  一、 工期:按甲方要求工期完成,不可抗力因素除外。

  二、 承包范围:

  1、范围及内容:本工程内容包括:甲方要求至完工的管沟土石方开挖,清淤、爆破、土方的就地消化等..

  2、方式:乙方主要以劳务的形式进行承包,工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应,但一般的操作工具(铁板、铁锹)由乙方自行解决,费用由乙方承担,乙方人员的生活及住宿自理。

  三、承包价格:混泥土每米 元,黄土开挖每米 元,柏油路开挖每米 元。

  四、工程质量:必须达到甲方规定要求,如质量不合格造成返工,其返工部分造成损失乙方全额承担,乙方无条件返工至合格为准。

  五、工程款的支付:

  六、安全:乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工,自行配备好必要的安全设施,在施工过程中造成的一切伤亡事故(包括行人)均有乙方负责责任。

  七、双方的责任:甲方应做好周边关系的协调工作,

  八、本合同未尽事宜双方协商解决。

  九、本合同一式贰分,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

劳务承包合同10

  第一条 工程概况

  工程名称:______________

  工程地点:______________

  第二条 工程承包范围

  ___________________________________

  第三条 工程工期

  1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;

  2.主要节点工期:___________________________________

  3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  第四条 工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

  第五条 组成合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  1.本合同;

  2.本合同附件;

  3.招投标文件;

  4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

  第六条 标准规范

  本合同适用标准规范:____________________________

  第七条 甲方责任和义务

  1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

  5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

  7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

  第八条 乙方责任和义务

  1.遵守________政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

  2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

  3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%

  4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

  5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

  6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

  7.按________政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

  8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

  9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

  第九条 环境保护、安全生产和文明施工

  1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

  2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。

  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

  3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  日期:__________________

劳务承包合同11

  甲方:

  乙方:

  鉴于甲方同意将 之水电安装项目 交由乙方负责施工,双方据此达成下列条款。

  第一条 工程概况和内容

  工程名称: 装饰工程

  合同范围: 水电安装及调试完成、临时水电架设等

  第二条 合同价款

  本合同价款按以下第条执行:

  确定暂估总价款为人民币 / 元(大写:¥ / )。

  按固定单价及实际完成工程量进行结算。(最终以完工单进行结算)

  按建筑面积_固定单价进行结算。

  水电安装单价30元/m2 临时水电安装单价 1元/ m2

  第三条 工期

  开始日期:20_ 年 月 日

  完成日期:20_ 年 月 日

  协议总工期为 天。

  上述工期内各具体完成节点均需符合甲方的进度计划要求。

  工期违约责任: 各具体完成节点未符合项目部的进度计划要求,甲方视实际情况有权予以乙方相应经济

  第四条 工程质量标准

  /总承包材料品质等一致,并严格按甲方的施工要求及技术要求施工。若整体工程要求达到各类奖项的,乙方施工部

  因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准或者承诺奖项的,乙方应向甲方承担合同金额 5 %的质

  乙方在施工期间自行做好完成部分的成品保护工作,并达到甲方对成品保护的要求和实际保护作用。否

  乙方必须编制劳务施工进度表报甲方审查。有关工程的检查、交接验收等程序必须满足甲方与建设方/

  质量保修:工程竣工验收交付使用后,乙方应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修,保修期按甲

  第五条 工程结算

  按约定的合同价款:本工程最终结算价=协议价款。

  按约定的合同价款:协议单价×实际工程量。

  本合同工程除由甲方交纳的各项税金、规费外,工程中的包括工程保险等一切开支均由乙方承担。

  第六条 工程款的支付

  除另行约定以外,乙方工程款的支付与甲方和建设方/业主/总承包签订的合同付款方法和时间以及实际

  乙方在收到工程款后应当专款专用以保证工程正常施工,并在每次支付工程款项同时提供对等金额的有

  另行约定:乙方在完成工作量 100%后,等甲方竣工验收结束一个月后支付工程最终结算金额的90%

  工程最终结算金额的10%明年(20_年)结清。

  乙方保修期为工程完工后2年(签订完工单时间起)

  第七条 工程管理

  乙方应当服从甲方管理,所有参与作业人员接受甲方组织的技术、安全等培训和教育;接受甲方对工程

  乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求,严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按设计及甲方要求施工,保质保量、按期完成施工任务。

  甲方可随时按行业质量、安全规范以及甲方与建设方/业主/总承包签订的合同要求对乙方施工进行检查,如乙方在工程项目施工中不按规范标准执行和不服从甲方的监督管理,有损建设方/业主/总承包和甲方利益以及损害甲方信誉和形象的,甲方有权责令整顿、整改直至解除本合同,解除合同以通知到达乙方时本合同解除。同时乙方应承担合同造价100%的违约金以及甲方实际遭受的所有损失。

  乙方按设计及施工要求需要进行,并严格控制损耗,现场与图纸不符之处因及时向甲方提出,否则因此而产生的损失由乙方赔偿。

  乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求,严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务。

  乙方应按甲方要求进行材料申领,同时做到节约使用材料,并接受甲方的监督。

  第八条 安全文明施工

  乙方应当建对其施工作业人员进行安全文明施工教育,遵守甲方以及建设方/业主/的施工现场制度,并与甲方签订安全文明施工承诺书。加强对施工现场的安全巡查,并对违反施工安全技术标准、规范和操作规程的行为及时制止或纠正;对发现的安全事故隐患,及时采取措施予以消除。一旦发生安全事故,应立即报告项目部、维护好现场、采取应急措施,根据事故、事件,查明原因,分清责任并承担相应的损失。如果属乙方违规操作,一切责任由乙方承担。

  第九条 雇佣工人以及工资发放

  乙方应自行与因项目施工所雇用的工人签订用工合同,操作人员均需持证上岗,特殊工种必须持证上岗,乙方应依法缴纳各种用工费用,按时结付工人工资,并将雇用人员名单报甲方备案(附身份证、务工证、操作证、暂住证复印件)。乙方与雇用工人之间的劳动合同纠纷以及施工过程中的意外伤害、死亡等均由乙方自行解决,如因上述纠纷给甲方造成损失。乙方应全额赔偿。

  乙方必须保证按有关国家法律足额发放工人工资,如乙方未能及时发放工人工资,导致工人因工资问题闹事或向有关部门投诉的,甲方有权从剩余工程款中直接支付,同时乙方仍应承担如下违约责任:

  (1)向甲方支付相当未能及时发放的工人工资总和,且甲方有权不予支付未付工程款;

  (2)如甲方因此受到建设方/业主索赔或被行政部门进行行政处罚的,乙方需承担因此给甲方造成的经济损失;上述乙方应当承担的违约金和损失,由甲方在应当支付给乙方的工程款中直接扣除;不够部分乙方应当在收到甲方索赔通知单后7日内向甲方支付。

  第十条 未经甲方书面同意,乙方不得以甲方名义签订买卖合同、租赁合同、劳动用工合同等与本工程相关的一切合同。如果违反约定引起诉讼、仲裁的,乙方除承担裁判文书确定的由甲方履行的义务外,因此所发生的律师费等诉讼成本均由乙方承担。甲方有权解除本合同。

  第十一条 施工过程中与乙方有关的包括但不限于工程质量、工期、安全防护、环境保护、文明施工、创建治安、防火、防盗、用工伤亡事故等,所发生的一切费用均由乙方承担。由于乙方未及时处理或处理不当而引起纠纷对甲方造成的损失,全部由乙方承担。

  第十二条 本合同中乙方应当向甲方承担的违约金以及相关的赔偿款或者费用、损失等,由甲方在应付乙方的款项中直接抵扣,不足部分乙方应在甲方索赔通知发出之日起一周内补交给甲方。

  第十三条 本合同未尽事宜,双方另行商定。

  第十四条 本合同履行中发生争议时,双方协商解决,协商不成时,由无锡劳动仲裁委员会进行裁决。

  第十五条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章且甲方受到乙方履约保证金后生效。

  第十六条 补充条款

  附件1:协议单价。

  附件2:(补充条款)。

  甲方:地址:电话:开户银行:账号:签订日期:

  乙方: 身份证(暂住证)号码: 电话: 开户银行: 账号: 签订日期:

劳务承包合同12

  发包方:(以下简称甲方)

  分包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着互赢互利的原则,经甲、乙双方同意,达成以下协议:

  一、工程地点

  黄陵县商业街原机砖厂家属区内。

  二、开工时间

  本工程计划开工时间为年月日,计划竣工时间为年月日。

  三、承包方式

  包清工、包安全、包质量、包进度。

  四、承包内容

  2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量,从井桩开始至坡屋面封顶,包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。

  五、合同单价

  按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。

  六、付款方式

  乙方先垫资,在甲方资金能周转的情况下,可预借适当的工程款和生活费。

  七、工程质量及任务

  1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工,不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求,;

  2、如不能按规定时间内完成任务,每推迟一天罚总工程款的2%。

  八、安全管理

  乙方在进入工地后,必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行,定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡,甲方一概不管,全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽,塔吊不能混吊材料,做到有安全隐患的地方绝对不施工。

  九、材料管理

  1、若不按图纸施工,不听从指挥所造成的反工浪费,材料必须加倍扣除;

  2、下脚料合理利用;

  5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象,一经发现,十倍罚款。

  十、服从管理

  1、工队必须无条件服从项目部管理,进行有文字性的安全教育、技术交底,听从指挥,服从管理,不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。

  2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员,一次罚款200元。

  3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次,罚工队300元,打架一次罚20_元,医药费自负,并报派出所处理。

  4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工,不能以任何理由停工、罢工。

  5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。

  6、工队若无进度、无质量、人员跟不上,不能按时完成任务,不听从指挥,甲方有权清除出场,解除合同。

  十一、双方责任

  甲方:

  1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。

  2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。

  4,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组,因变更所产生的费用由甲方负责。

  5、负责提供材料的垂直运输设备。

  6、确保施工用材料及时到位。

  7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。乙方:

  1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。

  2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

  3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。

  4、合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理。

  5、此合同双方必须严格执行,如有单方违约,罚款5万元。

  本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。

  甲方代表:联系电话:

  乙方代表:联系电话:

  签订时间:

劳务承包合同13

  甲方:

  乙方:

  依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际,经甲、乙双方共同协商,甲方将 护坡的人工劳务承包给乙方,为明确双方责任,特设立本合同。

  一、工程概况

  l、工程地点:

  2、承包内容:铁路附属工程

  2.1、中铁三局 现有劳务施工,及现场管理人员下达的施工任务。

  2.2、承包方式单包工

  3、工程量清单及价格(价格均为综合单价,施工合格,现场清理,节约用料)。

  二、甲、乙双方承诺

  1、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工,不得自作主张。

  2、乙方全面接受甲方的监督,检查和管理,所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度,服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作,工人不得与其发生正面冲突,若有疑问需向甲方反应情况,由甲方协调解决。

  3、乙方劳务人员进场,必须供个人名单(姓名、年龄、户籍)各班组长名单。

  4、乙方劳务人员不得无理取闹,打架斗殴,若发生打架斗殴,双方各罚款1000元并按项目部处罚条例处罚,严重送公安司法机关处理。

  5、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施,保险由项目部统一购买。

  三、工程综合指标

  l、工程指标

  1.1、开工期201 3年 月 日,竣工 年 月 日。

  1.2、工人进入工地三日内必须开工,正常开工后若有不可抗力或其它因素(如设计变更和工程增加、待料、缺水、停电等)不能施工。(下雨、正常休息例外,误工连续超过3天,甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人,

  四、工程款的支付和施工结算

  l、甲方按照工程的施工进度结算工程款,具体约定如下:

  1.l、工程合同签订之日起按每月二十五日计量,(若工作面未完工,无法计量,则顺延至下月计量)下月五至十五日前按照工程量的70%支付工资。

  1.2、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资,若所开工作业面由上至下未完成,中途停工离开,则只结算完成工作量的50%工程款。

  五、甲、乙双方其它的约定

  l、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供,开工1 0日后甲方支付生活费。

  2、甲方负责乙方的施工拌和机、运输机械、水、电。本合同未尽事宜,由双方本着平等互利的原则协商解决,

  3、本合同在执行过程中发生争议,由双方协商解决,也可以向有关部门申请调解仲载。

  4、双方互守承诺,不得违约,如有违约,所发生的费用由违约方负责。

  六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,起同等法律效率。本合同书附件:

  1、工程量清单及价格、工艺说明。

  2、甲、乙双方个人资料(身份证复印件、联系方式)

  甲方:(盖章签字): 乙方:(盖章签字):

  身份证号: 身份证号:

  年 月 日 年 月 日

劳务承包合同14

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方将总承包的位于广元市朝天区朝天镇明月路48号的广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼工程(以下简称“本工程”)土建劳务承包给乙方。双方本着平等互利的原则,经充分协商,达成协议如下:

  1、工程名称:广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼

  2、结构形式及建筑面积:框剪,地下一层、地上十四层,建筑面积15540㎡。

  3、承包范围及工作内容

  3.1承包范围:设计施工图内的全部土建工程和现场安全文明施工、现场临时设施以及甲方、建设方分包项目的配合用架、堵孔洞、抹灰及补烂一次性用工等。

  3.2 工作内容:

  3.2.1模板工程:设计施工图内的所有模板工程(包括砖胎模)。模板制、安、拆所需的所有机械、设备、工具用具以及全部主材(包括周材)和辅材等由乙方提供,仅止水对拉螺栓由甲方提供。

  3.2.2钢筋工程:设计施工图内的所有钢筋制作安装,包括焊接、机械连接(连接套筒及攻丝由乙方负责,而且每台套丝机乙方配两名辅助用工)、植筋以及预埋铁件、铁马凳的制安。钢筋工程所需的全部机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供,仅钢材原材料由甲方提供。

  3.2.3混凝土工程:设计施工图内的所有混凝土工程的浇筑和养护。除商品砼、输送泵、输送管由甲方提供外,其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供,包括泵、管的安、拆和清洗。部分需自拌的砼由乙方拌制。

  3.2.4砌体工程:设计施工图内的所有多孔砖、空心砖、标砖和砌块的砌筑以及预制构件的制作、安装。甲方提供砖(砌块)、水泥、砂、外加剂,其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。

  3.2.5装饰工程:装饰工程所需原材料由甲方提供外,其它所需机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。抹灰:设计施工图内的所有室内、外墙面及天棚抹灰(清水模板砼面不抹灰,但必须打磨)。不包括保温层施工。楼地面:设计施工图内的所有楼地面工程,包括贴地面砖石。屋面:除柔性防水层、聚苯板保温层、嵌缝油膏以外的所有土建工作内容。墙面砖:设计施工图内的所有内墙瓷砖和外墙面砖,不含外墙保温。明沟及散水:设计施工图内的所有明沟及散水的全部土建工作内容,包括沟盖板的制作和安装,不包括油膏嵌缝。

  3.2.6 土建范围的原材料(不含钢筋下车)及周转材料现场上下车、多次转运及堆码用工。

  3.2.7甲方或建设方分包项目(门窗、玻璃幕墙、轻钢玻璃雨棚、铝塑板、给排水、电气、防水、保温、消防、通风空调、栏杆、电梯、内外墙漆、以及其它精装修等项目)的配合、预留孔洞和预埋件设置、吊管洞、堵管洞、抹面、补边、土建补烂、分包方需要搭设的脚手架。

  3.2.8 安全施工

  a. 洞口、临边防护:安装、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。

  b. 现场所有钢管安全防护棚搭设:包含搭设、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。

  c. 安全标识、标牌、标语的悬挂用工(含机具)。

  d. 跑梯搭拆,挡脚板制作、安装、油漆等的人工、机械、材料。

  3.2.9 文明施工

  现场设置不低于二人的专职保洁员负责施工现场、工地厕所以及现场办公区内外的清洁卫生;施工的楼梯间、楼面各层应随时保持干净。因现场安全检查、质量检查、建设方检查、政府检查、现场开会等,需要临时突击现场打扫清洁卫生、腾场地和搬运材料等用工;现场所有材料必须堆码整齐;安全文明施工标志标牌、划标志线、油漆标志面用工。

  3.2.10从开工到竣工,乙方委派不少于6名现场管理、施工、技术人员,全面负责现场质量、技术、安全、进度、文明施工以及协调管理,不得中途退场。

  3.2.11乙方承担的工程内容,在未交付之前的成品保护工作。

  4、工程标准

  4.1 质量标准:主体达优质结构工程,整体工程质量合格。

  4.2 安全文明施工标准:确保安全文明施工,力争标化工地。

  4.3 工期要求:360天。

  5、合同价款

  5.1乙方在签订本合同前已完全清楚现场条件并已考虑工地周围环境、天气因素、交通道路、民工生活条件、现场地质资料、施工图纸、承包范围,并已考虑施工技术措施,安全维护、标准化文明工地施工措施等因素。本工程执行按施工图建筑面积固定综合单价包干。

  5.2 本工程劳务承包单价:按包干(建筑面积按20_清单定额及相关配套文件建筑面积计算规范执行)。本单价已包含各种规费、税金等。

  6、付款方式

  6.1进度款付款依据:按工程进度之节点工期为支付进度款的依据,节点分为:地下室工程、主体1~4层、主体5~9层、主体10~14层、装饰14~10层、装饰9~5层、装饰4~地下1层等共七个节点。

  6.2 计算方式:甲方按50万元/节点支付乙方劳务费。乙方每完成一个节点后,以书面形式向甲方项目部申报,经甲方项目部核定后支付劳务费。

  6.3付款方式:甲方核定节点工期后十日内,支付本次节点进度劳务费计伍拾万元整。土建工程全部完成并经甲方项目部初验合格后十日内,再支付劳务费伍拾万元整。全部工程竣工验收合格后两个月内,扣除总价款5%的保修金后付清余款。竣工验收合格一年后,扣除实际发生的保修费,退还保修金(无息)。每次付款,乙方必须提供劳务发票。

  6.4甲方每次支付节点劳务费后,乙方必须接受甲方现场监督按实际到本施工现场施工的工人及管理人员名单(以门卫考勤记录为准)发放全部工资,并将签字按手印的工资发放记录留存甲方一份备查。

  7、经济签证

  若因甲方原因发生零星用工,工日数量以现场签证为准。结算单价为:技工

  8、双方职责

  8.1. 甲方职责

  8.1.1 甲方负责向乙方提供的资料:本工程的全套施工图壹套,图纸会审纪要、设计变更、相关安全、文明施工技术资料等各壹份。

  8.1.2 甲方管理人员为乙方提供每层水平控制点一个,轴线控制线二条,监督检查乙方施工质量、安全、进度的全过程。

  8.1.3 甲方为乙方提供现场办公室一间。

  8.1.4 甲方负责本工程所有验收的组织、接洽及相关事项。

  8.1.5甲方负责本工程所需的钢材、商砼、水泥、砂、石子、外加剂、砖、砌块、地面砖、瓷砖、外墙面砖、花岗石、钢丝网或纤维网、止水对拉螺杆、止水钢板(或橡胶止水条、带)、施工临水临电(临水:水龙头外的软管乙方承担;临电:三级箱外的线、箱、行走灯等由乙方承担)等的供应,除此以外的所有机械、设备、工具用具、材料(包括周转材料、辅助材料)等均由乙方承担。

  8.1.6.甲方负责提供安全文明施工所需的警示牌、标语等。

  8.2. 乙方职责

  8.2.1乙方人员进场后,应及时向甲方提供本工程现场项目负责人及各分项现场管理人员名单(不少于六名),包括总负责人、分管工长、安全员(有证)、现场文明施工管理员及其联系方式。

  8.2.2乙方现场工人必须是年满18周岁以上、55周岁以下,且身体健康、遵纪守法的工人。应全部登记造册存档,并提交个人的有效身份证复印件、暂住证、务工证、婚育证明等相关资料。

  8.2.3乙方负责安全管理的人员应主动配合甲方安全员对新进场的工人首先进行“三级”安全教育及办理相关手续后再上岗;未经“三级”教育的工人不得上岗。

  8.2.4乙方工人进入施工现场必须戴统一黄色安全帽,统一着工作装(服装由甲方提供),并遵守施工现场的一切规章制度,爱护各种公共设施,损坏设施照价赔偿;严禁男女混住;不准带小孩进入施工区域。

  8.2.5乙方的特种作业人员(机操工、焊工、架工、塔机指挥等),一律按要求持证上岗(查证有效原件,提交复印件),并应全部进行登记造册存档,同时听从甲方安全员的安排指挥。塔机指挥必须是货物起、落点各一人。

  8.2.6 乙方钢筋工长在下料之前,应充分考虑材料的节约,钢筋损耗率严格控制在2%以内,超出部分由乙方照价赔偿。

  8.2.7乙方必须按标化工地的要求组织施工,并随时接受甲方监督和检查,做到工完料尽场地清;配备专职清洁人员负责现场、生活办公区环境卫生,随时保持施工现场内的文明整洁。

  8.2.8 乙方负责施工现场、现场办公区以及自己生活区的安全保卫工作,保证自身材料和机具以及甲方办公设施、材料、设备及设施等的安全。

  8.2.9乙方应随时保证有足够的合格技术工人,以确保工程工期和质量,并保证节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量。节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量没有满足甲方要求的,按每人每天100元处罚。

  8.2.10乙方应及时配合甲方完成工程范围内的样品打样确认工作。承建工程在未交付甲方之前,应做好成品保护工作,保护期间如发生损坏,乙方应及时主动修复并保证其质量。所发生的一切费用,由乙方自行负责。

  8.2.11乙方自进场之日起至工程竣工止,一切违法、违规、违章行为(安全文明生产、治安保卫、计划生育等)的责任及连带第三方责任概由乙方自行负责。

  8.2.12乙方应执行甲方的指令,接受甲方的监督、管理。乙方在本工程中的一切施工行为,如违反国家、当地政府和建设行政管理部门现行的法律法规,概由乙方自行负责,并承担全部经济和法律责任。

  8.2.13乙方的所有作业人员在本工程施工期间因违反施工现场的相关规定,违章指挥、违章作业等原因所造成的人身伤害(包括:伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部的经济和法律责任。

  8.2.14因业主方不许在施工现场搭设民工生活区,只能在异地设置,生活区的安保及清洁卫生由乙方承担。乙方工人上下班必须遵守交通规则,做好交通安全工作。若发生交通安全事故,一切经济损失和法律责任由乙方承担。

  8.2.15乙方所有人员在施工现场外发生的一切违法、违纪行为所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行承担。

  8.2.16在甲方按合同支付进度款的前提下,乙方工人不论任何理由,均不得到甲方或业主方闹事,否则,按¥10000元/次处以乙方罚款,其罚款在乙方劳务费中扣除。

  8.2.17乙方现场负责人及管理人员,在施工作业期间必须全时段留守施工现场,甲方将对乙方管理人员进行现场考勤。若有事,乙方负责人应提前一天向甲方项目经理请假,否则,处以罚款¥1000元/人.次;乙方管理人员在工程未完工前,未经甲方同意不得撤离本工程施工现场,亦不得擅自更换(甲方有权要求更换),否则将按¥5000元/人处以罚款。

  8.2.18乙方负责的三级配电箱以外的电源线,动力必须为五芯绝缘胶管线,照明必须为三芯绝缘胶管线,不得有护套线及花线之内的电线在现场出现,否则,每发现一处,按1000元/次处以罚款。焊接机械设备必须带有二次空载保护器,经甲方验收合格后方可使用。在施工现场及生活区内严禁私拉乱接各种电线。

  8.2.19若出现质量问题,乙方除赔偿甲方的经济损失外,甲方有权处以罚款。层高、轴线超出规范,罚款20_元/处(每层基准轴线和基准水平点由甲方提供);爆模1000元/处;≥200cm2蜂窝、麻面和露筋500元/处;≥5cm深的孔洞情节轻重处100-1000元/次的罚款。

  8.2.20乙方施工现场工人所需的安全帽、安全带、手套、雨具及其他全部劳保用品由乙方自行提供。

  8.2.21除保证施工正常进行的机械、设备配置外,因本工程高达60米,乙方必须至少设置一台施工电梯;为保证砼施工进度和质量,乙方必须至少设置一台砼布料机。

  9、工程质量与检验

  9.1 本工程的质量管理严格按照现行《建筑工程施工验收规范》、《建筑工程质量管理条例》执行。

  9.2 检查和返工

  9.2.1乙方应按标准、规范和设计图纸要求严格施工,并积极配合甲方接受监理单位和建设单位的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

  9.2.2出现质量问题,甲方有权责令乙方返工整改,如乙方不在限期内整改完毕,甲方有权对乙方进行经济处罚或要求乙方停工,由此造成的经济损失、工期延误全部由乙方负责,并追究乙方违约责任。

  9.2.3工程质量如达不到验收标准,监理单位和建设单位一经发现,乙方应按监理单位和建设单位的要求整改或者重新施工,直到符合约定标准,由乙方承担整改或重新施工的所有费用,由此给甲方造成的材料损失费,甲方在进度款中扣除,工期不予顺延。

  9.3 隐蔽工程及中间验收

  本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方质检员应先进行认真自检后再通知甲方项目负责人,经甲方检查合格后,再由甲方通知监理单位和建设单位进行验收。验收合格,监理单位和建设单位在验收记录上签字确认后,乙方才能进行隐蔽和继续施工,如验收不合格,乙方必须无条件在规定的时间内整改后重新验收。

  10、工程质量保修

  10.1 保修责任:根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》,乙方承担以下保修责任:

  10.1.1房屋建筑工程在保修期内,属乙方承包的范围内出现质量问题,甲方向乙方发出保修通知后,乙方必须在甲方发出通知后24小时内到现场核查情况,并立即予以维修。不能及时修复时,应向对方说明情况以及可行的修复时间,乙方应保证在双方协商时间内完成维修工作并保证维修质量。

  10.1.2凡因乙方原因发生涉及结构安全的质量缺陷,甲方有权委托具有资质的质量处理单位进行加固施工,全部费用由乙方承担。

  10.1.3在保修期限内,因乙方原因维修不及时或未达到质量要求造成人身伤害、财产损失的由乙方承担赔偿责任。

  10.2 保修范围:本合同乙方承包范围内的所有工作内容即为乙方保修范围(甲方分包项目除外)。

  10.3 保修期限:从工程竣工验收合格之日起计算,保修期为两年。 10.4 保修的履行方式

  10.4.1乙方在签订本合同时以书面的形式留下乙方的通讯地址、联系电话,若因乙方地址不详、电话变更、人员变换等导致甲方无法联系,甲方有权组织维修,并由乙方承担全部费用及违约责任,其费用在保修金内扣除。

  10.4.2乙方在保修施工时必须做到以下几点:

  a. 保护业主财产安全;

  b. 保证施工质量,完工后由业主评定保修质量;

  c. 保修施工完工时,需做好卫生,请业主在《保修通知书》上签字确认。

  11、违约责任及奖罚

  11.1 本工程必须达到广元市文明工地标准,达到则奖励乙方两万元,否则,在乙方工程款中扣两万元作为违约金。

  11.2若乙方按照约定工期(包含节点工期和竣工工期)提前完工,每提前一天,奖励乙方一千元;每延误一天(甲方和业主方原因造成的工期延误除外),处乙方罚款两千元。

  11.3 乙方施工中途不得以任何理由擅自退场,否则,甲方只按完成量的50%支付工程款,其它50%作为给甲方造成损失的违约金。

  11.4、在施工过程中,因乙方原因造成业主、监理、质监、安监等对甲方的罚款,由乙方承担,甲方有权追加被罚金额20%~100%的处罚。

  12、争议

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向广元市仲裁机构申请仲裁或向朝天区人民法院提起诉讼。

  13、合同解除

  13.1 甲、乙双方协商一致,可以解除本合同;

  13.2若乙方不能保质按时完成其承包任务,甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时,甲方可发出书面通知解除合同,乙方应在书面通知发出三日内无条件退场,劳务费的结算若发生争议,将以不利于乙方的方式结算,且违约责任由乙方承担,甲方扣除乙方工程款叁拾万元作为违约金。

  14、合同生效与终止

  14.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名、盖章后生效。

  14.2 甲、乙双方履行完本合同的全部义务,乙方保修期到期,甲方退还保修金后,合同自动失效。

  14.3 本合同未尽事宜,甲、乙双方另行友好协商解决。

  14.4 本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  法定(委托)代表:

  法定(委托)代表:

  通信地址:

  通信地址:

  公司电话:

  公司电话:

  联系人:

  联系人:

  电话:

  电话:

  签订地点:本工程施工工地

  签订日期: 年 月 日

劳务承包合同15

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的及行业主部门的规定,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就青菱城市花园409#、410#楼钢筋工程劳务项目分包给乙方,现就有关事项,协商一致订立本合同。

  一、承包工程内容:

  1、青菱城市花园409#、410#楼设计图纸上所有钢筋制作、安装工程。具体施工项目如下:

  a、基础、主体、二层结构等所有钢筋制作、安装工程。

  b、所有进场钢筋下车归堆。

  c、钢筋电弧焊、闪光对焊等。

  2、以上内容施工的所有施工机械、工具、绑扎用扎丝及辅材都由乙方自备。

  二、承包工程方式:

  包工

  三、合同工期:

  开工日期:

  竣工日期:

  四、本工程施工质量为合格工程。

  五、承包价格:

  1、按图纸实做建筑面积 壹拾捌 元/M2。

  六、工程款支付

  平时每人每月支付生活费1000元(含餐票),主体封顶按实际完成工程量付至80%,其余部分工程完工后年底结清。

  七、甲方责任:

  1、负责施工现场的“三通一平”工程,保证施工期间现场的施工用水、施工用电。

  2、负责处理图纸技术交底,指导施工。

  3、按照双方约定的方式和程序及时支付工程款。

  4、对工程质量、安全、进度、文明施工进行监督检查。

  5、负责按时组织所需材料进场。

  八、乙方责任:

  1、服从甲方的监督及检查,听从甲方管理人员的指挥,基础主体施工期间每天必须保证20人在施工现场,并要满足施工进度要求,甲方随时进行抽查。如实际人数达不到要求,将按每人每天罚款50元进行处罚。

  2、严格按照合同约定的工期完成所有的施工任务,向甲方交付合格的工程。严格按甲方下达的施工进度,按时完成施工任务,如每延误一天,罚款1000元,每提前一天奖励1000元。

  3、工程质量严格执行国家和湖北省、武汉市的有关标准、法规及武汉城开房地产开发有限公司和武汉鸿城监理有限责任公司的质量要求,精心施工,确保施工质量达到合格工程。

  4、加强现场施工管理,指派为班组长,负责合同的履行,按照甲方要求组织施工、保质、保量按期完成施工任务,并每天住在施工现场。

  5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和《城开青菱城市花园南区工程项目管理制度》要求,严格按照图纸和做法说明施工。

  6、遵守国家和地方政府及项目部施工现场的规定,提前五天向甲方提供书面材料计划,以便甲方及时组织材料。

  7、施工现场做到工完场清,严格按项目部要求对钢筋绑扎、安装,做到在保证质量的前提下节约材料。如发现有不符合质量要求的每发现一处,罚款200元。钢筋搭接位臵、钢筋种类、型号必须符合要求。

  8、加强现场施工管理对施工现场和施工人员的人身安全负全责,施工过程中如因乙方原因发生的安全生产事故、火灾事故和人身伤亡等事故由乙方负全责。乙方施工人员进入工地必须佩带安全帽,施工期间禁止喝酒、严禁穿拖鞋、高跟鞋、短裤背心上班,如每发现一次罚款50元。住宿区每天必须有人打扫,保证室内清洁。

  9、乙方应加强对自有工人的管理,遵纪守法,杜绝打架斗殴、赌博、偷窃等行为发生。如有类似情况发生,每发现一次罚款20xx-5000元。

  10、乙方不能雇请未满16周岁人员进入现场施工,所有进场人员应向甲方提供身份证复印件一份及施工人员名单一份。现场严禁

  开私火,严禁用热得快、电饭煲等电器工具,如发现一次罚款300元。乙方对与其确定劳动关系的人员必须认真审查,保证不雇用负案在逃人员,且身体素质和技术水平满足工程需要,乙方必须按国家规定及时支付工人工资。

  11、末经甲方书面同意,乙方不得以任何形式擅自转包、分包工程。

  12、工程完工后所有剩余材料应按规格分类归堆。

  13、承包人确保现场文明施工达到甲方与总合同的要求。

  14、因承包人文明施工未达到相关要求,自行承担责任和相关损失,同时发包人有权给承包人予以相关处罚。

  九、违约责任:

  1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金20xx元。由于甲方材料不及时到位,造成乙方休息的,甲方向乙方自愿支付违约金20xx元。

  2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。

  3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  4、因乙方劳动力不足或管理不善,一个月内累计影响工程进度达三天以上,甲方有权更换承包方,责令期退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失。

  十、其它:

  1、本合同自双方签字之日生效。

  2、本合同一式两份,双方各执一份。

  3、本合同未尽事宜或根据工程进展情况,需要另定补充协议的,双方可另定补充协议。

  附:《城开青菱城市花园南区工程项目管理制度》

  甲方:乙方:

  电话:电话:

  ____年_____月_____日____年_____月_____日

【劳务承包合同】相关文章:

劳务承包合同10-20

劳务承包合同11-01

劳务承包合同04-28

劳务承包合同10-19

劳务承包合同的范本04-19

砖厂劳务承包合同04-19

劳务施工承包合同10-20

钢筋劳务承包合同10-20

个人劳务承包合同10-23

建筑劳务承包合同10-26