承揽加工合同

时间：2022-12-24 16:22:14 合同范本我要投稿

【精】承揽加工合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，我们用到合同的地方越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的承揽加工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【精】承揽加工合同

承揽加工合同1

　　承揽方：____________________________________地址：____________

　　邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________

　　邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品编号名称规格单位数量备注

　　第二条加工成品质量要求

　　第三条

　　原材料的提供办法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条

　　技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条

　　验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的`以外，由承揽方负责修复或退换。 3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条

　　交货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的，应当比照

　　中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条

　　不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理：1.向仲裁机关申请仲裁;

　　2.向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____

　　日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承揽方：________________________代表人：________ ____年____月____日

承揽加工合同2

　　委托方：_____公司

　　签订地点：

　　受托方：

　　签订时间：

　　标的、数量、价款：

　　1、验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。

　　2、质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单（包括质材、检验依据、执行标准等），特殊产品须有检验资质的'检验机构出具的检验报告（随货同行或提前送达）。

　　3、结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单，如未下单即付清上笔合同10%尾款。

　　4、包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量（每层数量_数/每排数量_数）。

　　5、（交）提货方式及地点：委托方厂房内。

　　6、运输方式及到站（港）和费用承担：受托方承担。

　　7、交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。

　　8、保密条款：双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。

　　9、本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。

　　10、本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。（传真或扫描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　传真：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　地址：

　　传真：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　地址：

　　年月日

承揽加工合同3

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的'由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

承揽加工合同4

　　定作方：______（简称甲方）

　　营业执照号码：______x

　　承揽方：______（简称乙方）

　　营业执照号码：______x

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：_______

　　品名或项目

　　规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：_______仟佰拾万仟佰拾元角分

　　一、产品的质量、包装、加工方法：______x

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：______x

　　三、履行的期限、地点和方式：______x

　　四、验收标准和方法：______x

　　五、结算方式：______x

　　六、违约责任：_______除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1．承揽方的违约责任：_______不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值xx％或酬金总额xx％的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2．定作方的违约责任：_______中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的.损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值xx％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金xx％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的’有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：______x

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式xx份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：_______从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同签订日期：______年xx月xx日

　　定作方：______x

　　代表：______

　　开户银行：______

　　帐号：______

　　承揽方：______x

　　代表：______

　　开户银行：______

　　帐号：______

　　xx年xx月xx日

承揽加工合同5

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承揽方)

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　名称：不锈钢水泥焊接轨道板。数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜:

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的`切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：

　　该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　盖章：

　　签约人：

　　职务：

　　电话号码：

　　已方：

　　盖章:

　　签约人：

　　职务：

　　电话号码：

　　时间：年月日

承揽加工合同6

　　合同编号：____________________

　　定作方：____________________

　　承揽方：____________________

　　签订地点：____________________

　　签订时间：____________________

　　一、加工标的

　　货物名称：____________________型号：____________________

　　面料：____________________颜色：____________________

　　单位数量：____________________单价：____________________

　　总金额：____________________交货地点及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口国：____________________

　　合计人民币____________________，(大写)____________________，按实际金额结算( 单价含线、税、封箱带)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，则必须填写)

　　材料质量:____________________数量:____________________

　　提供日期:____________________定额:____________________　(面料，里料一律按定单数量到位。)

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的`标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提)

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担(包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等)。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起立即生效，如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　十五、未尽事项双方协议解决。

　　定做方：____________________　承揽方：____________________

　　代表人：____________________　代表人：____________________

　　时间：____________________时间：____________________

承揽加工合同7

　　甲方：

　　乙方：身份证号码：

　　经甲乙双方共同协商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的`原则下达成以下协议。

　　一、承包方式：乙方给甲方采伐每棵树，甲方给乙方支付1元钱的代班费及安全管理的保证金。

　　二、工资价位是现场论价，价款方式是一处完工到另一工地时，支付前一工地的工资，年底结清半年的所有工资。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人管理好从业人员的安全，森林防火，一旦发生火灾安全事故，由乙方自行承担，甲方不负责乙方因安全事故所带来的一切损失和责任。

　　四、所有从业人员必须听从承包人杨正均的工作安排。

　　以上条款，甲乙双方仔细阅读后无异议，特签此合同，本合同至签字之时产生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

承揽加工合同8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　1、前言经过友好协商，甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提，就铸件合作事宜达成一致，特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。

　　2、供货范围和双方职责

　　（1）供货范围按甲方提供的铸件清单供货。

　　铸件上要带检验试棒2根（￠30﹡300）；球铁件的附铸试块采用型试块并附质保书。

　　（2）乙方职责

　　完成上述规定供货范围的供货。

　　返回甲方提供的所有资料，并为甲方保密。向甲方提供铸件的材料说明（A、机械性能；B、材质化验）

　　（3）甲方职责每套铸件（每件）向乙方提供铸件图纸一套。负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。

　　向乙方提供铸造清单（明细）并说明材料，件数，交货期。

　　甲方向乙方提供技术要求。

　　技术要求

　　（A）铸件材料：250、300、C铸铁、600-3

　　（B）铸件化学成份：根据提供给贵公司的化学成份标准。

　　（C）铸件应清理干净，去除冒口残余，粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理，要求铸件表面光洁。

　　（D）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。

　　（F）铸件交货时应附有合格证、质保书，其中包括：供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期（或编号）或生产批号、机械性能。

　　3、价格

　　（1）铸件价格

　　4、结算方式：

　　（1）铸件以甲方验收过磅，并通知乙方认可。

　　（2）铸件在甲方现场验收合格后，开具发票，甲方收到发票30天内全额付款。

　　（3）铸件经甲方使用，确认满足第六条定义的质量保证。

　　5、交货期

　　（1）乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。

　　（2）具本交货日期：（泡沫模型与铸件制造，周期，不含路途）

　　（3）特殊规格双方协商定。

　　6、验收甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。

　　7、质量保证：甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品，应立即通知乙方，如确系乙方铸造原因造成的废品，由乙方补废包换，并以急件的形式补废，模型费由乙方负担。

　　8、合同修改：只有在合同双方的合法代表书面签字同意后，才能对本合同的条款进行修改，补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）当不可抗力发生时，发生不可抗力的一方有义务做出努力，将不可抗力带来的损失减少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的损失由双方商定解决。

　　10、权力和义务的.转让：乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。

　　11、合同的终止和解除

　　（1）发生下列情况之一时，甲方有权终止和解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。乙方无正当理由不按期制造投入时。实际制造进度比进度表上的日程大大延迟，按期交付无可能时。乙方无正当理由不执行合同有关规定，经甲方书面催促仍无解决诚意时。

　　（2）发生下列情况时，乙方有权终止和解除合同，并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。甲方没有支付合同金额的能力时。

　　12、争议解决：当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时，可直接向人民法院起诉，甲方乙方同意双方的争议由合同履行地（烟台）人民法院管辖。

　　13、合同附件下述合同附件与本合同同进签署，一并有效。附件一、每次提供铸造清单、进度表。

　　14、通知所有通知和通讯均需采用书面形式，如为传真或电传，则发生当日视为送达。

　　15、合同生效本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方授权代表签字、盖章即生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　代表（签字）：___________

　　代表（签字）：____

　　日期：____

　　日期：___________

承揽加工合同9

　　甲方: (委托方)　____________

　　乙方: (承揽方)　____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　1、名称：XXX水泥焊接轨道板。

　　2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜:

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的.运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______ 盖章：______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　乙方： ______盖章:______签约人：______ 职务：______ 电话号码：______

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同10

　　合同编号：

　　甲方（定作方）：嘉润公司

　　乙方（承揽方）：

　　鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系

　　专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的

　　规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。

　　第一条定作物情况：

　　1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替）

　　1.2 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以

　　写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件）

　　1.3 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位）

　　1.4 备注：（如无内容，在空格处划线）

　　第二条合同价款

　　2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种）

　　2.2 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，

　　建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制）

　　2.3 付款时间：（写明年、月、日）

　　第三条加工成品质量要求及技术标准：

　　3.1 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲

　　方具体要求，必须要写全称）

　　3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物

　　理化学参数）

　　3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。

　　第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：

　　（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）

　　4.3 甲方于年月日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。

　　第五条技术资料、图纸的提供和保密

　　5.1 甲方负责提供技术资料和图纸。

　　5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。

　　5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的`文件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。

　　第六条验收标准和方法

　　6.1 验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收）

　　6.2 验收方法：（写明全部或抽样验收的方法）

　　6.3 甲方验收乙方所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日）

　　6.4 甲方验收乙方所完成定作物的地点：（写明详细地址）

　　6.5 验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。

　　6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。

　　第七条交（提）定作物的时间和地点

　　7.1 双方约定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的时间：（写明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地点：（写明详细地址不可省略）

　　7.2 双方约定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的时间：（如选择了7.1，则在空格处划线）

　　7.2.2 送交定作物的地点：（如选择了7.1，则在空格处划线）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。

　　第八条包装要求及费用负担：

　　8.1 包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）

　　8.2 费用负担：（写明包装费用由哪方承担）

　　第九条运输方式及费用负担

　　9.1 定作物的运输方式：（写明是汽车、火车、水运或其他方式）

　　9.2 运输费用由（如无内容，在空格处划线）承担。

　　第十条定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期从何时起到何时止） 10.2 在保修期内乙方免费提供保修服务。

　　第十一条定金及预付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的数额：（大、小写两种形式填写） 11.2 甲方向乙方交付定金的时间：（写明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写） 11.4 甲方向乙方交付预付款的时间：（写明年、月、日）第十二条乙方的违约责任：

　　12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换，并承担元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。

　　12.2 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。

　　12.3 逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的 %违约金。延期交货超过日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、

　　灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。

　　第十三条甲方的违约责任：

　　13.1 超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价 ‰的违约金。

　　13.2 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。

　　13.3 变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。 13.4 其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）第十四条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第（只需填写一或者二）种方式解决：

　　（一）向（具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“深圳仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”）仲裁委员会申请仲裁。

　　（二）向（根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一）人民法院起诉。

　　第十五条本合同签订地点（应详细填写合同签订的地点，如：深圳市xx区）

　　第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式份，双方各执份。

　　以下无合同正文。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

承揽加工合同11

　　认立合同双方：

　　承揽方：

　　定作方：

　　定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品编号名称规格单位数量

　　第二条加工成品质量要求：

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。

　　1.原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。

　　第四条技术资料、图纸由承揽方提供

　　承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条总价款为合同签订后，订作商付给承揽方元（即总价款的 %），在加工量达到 %，定作方付给承揽方元（即总价款的 %），在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方元（即总价款的 %），预留元作为质保金一年后付清。（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点交货地点为长吉高速长春东出口一公里处，时间为签订合同之日起计算30日。

　　交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的.，按约定的方法计算。）

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其它

　　（如： .根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金＿＿元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金总额的＿＿％（30－50％幅度）违约金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条xxx在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方：（盖章）承揽方：（盖章）

　　代表人：（盖章）代表人：（盖章）

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日订

　　承揽加工合同（二）

　　现有_________________单位将______________（地点或加工件全称）交予___________加工。经双方友好协商，本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款，望双方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程项目

　　1、工程名称_____________________________________________

　　2、工程地点_____________________________________________

　　3、工程范围_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共计＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因顺延）

　　二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底，甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。（所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件，同样具备合同法律效应）

　　三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。

　　四、加工产品交付地点________________________________。

　　五、加工产品（工程）总价人民币____________________元整，大写（________________________________元整）。（此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时，乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________％。

　　3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________％。

　　4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________％。

　　5、验收合格后一次性支付加工件总额。

　　七、产品质量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、钢材_________________

　　3、铝材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、喷塑_________________

　　八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，服从甲方安

　　全管理人员及监理人员的管理，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。

　　九、验收：

　　甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收，七日内不组织验收，乙方可视工程全部合格，同时甲方履行合同后续责任，甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。

　　十、违约责任：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变

　　更或解除本合同。如单方面解除合同，应向对方赔偿对方损失。

　　乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰，提前按照同等奖励。

　　十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。

　　十二、本合同共＿＿＿页，附件共＿＿＿＿页，一式_____份，双方各持份

　　本合同双方签字之日起生效，至工程结束、工程款付清后自行失效。

　　（本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　电话：电话：

　　电子邮箱：电子邮箱：

　　开户行：开户行：

　　________年______月_____日

承揽加工合同12

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承揽方)：

　　经甲乙双方友好协商，依据我国《中华人民共和国民法典》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关等小商品事宜约定如下：

　　一、采购产品情况

　　1、品名，规格，数量，单价 ;

　　2、品名，规格，数量，单价 ;

　　3、品名，规格，数量，单价 ;

　　总金额(含税价)：人民币元整(小写￥ )。

　　二、样品约定时间

　　自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作

　　样品，经甲方确认后的样品将作为乙方最终交货的标准。

　　三、交货时间、地点及运费

　　合同生效时甲方应当支付 %预付款到乙方账户，确认本协议第一条中各品名的尺码数量后天内交货(具体数量由双方以书面传真或者电子邮件方式确认)，运费由承担。

　　四、质量要求及技术标准

　　按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标按国家或行业标准。

　　五、验收方法、标准和期限

　　以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应在收到货物后个工作日内以书面形式通知乙方;经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。

　　六、包装要求及费用负担

　　乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。

　　七、结算方式和期限

　　合同生效且收到乙方发票后日内甲方支付总价款 %作为预付款，计人民币元整(小写￥ )，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：

　　收款人：

　　开户行：

　　账号：

　　最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起日内，甲方一次性支付其余货款。

　　八、违约责任

　　1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同另一方有权要求违约一方支付合同总金额的` %作为违约金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。

　　3、若乙方提交的样品和甲方定作的小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。

　　九、合同争议的解决方式

　　本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决;协调或者调解不成的，双方当事人同意向人民法院起诉。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承揽加工合同13

　　承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条

　　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　加工费

　　单位

　　总价

　　第二条

　　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　第三条

　　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条

　　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条

　　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条

　　加工费结算办法与时间

　　第七条

　　乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。

　　6．由甲方负责送货的`，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。

　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：xx。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　（1）提交xx仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx

　　法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xxxx签订地点：xxxx

承揽加工合同14

　　委托方：_________（甲方）

　　承揽方：_____________（乙方）

　　1、加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期：________________

　　项目产品名称、规格单位数量单价（元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万____________________万_____万合计

　　2、质量标准：

　　乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的.加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。

　　3、原料供应：

　　加工用锌块由甲方供应。

　　4、交货方式：

　　由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

　　5、质量验收方法：

　　完成加工后由甲方按质量标准验收。

　　6、结算方式：

　　____________________。

　　7、违约责任：

　　甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（盖章）________

　　地址：______________________

　　银行帐号：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（盖章）________

　　地址：______________________

　　银行帐号：____________________

　　年月日

承揽加工合同15

　　甲方：xxxxx（委托方）

　　乙方：xxxxxxxxxx（承揽方）

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　1、名称：不锈钢水泥焊接轨道板。

　　2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。

　　以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜：

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。

　　2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。

　　4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。

　　5、产品出厂的`运输费用由乙方承担，（甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）

　　6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：

　　四、加工费用：

　　该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。

　　3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：xxxxxxxxx盖章：

　　签约人：xxx职务：xxxxx电话号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　已方：xxx盖章：

　　签约人：xx职务：xxx电话号码：xxxxxxxxxxxx

　　时间：20xx年x月x日

【承揽加工合同】相关文章：

加工承揽合同10-01

承揽加工合同10-19

承揽加工合同【精选】07-18

加工承揽合同10-31

承揽加工合同10-15

加工承揽协议09-15