安装合同

时间：2022-12-26 08:32:54 合同范本我要投稿

精选安装合同三篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家整理的安装合同3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

精选安装合同三篇

安装合同篇1

　　于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

　　1.安装工程名称：12v-400zc型主机。

　　2.工程地点：甲方_________________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12v-400zc主机试验运行。

　　5.安装工程总价格：_____________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;

　　第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的.灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

　　13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方：______________ 乙方：_____________

　　由：_______________ 由：______________

　　承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

　　工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

　　国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

安装合同篇2

　　购货单位 (甲方). (以下简称甲方) 售货单位（乙方). 枣庄市三立广告设备有限公司 (以下简称乙方)

　　为提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，望共同遵守。

　　一、产品的翻转形式式

　　二、产品规格及价格

　　乙方承担的具体工作包括：

　　1）三面翻机器的现场结构框架安装。

　　2）三面翻线路布线。

　　3）免费培训甲方至少1名技术人员，保证可以熟练操作基本的机器维护。

　　4）产品的制造和包装。

　　5）产品的装车，押车，和运输甲方承担的具体工作包括：

　　1）负责施工现场的有关保卫、消防等协调工作；

　　2）协调施工方面各种关系，保证顺利施工。

　　3）承担土建和钢架结构工程的脚手架提供。

　　4）乙方委派工人的费用，和产品的运费。

　　5）如遇到特殊情况影响施工，甲方须根据乙方对现场分析的意见派出相应人员并提供需要的安装条件配合完成工程。

　　三、产品保修：

　　乙方负责对三面翻广告牌三年内免费提供所有因正常使用损毁的所有原厂配件。如需上门服务甲方只需承担厂家技师的差旅费用，所更换的部件免费。

　　1）若三面翻产品质量出现故障问题，乙方在接到甲方通知的3天内赶到甲方所在地进行解决。此前甲方应向乙方以书面形式（传真）说明所出现问题的基本情况，以便乙方进行准备。甲方技术人员可以自己排除的基本的小故障。 (甲方必须配合乙方的维修工作,因为无维修条件或甲方不配合造成后果乙方不负责)。

　　2）三面翻使用中由于甲方使用不当造成的`问题及意外情况造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。

　　3）以下情况造成三面翻不能运行，由甲方负责：人为损坏.不可抗力（台风10级以上，地震，战争，大风，洪水等）

　　四、交货时间：

　　从甲方定金汇入乙方帐号起个工作日内制作完毕。设备调试安装完成后通知乙方验收。

　　五、结算方式：

　　1）甲方将定金30%元，汇入乙方指定账户之日起,合同生效开始生产。

　　2）产品制造完成货到甲方所在地货运站验货，确认无误同意接收后付款70%元付款完毕后方可提货进行安装。

　　3）在乙方收到各种款项后立即以传真形式书面通知甲方并给甲方开具相应的收据，乙方以人工或传真方式送到甲方。货款必须汇入乙方指定帐户，汇入其他帐户乙方不予承认，所造成后果由甲方自负。

　　开户行：

　　户名：

　　账号：

　　4）以上任何款项不在指定时间内付清乙方有权利拆除本合同内安装的所有产品，并无条件收回。

　　六、知识产权保护,其他.

　　乙方生产三立三面翻广告牌产品的技术核心部分已由乙方申请国家专利.乙方同意甲方在该公告牌中使用此技术专利,但甲方不得仿制,也不得向其他方提供或者泄露乙方的专利技术.否则,乙方有权利追究甲方法律责任,并要求甲方赔偿经济损失.产品上贴（三立三面翻）商标，人为毁坏商标不于保修。本广告牌不得发布反动暴力,封建迷信等内容。本产品安装结束后所带来的所有负面影响乙方不负责,同意以上条件方可签署,本合同方可生效。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。在履行进程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，双方同意依法向中华人民共和国山东省枣庄市法院提出诉讼。

　　甲方（签章）乙方 (签章)

　　经办人：经办人：

　　联系电话：联系电话：

安装合同篇3

　　建设单位：

　　(以下简称甲方)

　　施工单位：

　　(以下简称乙方)

　　维修单位：

　　(以下简称XX)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：

　　第一条

　　1、工程名称：太阳能维修、安装工程

　　2、工程地点：

　　3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。

　　第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。

　　第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：

　　备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。

　　第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。

　　第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：

　　1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。

　　2、到货地点：

　　3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。

　　第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。

　　第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();

　　付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。

　　1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;

　　2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;

　　3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);

　　4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;

　　5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。

　　第八条产品质量责任和售后服务条款：

　　1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。

　　2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。

　　第九条工程工期及施工要求：

　　1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。

　　2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。

　　3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。

　　4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。

　　第十条违约责任：

　　1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的.，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。

　　2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。

　　3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。

　　第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。

　　第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。

　　第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

【安装合同】相关文章：

安装合同08-18