工程竣工合同

时间：2024-06-26 18:03:12 雪桃合同范本我要投稿

工程竣工合同（精选10篇）

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的工程竣工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程竣工合同（精选10篇）

　　工程竣工合同 1

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，该工程于_____________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的'质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：

　　一、工程结算范围：__________________(参照承包范围)。

　　二、工程结算造价：

　　大写：______________元，小写：______________元。

　　本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。

　　结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

　　四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人(签章)：_________________承包人(签章)：_________________监理单位(签章)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　_____________年__________月__________日

　　工程竣工合同 2

　　发包人(全称)：____________

　　承包人(全称)：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：____________

　　2.工程地点：____________

　　3.工程立项批准文号：____________

　　4.资金来源：____________

　　5.工程内容：____________

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6.工程承包范围

　　二、合同工期

　　计划开工日期：____________

　　计划竣工日期：____________

　　工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的'，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：人民币(大写) (￥ ____________元);其中：

　　(1)安全文明施工费：人民币(大写) (￥____________ 元);

　　(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写) (￥ ____________元);

　　(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写) (￥ ____________元);

　　(4)暂列金额：人民币(大写) (￥ ____________元)。

　　2.合同价格形式：

　　五、项目经理承包人项目经理：

　　六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)中标通知书(如果有);

　　(2)投标函及其附录(如果有);

　　(3)专用合同条款及其附件;

　　(4)通用合同条款;

　　(5)技术标准和要求;

　　(6)图纸;

　　(7)已标价工程量清单或预算书;

　　(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于____________ 年 ____________月____________ 日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在____________ 签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式 ____________份，均具有同等法律效力，发包人执____________ 份，承包人执 ____________份。

　　发包人： (公章)____________ 承包人： (公章)____________

　　法定代表人或其委托代理人：____________ 法定代表人或其委托代理人：____________

　　(签字) (签字)

　　组织机构代码：____________组织机构代码：____________

　　地址：____________ 地址：____________

　　邮政编码：____________ 邮政编码：____________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：____________

　　电话：____________ 电话：____________

　　传真： ____________传真：____________

　　开户银行： ____________开户银行：____________

　　账号：____________ 账号：____________

　　工程竣工合同 3

　　合同编号：__________

　　甲方：(买方)____________

　　乙方：(卖方)_______________

　　签订日期：________________________

　　一、成交房屋：_____________________________

　　二、甲方须向乙方提交____________平方米的`购房计划。

　　三、房屋交付日期：________年____月____日。

　　四、双方协商房屋单价一次包定。

　　五、乙方代收煤气管道费每户____________元，电视天线费每户____________元。

　　六、预购付款结算办法

　　1.签订合同时，甲方必须向乙方交纳购房定金。

　　甲方不履行合同，无权请求返还定金。

　　乙方不履行合同，应当双倍返还甲方定金。

　　合同履行完定金可抵作购房价款。

　　2.自签订合同后，甲方应在____日内预付

　　第一次购房价款。

　　工程主体完工后预付

　　第二次购房价款。

　　工程竣工移交时结清购房价款。

　　甲方逾期付款，按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。

　　七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行合同，应提前通知甲方，经双方协商可另行安排房屋，甲方亦可解除合同。

　　乙方在____日内返还预收房款，不计利息。

　　八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效，至乙方给甲方钥匙之日起失效。

　　九、从交付房屋钥匙之日起，在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的，由乙方在限期内负责维修。

　　十、产权归属：_______________________________________________________

　　一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

　　二、解决合同纠纷的方式：___________________________________________

　　三、本合同正本二份，副本_______份。

　　四、其他约定事项：_________________________________________________

　　甲方： ____________乙方：____________

　　电话：____________ 电话：____________

　　日期：____________ 日期：____________

　　工程竣工合同 4

　　甲方（买方）：

　　乙方（卖方）：

　　甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：

　　在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托（合同号为_____，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。

　　第一条验收方式

　　1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试，甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。

　　2.验收标准：

　　1）产品外形、包装完好；

　　2）产品符合合同要求及标准；

　　3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；

　　4）甲方认可设备的'安装、调试无问题。

　　第二条对产品提了异议的时间和方法

　　1.双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。

　　2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定，书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第三条本合同签订日，是设备验收通过日。

　　第四条本合同签订，视为本项目验收通过。

　　第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份

　　本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　地址：地址：

　　代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

　　工程竣工合同 5

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

　　2、我方将派出朱____作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场。

　　3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。

　　4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期400日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到设计要求。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

　　5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

　　6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期30天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

　　7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的.权利，并承担由此产生的责任。

　　8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑及有关，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

　　9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。

　　10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。

　　11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

　　12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成；

　　13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

　　14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　时间：____年__月__日

　　工程竣工合同 6

　　发包人：____________________

　　承包人：___________

　　广州___________建设项目

　　工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至_____月_____日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的`累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　发包人：_______________承包人：___________

　　（盖章）___________（盖章）___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　委托代理人：___________委托代理人：___________

　　住所：___________住所：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　签约日期：___________签约日期：___________

　　签订地点：_____________

　　工程竣工合同 7

　　甲方：________有限公司

　　乙方：__________有限责任公司

　　甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于_________年____月____日将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于_________年____月____日将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

　　一、建设工程施工情况：乙方已经于_________年____月____日完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

　　二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（元），至_________年____月____日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（元）。

　　三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

　　四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

　　五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

　　六、建安税费：建筑工程余款的.建安税由甲方承担，并向乙方出具_。

　　七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。

　　八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。

　　九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。

　　十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

　　十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。

　　十二、丽江市建筑工程有限公司于_______年____月____日向甲方交纳了人民币伍拾万元整（元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

　　十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

　　十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

　　甲方：____乙方：_______

　　_______年____月____日

　　工程竣工合同 8

　　甲方：____________(以下简称甲方)

　　乙方：____________(以下简称乙方)

　　为了合理利用土地资源，充分发挥退耕还林地的经济效益，在甲、乙双方平等自愿充分协商的基础上，并经村两委会研究同意，特订立如下土地承包协议，供甲、乙双方共同遵照执行。

　　一、甲方将位于_村____荒地承包给乙方经营，其土地所有权归甲方，乙方只有经营管理权。若该土地纳入退耕还林后，承包受益权_内退耕还林政策由乙方享受粮款补助，甲方不得随意将本合同进行买卖或转包他人。

　　二、承包时间：从___月_日起至___月_日止，共_年。

　　三、承包费交纳方式：乙方一次性向甲方交纳__承包费，乙方一次性向甲方交纳土地承包费_元。甲方不得干涉乙方的`其它经营收入。

　　四、承包土地_____经乙方开荒，乙方对该沟树木有权做出决定，甲方将免除一年承包费

　　五、甲方将土地承包给乙方作产业地经营，乙方不受外界干扰，在合同到期后，乙方如不愿承包，甲方可将该沟树木按现价给予乙方经济补偿。

　　六、本协议经双方签字后生效，如有一方无故违约需向对方支付__元的违约金，并承担相应的经济损失。

　　七、本协议不因双方当事人的变更而解除，本协议如有未尽事宜，须经双方协商并做出补充规定，合同到期若甲方再行发包，乙方有优先承包权。如甲方将该地转包他人，乙方有权对该沟树木做出决定，甲方不得干涉。

　　本协议一式三份，甲、乙双方及见证单位各执一份。

　　甲方：____________乙方：____________

　　______年____月____日______年____月____日

　　工程竣工合同 9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　1、协议内容：_________________经甲乙双方共同协商，达成一致协议。____有限公司建设的调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四个单体工程，组织验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，2、资料总费用：

　　资料费、试验费等有关验收资料的`一切费用共计：15.5万元大写：壹拾伍万伍仟元整

　　3、付款方式：

　　首付资料费伍万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。

　　4、甲方责任：

　　甲方积极配合乙方完善验收资料

　　5、乙方责任：

　　(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。

　　(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的'有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔偿。

　　6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成，交付甲方进行资料验收。

　　7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方：_________________委托人：_________________

　　乙方：_________________委托人：_________________

　　工程竣工合同 10

　　甲方（业主）：___________________

　　乙方（建设单位）：___________________

　　丙方（施工单位）：___________________

　　丁方（监理单位）：___________________

　　为确保工程质量，按照国家和地方有关法律、法规和规范要求，甲乙丙丁四方根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，达成如下合同：

　　一、工程名称：

　　___________________

　　二、工程地点：

　　___________________

　　三、工程范围：

　　施工单位根据业主提供的设计图纸、施工标准及其他要求，对工程进行施工。

　　施工单位按照设计要求进行工程的施工，并严格执行国家、地方及有关行业的有关标准和规范，保证工程的质量和安全。

　　施工单位应对工程的质量、安全和施工进度进行管理和控制，并及时向甲乙丙丁四方提交有关报告和文件。

　　四、工程质量要求：

　　工程质量应符合国家、地方和行业有关标准和规范的.要求，保证工程的可靠性、耐久性、经济性和安全性。

　　施工单位应保证施工过程中工程的材料、构配件、设备的质量和规格，保证施工后的工程质量符合合同要求。

　　施工单位应及时发现并处理施工中的问题，并对问题负责。

　　工程质量应经过监理单位的检验合格后方可交付使用。

　　五、工程安全要求：

　　施工单位应按照国家、地方及有关行业的有关标准和规范的要求进行施工，保证工程的安全性和施工人员的人身安全。

　　施工单位应按照规定的安全操作程序和安全规定进行施工，严格执行各项安全制度，确保施工现场的安全。

　　工程安全应经过监理单位的检验合格后方可交付使用。

　　六、工程验收：

　　工程竣工后，甲乙丙丁四方应进行验收。

　　验收应按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和有关法律、法规和规范的要求进行。

　　工程竣工验收合格后，甲乙丙丁四方应在验收记录上签字，验收记录应存档备查。

　　七、工程结算：

　　工程竣工验收合格后，甲乙丙丁四方应进行结算。

　　结算应按照工程实际发生的费用进行，结算时间为验收记录签字之日起10日内完成。

　　八、违约责任：

　　如因施工单位的原因导致工程质量不符合要求，施工单位应负责修复或者承担经济赔偿责任。

　　如因甲乙丙丁四方之一的原因导致工程质量不符合要求，其应负责修复或者承担经济赔偿责任。

　　九、争议解决：

　　如因合同履行发生争议，应协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。

　　在合同履行过程中，甲乙丙丁四方应严格遵守合同约定，并及时解决有关问题。

　　十、合同生效：

　　本合同自甲乙丙丁四方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

　　本合同一式____份，甲乙丙丁四方各执一份。

　　甲方（业主）：签字：日期：

　　乙方（建设单位）：签字：日期：

　　丙方（施工单位）：签字：日期：

　　丁方（监理单位）：签字：日期：

【工程竣工合同】相关文章：

工程竣工合同02-15