电力安装合同

时间：2023-02-19 12:47:25 合同范本我要投稿

电力安装合同13篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的电力安装合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

电力安装合同13篇

　　电力安装合同篇1

　　根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 施工地点：_________.

　　1.2 工程装饰装修面积：_________.

　　1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_________.

　　1.4 施工内容及做法（见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。

　　1.5 工程承包方式，经商定采取下列第_________种方式：

　　（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）；

　　（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）；

　　（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）。

　　1.6 工程期限：

　　开工日期：_________年_________月_________日；

　　竣工日期：_________年_________月_________日。

　　1.7 工程款：本合同工程造价为人民币_____元，金额大写：____（见附件6：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）。

　　若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。

　　第二条工程质量标准

　　2.1 本工程质量执行国家标准gb50096-1999《住宅设计规范》、gb50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、gb50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

　　2.2 装修室内环境污染控制应严格执行gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

　　2.3 其它约定标准（在“是”或“否”对应的“□”中打“√\”或填写其它标准）：

　　（1）gb/t18883-20xx《室内空气质量标准》□是□否执行；

　　（2）_________.

　　第三条丙方的责任

　　3.1 根据甲方的需要，负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务，以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》，约定具体事宜。

　　3.2 根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。

　　材料验收单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》（合同编号：_________）。

　　3.3 根据甲方的需要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》，约定具体事宜。

　　工程监理单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》（合同编号：_________）。

　　3.4 根据甲方的需要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》，约定具体事宜。

　　环境检测单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》（合同编号：_________）。

　　3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。

　　3.6 合理监控工程款，向甲方保证工程款的安全；在乙方顺利履行职责时，按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（具体可参见4.1款）。

　　3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时，丙方应及时履行职责，以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的，责任由丙方承担。

　　第四条甲方责任

　　4.1 本合同签定后_________日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。

　　若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。

　　本工程款项特约帐户为：

　　开户名：_________

　　开户行：_________

　　帐号：_________

　　4.2 开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。

　　4.3 向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的'相关费用。

　　4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

　　4.5 甲方不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

　　（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。

　　4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。

　　4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

　　4.8 指派_________为甲方驻工地代表（如有需要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

　　电力安装合同篇2

　　(如)甲方(发包方)：

　　(如)乙方(承包方)：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包内容：项目区输变电线路采用高压与低压配套配置，高压线采用 KV明线架设，低压采用 KV明线布置，共架设长度为公里，其中高压线公里，低压线公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/1×70架空绝缘线;低压线采用JKLGWJ-0.6KV/1× 架空绝缘线。低压电杆采用米钢筋混凝土杆，间距米;高压电杆采用米钢筋混凝土杆，间距米。

　　架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器台及配套设施配备塑钢结构，米× 米起脊变压器房。施工前，首先要做好施工准备工作，包括技术准备、物资准备等，第二组织有关人员进行现场调查，包括进行线路复测，选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后，做好资产移交工作。

　　4、开工日期：年月日

　　5、竣工日期：年月日

　　6、合同价款：

　　第二条：技术标准

　　一、工程范围：省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。

　　二、施工基本要求

　　1、服从当地电网规划，基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满足供电管理部门的要求;

　　2、主结线规范、简洁、清晰，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;

　　3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活，要实现集中控制与分散控制灵活选择;

　　4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。

　　5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。

　　三、需遵守和执行的规程、规范和标准：

　　1、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)

　　2、供配电系统设计规范(GB50052-95)

　　3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)

　　4、低压配电设计规范(BG50054-95)

　　5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)

　　6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)

　　7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

　　8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)

　　9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)

　　10、农村低压电力技术规范(9DL/T499-20xx)

　　四、报价书编制依据：

　　1、经业主审定的施工图纸及施工说明;

　　2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;

　　第三条：如甲主要施工人员

　　1、项目负责人：

　　2、工程技术负责人：

　　3、质量检查负责人：

　　4、安全检查负责人：

　　5、甲方驻工地代表：

　　第四条：如乙方主要施工人员

　　1、施工技术负责人：

　　2、质量检查负责人：

　　3、安全检查负责：

　　第五条：甲方工作

　　1、书面提供所需材料、高压线路布置，乙方提供给甲方服务费元。

　　2、做好当地群众工作，为乙方提供良好的施工环境。

　　第六条：质量检查和返工

　　甲方应随时检查工程质量，如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求，乙方应按甲方意见采取补救措施，彻底返工，并达到设计目的。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方意见，除返工外甲方可对乙方每以点元罚款。

　　第七条：工程质量的.核实与确认，乙方应按甲方提供技术要求施工，如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。

　　第八条：工程款支付与结算

　　签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程竣工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。

　　付款方式：一律采用转帐支付。

　　第九条：竣工验收

　　工程竣工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价意见。工程项目全部完成后，整编好竣工资料，连同初验意见，报上级主管部门，申请竣工验收。

　　第十条：争议

　　甲乙双方如果发生争议，先行协商解决，如果协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。

　　第十一条：安全施工

　　甲方应注意乙方施工安全，并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。

　　第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计项目的严肃性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。

　　第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的依据。内部机密。

　　甲方：乙方：年月日：

　　电力安装合同篇3

　　甲方：_________（以下简称甲方）乙方：_________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议共同遵守：

　　一、工程名称：__________________供热转换站更换配变

　　二、工程范围及内容：更换250KVA配变一台。

　　三、承包方式：乙方包工包料，按设计施工。

　　四、工期要求

　　__________年_________月_________开工

　　___________年_________月_________完工，工期一天。

　　五、质量标准，已验收通过为标准。

　　六、合同价款：预算为______元，经双方协商定为______________元整（￥______元）。

　　七、工程款支付：

　　合同内容全部完工、验收合格后支付___________%合同价款。

　　八、违约责任：

　　1、因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　2、因乙方原因，未按本合同规定工期按时竣工，每延误一天，乙方按___________元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

　　九、其他：

　　1、在质保期内，由于本工程质量问题，造成第三者意外伤害，有乙方承担责任。

　　2、乙方在施工过程中发生的.一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任。

　　3、乙方负责办理工程竣工验收及相关手续，甲方予以协助。

　　十、争议：

　　本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决。

　　十一、本合同份数：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　十二、合同生效：本合同自签字盖章之日起生效，合同履行完毕终止。

　　甲方（签字）：_________公章乙方（签字）：_________公章

　　电力安装合同篇4

　　甲方：xxxxx有限公司

　　签约地点：__________

　　乙方：__________

　　签约时间：xxxx年xx月xx日

　　经甲乙双方友好协商就“XXX”项目事项达成如下协议：

　　一、项目名称：“XXX”项目电力安装子项目

　　二、数量：以该项目实际工程量为准备。

　　三、施工要求：按施工设计图要求施工。

　　四、质量标准：按设计图的质量要求。

　　五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。

　　六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补。以转账结算（XXX：工行6222XXX）

　　七、价格：350元/平方米确定

　　八、安全责任问题：施工安全由甲方负责

　　九、其他约定事项：

　　1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。

　　2、供需双方签字本合同生效。

　　3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

　　甲方：xxxxx有限公司

　　乙方：__________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　委托代表人：__________委托代表人：__________

　　电力安装合同篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：；

　　2、工程地点：；

　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿。

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的.质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：

　　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

　　电力安装合同篇6

　　甲方：________________供电公司

　　乙方：________________供电公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，电力_____________供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程内容：_________________

　　三、工程地点：_________________

　　四、设计单位：_________________

　　五、工期：_________________

　　六、质量标准：_________________

　　七、合同价款(工程总造价)：_________________工程施工费用总造价暂定(￥)_____________万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条、合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同语言：_________________汉语

　　二、适用法律：_________________国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

　　三、适应标准、规范：_________________建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一、甲方项目负责人：_________________

　　二、乙方项目负责人：_________________

　　三、工程甲方代表：_________________负责施工全过程工程质量检查。

　　第四条甲方工作

　　一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：_________________甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续

　　二、负责组织_____________省电力_________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　第五条乙方工作

　　一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

　　二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

　　六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

　　七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第六条工程质量等级

　　一、工程质量等级：_________________按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：__________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第七条验收和重新检验

　　一、甲方根据乙方的申请，组织_____________省电力________________供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的'施工进行。

　　三、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

　　第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。

　　第九条工程款支付

　　一、工程款支付方式：_________________支票

　　二、工程款支付金额和时间：_________________工程竣工决算后，扣除工程决算款_____________%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

　　第十条竣工决算

　　一、竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二、乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

　　三、保修金和支付方式：_________________按工程决算款_____________%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。第十一条保修条款

　　一、保修内容、范围：_________________乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

　　二、保修期限：_________________一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_____________市仲裁委员会仲裁。

　　第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

　　第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门

　　第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：______________供电公司负责人：_________________经办人：_________________

　　乙方：______________供电公司法人代表：_________________经办人：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　电力安装合同篇7

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的'规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条施工工期：

　　以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。

　　第四条承包方式及施工内容

　　第五条合同价款

　　该工程共计造价元(大写金额) 。

　　第六条付款办法

　　第七条工程质量及验收

　　乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。

　　第八条施工安全

　　施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。

　　第九条违约责任

　　合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。

　　第十条合同生效及终止

　　本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。

　　第十一条解决纠纷方式

　　本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。

　　第十二条合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方(签字及盖章)：乙方(签字及盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

　　电力安装合同篇8

　　立协议单位：__________

　　发包方：__________ (以下简称甲方)

　　承包方：__________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方委托，承担配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程名称：__________

　　二、工程地点：__________

　　三、工程项目单位：__________

　　四、工程内容(范围)：__________

　　五、合同总价：__________

　　六、承包方式：__________

　　七、支付与结算

　　八、工程期限：__________商定工程工期自 ______年 ______月 ______日开工至 ______年 ______月 ______日竣工验收。

　　九、施工准备

　　1. 甲方：__________

　　(1) 配电间土建完工并经验收合格， ______年 ______月 ______日前具备进场条件电源及道路等，满足乙方施工进场的条件。

　　2. 乙方：__________

　　(1) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料设备等进场计划;

　　(2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　十、工程质量要求

　　1. 工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》;

　　2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。

　　十一、施工与设计变更

　　1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。

　　2. 如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。

　　3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。

　　4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在 5日内予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。

　　十二、设备材料供应：__________工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。

　　十三、安全责任

　　1. 乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。

　　2. 如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方承担;甲方有提供协助抢救之责。

　　3. 如有必要，双方可另行签订安全协议。

　　十四、工程验收

　　1. 工程竣工验收，以水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》、国家有关部门制订的.竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2. 分项验收(包括隐蔽工程)，乙方应在48小时前通知甲方参加，除非双方有约定，分项验收应在通知期满时开始。

　　3. 甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收，其验收结果视为甲方已确认。

　　十五、质量保修

　　1. 乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。

　　十六、工程管理

　　1. 本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表;

　　乙方委派为项目经理，为驻工地代表。

　　2. 双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。

　　十七、违约责任

　　1. 甲方的违约责任：__________

　　(1) 未能按照本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　(2) 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　(3) 未能按照本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。

　　2. 乙方的违约责任：__________

　　(1) 因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。

　　(2) 工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.

　　十八、合同争议的解决方式

　　1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

　　十九、本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。

　　二十、本合同一式 4份，甲乙双方各执 2份。

　　甲方：__________

　　法定代表人：__________

　　或委托代理人：__________

　　地址：__________

　　电话：__________

　　日期：______________年 ______月 ______日

　　乙方：__________

　　法定代表人：__________

　　或委托代理人：__________

　　地址：__________

　　电话：__________

　　日期：____________年 ______月 ______日

　　电力安装合同篇9

　　甲方：××集团电力建设有限公司签约地点：

　　乙方：签约时间：________年____月____日

　　经甲乙双方友好协商就“×××”项目事项达成如下协议：

　　一、项目名称：“×××”项目电力安装子项目

　　二、数量：以该项目实际工程量为准备。

　　三、施工要求：按施工设计图要求施工。

　　四、质量标准：按设计图的质量要求。

　　五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。

　　六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。

　　七、价格：350元/平方米确定

　　八、安全责任问题：施工安全由甲方负责

　　九、其他约定事项：

　　1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。

　　2、供需双方签字本合同生效。

　　3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电力安装合同篇10

　　甲方：____集团电力建设有限公司

　　乙方：________

　　签约时间：________年____月____日

　　经甲乙双方友好协商就“______”项目事项达成如下协议：

　　一、项目名称：

　　“______”项目电力安装子项目

　　二、数量：

　　以该项目实际工程量为准备。

　　三、施工要求：

　　按施工设计图要求施工。

　　四、质量标准：

　　设计图的质量要求。

　　五、检测方式：

　　经质量监督部门验收合格为准。

　　六、付款方式：

　　预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。

　　七、价格：

　　350元/平方米确定

　　八、安全责任问题：

　　施工安全由甲方负责

　　九、其他约定事项：

　　1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。

　　2、供需双方签字本合同生效。

　　3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

　　甲方：____乙方：____

　　联系电话：____联系电话：____

　　委托代表人：____委托代表人：____

　　电力安装合同篇11

　　甲方———— 乙方：装饰公司

　　兹有甲方位于——————————水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装需要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签《质量服务卡》。

　　项目预测/米实测/米备注完工后业主签字

　　水路改造/暗明

　　电路改造/暗明

　　PP-R专业水路改造报价表

　　临近区域(郊区较远另加运费，商议而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。

　　PP-R管安装报价：(冷热水全部使用热水管)

　　100米以上 32元/米

　　70米至90米 35元/米

　　40米至69米 37元/米

　　16米至39米 40元/米

　　5米至15米 48元/米

　　5米以下 69元/米

　　纯铜PP-R管安装报价：

　　100米以上 58元/米

　　70米至99米 63元/米

　　40米至69米 69元/米

　　16米至39米 76元/米

　　5米至15米 88元/米

　　5米以下 98元/米

　　稳态覆铝PP-R管安装报价：

　　100米以上 42元/米

　　70米至99米 48元/米

　　40米至69米 56元/米

　　16米至39米 62元/米

　　5米至15米 69元/米

　　5米以下 88元/米

　　电路改造报价：

　　电路改造明线：15元/米昆仑牌;暗线：35元/米天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。

　　备注：

　　1.以上的'价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下表前原有管道，按照实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表———元。

　　2.此价格不包括特殊配件和阀门、开槽后抹平。

　　3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门维修需要收材料费和手工费50元。

　　4.服务标准：按照行业标准施工规范严格施工，安装完必须清理现场。

　　5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力使用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。

　　电力安装合同篇12

　　单位名称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　劳动者姓名：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　家庭住址：

　　紧急联系人：

　　联系电话：

　　甲方因生产（工作）需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：

　　一、合同期限

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。其中试用期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，期限为_____个月。

　　合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理录用手续。

　　二、生产（工作）任务

　　甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产（工作）任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

　　三、劳动时间与劳动报酬

　　（一）劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产（工作）需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。

　　（二）劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。

　　（三）在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

　　四、劳动保护、保险福利待遇

　　（一）从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_________元，乙方负担_________元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费年限。

　　（二）乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。

　　（三）乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_________元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_________元，一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

　　（四）乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为_________天。乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。

　　（五）根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的，需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。

　　五、劳动纪律

　　（一）按时上下班，不得迟到早退。

　　（二）严格遵守操作规程，保证生产。

　　（三）爱护单位财产，不得无故损坏公物。

　　（四）上班工作（生产）时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。

　　（五）听从指挥，服从调动。

　　（六）保质保量完成任务，不得投机取巧。

　　（七）有事及时请示报告，不得擅自主张。

　　六、劳动合同的.变更、终止、解除和辞职

　　（一）甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。

　　（二）合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产（工作）需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。

　　（三）有下列情形之一的，可以解除劳动合同：

　　（1）双方一致同意的。

　　（2）符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的。

　　（3）乙方培训（熟练）期满，不符合录用条件或乙方不愿意供职的。

　　（4）乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。

　　（四）有下列情形之一的，本合同自行解除：

　　（1）甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的。

　　（2）乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。

　　（五）乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞退：

　　（1）严重违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的。

　　（2）违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的。

　　（3）服务态度恶劣，损害消费者利益的。

　　（4）有贪污、盗窃、赌博，营私舞弊等违法行为，尚未构成刑事责任的。

　　（5）无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。

　　（六）甲方有下列情形之一的，乙方可以辞职：

　　（1）经国家有关部门确认，劳动安全卫生条件恶劣，无有效劳动保护措施，严重损害工人身体健康的。

　　（2）甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的。

　　（3）人格受到甲方负责人侮辱的。

　　（4）甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策，侵害工人合法权益的。

　　（5）经国家批准应征入伍的。

　　（七）乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：

　　（1）合同期限未满，又不符合第六条第3项情况之一的。

　　（2）患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈，属于全部或大部分丧失劳动能力的。

　　（3）女工在孕期、产假期、哺乳期内的。

　　（八）甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第（四）款所列情况外，必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。

　　七、违约责任

　　甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。

　　乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离单位手续。

　　八、双方认为需要约定的其它事项

　　（一）甲方为乙方提供住房，房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每月为_________元。如乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为_________元。

　　（二）甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂，在外搭膳的，所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。

　　（三）甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共_________元。

　　（四）计件工资制的，月工资结算办法：_________。

　　（五）乙方不论是在职还是离职后，都必须严守公司商业机密，如有违反，甲方有权要求乙方承担一切经济损失及法律责任。

　　任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对方有权根据责任和造成的后果，追究违约金_________元，赔偿金_________元。

　　九、本合同经双方签字后生效，一式_________份，甲、乙双方各持_________份。

　　甲方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

　　签约日期：________年_______月_______日

　　乙方（签字）：

　　签约日期：________年_______月_______日

　　电力安装合同篇13

　　发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：

　　“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：江语城小区配电工程

　　2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田

　　3、承包方式：包工包料

　　4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。

　　5、承包方式：包工包料

　　6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)： ( )包干。

　　二、工期：

　　1、本工程总工期为：以建筑工程同步

　　2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。

　　3、400KVA箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

　　4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

　　(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。

　　(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。

　　(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。

　　2、乙方责任：

　　(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。

　　(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的'一切费用。

　　(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

　　(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。

　　(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。

　　四、工程价款支付：

　　合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。

　　五、争议和违约：

　　1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。

　　2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。

　　六、其它事项：

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。

　　2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

　　3、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(章)：法定代表人：委托代理人：

　　乙方(章)：法定代表人：委托代理人：

　　年月日

【电力安装合同】相关文章：

电力安装合同02-19