简易工程施工合同（精选17篇）
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与 日俱增，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的简易工程施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
简易工程施工合同 1
建设单位(全称)： (以下简称甲方)
施工单位(全称)： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意，订立本合同，条款如下：
经甲乙双方同意，甲方将本村自来水工程承包给乙方，工程总价 元。
一、质量标准：
甲方要求乙方保质保量，在保质期一 年内，乙方无偿保修;一 年后出现质量问题，乙方予以修理，甲方付维修费。
二、结算方式：
1、乙方材料到位，甲方付给乙方材料费总价的 %。
2、经上级有关部门验收合格，工程按装结束后，甲方付给乙方工程总价的剩余部分，留 元作为质保金。
3、一 年之内质量没有问题，甲方把 元质保金全部付给乙方。
三、违约责任：
1、甲方工程如出现问题，乙方应及时修理，如不及时修理，扣工程总价的' %。
2、甲方必须按规定时间付款，如不及时付款，按工程总价的 %付给乙方违约金。
3、工程有关材料因人为破坏，损失由甲方负责。
4、在施工当中，甲方负责乙方的安全安装。
以上责任甲乙双方共同遵守，本合同在进行过程中，如有争议，甲乙双方协商解决，协商不成依法向当地人民法院起诉。
本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。自签字之 日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______ 年______ 月_____ 日 日期：_______ 年_______ 月_______ 日
简易工程施工合同 2
补充协议工程名称：_________________
工程地点：_____________
发包人：_____________
承包人：_____________
签订 日期：_________________
补充协议发包人：_________________(以下简称：_________________甲方)
承包人：_________________(以下简称：_________________乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就 年 月 日签订的`就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_________________
一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_________________乙方：_________________(盖章)(盖章)
法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________
_____ 年_____ 月_____ 日 _____ 年_____ 月_____ 日
简易工程施工合同 3
发包人代表(甲方)： 签名
承包人代表(乙方)： 签名
身份证号： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
合同双方根据《合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于_市_区_小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方 米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的'管理规定，不得污染环境、不得扰民。
室内装修工程施工合同范本
7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。
9、总工程的费用为__ 元，在工程结束后一个 月内没有质量问题，甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方： (签字)盖章
乙方： (签字)盖章
日期：
简易工程施工合同 4
房屋主人：______________(甲方)
水电安装人：______________(乙方)
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的'权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)
二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币 元。
四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之 日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
签约 日期：______________
简易工程施工合同 5
建设方： (以下简称甲方)电话：
施工方： (以下简称乙方)电话：
甲、乙双方在平等自愿的基础上，共同协商,就房屋屋顶彩钢瓦工程施工达成以下协议:
1、甲方将屋顶建设工程一次性包工包料承包给乙方，价格为：瓦130 元/平方，水槽55 元/ 米，墙板100 元/平方。
2、乙方所用的施工材料，质量必须符合要求：彩钢瓦(规格：4.0，泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。
3、乙方施工内容：钢架、彩钢瓦、隔板、水槽、雨落管的运送和安装，(其中落雨管由甲方买材料，由乙方进行安装，不另计价格)。
4、乙方施工过程中，甲方将场地等协调好，并提供电等必要的.条件;乙方人员施工过程中的任何安全问题由乙方承担，与甲方无关。
5、付款方式：工程结束一次付清。
6、若工程款全部付清后，未来十 年内此工程出现漏雨等非人为问题，甲方有权叫乙方免费维修。
此协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________ 年____ 月____ 日 _________ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 6
发包人：_________________(以下简称甲方)
承包人：_________________(以下简称乙方)
甲乙双方为了发挥各自的优势，达到共同发展、自负盈亏的目的，确保优质高速完成的`施工任务，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，甲方决定将该围栏安装透视网、绑扎藤条、钢管刷漆等全部施工任务，委托与乙方实行施工合作。经甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共守。
一、工程名称：_________________
二、工程地点：_________________
三、工程内容：围栏安装透视网、透视网上绑扎藤条、围栏钢管刷漆等工序。
四、结算单价：每 米_____ 元计算(此单价含专业增值税_____ %的税)，结算数量以现场实际为准。
五、合同约定期限：自签订合同之 日起至工程竣工验收合格。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________________(公章)
乙方：_________________(公章)
委托代表人签字：_________________
委托代表人签字：_________________
电话：_________________
电话：_________________
签订 日期：_________________
简易工程施工合同 7
甲方：
乙方：
甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、由乙方负责：
为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。
二、甲方权利：
（1）、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。
（2）、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。
三、乙方权利义务：
（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。
（2）、在安装质量保证二 年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。
四、收付款条款：
（1）、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。
（2）合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000.00 元（大写：贰万陆仟 元）。
五、工期要求：
按甲方现场施工进度进行。
六、其他条款：
本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的`人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________ 年____ 月____ 日 _________ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 8
委托方：_________
居间方：_________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：
一、甲方委托乙方：
联系承揽开发区__广场公寓室内装修工程。
二、项目、工程概况
1、项目工程名称：
2、项目工程地点：
3、项目工程内容：
4、项目工程造价：
三、居间费用：
1、乙方前期投入了大量的'人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用。
2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
四、居间费用付款方式：
1、工程报酬：按本工程总造价3 %提取报酬，以实际发生工程量为准。
2、付款方式： 年完工结算剩余50 %一次性付清。
五、违约责任：
甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
六、合同及法律生效：
本合同一式贰份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。
甲方：_________乙方：_________
_________ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 9
甲方：公司
乙方：公司
原甲乙双方的工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之 日一次性支付给乙方工程款人民币万__ 元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_万__ 元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对万__ 元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之 日起的2 日内将全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同 日，甲方同意将乙方支付的_万__ 元保证金及其银行利息由甲方签字后向银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的.质量保修书。
5、对于建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之 日起的30 日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款_万__ 元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方建筑局监督站书面意见同意后由法院将_万__ 元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：
乙方：
简易工程施工合同 10
甲方：_________________
乙方：_________________
根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：
第一、甲乙双方同意解除__________ 年7 月16 日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之 日起，甲乙双方彼此之间的`权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二、_________________甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三、_________________鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之 日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万 元;待该工程施工完成计量结算后(__________ 年12 月6 日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万 元履约保证金。
第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。
第五、未尽事宜双方协商解决。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
代表人：_________________(盖章)代表人：_________________(盖章)
_____ 年_____ 月____ 日_____ 年_____ 月____ 日
简易工程施工合同 11
甲方：_________________
乙方：_________________
现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼，由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商，本着平等自愿原则，签订以下小型建筑工程施工合同条款：_________________
一、工程概况
外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5 米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整个工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行购买和加工。
2.整个工程所需的脚手架以及其它施工用具由乙方提供，并负责安装、拆除和拖运。
3.整个工程所需人工由乙方提供，甲方不参与施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。
三、承包价格
按实际施工建筑面积240平方 米计算，每平方 米壹佰伍拾伍 元，不含以下部分：_________________屋面包干价柒仟捌佰 元，出檐盖瓦每 米捌拾 元，六大角贴砖壹仟伍佰 元。
四、付款方式
开工预付壹万 元，余款在工程完工验收后一次结算付清。
五、质量要求
乙方必须严格按甲方认可的'施程序施工，按国家现行的施工规范操作，每道工序必须经甲方同意后，才能进行下一道工序施工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可，竣工验收后半 年内出现施工质量问题，乙方负责无偿为甲方返工维修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 12
甲方：______________
乙方：______________
1、工程名称：_____________________。
2、工程内容及工程量：_______________。
3、工程总造价：大写(￥__________________ 元)
4、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
5、约定施工工期：______ 年___ 月___ 日______ 年___ 月___ 日
6、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10 %质量保证金，无质量问题到期返还)
7、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
8、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的.任何安全问题，均由乙方负责。
9、质保期(一 年)此工程质保期______ 年：______ 年___ 月___ 日均由乙方负责。
10、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
11、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)_________
乙方(公章)_________
_________ 年____ 月____ 日
_________ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 13
发包方(甲方)：_____
承包方(乙方)：_____
按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工作内容
1、承包方式：
2、合同价款：人民币大写。
第二条 甲方工作
指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、手续和其它事宜。
第三条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工作法说明的.现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。
第四条 工期
1、本工程从20__________ 年7 月10 日至20__________ 年8 月15 日共计35天。
2、甲方要求比合同约定的工期提前需征得乙方同意，并支付因赶工采取的措施费用。双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决，本合同在执行中发生争议双方同意由连云区仲裁委员会仲裁。
3、乙方要做安全工作，如发生安全事故的损失由乙方承担。
第五条 附则
1、本合同共贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
2、本合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________ 年____ 月____ 日
_________ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 14
发包方（全称）：______（以下简称为甲方）
承包人（全称）：______（以下简称为乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，双方就电焊工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围与承包方式
1、承包范围：
2、承包方式：
三、安全要求
乙方在施工期间，必须做好安全工作，如出现一切事故，均由乙方自行负责。
四、合同工期
1、开工 日期：定为______ 年______ 月______ 日
2、工期要求：预计工期______个 月。
五、质量标准
1、工程质量标准：按规范要求施工，并服从甲方的要求。
2、因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。
3、乙方必须做好施工安全预案，该预案必须经甲方认可。
六、合同价款
每维修一个单井罐价格为3700 元，计______个，共计______ 元。
七、付款方式：
每完成5个单井罐（经甲方验收合格）结一次款。
八、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有效。
九、本合同一式贰份，甲、乙方各一份，双方签字后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________ 年____ 月____ 日_________ 年____ 月____
简易工程施工合同 15
甲方：____________________ (以下简称甲方)
乙方：____________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作 日。
七、甲方责任
1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每 日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的`工程质量负责保修________ 年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：_____
乙方：_____
_____ 年____ 月____ 日
简易工程施工合同 16
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据（中华人民共和国合同法）有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称：二期施工临时道路
2、工程地点：新塘镇白江村田吓社
3、工程内容：二期施工临时道路，总长330 米，宽8 米。
4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。
5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式，包含税金、水电费等。
二、工程造价：人民币65.32511万 元（陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹 元壹角整）。
三、工期：工程总工期为15天，自20__ 年12 月10 日开工，至20__ 年12 月25 日竣工验收止。
四、工程质量达到合格标准。
工程保修期为两 年，保修期自竣工验收签字之 日起计。
五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地，材料要经甲方验收后，方可使用。
六、工程款支付
1、甲方在合同生效后5 日内支付合同总价款的.30 %、
2、工程完工，竣工验收后，付至合同总价款的100 %。
七、双方责任
甲方委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程期间的质量验收及其他事宜。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
八、工程验收以施工图、相关验收规定为依据，达到合格标准。
九、违约责任
1、乙方逾期完工，每逾期1天，由乙方付给甲方300 元罚金。
2、工程验收达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金1万 元，并负责无偿返修。
本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
日期： 日期：
简易工程施工合同 17
甲方：_________________
乙方：_________________
由于甲方对其小区号的家装工程项目现因甲方，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方签定的《住宅室内装饰装修施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况：
_________________
1、工程地点：_________________小区号。
2、工程内容：_________________房屋间数室厅；总建筑面积平方 米。
3、承包范围：_________________室内装饰装修。
4、工程造价 元（大写）：_________________ 元。
二、协议内容：
_________________
1、甲乙双方同意解除 年 月 日签订的小区号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之 日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的'违约等责任。
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。
4、本协议签订之 日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：_________________ 元（大写）。本协议由双方签字盖章后，立即生效。
协议书一式份，由双方各收执份。
甲方（盖章）___________
乙方（签章）___________
____ 年_____ 月_____ 日
【简易工程施工合同】相关文章：
简易工程施工合同11-22
简易工程施工合同(11篇)04-16
简易工程施工合同15篇11-24
简易工程施工合同格式02-14
工程施工合同范本(简易)07-14
简易消防工程施工合同范本（精选5篇）04-20
简易工程施工协议书范本（精选11篇）08-26
简易购房简易购房合同10-12
简易的合同11-05