水电安装劳务合同(精选15篇)
随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的水电安装劳务合同，希望能够帮助到大家。
水电安装劳务合同1
甲方：
乙方：
双方就工程项目达成如下协议:
一、工程名称：巩留县综合农场公共租赁住房建设项目
二、工程地点：巩留县综合农场
三、承包方式：单包工
四、工程价格：按建筑面积____元/M2
五、工程内容：水、暖、电气设备安装。
1、质量要求：按国家相关质量验收规范。
2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。
4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。
5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的`费用。
六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。
1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。
七、其它：
1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。
2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水电安装劳务合同2
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
工程名称：望城才子城。
工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的平方米。
住宅建筑面积平方米
住宅商业建筑面积平方米
地下室面积平方米
二 承包方式及承包内容
承包方式：实行包工，包水电安装。
承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
主体部分，工程进度达到±楼面付至已完成工程量的70%，±以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。
装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八 双方职责
乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
乙方自行提供必要的劳保用品。
乙方进入甲方施工区域的'生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
甲方及时提供工程所需的各种材料。
甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
元以内安全事故，由乙方承担。
元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
水电安装劳务合同3
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围：
工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。
四、工期要求：乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。
六、合同价款：本合同价款为人民币：___元每平方米(以建筑面积结算)
七、付款和结算方式：
(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)
八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九、材料设备供应：
本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。
十、双方职责：
1、甲方职责：
(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容
(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。
(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。
2、乙方责任：
(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
(7)清洁卫生由乙方清理
十一、安全文明施工：
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。
2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的`费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。
3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。
十二、其它管理制度：
1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以______元的罚金，并依法追究其法律责任。
十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。
十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
日期：日期：
水电安装劳务合同4
甲方：代表(以下简称甲方)
乙方：代表(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一：工程名称：
二：工程地点：
三、工程承包范围
工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;
(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;
(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;
(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;
(7)防雷接地安装;
(8)消防所有管网预埋;
(9)弱电预埋;
(10)通风、太阳能孔洞预留;
四、工期要求
乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币：35.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。
八、付款和结算方式
1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;
2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;
3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;
4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%
5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。
九、设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。
(3)施工现场水、电材料现场转运。
(4)乙方进场人员需配合甲方的.管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。
(7)乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。
(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。
(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.
(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。
(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。
十三、安全文明施工
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。
2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。
十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。
十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
甲方代表签字：
甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：
甲方代表联系电话：乙方联系电话：
日期：___年___月___日日期：___年___月___日
水电安装劳务合同5
甲方：xx建设集团有限公司xx项目部
乙方：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
__________________________________。
二、工程地点：
__________________________________。
三、承包方式：
劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
五、工期要求：
在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以xx元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六、质量标准：
按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：
1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
2、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：
乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、承包工费计算方式：
本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。
十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。
乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣xx元/m2。
十三、付款办法：
1、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。
2、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
3、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
4、乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十四、保证金的交付与退还：
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金xx元。（按承包总价的的5%缴纳）。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五、限额用料：
甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的'使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务：
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
6、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十八、违约责任。
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十九、其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。
至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
水电安装劳务合同6
甲方：**建设集团有限公司**项目部
乙方： 身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。水电安装劳务合同范本
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：
五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七 质量验收程序：
1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。
2对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。
4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善， 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外)，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九 本工程施工中，甲方除向乙方提供下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有
十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。
十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。水电安装劳务合同范本
十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的`完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣 元/m2。
十三 付款办法：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务：
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十八 违约责任
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十九 其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
代表人： 电 话：
签订日期： 年 月 日
水电安装劳务合同7
甲方：___________
乙方：_____ 身份证号码：_____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：_____
二、工程地点：_____
三、承包方式：_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：_____
五 工期要求：_____在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、
线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密
切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进
度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续
工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚
款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
六 质量标准：_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、2。
十三 付款办法：_____
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工
作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月
为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他
生活费用。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十四 保证金的交付与退还：_____乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金
元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，
待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙
方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五 限额用料：_____甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：_____各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。
十六甲方的责任和义务：_____
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十七、乙方的责任和义务：_____
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工
前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设
施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全
没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、
违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一
旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方承担由
此引发事故的`全部责任和费用。
5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关
处理。
7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环
境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲
方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十八 违约责任
（一）有下列情况之一，均属乙方违约：_____
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
（二）发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：_____
1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲
方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙
方支付拖欠期工费的利息。
十九 其他：_____
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。
二十 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生
效。至工程结束，款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。
代表人：_____ 电 话：_____
签订日期：年 月 日
水电安装劳务合同8
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式
采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格
1、 承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：
1) 层以上给水立管安装(改装)。
2) 排水管道改装或安装。
3) 卫生间给排水管道安装
4) 其他零星增加工程。
2、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
3、 管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式
每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理
本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。
第五条：工程工期
一、合同工期：
开工日期： 20xx 年 07 月 20 日 竣工日期： 20xx 年 12 月 20 日 二、工期控制计划：
按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。
乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。
第六条：工程质量执行标准及检验验收
按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。
本工程质量要求为：合格。
乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。
第七条：安全及文明施工
乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在2人以内，并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。
第八条：双方责任
(一)、甲方工作：
1、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套;
2、 提供工程所需的'技术资料，并及时发放到乙方;
3、 负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作;
4、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式;
5、 对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认;
6、 及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐;
7、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;
8、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接，所有用电应由有相应操作证的电工连接。
(二)、乙方工作：
1、 严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排;
2、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工，按质、按时完成工作任务;
3、 自行安排食宿;
4、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;
5、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。
10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。
11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。
12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。
第九条：违约责任
甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用;
乙方： 未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。
第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。
第十一条：本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效
第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。
发包单位：
承包人(单位)：
代理人： 代理人：
年 月 日 年 月 日
水电安装劳务合同9
甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，
根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、结构型式：
4、建筑风格：
5、工程规模：
二、承包范围：
1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期：
1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求：
1、执行标准：
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)
《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx
《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法：
1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的`经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成：
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项
1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点：
甲方： 乙方
身份证号码： 身份证号码：
电 话： 电 话：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
水电安装劳务合同10
甲方： (发包方)
乙方： (承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：。
3、工期： 年 月 年 月 日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：
1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：
1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；
2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。
7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。
8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，
以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。
第二条关于材料供给约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的`材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、第一笔；
工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。
2、第二笔；
天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。
3、第三笔；
天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计： 元。
4.第四笔；
管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。
5.第五笔；
所有管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计；元
6.第六笔；
工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。
7.第七笔；
工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。
5、后期灯具及洁具的安装；
6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算；
7、乙方承包内容：板安装。
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条 全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条 其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至
5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章)
日期：____年____月____日 日期：____年___ 月____日
水电安装劳务合同11
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅
2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积元一次性包死
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、付款按每层完成后工程量的％工程款支付给乙方，整体竣工验收合格后支付％。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。
2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：按建筑（每平米）一次性包死
5、乙方承包内容：
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
3、水电施工穿墙、打孔、切割；
4、开关插座面板安装；
5、小五金的安装；
6、后期灯具的'安装（水晶灯另计）；
7、临时用水电的施工及维护
8、地暖安装
9、消防设施及管道
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）
乙方________签字（盖章）
___年___月___日
___年___月___日
水电安装劳务合同12
甲方：______________________
乙方：______________________
根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：___________
二、工程地点：___________
三、承包方式：包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。
四、承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的.其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-______
2、04S202室内消火栓安装
3、建筑给排水设计规范GB50015-______(20xx版)
4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-______
5、消防验收规范标准
6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-______
7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-______
七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定
八、质量验收程序：
1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。
2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。
4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏。
九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。
十一、工程量计算方式：
本工程总价为___________，按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。
十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。
十三、付款方式：
1、乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。
2、施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。
3、乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。
4、乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。
十四、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底
4、甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。
5、在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。
6、如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。
此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。
甲方：___________
乙方：___________
见证人：___________
公司签章___________
水电安装劳务合同13
合同编号：JD~2
水电安装施工劳务
承包合同
工程承包人:山东天一建设有限公司劳务承包人:签订地点：
签订日期:年月日
水电安装施工劳务承包合同
工程承包人(甲方)：山东天一建设有限公司劳务承包人(乙方)：]依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就金都花园小区二期工程水电分项工程施工事项协商一致，特订立本合同，望双方共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称：金都花园小区二期工程水电分项工程工程地点：济宁市任城区济安桥路东，机电路北
二、承包方式及内容：
本工程甲方提供主材，乙方包人工、包机械、包质量、包安全文明、包进度、包验收合格。
承包主要内容：包施工图和施工方案中的室内给排水安装工程，包括室内给排水、暖、消防的全部安装工程，智能化系统等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体如下：
A、给水、暖通部分：自来水、暖从外墙米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至楼外排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、从墙外米处预埋管至室内施工图中和施工方案中的强弱电的全部安装及专业配套工程的预留孔洞、工程临时用电线路电箱的安装及维护，室内总箱内（含总箱）所有分线箱盒、桥架、配管、户箱、开关、插座、强弱电井线槽、灯具。电话电视，智能化设计图纸讲线管铺设到位，穿好铁丝，消防系统的室内铺设。
辅助材料及工具：
给排水及消防、电气辅助材料：如铁丝、锯条、电焊条、切割片、胶布、碘钨灯等由乙方负责；所有电器项目甲方只将电源布置到固定位置，开关箱以后电线电缆均由乙方负责。
主材提料单应由乙方提供，甲乙双方共同确认，提料单且虽经甲方确认，但在实际施工中出现提料单严重不准确、不相符的或主材浪费超过3％的，损失由乙方自行承担。
三、承包范围：
图纸及设计变更内电气、给排水、消防、采暖工程预留预埋及安装、调试、验收，弱电、智能化、空调工程预留预埋，临时用水用电设备安装及维护。具体项目范围及施工要求详见该工程施工图纸。
甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
四、工程款支付及结算方式
合同单价：包清工。地上部分水电66元/平方，其中电32元/平方，水34元/平方；车库水电42元/平方，其中电24元/平方，水18元/平方；电预埋管占35%，墙体开关盒、配电箱预埋管占25%，穿线安装占40%。
计算方式：按确认的实际工程量乘以单价计算。工时及工程量的确认
最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础，参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、生产及预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
拨款方式：甲方给乙方按工程施工进度支付进度款。±以下完成按实际完成工程量的约75%支付首款，2#~7#主体工程封顶（1#、8#楼同高）按±以上按实际完成工程量的约75%二次付款，二次结构完成按实际完成工程量75%付款，工程竣工验收交接付至承包总额的55%，剩余40%工程款抵商品房，待工程竣工验收后办理房产手续。剩余5%作为质保金,待保修期满,如乙方无质量问题,甲方支付剩余工程款。
甲方在收到乙方相应金额的收据后向乙方履行结算义务，若因乙方未及时提供收据，导致甲方未付款或延迟付款的，甲方不承担违约责任。
五、承包工作期限及工作进度
按甲方施工组织设计和月施工进度计划安排施工进度。乙方必须服从和执行甲方下达的施工生产计划，并根据进度要求，合理调度作业人数和其他资源。
工程验收标准执行国家和地方先行标准，如质量不合标准，必须返工修理，工期不得顺延。其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
六、质量及安全文明要求
工程质量：本工程质量必须达到国家现行施工及验收规范标准以及建设、监理单位和甲方的要求。
确保所承担的分项工程合格率100%。由于工程质量不合格造成的返工（人工、材料、机械）损失及其他损失由乙方承担。
安全文明：严格按施工总承包合同的标准施工，现场临电施工管理，从现场到料场；从材料到人员，必须达标。因乙方原因导致工程达不到要求时甲方有权扣除乙方结算总值的5%。上级各部门检查、评比中达不到要求或不能按期整改时罚款200元。前述扣款或罚款不足以补偿甲方因此遭受的损失时，乙方应当另行向甲方补足。
七、标准规范
执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：二标五规范及康居标准省市施工工艺标准及各项规程质量／安全／环保与职业健康管理体系发包人、监理管理办法及工地各项规章制度
八、甲方义务
组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
甲方提供现场办公室1间，住宿由乙方自行提供简易板房并负责接通水电，管理由乙方负责。垂直运输及其他劳动保护及所有工具均由乙方负责。
负责工程测量定位技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水及施工场地。按本合同约定，与乙方进行费用结算。
负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
九、乙方义务
负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向甲方负责。
负责与员工签订劳动合同，为员工办理社会保险；对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。
负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向甲方提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收,保管、使用、维护。甲方的设备在使用完后负责向甲方交回。需要乙方进行装卸的，乙方必须及时执行（注;项目现有材料要合理使用）。
对经验收的材料与机具应按甲方统一规划堆放。生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。
负责对已完工程部分的成品保护工作按甲方标准化工地的要求进行。接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。
十、乙方的工作职责质量
对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。
执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条
件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。
安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方现场管理不善、措施不力、违章操作、野蛮施工等造成事故的责任和因此而发生的费用，以及法律责任等，均由乙方承担；且若因此造成甲方损失的，乙方应当向甲方予以相应赔偿。乙方应负责对其所属员工进行安全教育，严禁违章违规作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任；严禁拆除、损坏安全设施；严禁无防护和无警戒进行拆除施工；严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线；严禁打架斗殴、酗酒闹事；加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故。拒绝甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方的原因导致的`安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。
进度
保证合理安排工作，积极穿插施工，满足工程需要，一切服从工程大局。因不服从指挥，不按要求施工，造成工作方面无法按时完成，工地另行组织、安排、协调，所发生的费用直接从乙方劳务费中扣除。
乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，严格实施。综合管理
按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。
十一、安全防护
乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方负责提供。
十二、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，配合上级主管部门按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方和甲方对事故责任有争议时，按照相关规定处理，如因乙方的原因或劳动者自身违法违规原因造成工伤事故的，其经济责任由乙方承担；因此造成甲方损失的，乙方应当予以相应赔偿。
十三、材料、设备供应
乙方应在接到图纸或技术交底后，根据现场现有材料向甲方提10天提交材料、设备等供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方帮忙卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；乙方未在验收时及时提出的，视为货源合格。
乙方（及其工作人员）应妥善保管，合理使用供应的材料、设备及周转工具，如存在有意切割、损坏，经甲方发现一次则罚款500元并提出警告，经发现第二次则罚款1000元，如仍继续发生则一次性罚款5万元/次。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的一切经济损失。
十四、施工变更
施工前，乙方必须组织人员认真阅读施工图纸，发现问题，以书面形式向甲方提出，甲方负责解决。
施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前通知乙方。
十五、施工验收
乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工
完毕，应向甲方提交完工报告，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工质量进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作；若甲方在前款所述7日内无法及时组织验收的，可由甲乙双方另行确定验收时间。但甲方与发包人之间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。
十六、施工配合
乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工现场内第三方的工作需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而导致工期延误的，工期作相应顺延。
乙方按约定完成劳务作业，需由甲方或施工现场内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。
十七、劳务报酬最终支付
全部工作完成，经发包人认可后30天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后30天内向乙方支付劳务报酬尾款。
乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同约定的方式解决争端。
十八、违约责任
甲方应承担违约责任的情形如下：
1、甲方不按时向乙方支付劳务报酬；
2、甲方不履行或不按约定履行其他合同义务；
甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，甲方应当按拖欠金额向乙方支付每日‰的违约金。
甲方不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金20xx元，同时承担并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。
乙方应承担违约责任：
1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付20xx元的违约金；
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付总报酬1%的违约金；
3、乙方不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金20xx元，同时承担并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十九、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或请求有关主管部门调解，调解不成的，任一方可以向济宁市仲裁委员会申请仲裁。
二十、合同解除
如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬超过30日的，乙方可以停止工作。
如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，乙方接到通知后应当在5日内撤离现场。
如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以协商解除合同，双方互不因此承担违约责任。
合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理欠款的效力。
二十一、合同终止
双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。
二十二、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。
二十三、补充条款
因乙方原因造成的发包人、监理单位对甲方的罚款由乙方承担。乙方进入施工现场后，一人/次不带安全帽罚款50元；一人/次大便罚款100元；一人/次违章、拆除安全设施罚款50元；出现一次高空抛物罚款500元。
因乙方原因发生安全事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上；若甲方因此遭受的损失高于前述罚款金额的，乙方另行予以赔偿。
无论任何原因出现打架闹事时，乙方对打架闹事者予以开除，并对班组罚款500元。
凡发生辱骂、殴打管理人员时，乙方除开除打人者外，还应对班组罚款500元，并由乙方公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。
发生偷窃行为，不管情节大小，一律罚款20xx元以上。违法犯罪的移送司法机关处理。
因乙方原因发生的安全事故所造成的一切损失，由乙方负责。因甲方的原因造成安全事故，所造成一切损失由甲方负责。
如因乙方原因造成其他损失，均由乙方承担。
因乙方无正当理由发生集体上访事件，每次罚款元。乙方应于合同履行期间，在每月的25－31日向甲方上交工人实际考勤及工资单明细，不上交者一次罚款1000元。
乙方人员在施工现场外发生的任何意外伤害，甲方不承担任何责任。本条以上条款所涉及的各项罚款，由乙方直接交予甲方，或由甲方在向乙方结算劳务报酬时予以相应扣除。
其他未尽事宜，双方协商解决。
二十四、合同生效
合同订立时间：
年月日
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表（签字）：
乙方代表（签字）：
水电安装劳务合同14
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方经友好协商，同意签定本合同。
一、工程名称：隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程，建筑面积约为80000平方米(以实际工程结算数为准)。
二、工程地址：石坪桥
三、工程承包范围和内容
乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务，但不限于以下工程内容：
1、给排水工程：
1)室内生活给水管道安装，一户一表后接至户内各功能房间用水点。
2)室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装，主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。
2、防雷及接地安装。
3、电气工程：
1)照明部分：一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统，疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。
2)专用部分：动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。
3)智能建筑：智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统，按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置，预埋管道附带丝不穿线。
4、其他工程的预留预埋。
5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰，管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。
四、工程期限(以主合同为准)
开工日期：
合同日期：以土建工程进度同步。
五、工程劳务费用及付款方式。
1、劳务费用：以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。
2、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作，甲方每月补贴
3、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后，交甲方归档向建设单位移交，甲方提供空白表格。
4、支付方式：(以主合同为准)
1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后，甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款，甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的`30%支付，剩余50%由甲方逐月分四次平均支付。
2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。
3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕，甲方收到工程尾款，扣除质量保修金，向乙方支付应付的劳务工程费用。
六、物资供应
1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。
2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求，必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。
3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用，发生时分清责任另行协商解决。
七、工程质量：按主合同要求
八、双方责任及违约
1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。
2、甲方按合同按时按期支付劳务费。
3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。
4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。
5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。
6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。
7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约，违约责任，另行协商。
九、争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
十、工程保修
1、本工程水电安装保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2、水电安装保修金为总费用的3%。
3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。
十一、其他
1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。
2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写：人民币伍万元整)，履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。
3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。
4、本合同经双方签字盖章即生效，甲方向乙方付清全额工程款自动失效。
5、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
日期：年月日
日期：年日月
水电安装劳务合同15
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：
第一条：劳务（包工）施工范围
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。
4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
5、乙方如因施工原因需居住现场，日常用水、用电等必须注意安全。
第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式
1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分 5 次付款，主体工程分3次付款，当乙方施工5楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到9楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款，当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全，如由乙方原因而引起的安全事故，由乙方自负，甲方不负责任。
第四条：甲、乙双方责任
(一)甲方责任：
1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的.问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任：
1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费，如因乙方安装质量问题导致的返工，由乙方负责，并赔偿甲方材料损失。
第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。
第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
第七条：补充事项
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
年 月 日
【水电安装劳务合同】相关文章：
水电安装劳务合同06-03
水电安装劳务合同11-22
水电安装劳务合同06-03
水电安装劳务合同11-22
水电安装劳务合同范本02-02
水电安装劳务合同15篇02-05
水电安装劳务分包合同04-23
水电安装劳务合同范本05-14
水电安装劳务合同(15篇)02-13