货物供应合同

货物供应合同7篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的货物供应合同，希望能够帮助到大家。

货物供应合同1

　　甲方：_________乙方：_________

　　一、本合约自签署日起永久有效，欲终止本代理关系，需经由甲乙双方之任一方以书面通知，否则本合约效力将自行展延（付费项目则需另行付费本合约方为有效）。

　　（一）乙方代理甲方之任一产品供货期间届满，甲方已不从事该产品之制造生产或代理，甲方需于终止供货前一个月内通知乙方使产品下架，该产品代理关系终止。

　　（二）甲方产品经由乙方代____市场推广销售期间，甲方之产品销售后如遇消费者纠纷，在甲方与消费者责任未厘清前，本契约代理关系效力自动中断，如消费者交易纠纷事件已经由甲方完成善后处理，甲方需另行以书面通知乙方进行续约，本契约时效始继续。

　　（三）甲方之产品在本契约时效期间于乙方网站展售之产品资料，其代工处理费用需先支付予乙方。

　　二、甲方供货，需配合乙方服务申请流程制度，提供约定比例之利润，作为本站进行产品市场推广之劳务所得。

　　三、甲方不得提供违法、违禁或违反其它相关法令之商品，若因此而引起纠纷或诉讼，概由甲方负法律责任。

　　四、甲方于接到乙方传送之订单后，三个工作日内（扣除国定假日），需将商品交由特约物流公司或挂号邮寄方式送出，所需之运费一律在售价（报价）中内含。甲方产品送出时，务必核对由消费者本人亲自签收，关于产品之物及权利担保责任，以及运送风险由甲方负担。

　　五、消费者订购之商品一律以货到付款方式销售，购物之发票由甲方开立寄送。

　　六、消费者于本公司系统中的订购行为，除甲方于商名说明项上注明不得退货外，其犹豫权利受相关法令保障，以收货单为凭____日内退货，惟送货成本由消费者负担。

　　七、每月售货额于每月____日及月底结算，甲方并于结算后____日前，将本公司网站代理销售之劳务所得，存入本公司帐户。

　　八、甲方与消费者之交易纠纷，应由双方自行解决，乙方不负损害赔偿责任。交易纠纷含客户购买之产品有瑕疵、错误或其它因素导致消费者使用本系统后拒绝付款等情事。而纠纷经仲裁单位仲裁后若属甲方责任，则由甲方负担上项交易款项之退还，乙方已收取之代理销售劳务所得，无返还责任。

　　九、甲方有权参与乙方举办之各项促销与展览活动，需由甲方支付部份参加活动费用者需独立于本契约之外另行支付于乙方。

　　十、甲方于契约有效期间内，若商品短缺时，应于一周内主动告知乙方，并于网站系统上将商品下架并公告之。十

　　一、甲方于契约有效期间内，若因故歇业时，应义务告知乙方，本合约得自动时效中断。十

　　二、本合约如有疑议或争执依诚信原则解决。十

　　三、本合约未约定者依_________法及其它相关法令之规定处理。因本合约引起之疑义、争执或纠纷双方同意依诚信原则解决之，如有诉讼之必要时，双方同意以_________法院为第一审管辖法院。十

　　四、本合约双方各执一份。甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________邮递地址：_________邮递地址：_________联络电话：_________联络电话：________年____月____日________年____月____日货物供应销售合同范X2甲方：_________乙方：_________

　　一、本合约自签署日起永久有效，欲终止本代理关系，需经由甲乙双方之任一方以书面通知，否则本合约效力将自行展延(付费项目则需另行付费本合约方为有效)。

　　(一)乙方代理甲方之任一产品供货期间届满，甲方已不从事该产品之制造生产或代理，甲方需于终止供货前一个月内通知乙方使产品下架，该产品代理关系终止。

　　(二)甲方产品经由乙方代____市场推广销售期间，甲方之产品销售后如遇消费者纠纷，在甲方与消费者责任未厘清前，本契约代理关系效力自动中断如消费者交易纠纷事件已经由甲方完成善后处理，甲方需另行以书面通知乙方进行续约，本契约时效始继续。

　　(三)甲方之产品在本契约时效期间于乙方网站展售之产品资料，其代工处理费用需先支付予乙方。

　　二、甲方供货，需配合乙方服务申请流程制度，提供约定比例之利润，作为本站进行产品市场推广之劳务所得。

　　三、甲方不得提供违法、违禁或违反其它相关法令之商品，若因此而引起纠纷或诉讼，概由甲方负法律责任。

　　四、甲方于接到乙方传送之订单后，三个工作日内(扣除国定假日)，需将商品交由特约物流公司或挂号邮寄方式送出，所需之运费一律在售价(报价)中内含。甲方产品送出时，务必核对由消费者本人亲自签收，关于产品之物及权利担保责任，以及运送风险由甲方负担。

　　五、消费者订购之商品一律以货到付款方式销售，购物之发票由甲方开立寄送。

　　六、消费者于本公司系统中的订购行为，除甲方于商名说明项上注明不得退货外，其犹豫权利受相关法令保障，以收货单为凭____日内退货，惟送货成本由消费者负担。

　　七、每月售货额于每月____日及月底结算，甲方并于结算后____日前，将本公司网站代理销售之劳务所得，存入本公司帐户。

　　八、甲方与消费者之交易纠纷，应由双方自行解决，乙方不负损害赔偿责任。交易纠纷含客户购买之产品有瑕疵、错误或其它因素导致消费者使用本系统后拒绝付款等情事。而纠纷经仲裁单位仲裁后若属甲方责任，则由甲方负担上项交易款项之退还，乙方已收取之代理销售劳务所得，无返还责任。

　　九、甲方有权参与乙方举办之各项促销与展览活动，需由甲方支付部份参加活动费用者需独立于本契约之外另行支付于乙方。

　　十、甲方于契约有效期间内，若商品短缺时，应于一周内主动告知乙方，并于网站系统上将商品下架并公告之。

　　十一、甲方于契约有效期间内，若因故歇业时，应义务告知乙方，本合约得自动时效中断。

　　十二、本合约如有疑议或争执依诚信原则解决。

　　十三、本合约未约定者依_________法及其它相关法令之规定处理。因本合约引起之疑义、争执或纠纷双方同意依诚信原则解决之，如有诉讼之必要时，双方同意以_________法院为第一审管辖法院。

　　十四、本合约双方各执一份。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　邮递地址：_________邮递地址：_________

　　联络电话：_________联络电话：________

　　________年____月____日________年____月____日

货物供应合同2

　　合同编号：________________

　　甲方：_____________________________

　　法定代表人：_______________________

　　乙方：_____________________________

　　身份证号码：_______________________

　　签订地址：________________

　　签订日期:_____年___月___日

　　甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就货物采购暨供应事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条 采购品情况

　　1．采购品的规格，型号和其它技术标准：采购品为__________货物，共__________种。

　　其具体规格，型号和技术要求见合同附表。

　　2．采购品单价：采购品的单价按合同附表规定执行。

　　注：根据供货商最终的竞价结果，按照甲方邀标书附录的价格按比例确定为最终价格。

　　3．采购品的包装：所有品种的采购品均按甲方要求采用统一规格的纸箱或木制包装。

　　第二条 订货量

　　甲方确保采购品的最低订货总量为__________元人民币(大写：__________)。具体品种和数量根据甲方提供的书面订单确定。订单中每个具体品种的最小订数按合同附表的每笔下单量确定。

　　当甲方要求订货量超出最低订货总量时，乙方按本合同规定的条件供应。

　　第三条 采购品的交货地，交货期和交货量：

　　1．本合同采购品的总交货期为__________年__________月至__________年__________月，采购品的交货地为：__________省__________市__________路__________号，交货前的全部运输，装卸费用由乙方承担；

　　2．具体的交货期，交货量和交货品种由甲方在交货期前l5天以订单方式书面通知乙方，通知的方法为传真通知。

　　乙方按订单要求将采购品发送到交货地点。

　　第四条 采购品的验收及付款：

　　1．乙方在每品种的第一次供货前应向甲方提供该品种采购品的样稿和样品并经甲方书面认可；

　　2．采购品的验收按样品和样稿对比验收，乙方提供的货品与样品不符的，由乙方承担退货费用和由此给甲方带来的经济损失；

　　3．付款方式：采购品验收合格后，甲方在验收后7个工作日内支付其余货款。

　　第五条 采购品的印刷修改：

　　当甲方需要时，甲方可要求对采购品的印刷图案，文字进行修改，修改所发生的费用由供货商承担。修改发生后，乙方应重新提供样稿和样品。

　　第六条 违约责任及争议解决：

　　1．除本合同另有规定外，若甲，乙双方任意一方违反本合同条款，违约方应赔偿因违约给守约方造成的`直接经济损失。同时违约方应向守约方支付违约罚金__________万元。

　　2．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　3．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　4．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第________种方式解决：

　　（1）将争议提交________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向________人民法院提起诉讼。

　　第七条 保密

　　一方对因货物采购暨供应而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第八条 补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第九条 不可抗力

　　1．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　2．遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本协议的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本协议。

　　3．本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。

　　第十条 合同终止

　　1．甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。

　　2．合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

　　第十一条 合同的解释

　　本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十二条 通知

　　1．本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　2．前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任

　　第十三条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　本合同—式__________份，具有相同法律效力。各方当事人各执__________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（签字）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

货物供应合同3

　　根据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

　　标的物：

　　品名:________

　　规格型号:_______

　　单位:______ 数量 :________ 单价:________ 金额 :________ 交货日期 :_________ 超欠幅度:________%

　　货款共计人民币(大写):_______

　　1，质量标准：_____________________________________________

　　2，交货(运输)办法及地点：_________________________________

　　3，包装要求及费用负担：___________________________________

　　4，结算方式及限期：_______________________________________

　　5，其它：_________________________________________________

　　(1)未按合同规定的时间、数量交货，少交而需方仍需要的，应按数补交，不需要的，可以退货，并承担每天误期货款的千分之三违约金。

　　(2)品种，规格，质量，包装不符合 同规定，需方同意收货的，根据供方所经营的`品种，任意挑选，按质论价。需方不同意收货，允许退货。

　　(3)其它：________________________________________________________________需方经济责任：

　　(1)对无故变更品名，数量，不履行合同，给供方造成损失，应给付供方实际损失的千分之一赔偿金。

　　(2)对无故不按合同规定时间取货，事前未声明，每延期一天，应承担每天迟取货款的千分之一违约金。

　　(3)其它：________________________________________________________________供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因，而不能履行合同时，经双方协商同意，由审核机关查实证明，经政府批准，可以减轻或免于经济责任。

　　其它未尽事项，由双方协商，可另订附件。

　　本合同一式份，自工商行政管理机关审核之日起生效，有效期到_____年__月___日

　　供方(盖章)：需方(盖章)：

　　年月日年月日

　　签证机关(盖章)

　　年月日

货物供应合同4

　　甲方:_________

　　乙方:__________

　　1、本合同自签署之日起永久有效。终止本代理关系，甲方或乙方均应发出书面通知，否则，本合同的有效期自行延长(对于已支付的项目，本合同仅在另行支付时有效)。

　　(1)乙方为甲方代理的任何产品的供货期限届满，甲方不再从事该产品的制造或代理，甲方应在供货终止前一个月通知乙方将该产品下架，该产品的代理关系终止。

　　(2)在通过乙方代理市场销售甲方产品的过程中，如甲方产品售出后发生消费者纠纷，在甲方与消费者的责任未明确之前，本合同的代理关系自动中断。如消费者交易纠纷已由甲方处理，甲方应书面通知乙方续约，本合同的时效继续。

　　(3)在本合同有效期内，在乙方网站上展示和销售的甲方产品的`产品信息，代工加工费应提前支付给乙方。

　　2、甲方供货时，应配合乙方的服务申请流程系统，并提供约定比例的利润作为本网站产品营销的劳务收入。

　　3、甲方不得提供非法、违禁或违反其他相关法律法规的货物，由此产生的任何争议或诉讼由甲方负责。

　　4、甲方在收到乙方发送的订单后三个工作日内(不含国定假日)，将货物交付给专门的物流公司或挂号信，所需运费包含在售价(报价)中。甲方产品发出时，需检查是否有消费者亲自签字，甲方应承担保证产品实物和权利的责任，以及运输风险。

　　5、消费者订购的所有商品均以货到付款的方式销售，购物发票由甲方开具并寄送、、

　　6、对于我公司系统内消费者的订货行为，除甲方在商家名称说明中注明不允许退货外，其犹豫权受相关法律法规保障，并且货物将在________________________________________________________

　　7、每月销售金额应于________________________________________________________________________________

　　8、甲方与消费者之间的交易纠纷由双方自行解决，乙方不承担损害赔偿责任。交易纠纷包括客户购买的产品存在缺陷、错误或其他因素，导致消费者在使用系统后拒绝付款。经仲裁单位仲裁后属于甲方责任的，上述交易款项的退款由甲方承担，代理销售服务收入的退款，乙方不负责。

　　9、甲方有权参加乙方组织的各种促销和展览活动，如果甲方支付参加活动的部分费用，应与本合同分开支付给乙方。

　　X、在合同有效期内，如出现货物短缺，甲方应在一周内主动通知乙方，并将货物从网站系统中移除并公布。

　　XI。在本合同有效期内，如甲方因故歇业，有义务通知乙方，本合同可能会因时效而自动中断。

　　12、本合同引起的任何疑问或争议应本着诚信原则解决。

　　十三、本合同未尽事宜，按__________法及其他相关法律法规办理。因本合同产生的疑问、争议或纠纷，双方同意本着诚信原则解决。如需诉讼，双方同意由________法院为一审法院。

　　十四、双方各执一份本合同。

　　甲方(签字盖章):________

　　乙方(签字盖章):_________

　　邮政地址:___________________

　　电话号码:_____________________

货物供应合同5

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　为扩大“__”牌__的销售和市场占有率，本着互惠互利、平等合作的原则，甲、乙双方经过协商后，达成以下协议：

　　一、销售区域

　　乙方店铺名称： 乙方店面地址： 甲方授权乙方为“ __”品牌 产品在其店内进行销售。

　　二、 商品价格

　　执行全区统一供货价格，根据极特殊情况甲方有权微调供货价格。

　　三、公司政策优惠

　　1、为了更好的促进双方合作，在本合同签订之日起每年向合作点赠送 件货品。

　　2、签约成功后公司再送冰柜一台，需交纳____元的押金，押金按每年___元的货品形式返还商家，分三年返还完毕。

　　四、货款结算：

　　乙方结款方式：现金结算。

　　五、乙方义务

　　1、自觉维护甲方品牌形象，在甲方指导下使甲方产品进行亮化成列。

　　2、销售保证：乙方按照合同约定区域销售，不窜货、不跨区域销售，保证按照甲方的建议批发价格销售。不压价、不砸价、不冲货、不变卖促销奖品及其他违反甲方要求的'销售，如有违反乙方愿意接受甲方处罚。

　　六、甲方义务

　　1、向乙方提供合格产品及乙方所需的相关资料。

　　2、与乙方密切配合制定营销方案，协助乙方进行广告宣传开展促销活动。

　　七、甲方权利

　　1、核定地区销售价格指导的权利。

　　2、处置乙方违反甲方规定行为的权利。

　　八、违约责任

　　1、因甲方供货不足造成乙方未完成销售任务，甲方有权及时调整。

　　2、乙方违反本合同约定事项，甲方有权中止合同，一切责任由乙方负责。

　　九、其它事宜

　　1、本合同有效期自签订日期起至 年 月 日。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　本合同一式俩份，甲方执两份乙方执一份，法律效力等同。

　　甲 方： 乙 方: 签 约 人： 签 约 人：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

货物供应合同6

　　长葛市第三粮油供应站（以下简称粮油供应站）于1998年4月23日在郑州铁路分局长葛站托运玉米五车，货票记载到站为杭州铁路分局宁波北站，货物重量及计费重量均为61吨，每车玉米670件，每车运杂费543551元，五张领货凭证的收货人均是张岩（河南省粮食贸易公司工作人员）。随后，粮油供应站依收货人张岩的要求，将五张领货凭证邮寄给在宁波市良茂有限公司（以下简称良茂公司）任经理的同学薛飞。承运当日，粮油供应站向中国人民保险公司河南长葛市支公司货运险长葛市代理处投保货物运输综合险，被保险人为张岩，投保金额30万元，交纳保险费1200元。同年4月28日、5月1日、5月2日，五车玉米到达宁波北站后，该站依据宁波市人民政府下发的市政（1988）55号文件批转的《关于宁波铁路北站货物疏运暂行规定》，将五车玉米交宁波铁路北站客货运输服务公司，该服务公司在上述日期内又将五车玉米交于宁波市汽车运输总公司。1998年5月7日，良茂公司向宁波北站出具介绍刘孝君提货的介绍信，从宁波市汽车运输总公司将五车玉米提走。1999年4月7日，粮油供应站到宁波北站查询时，宁波北站货运安全室阮时平向其出具了“请客货运输服务公司查交付情况，共五车”的字据。1999年4月16日，收货人张岩向粮油供应站出具证明称：至今未收到这五车玉米，未给任何单位、任何人出具有关身份证件。

　　1999年4月26日，粮油供应站向郑州铁路运输法院提起诉讼，称：被告所属宁波北站在未见到领货凭证及张岩身份证明情况下，将争议货物让与其没有关系的“宁波铁路北站客货运输服务公司”提走，致使货款无法收回。请求判令被告赔偿货款及包装费损失43。3万元，赔偿运费及保险费用67881。60元，赔偿追索货款支出的差旅费5000元。

　　被告杭州铁路分局答辩称：原告是于1998年4月23日托运的货物，宁波北站至次月2日先后将货物交付给持领货凭证的收货人，已交付完毕。原告于1999年4月7日才来人查询货物，已超过《铁路货物运输合同实施细则》第二十二条、《铁路货物运输规程》第五十四条及最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第十五条所规定的索赔时效，丧失了实体请求权，应依法驳回原告的诉讼请求。货物运单是铁路货物运输合同的主要形式，故《铁路货物运输规程》第三十四条明确规定货物到站应向货物运单内记载的收货人交付。本件货物运单记载的收货人为良茂公司，又有良茂公司的介绍信及有关领货凭证，故对持证人办理了交付，此不构成误交付。因按货规规定已将货物运单随货交给了收货人，现已无法取证。但根据编组记录、卸货记录、发站回函，均能证明货物运单载明的收货人是良茂公司；特别是良茂公司提货时出具了与五车货物票号、车号相符的领货凭证，表明原告已将领货凭证即领货权利交给了良茂公司，良茂公司是真正的收货人。原告因发货后未收到货款，欲将商业风险转嫁给已履行正常交付义务的铁路运输企业，不符合《民法通则》的公平原则。

　　【审判】

　　郑州铁路运输法院经审理认为：原告按铁路运输的规定填写了运单，提交了所运货物，交纳了运杂费，与铁路运输企业建立了货物运输合同法律关系，应受法律保护。被告未按货票和领货凭证记载的收货人交付，属于误交付。被告辩称五车玉米运单记载的收货人是良茂公司，却又提供不出该运单，应负举证不能的责任。误交付行为发生后，被告未编制货运记录。原告于1999年4月7日到北站查找货物时得知误交付，至同月26日向法院起诉，不超过《铁路货物运输合同实施细则》关于承运人同托运人或收货人相互间要求赔偿的时效期限180日的规定。除去丢失的1件货物不属于到达站的责任外，被告应赔偿原告五车玉米款37991656元、运杂费2667755元、货物运输保险费1200元。原告请求被告支付的包装费及其他费用因缺乏证据不予认定，其主张的差旅费因不属于货物运输规定赔偿的范围，亦不予保护。依照《铁路货物运输规程》第三十四条、第五十六条第三款，《铁路货物运输合同实施细则》第九条第三款、第二十二条第一款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条，最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第八条的规定，该院于XX年1月31日判决如下：

　　一、被告杭州铁路分局赔偿原告粮油供应站玉米款、运杂费、运输保险费407794。11元。

　　二、驳回原告粮油供应站关于运输玉米包装费、利息及差旅费的`诉讼请求。

　　杭州铁路分局不服判决，提出上诉，称：1痹判决认定事实错误。（1）被上诉人对领货人张岩未如期提到货早已“知道”，其诉状中的表述即是明证。拖了近一年的时间因货款未收回而到宁波北站查找该批货物由谁提走，原判关于被上诉人在时效内不知权利被侵害的事实认定，显然不能成立。（2）《铁路货物运输规程》第五十四条第一项、《铁路货物运输合同实施细则》第二十二条第二款第二项对赔偿时效期限起算均有规定，且其内容经国家公布，明示于众，作为合同当事人的被上诉人“应当知道”。被上诉人未在已知的法定索赔期限内向上诉人主张权利，其实体权利已经丧失。2痹判适用法律不当。3北景覆还钩晌蠼桓丁Ｉ纤呷讼蚍ㄍヌ峤涣硕喾莅椿跷镌说ゼ窃氐氖橹ぃ均记载本案所涉货物的收货人是良茂公司，交付时已按《铁路货物运输规程》三十四条规定办理，货、单一并交付给了运单记载的收货人。4鄙纤呷似笠狄岩婪ǚ至ⅲ原所属宁波北站已移交萧甬铁路有限责任公司（以下简称萧甬公司），上诉人现已非本案诉讼主体。请求二审法院裁定变更萧甬公司为本案诉讼主体，依法改判上诉人在本案中不承担赔偿责任。

　　被上诉人粮油供应站答辩称：其是在张岩明确答复未收到货后前往宁波北站追查时才知道张岩确未收到货。从1999年4月7日宁波北站书面同意查询至我方起诉未超过六个月，未丧失追偿权。铁路货物运输中运单、货票和领货凭证所记载的收货人是相互吻合的，未经发货人同意，他人无权变更。上诉人称运单记载的收货人是良茂公司，但又不能提供运单，所罗列的编组记录、卸车记录及货运记录，都不能和货票、领货凭证对抗，应负举证不能的责任。

　　一审判决正确。

　　郑州铁路运输中级法院经审理还查明：1998年4月24日，粮油供应站作为供方与需方良茂公司签订了供货合同，约定品种玉米，以实收数为准；供方货到需方宁波北站后十日内一次性付清货款，价格、数量以双方协商后需方电报为准。1998年5月4日上午，良茂公司收到粮油供应站吴金刚发来的传真件，内容是五车玉米的车号。1998年5月15日，良茂公司以汇票方式给吴金刚汇款16万元。另上诉人提交的编组记录、卸车记录上记载的收货人是良茂公司。

　　郑州铁路运输中级法院经审理认为：本案系铁路运输合同纠纷，当事人向铁路运输企业要求赔偿的请求权，时效期间应依据最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第十五条第一款的规定，适用180日的规定。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条的规定，诉讼时效期间应从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。

　　粮油供应站于1998年4月23日办理托运五车玉米，随后将领货凭证寄给良茂公司经理薛飞，5月4日良茂公司收到粮油供应站发来的关于五车玉米车号的传真件，5月7日良茂公司从到站将五车玉米提走，5月15日粮油供应站收到良茂公司给付的部分玉米款16万元，此时粮油供应站就应当知道所托运的玉米不是由领货人张岩领走，粮油供应站即应在自此时起180日内向铁路运输企业请求赔偿。但粮油供应站于1999年4月26日才向法院起诉主张权利，显然已超过了诉讼时效期间。故上诉人关于本案已过诉讼时效的上诉理由成立，本院予以支持。上诉人关于其现已非本案诉讼主体的上诉理由，因上诉人未当庭举证，故不予审议。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条，最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第十五条第一款，《铁路货物运输合同实施细则》第二十二条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、第（三）项之规定，该院于XX年9月1日终审判决如下：

　　一、撤销郑州铁路运输法院一审民事判决。

　　二、驳回被上诉人粮油供应站的诉讼请求。

　　【评析】

　　处理本案的关键问题在于原告起诉是否超过诉讼时效。如果超过诉讼时效，一切赔偿都无从谈起。

　　根据最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》的规定，托运人向铁路运输企业的索赔时效为180天，但诉讼时效如何起算，有不同的理解：第一种意见认为应自运到期限届满后第30日起算；第二种意见认为应自铁路企业交给货运记录的次日起算；第三种意见认为应自原告向到站查询得知误交付时起算；第四种意见认为应自知道或应当知道权利被侵害时起算。第二种意见明显不妥。因为本案情况特殊，承运人一直未编制货运记录，当然不存在交给货运记录的事实，所以不能以交给货运记录的次日作为起算日期。第三种意见也不妥，因为从本案情况看，托运人并非在查询时才得知误交付。第一种意见的不妥之处在于其引用的自第30日起算，是司法解释对于承运中的货物发生损失或逾期的一般规定，并非对误交付的专门规定。最高人民法院法交（1993）14号《关于运输货物误交付法律责任问题的复函》中明确指出：“承运人应编制而未编制货运记录交给收货人的，依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条规定，诉讼时效从知道或应当知道权利被侵害时起算。”因此，第四种意见是正确的。原告作为托运人与良茂公司签订了供货合同，后又将车号告知，随后又收到良茂公司的汇款。在其于5月15日收到良茂公司的汇款时就应当知道货物已被良茂公司领走，其权利被侵犯。所以，以此时间作为起算日期，是恰当的。

　　被告能否构成误交付也是处理本案的一个难点问题。被告向法庭提交了多份按货物运单记载的书证，如编组记录、卸车记录，这些记录均记载货物的收货人是良茂公司。但是，领货凭证上显示的收货人是张岩。根据《铁路法》的规定，应以货物运单记载的收货人为准，但双方都不能举出货物运单。在这种情况下，就要判定哪个证据效力更高。通常来讲，领货凭证与货物运单是一致的，并且在发站经过承运人的检查，在效力上高于编组记录、卸车记录。但难点在于，本该托运人举证的货物运单，其未举证，却只举证了领货凭证，给法院认定事实带来了难度。

　　责任编辑按：

　　在本案中，原告托运的五车玉米，从其与案外人良茂公司签订有玉米的供货合同、合同约定的到站为宁波北站、1998年5月4日原告向良茂公司传真五车玉米的车号、此后收到良茂公司的部分货款以及原告依领货凭证上收货人张岩的要求将五张领货凭证寄给良茂公司的经理薛飞这些事实来看，实际是为了履行与良茂公司的供货合同中其作为供方的交货义务。在其已实际收到良茂公司给付的部分货款时，无论是货物运单，还是领货凭证均已失去了主张提货权利的效力，且表明其从此时起应知其权利（全部货款的差额）受到侵害。也就是说，无论货物运单、领货凭证上的收货人记载为谁，只要托运人（发货人）与真正的实际收货人，也即托运人作为合同供方与合同需方之间发生托运的货物交付的有关指示和实际结算关系，就应该认为托运人已放弃了凭货物运单向承运人主张误交付的权利。特别是在本案这种情况下，作为托运人的原告的有关行为，实际上已成为作为到站的被告向良茂公司交付货物的基本原因。因此，在原告自己十分明确真正收货人是谁，且又在真正收货人提取货物中起了帮助作用，并接受了真正收货人的合同部分对价的履行情况下，原告就尚未收到的部分货款向到站的被告主张权利，应属转嫁商业风险的行为，是不符合诚实信用原则和公平原则的，原告只应当向其合同需方主张供货合同下的权利，不能再依运输合同主张其作为托运人的权利。从上述意义和本案事实上认定，被告向良茂公司交付货物的行为是构不成误交付的。故而既便原告依运输合同享有的追索时效尚未超过，其诉讼请求也是应当被驳回的。

货物供应合同7

　　甲方（托运方）：

　　乙方（承运方）：

　　经甲方与乙方友好协商，甲方将其供应商出厂货物委托乙方承运，根据《合同法》，双方就承运事项约定条款如下：

　　一．合同主体和履约保证：甲方将供应商从工厂发出的货物交给乙方承运；乙方负责安排承运的驾驶员和车辆，乙方对其承运驾驶员的相关行为负全责；乙方自愿交纳履约保证金 元，该保证金用于运输安全保证和货损赔偿的押金。

　　二．费用标准：乙方须提供业内合理的物流费用标准和运输周期，如乙方收费高于行业标准，甲方有权拒付运费；特殊情况双方可根据运输行情另外协商。（签定协议后乙方提交经甲方确定的国内费用标准和运输周期表）

　　三．货物交接：甲方的供应商负责产品包装及其内置物品的防护，，同时不得将国家违禁物品（含各种易燃易爆物品）夹带货品中；乙方须以书面和短信方式向甲方明确每次运输任务的承运驾驶员，车辆及运抵时间等相关信息，以便甲方及时通知收货人；甲方的'供应商将货物交给乙方时，乙方应确认收到的货物保持包装完整，负责装车摆放及物流过程的防护；乙方与甲方供应商就货物数量清点完毕须办理交接手续（配件按整件包装计算），并以双方签字确定为准（乙方驾驶员签字有效）；甲方同时将货物发货信息用电子信息等方式提前传达到收货人；货物运达时，乙方承运驾驶员须按甲方要求和收货人办理交验手续。

　　四．物流信息反馈：如属零担中转物流，乙方有义务及时将物流情况通报甲方，乙方不能提供驾驶员信息的须将物流站点信息告知甲方，以便甲方及时了解信息。

　　五．货损赔偿：甲方供应商的货物交由乙方签收后，出现货损由乙方承担，货损较轻的可由乙方或乙方送货人现场协调赔偿解决，现场不能解决的予以返厂，返厂维修或报废损失由乙方承担；

　　六．货物验收：甲方在验收货物或配件时须当面核验，必要时开包验收，根据事先接收的发货信息，验收无误方可办理收货手续和支付运费；甲方现场核验，如发现货物包装损坏，货品损失等情况，根据损失轻重和自身修复能力，可与乙方送货人现场协调赔偿事宜；协调不成，收货人可拒收货物拒付运费。如果甲方收取货物时外包装完好并在货物签收后发现包装内货物短少或损坏的，原则上与乙方无关；货物从承运之日起，有效查询日期和索赔日期为15天，乙方须积极配合。

　　七．本合同自乙方向甲方足额交纳履约保证金之日起生效，合同有效期一年，双方前期已事实履行的委托运输业务参照本合同执行。

　　八．本合同书一式两份，甲乙双方各执一份；如出现合同纠纷，先协商解决；协商不成，提请甲方所在地人民法院调解或判决。

　　甲方： 乙方：

　　日期：20xx年1月1日 日期：20xx年1月1日

【货物供应合同】相关文章：

货物供应合同03-03

供应货物合同范本04-03

货物供应销售合同范本09-13

无力供应货物时该怎样讲？10-23

货物运输供应的应急预案（通用10篇）11-27

供应的合同02-06

经典供应合同02-27

供应商货物质量保证书12-16

酒水供应合同02-04