工程施工合同书

时间：2023-03-19 15:18:24 合同范本我要投稿

工程施工合同书(合集15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的工程施工合同书，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程施工合同书(合集15篇)

工程施工合同书1

　　建设方：________________以下简称甲方

　　施工方：________________以下简称乙方

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　（一）工程名称：________________

　　（二）工程概况：________________

　　（三）承包方式：________________

　　（四）承包范围和内容：按__设计的施工图纸。

　　（五）、承包造价：按招标价承包，结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格。

　　二、施工准备

　　（一）甲方

　　1、年月日前负责做好建筑物施工现场协调工作。

　　2、甲方委派为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　（二）、乙方

　　1、组织施工人员和材料、施工机械进场；

　　2、乙方委派现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　三、工程期限

　　（一）根据施工单位的'工期承诺，工程总工期为天（日历天）自年月日开工至年月日竣工验收。

　　（二）如遇特殊情况（经甲方现场代表签证后，工期相应顺延）。否则必须接期交工。

　　四、工程质量与安全施工

　　（一）本工程竣工质量按要求为：合格等级。

　　（二）乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　（三）乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发下式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查；

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报送甲方派驻代表和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方，重大质量事故的处理，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施；

　　4、竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　（四）乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

　　五、施工与设计变更

　　（一）、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修乞改。

　　（二）、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　六、工程价款的支付与结算

　　一、工程进度款支付：工程竣工验收后，竣工资料交给甲方，甲方十五天内付清工程费。

　　二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　三、下列情况工程价款必须调整：

　　1、设计变更引起的工程量增减：其结算按年（省份）定额直接费进行结算。

　　2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

　　七、奖罚条件

　　（一）工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金，但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。

　　（二）签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。

　　（三）由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下方式解决：

　　（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　（二）向人民法院起诉。

　　九、附则

　　（一）本合同一式四份，加盖双方公章或合同专用章。

　　（二）未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。

　　甲方：________________（公章）

　　乙方：________________（公章）

　　甲方代表人：________________

　　乙方代表人：________________

　　日期：________________

工程施工合同书2

　　甲方：深圳市万众城集团有限公司

　　乙方：钟火玉（联系方式：13600408988）

　　为了加强建筑安全生产、文明施工管理，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。

　　在工程施工合同的执行上，本合约具有优先权。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：万众城A1区装LED招牌字工程

　　2、施工地点：深圳市龙华新区民治街道万众城

　　二、管理目标：

　　1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生；

　　2、负伤频率控制在0.1 %以内；

　　3、大机具设备及人身安全事故率为零；

　　4、轻伤事故不超 0.1 %；

　　5、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %，杜绝现场重大隐患的出现；

　　6、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；

　　7、必须达到区级文明工地的安全要求。

　　三、安全生产要求：

　　1、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行国家有关文明安全施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康；

　　2、乙方的所有工人必须遵守国家关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；

　　3、乙方必须执行下列安全管理制度：

　　3．1、安全技术方案报批制度：乙方必须编制总体工程施工组织设计和安全技术方案及单项作业安全防护措施，报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

　　3．2、乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。

　　3．3、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

　　3．3．1、乙方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

　　3．3．2、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备；

　　3．3．3、乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

　　3．3．4、乙方必须执行周一安全活动一小时制度。

　　3．4、乙方必须执行甲方的安全检查制度：

　　3．4．1、乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；

　　3．4．2、乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

　　3．4．3、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　3．5、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

　　3．5．1、乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

　　3．5．2、乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收，合格后方可使用；

　　3．5．3、乙方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报甲方，接受专职部门的专业验收；乙方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足甲方所在地方政府有关规定。

　　3．6、乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故；

　　3．7、乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：

　　3．7．1、乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

　　3．7．2、如果发生因工伤亡事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知项目主管领导，向其报告事故的详情。并通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

　　3．7．3、乙方要积极配合上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；

　　3．7．4、如果发生因工伤亡事故，乙方应积极做好事故的善后处理工作，负责伤亡者及其家属的接待工作，因此发生的资金费用由乙方先行支付，因不能积极配合对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负；

　　3．8、乙方必须执行安全防范制度：

　　3．8．1、乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责；

　　3．8．2、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

　　3．8．3、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

　　3．8．4、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

　　3．8．5、对不符合安全规定的，甲方管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

　　3．8．6、乙方应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的.安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报甲方批准，但此批准并不减轻乙方的安全责任；

　　3．8．7、乙方应指定至少一名合格的且有经验的专职安全员负责安全方案和措施得到实施。

　　3．9、乙方施工人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方工地负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更动。乙方人员擅自拆除更动所造成的后果，均由乙方自行承担。

　　3．10、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。

　　3．11、施工现场所有材料进场必须按规定码放整齐、达到文明工地要求。

　　3．12、乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。

　　3．13、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担。

　　4、消防保卫：

　　4．1、施工现场严禁吸烟，不得随便动用明火，施工用火必须办理动火令。

　　4．2、电气焊割作业必须符合国家禁火区域划分和分级动火审查手续动火。

　　4．3、易燃易爆及危险品进入现场必须登记，并有专人看管。

　　4．4、教育施工人员必须具备灭火常识，会使用灭火器材。

　　四、文明安全施工管理细则：

　　1、安全带。对于高空作业必须戴安全带操作，否则甲方有权停止其工作，并严肃批评教育甚至罚款处理。

　　2、安全帽。对于进入现场必须戴安全帽，如不戴安全帽进入现场，甲方处罚乙方每人每次20元，并赶出工地。

　　3、日常安全教育。由乙方班组长进行班前安全教育，并做好记录及反馈项目部；每周一组织安全教育大会，若不参加每人每次处以20元罚款；乙方进场人员没有进行安全教育，每发现一人处罚100元。

　　4、违章处理。对乙方有下列违章行为之一的人员每次处罚500元。

　　①高处作业未穿防滑鞋，未按规定铺板和设置防护栏杆。

　　②2米以上（含2米）高处作业未系好安全带。

　　③没有防护设施或防护设施不全的高处作业。

　　④非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。

　　⑤非本工种人员乱摸乱动机电设备。

　　⑥未执行本工种安全技术交底，违章作业、冒险蛮干。

　　⑦不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架等违章行为。

　　⑧高处作业向下抛投物体。

　　⑨机电设备缺防护装置，未按操作规程操作。

　　⑩破坏现场各种防护装置、防护设施和安全标志，未经工程管理部门批准，随意挪动或拆除。

　　5、严禁、集众闹事、酗酒等不文明行为出现，对违反者视情节轻重除对当事人处以200-500元罚款，并对所属班组处以500-1000元罚款。情节严重的交公安部门处理。

　　6、凡施工项目没有专职有证的安全管理人员，罚500-1000元罚金。

　　7、施工现场设有的安全标志牌，警示牌，各不少于五组，安全证件、制度必须上墙张贴公布。凡不按规定执行，除200元罚款外，还需补办合格。

　　8、施工现场内（包括生活区）严禁乱倒垃圾，严禁随地大小便，一经发现，乱倒垃圾每人每次50元，随地大小便每人每次100-500元整。

　　9、严禁偷盗和损坏公物。违反者对当事人处以被盗材料原价5-10倍罚款。

　　五、其它：

　　1、以上工作，甲方管理人员在日常进行巡查发现，对屡教不改的安全现象进行处罚，所有罚单在工程款中扣除。

　　2、在工地现场所发下的整改通知、处理措施、工作联系单等与《招标文件》、《施工方案》、《技术交底》等与本合同具有同等法律效力。

　　六、合同生效与终止

　　1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同一样具有同等效力。工程项目交工验收保修期满后，自然失效。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方分别保存。

　　甲方签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　年月日

工程施工合同书3

　　发包人：

　　承包人：xxxxxx

　　年月日

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：xxxxxx

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　第二条承包范围

　　消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。

　　第三条工程承包方式

　　包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。

　　第四条合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整

　　工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）

　　付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。

　　第六条工程质量及验收标准

　　1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　第七条安全施工

　　1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第八条双方的权利和义务

　　1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。

　　2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收

　　4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　第九条设计变更

　　1、甲方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自更改。

　　2、施工图中重大变更，必须经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

　　3、当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由双方确定后调整合同造价。

　　4、乙方在保证工程质量的'和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。

　　5、若施工过程中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。由此而增加的费用，据实进入决算。

　　6、施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致时；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　第十条违约责任、索赔

　　1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　3．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

　　4．由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　5．乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　第十一条廉洁约定

　　甲方责任：

　　1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。

　　2．甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。

　　3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

　　4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。

　　5．甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

　　6．对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。

　　乙方责任：

　　乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。

工程施工合同书4

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　（一）工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　（二）工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：xxxx元整

　　5、质量标准

　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：

　　3.、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　1、本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—20xx），《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第192号），《湖南省建设工程计价办法》，20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　2、人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　3、具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的`97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书5

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　为了确保场镇居民生产生活安全并消除安全隐患，加快城乡综合治理建设，特维修场镇河堤。为了确保河堤堡砍工程质量，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的.原则，双方就该工程施工有关事项协商一致，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　二、施工内容：

　　1.修建一条长米（底宽米、顶宽米、平均高度为米）的河堤堡砍。

　　2.沿新修河堤扩宽街道。

　　3.增加工程由甲、乙双方现场指定，并由双方施工现场管理人员签字认定。

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　四、工程造价及付款方式

　　1.该工程采用清单报价的方式，由甲、乙双方根据当地建材市场行情、人工工价共同核定单价，并排现场工作施工代表计量签字作为本工程决算预计（项目报价清单附后）。

　　2.双方协商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后实际验收方量为准。

　　3.税费按照国家相关税收规定，由乙方交税，除此甲方不支付任何费用。

　　4.该工程甲方验收合格后，甲方在十日内按照工程造价的90%支付给乙方工程款。余10%作为工程质量保证金。半年后，经甲方检查无质量问题再兑现，或以此款进行修复。另特殊情况双方协商约定付款时间。

　　五、质量要求

　　该工程必须（开取块石修建，墙面均勾缝水泥抹平）按照甲方要求严格施工。如果发生质量及安全问题，均由乙方负责，返工维修及承担安全事故责任，以确保工程质量及安全施工。

　　六、安全工作

　　乙方在施工中必须大力宣传安全常识，加强安全工作防护设备，财产、物资安全管理。按照安全操作规定施工。对在施工中出现的财产、人生安全事故，甲方概不负责。

　　七、违约责任

　　甲、乙双方如违约，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规划分责任。

　　八、其它

　　未尽事宜，甲、乙双方可协商解决，并用补充合同为附件与本合同具有同等效力。本合同自甲、乙双方签字生效。合同一式三分。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程施工合同书6

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程概况：工程

　　建筑面积：平方米建筑高度：米

　　建筑层数：层结构类型：框架（砖混）

　　二、承包范围与内容：

　　室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

　　三、承包方式：包人工费。

　　四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。

　　五、工程期限：从年月日

　　到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。

　　六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。

　　七、质量要求：

　　1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。

　　2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的'方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。

　　3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

　　4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。

　　八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

　　九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。

　　十、违约责任：

　　1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

　　2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。

　　3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　十一、其他约定：

　　1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝浪费，如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。

　　2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　3、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

　　年月日年月日

工程施工合同书7

　　发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的`主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　单位地址：单位地址：

　　账号：账号：

　　合同签订时间：合同签订时间：

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

工程施工合同书8

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照市场行情，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、承包范围及承包方式

　　1、承包范围：强电线路、灯具安装、进水及设施安装，弱电线路及设施安装消防线路，监控线路不在乙方承包范围内。

　　2、承包方式：本工程采用包工。

　　三、工程造价：以商定为45000元人民币，大写：肆万伍仟元整。

　　四、付款方式：

　　进场甲方应付给乙方生活费_________元(大写：____________);装灯时，甲方应付乙方工程款__________元(大写：____________);工程完工后付清余款。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：做好各施工单位转调工作，按合同规定及时支付工程款。

　　2、乙方责任：精心施工，确保质量、工期。

　　六、此合同壹式贰份，双方各执一份，望双方遵守，签字之日起此合同生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书9

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、承包范围：

　　1、承包范围：

　　2、承包方式：人工费承包。

　　3、工期：开始工作日期：

　　4、单价：电弧焊/个，电渣压力焊/个，闪光对焊/个，直螺纹接头元/个；零星用工技工元/工日，普工元/工日。

　　二、质量标准及要求

　　1、依据施工质量验收规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收；质量标准一次性交验合格。

　　2、一次抽检验收合格即进入下道工序，一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，甲方可对乙方处以200—1000元罚款；工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担，返工、返修后按以上程序再进行验收，但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。

　　三、甲方责任

　　1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。

　　2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更。

　　3、协调各作业班组之间的生产，提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。

　　4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。

　　5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业，因此导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

　　四、乙方责任

　　1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》；进场作业人员，确保良好的身体素质和较高的技术水平；严禁使用童工，自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。

　　2、乙方进场作业人数人（其中技工保证80％以上，在保证进度的情况下不限制人数）。

　　3、未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系，否则，后果自负。

　　4、认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准。

　　5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。

　　6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。

　　7、根据甲方现场的统一规划，堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用，妥善保管，做到工完料尽场地清，及时清理利用边角料。

　　8、做好成品保护，严禁破坏劳动成果，因乙方责任发生损坏，应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　五、安全管理

　　1、乙方应遵守安全管理制度，严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度，落实安全防护措施，并随时接受甲方的安全监督检查，由于乙方未采取安全防护措施造成事故的，乙方承担因此而发生的责任及费用。

　　2、乙方应做好班前安全教育活动，并对作业人员的安全负责，班组长必须担任兼职班组安全协管员，负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。

　　3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供，费用由乙方承担，其他劳动保护用品由乙方自理。

　　六、结算办法

　　1、本工程的承包单价，均为一次性包死，不再调整。

　　2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算；否则，一律不予结算。

　　3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的`，甲方根据检查验收记录，折价让步接收，让步接收单价的折价率为＿＿﹪。并承担所有的后序施工费用。

　　4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。

　　七、劳务报酬的支付

　　1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的＿＿﹪，支付时间为次月三十日前，支付时凭《劳动合同》，由乙方负责人编制工资表，本人签字后发放。

　　2、全部工作完成后，经甲方计算核实办理结算并经双方确认，甲方在年终决算后付总劳务报酬的＿＿﹪，工程竣工结算后扣留＿﹪的质量保证金，在保修期内所发生的一切费用自理。如无其他原因到期一次付清。

　　3、保修期：。

　　八、违约责任

　　1、甲方不按约定支付劳务报酬时，应承担违约所发生的费用。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）、乙方因自身原因延期开工或完工的，每延期一日，应向甲方支付元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据《管理办法》执行。

　　（2）、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到甲方让步接受的标准时，除折价外，乙方应向甲方支付＿＿＿元/次的违约金。

　　九、项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　十、合同担保

　　乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保，如达不到合同约定，在此款中扣除，如无其它原因，此款在本合同履行完后，一次付清。

　　十一、争议

　　甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决或要求有关主管部门调解。

　　十二、合同解除

　　1、乙方施工时，质量和进度不能满足合同约定，经责令整改后不能见效，甲方有权解除合同，乙方按甲方的要求无条件撤离现场，每推迟一天，承担甲方损失元，已完成工程量其单价下浮＿＿％结算。

　　2、如甲方工程任务因建设单位原因缓建或停建等重大变化时，甲方和乙方可解除合同，并按规定支付已完工程量的价款。

　　十三、合同终止

　　双方合同全部责任履行完毕，本合同即告终止。

　　十四、合同份数：本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。

　　十五、合同生效：本合同自双方负责人签字，甲方经营部登记备案后生效。

　　工程发包人：（公章）劳务承包人：（公章）

　　项目负责人：电话：劳务负责人：电话：

　　专业负责人：电话：现场负责人：电话：

　　年月日

工程施工合同书10

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施工队伍。为明确各自的权利和义务，经协商，并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事宜达成如下一致协议。

　　一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装

　　二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行政村菏商公路两侧。

　　三、门头安装位置：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定(详见图纸)。

　　四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢， 76*44厚1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。

　　五、工程造价及支付方式

　　1、工程造价：约

　　2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每平方展开面积计算。

　　3.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付元进度款。竣工验收合格留 % 质保金，余款15内一次性付清。

　　六、施工期限

　　? 甲方向乙方提供店家名单之日起如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

　　七、双方权利、义务

　　甲方：

　　1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

　　3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

　　4、甲方负责拆除原有门头，提供良好作业面。

　　5、提供水电并承担相关费用，社会干扰甲方负责解决。

　　乙方：

　　1、自甲方通知之日起按合同约定日期及甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　3.施工中出现所有的`人身安全问题均有乙方自行负责。

　　八、关于验收

　　1.乙方全部制作安装完成一批门头后即向甲方提交验收单，甲方应组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

　　2.工程质量验收以国家有关装饰装修标准为依据，结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。

　　九、违约责任：

　　1.甲方未能按本合同第五条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的百分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

　　2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成门头广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。

　　3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.

　　4.如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

　　十、保修期限：

　　1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保一年。牢固性保证三年，三年内，若因牢固性未达标准造成门头脱落伤人或物，由乙方负全责。

　　2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书11

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　工程总造价（金额大写）：￥元

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规。经双方协商就工程的有关事宜达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、施工内容：

　　3、工程期限：_____年___月___日开工，_____年___月___日竣工。

　　4、承包方式：一切材料乙方自备。

　　第二条：工程做法及合同价款

　　注1：按实际完成工程量依据合同单价进行结算。

　　注2：以上单价为综合单价，包括人工费、材料费、管理费、意外伤害保险费、利润、税金。

　　注3：工程竣工后，由甲乙双方测量核实所发生的工程量并提供结算清单。注4：本工程保修期为三年。

　　第三条：付款方式

　　1、签合同人员进场甲方付乙方30%的工程款。

　　2、工程验收合格后，付清余款。

　　第四条：工程质量标准及保修

　　1、严格按照《安装分项工程施工工艺规程》及国家现行规范施工及验收。

　　2、进场先进行原材试验合格后，方可进行安装施工。

　　3、整体工程完工，乙方自检合格后报验，并以书面形式通知甲方，验收合格后，双方办理移交手续；验收不合格，乙方必须在限定时间修改后重新报验。验收结论以甲方出具的《竣工验收通用表》为准。

　　4、乙方所施工的项目，根据国家有关规定实施保修，竣工验收合格后签订保修合同，按国家相关规定执行。

　　第五条：甲方工作

　　1、由全面负责本项目的施工监督工作。

　　2、工程验收合格后，甲方对乙方提交的'工程结算单进行审核。

　　3、甲方街道报验通知时，及时验收。

　　第六条：乙方的责任和义务

　　1、由组织过硬的施工队伍，保证所有施工人员持证上岗并能按操作规程、规范及有关工艺要求进行施工。全面负责工程的施工质量、工期、成本、安全生产和文明施工。

　　安全生产条款：

　　一、认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示，根据本组人员的技术、体力

　　思想等情况，合理安排工作，做好安全交代，对本组人员在生产中的安全健康负责。

　　1、督促本组人员严格遵守各项安全炒作规程和安全生产规章制度，

　　2、组织搞好安全活动日，开好班前安全会。

　　3、对新调入工人做好现场安全教育。

　　4、经常检查所管人员及现场的安全生产情况，发现问题及时解决或及时上报。

　　5、发生工伤事故要详细记录及时上报，并组织全组人员认真分析，提出防危措施，发生重大伤亡事故要保护现场，并立即上报。

　　二、工地安全员职责

　　1、坚持“安全第一，预防为主”的'方针，对本工地人员和新上岗的职工进行安全生产和文明施工的经常化教育。

　　2、督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

　　3、负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。

　　4、协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。

　　5、及时发现事故隐患，与工地负责人一道采取有效措施，防止事故发生。

　　6、协助工地负责人组织安全活动，制订或修订安全制度。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同订立时间：_____年___月___日（即日起生效）

　　甲方：（章）

　　乙方：（章）

　　法定代表人签字：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

工程施工合同书12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　第一条、工程项目：

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程范围及内容：综合布线工程

　　乙方具体负责：

　　(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装

　　第二条、工程期限：

　　1. 开工日期：

　　2. 完工日期：

　　第三条、工程计价方式：

　　本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。

　　按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准按照二类工程计取。

　　工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的'4%计取)

　　第四条、承包工程付款方式：

　　1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。

　　2. 其他工程费按照形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后

　　10日内向乙方支付所报进度款的70%。

　　3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。

　　4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。

工程施工合同书13

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　施工单位：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方对此项工程多次商讨，本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、防水工程承包范围10—14#楼及附属商业楼防水工程

　　二、承包方式为包工包料（包括工程所需整套工作的内容）

　　三、工程部位用料及定价

　　SBC（卫生间）用哈高科（高分子）300g/㎡，定价为40.00元/㎡ SBS屋面带板岩，德生料4mm厚，聚酯胎达-20°C，定价为 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室内置防水45.00元/㎡

　　四、质量标准及工程量确认

　　整个防水工程包括楼房卫生间、楼顶、地下室及附属延伸带。工程量是按工程设计需要发生并完成合格的量。工程用料是根据设计要求分别用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附属材料也要用国标料，工程质量要达到国家楼房防水工程标准，经甲方和工程监理方验收合格视为达标。

　　上述工程定价款项分别含有甲方付给周广义参与运作监管此项工程的酬劳金及奖金，具体定额款项见乙方与周广义签订合同的文本。

　　五、甲乙双方的权利义务：

　　1、甲方有权监督乙方实施的本工程质量及工程进度，并根据乙方工程的实施情况提出工程整改意见，并进行指导协调工程现场及各方工作关系。有权查验乙方进场的材料并跟踪乙方施工的全过程。

　　2、乙方全部承担工程质量、进度、安全责任，出现安全事故由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方的工程进度要与诸楼房的其它工程有机协调进行，贻误工期造成损失由乙方负经济赔偿责任，乙方不许干“半截子工程”或没尾工程，不许随意停工，整个工程不完工甲方有权拒付工程款。

　　3、乙方垫付整个防水工程款（含劳务费、材料费及其它工程费用）垫付期限为以整体防水工程总量完成并经验收合格和整体楼房建筑合格为时间结点。整个防水工程做完并经验收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整个工程完并经竣工验收合格后付给乙方剩余款至95%。

　　4、甲方承担乙方垫付资金偿还责任及承担的违约责任：

　　5、乙方施工任务全部完成后并经验收合格，甲方要在双方约定的`时限和条件内（乙方不能如期完工情况外），甲方要按双方约定付清乙方应得款，如违约超期付款，甲方从违约之日起付乙方垫付款的利息，（分两段时间结点分别为80%、15%）月息为1.5分。

　　如甲方付息后仍不能偿还乙方垫付的资金，乙方有权根据情况随时起诉法律机关，根据法律机关的裁决，甲方要承担赔偿乙方经济损失的责任。

　　6、甲方协调乙方与施工方成品保护，如有损坏需修复返工的由责任方承担一切费用。

　　7、甲方留乙方工程质保金为工程款的5%。待保修期满后付清。

　　8、从本合同签订之日起双方不得反悔，如有一方反悔，反悔方赔偿另一方全部经济损失。

　　六、不含税金，如果甲方要求开发票，甲方负责税金按厂家材料扣税金5%。

　　七、上述条款确立双方信守，如有违约追究其经济赔偿责任。

　　八、其它未尽事宜，经双方协商后妥善解决，双方另行约定认可的条款同样产生法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程施工合同书14

　　甲方：

　　乙方：

　　本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期完工，双方达成如下条款，望共同信守。

　　一、工程项目名称

　　大门改造工程。

　　二、工程施工工期

　　自年月日至年月日，工期为天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。

　　三、承包方式

　　由乙方以包工包料的形式以总价进行承包。改造大门预算总资金为万元。（金额大写）：

　　四、工程质量

　　严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗结构质量验收标准进行验收。

　　五、工程付款方式

　　该工程完工后，由组织专人进行验收。验收合格后，甲方付给乙方工程款按工程总价的 %，其余工程款完工满一年后付清。

　　六、施工方法和维护

　　1、施工时，乙方必须按照甲方要求拆除大门需要改造的部分，但不能破坏其它整体设施。

　　2、乙方必须严格按照图纸施工，按照甲方的要求进行改造，采用先进的工艺进行施工。

　　3、保修期为壹年，在保修期内如出现任何质量问题，由乙方负责维修，直至甲方满意。

　　4、所用材料必须符合国标要求，严禁使用劣质产品，所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可

　　七、安全文明施工

　　1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求进行施工。

　　2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料。

　　3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，如措施不当，造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。

　　4、乙方在施工期间，必须服从甲方的安排，保证甲方正常的工作秩序，必须保证甲方办公用品和公共财产的安全，若造成财产损失的，由乙方赔偿全部经济损失。

　　5、乙方在施工完工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的'清洁卫生。

　　八、双方责任

　　甲方：

　　1、提供相应施工设施（水、电）和工程项目具体施工规范标准及要求。

　　2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　乙方：

　　1、严格按照国家颁布的建筑工程施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。

　　2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担。

　　3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

　　九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字盖章之日起生效。

　　甲方：__________ 乙方：____________

　　代表人：__________ 代表人：__________

　　_____年____月___日 _____年____月___日

工程施工合同书15

　　发包方：铁厂镇

　　承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律，按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一 ﹑工程概况

　　1.工程内容：铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设：长500米，底宽2米，面宽1米，高2.5米，共1875立方米

　　2.承包方式：发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方，当地农民可参与做工。

　　3.工程期限：20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工，工期为60天。

　　4.工程价款：发包方以每立方150元，共28.12万元价格发包给承包方。

　　二、工程要求：开凿石方；基础清理；回填土石方；浆

　　砌卵石护坡。工程竣工后，经双方验收后按实际工程量结算。

　　三、双方责任： 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份，并负责指定施工路段范围，乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程量，甲方不予以计量。

　　2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。 4. 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙方应提供相应材质证明。

　　四、安全措施：乙方应采取必要的'安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责

　　五、工程结算：本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。工程全部完工验收后七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年后，甲方返还给乙方全部质量保证金。

　　1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。