订购合同汇编10篇
现今社会公众的法律意识不断增强,合同的地位越来越不容忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的订购合同10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
订购合同 篇1
甲方;即买方:
乙方;即供货工厂:
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币___元(元整)。其产品名称、规格详见20xx0802TB1028附件
第二条 货款及费用等付款及结算办法_:订金10000(直接转到合同指定帐户或支付宝), 余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失,由甲方承担。
第三条 交货规定
1.交货方式及运费:__由甲方指定德邦物流托运,运费由乙方承担。
2.交货日期:__20xx年08月07日24时_发货_
第四条 经济责任
(一)乙方的责任:
1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,三天内,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约,逾期三天未发货,乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的'损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_3__%的罚金。
(二)甲方的责任:
1.甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量,而引起的乙方未能按时交货,则由甲方自行承担责任。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_5__%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额_2__%付给乙方,延期罚金。
4.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。
第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前__3__天与甲方协商。
第七条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下处理:(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第十条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商。
第十一条 本合同共一式 二份,由甲、乙双方各执一份。
第十二条 本合同有效期自__20xx__年__8_月___02_日起至甲方收货之日起十天内验收无误。
订立合同人:
甲方:__________(盖章) 电 话:________ 身份证号:_____________________
乙方:________________ (盖章)经办人:____________身份证号:_____________________电 话:____________ 支付宝帐号:
年月日:
订购合同 篇2
需方: (以下简称甲方)
地址: 电话:
供方: (以下简称乙方)
地址: 电话:
为了进一步推进农业产业化经营,提高农业种植整体效益,甲乙双方根据生产能力、市场需求和相关政策法规,经充分协商签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条 订购品种:甏头雪菜。
第二条 订购数量: 甏。
第三条 质量要求:1)每甏雪菜的重量不少于 公斤,不到标准,按实际重量计算;2)开甏时要有雪菜的香味;3)菜的颜色要求色泽光亮有菜黄色。
第四条 订购价格:由乙方自定以下的任一种方式:1)甲方对乙方订单合同内的雪菜最低保护收购价 元/甏予以收购,当市场价格高于保护收购价时,则按同期市场价格水平确定;2)不论市场行情价的高低,甲方全部以 元/甏收购订单合同内的雪菜。
第五条 交售时间:从 年 月 日至 年 月 日
具体交货日期双方约定,实行提货的,甲方应提前 天通知乙方,甲方应在接到通知后做好发货准备。
第六条 货款结算办法:乙方交售的雪菜经验收合格后,甲方应在 天
之内,通过银行转帐(或以现金)向乙方支付货款。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的,以及供方逾期交货而甲方仍需要的,应照数补交,乙方并应比照人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款总值计算,向甲方偿付逾期交货的违约金;乙方超过规定期限不能交货的,应偿付甲方不能交货部分货款总值____%(1%~20%)的违约金;因逾期交货,甲方不再需要的,由乙方自行处理,并向甲方偿付该部分货款总值____%(1%~20%)的违约金。
2.乙方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时,应向甲方偿付不履行合同部分货款总值____%(5%~25%的幅度)的违约金,并退回套取的加价款。
3.乙方在交售____(农副产品)中掺杂使假、以次充好的,甲方有权拒收,乙方同时应向甲方偿付该批货款总值____%(5%~25%)的违约金。
4.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的,乙方应负逾期交货的违约责任,并承担甲方因此而支付的实际费用。
5.甲方根据乙方的要求预付定金的,供方在不履行或不完全履行合同时,应加倍偿还。
第八条 甲方的违约责任
1.甲方在合同执行中退货的,应偿付乙方退货部分货款总值____%(5%~25%)的违约金。因此造成乙方损失的,还应根据实际情况赔偿其损失。
2.甲方无故拒收送货或代运的'产品,应向乙方偿付被拒收货款总值____%(5%~25%)的违约金,并承担因此而造成的损失和费用。
3.按合同规定提货的产品,乙方通知提货而逾期提货的,除比照银行有关延期付款的规定,按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外,还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费,并承担因此而造成的其他实际损失。
4.甲方未按合同规定的期限付款的,应按银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。
5.甲方如向乙方预付定金的,在不履行或不完全履行预购合同时,无权收回未履行部分的预付定金。
第九条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行或不履行,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合合同规定的,不以违约论。对这些产品的处理办法,可由甲、乙双方协商决定。
第十条 合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时,应及时通知对方,并采用书面形式由双方达成协议。未达成协议以前,原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后,应在收到通知之日起15天内做出答复,当事人双方另有约定的,按约定的期限答复,逾期不做答复的,即视为默认。
第十一条 其他约定
违约金或赔偿金,应在甲、乙双方商定的日期内或由有关部门确定责任后10天内偿付,否则,按逾期付款处理。
第十二条 合同在履行中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成,可约定选择仲裁或诉讼解决。
第十三条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
第十四条 本合同于________年_______月_______日在_______________ 签订,有效期至____年____月____日。
甲方(盖章):_______法定代表人: (签名)
乙方(盖章):______ 法定代表人: (签名)
订购合同 篇3
签订购房合同并不是一件简单的事,要讲究一些技巧,否则可能留下各方各面的风险,为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时,一般会有以下流程及内容,应当注意逐条认真研究审查:
1、仔细审查开发商的销售(预售)许可证,看其内容是否有所购房屋的栋号,预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议,并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理,慎防开发商设置过重义务,日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积(其中建筑面积、分摊面积应分别标出),房屋的.层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质,产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间,免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽,免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任:
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定,以免交付使用时,对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任,应与开发商延期交付房屋的违约责任对等,由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期,不承担相应的违约责任,但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容,这些内容必须在合同中详细列出,以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇4
甲方:
乙方:
(以下简称甲乙双方)
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下:
一、甲方从乙方购买如下设备
品名 徕卡全站仪
质保 保质期1年
数量一台单价
二、甲方付乙方货款计小写:¥_______,大写:______________________元整。
三、付款方式:经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同预付总价的`80%金额。
四、交货时间:合同签定之日起_______天内交货,交货地点:__________________。
五、售后服务条款
1。乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2。乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款
货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。
七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
订购合同 篇5
合同编号:__________
甲方(供方):______________
乙方(需方):______________
根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条 乙方向甲方订购水产品,订购水产品的品种名称、数量、质量标准及要求如下:
第二条 订购水产品需要检验、检疫的,甲方提供抽样标本,由_____委托____检验、检疫,检验、检疫费用由_____承担。
第三条 订购水产品收购价格按下列第____项执行:
(一)固定价格:_____元/千克,合计总价款为_________元。
(二)保护价格:基准价为_______元/千克。收购日所订水产品的市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日所订水产品的市场价低于基准价时,以基准价收购。
(三)浮动价格:基准价为_______元/千克。收购日所订水产品市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)×___%;收购日所订水产品市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)×_____%。
第四条 交货期限为______年___月___日至_____年___月___日。
第五条 交货方式、地点及费用,按下列第___项执行:
(一)送货。甲方将所订水产品送到______________________,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由_____承担。
(二)提货。甲方书面通知乙方到_________________提货,交货日期以书面通知发出日期为准,运输及相关费用由________承担。
(三)代办托运。甲方通过汽车(火车、轮船或______)将所订水产品托运到_____________,交货日期以办理托运手续日期为准,托运及相关费用由____承担。
第六条 货物验收按下列约定执行:
(一)验收地点:送货以货物接受地为验收地点;提货以提货地为验收地点;托运以__________为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物的当日验收完毕,乙方对水产品的质量、品种、数量等有异议的,应当日书面向甲方提出。
(三)验收标准:____________________________________。
(四)自然损耗:所订水产品自然损耗应在____%以内(含___%)。
第七条 乙方于_________年______月_____日前向甲方支付预付款_________元。合同履行时,预付款冲抵甲方应付货款。
第八条 货款结算按下列第_____项执行:
(一)现金结算,验收合格后钱货当场结清。
(二)银行结算。乙方在验收合格后____日内,把剩余货款汇入甲方指定开户银行___________________,帐号______________________。
第九条 当事人一方要求变更或解除本合同时,应通知对方,由双方协商达成书面协议,按协议执行。达成协议之前,仍按本合同执行。
当事人一方因法定不可抗力事由可解除或变更本合同。
第十条 违约责任按下列约定执行:
(一)甲方拒绝交付所订水产品的,按合同总价款的____%向乙方支付违约金。甲方交付的水产品少于所订数量的,按少交水产品价款的'____%向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订水产品的,按逾期交付水产品价款的____%向乙方支付违约金。愈期交付超过_____日的,乙方可以解除合同。
(二)因甲方原因造成所订水产品质量不符合要求的,按合同总价款的____%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日市场价格交付水产品;乙方不需要的,甲方自行处理。
(三)乙方拒收所订水产品的,按合同总价款的____%向甲方支付违约金。乙方少收所订水产品的,按少收水产品价款的____%向甲方支付违约金。乙方逾期接收所订水产品的,按逾期接收水产品价款的____%向甲方支付违约金并承担由此产生的保管费用等相关损失。愈期接收超过____日的,甲方可以解除合同。
(四)乙方愈期支付货款的,应结清货款,同时,按同期银行贷款利率向甲方支付愈期部分的利息,按合同总价款的______%向甲方支付违约金。
第十一条 本合同发生争议由双方当事人协商解决,或请_______工商行政管理部门调解。协商、调解不成的,按下列第__项办理:
(一)提交________仲裁委员会仲裁。
(二)向____________人民法院起诉。
第十二条 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,自甲乙双方签字或盖章时生效。
甲方(签章):________ 乙方(签章):________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
委托代表人:__________ 委托代表人:__________
地址:________________ 地址:________________
邮编:________________ 邮编:________________
电话:________________ 电话:________________
签约时间:__年__月__日
订购合同 篇6
供方(甲方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
需方(乙方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
根据国家现行收购棉花政策,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款
品种品级数量(公斤)质量要求单价(元)总价款(元)
第二条交货方式、期限
1。甲方自行送货。
2。交货期限:____年____月____日至____月____日
3。交货地点:________________________________________
第三条验收方法
按照交货的时间与地点,取样验收。
第四条预付款
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25%)。
第五条付款日期及结算方式
交货之日即结算,以下两种方式由甲方自愿选择:(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。
第六条乙方每收购50公斤皮棉按平价奖售标准化肥____市斤给甲方,边收购边兑现。
第七条乙方收购籽棉,根据甲方的意愿,按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。
第八条甲方的违约责任
1。甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售,应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____%的违约金。
2。甲方未按合同规定期限交售,每逾期10天,应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
第九条乙方的违约责任
1。乙方拒收甲方按合同交售的`棉花,应赔偿甲方的运输费用,并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。
2。乙方未按国家规定标准依质论价,压级压价,应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。
3。乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽,甲方可以拒绝交售订购棉花,或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。
第十条不可抗力
1。甲方因严重自然灾害造成棉花欠收,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。
2。乙方因不可预见的不可抗力原因,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。
第十一条本合同如有未尽事宜,由双方约定。
第十二条本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。
第十三条本合同于____年__月__日在____签订;有效期至____年__月__日。
第十四条本合同一式二份,双方各执一份。
甲方:________________________
代表:________(签名)____年__月__日
乙方:________________________
代表:________(签名)____年__月__日
订购合同 篇7
合同编号:____________
签订地点:_______________________________
签订时间:___________年_______月_______日
买受人(甲方):_________________________
种植与出卖人(乙方):___________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经充分协商,就茶叶种植与订购有关事宜达成一致,订立本合同。
一、茶叶种植品种、面积
乙方在自有茶地种植茶叶品种:__________________________________________
种植面积合计____________亩,预计总产量______________________________。
二、鲜茶交售品种、数量、收购保护价格
甲方在每年的产茶期内均敞开收购乙方交售的自产鲜茶,其品种、数量、收购保护价格如下表:
春
夏
秋
品种
数量
保护价
备注
收购价格:甲方以高于当天________________茶叶批发市场同一等级鲜茶价格的_________%进行收购;若低于保护价的,按保护价结算。
交售数量为估计数量,以实际数量为准。
三、收购方式
双方协商选择以下第_________种收购方式
1.乙方自行运送到甲方过磅交售,费用由__________________承担。
2.由甲方到乙方茶叶种植地收购。
四、结算方式和期限
鲜茶交售当天即按验收凭单支付价款,最迟不超过_________天。
五、甲方主要责任
1.按合同约定敞开收购卖方所提供鲜茶;
2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对鲜茶质量进行检测;
3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不缺斤少两;
4.定期派员无偿提供必要的茶叶种植、施肥、用药种类、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等);
5.不得拖欠卖方的鲜茶款,按当天验收凭单按时足额发放鲜茶款。
六、乙方主要责任
1.乙方应按照甲方提供的符合无公害茶叶ny5020-20xx环境条件在自有茶地进行种植、施肥、用药等管理,不对所种植的茶树喷施国家禁止使用的高残留农药、超标农药和催生剂,不在采收前_________天施下肥料、喷施叶面肥等;
2.乙方按标准要求于当天上午_________后至下午_________前手工采摘鲜叶,并在采摘后_________小时内交售,不向买方提供雨天采收的鲜茶和隔天采摘的`鲜茶。乙方交售的鲜茶应符合无公害茶叶ny5020-20xx要求品质,无劣变、无异味、洁净,不含有非茶类夹杂物,否则甲方有权拒收;
3.乙方应对甲方提供的生产技术、制茶工艺严格保密,自觉维护双方的经济利益。
七、违约责任
(一)甲方违约责任
1.没有按时按量收购,造成鲜茶变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向乙方支付该批鲜茶总价值_________%的违约金;
2.逾期支付鲜茶款,按中国人民银行关于逾期付款的规定,向乙方支付违约金。
(二)乙方违约责任
1.擅自向他人出售甲方应收购鲜茶,致使无法按本合同约定的数量交付甲方鲜茶的,应向甲方支付不履行合同部分鲜茶总值_________%的违约金,并继续履行合同;
2.交售不符合质量安全标准的鲜茶,应按每百斤_________元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡,乙方应承担一切责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决或申请有关部门调解;协商或调解解决不成的,按下列第_________种方式:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、合同期限
合同期限为_________年,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满后,可由甲乙双方协商一致,重新签订订购合同。
十、其他约定事项:__________________________________________________________________________。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。
十二、本合同一式二份,合同双方各执一份,具有同等法律效力;合同副本一份,送________________________________________________________
备案。
甲方:________________(签章)乙方:_________(签章)
法定代表人:__________________法定代表人:___________
委托代理人:__________________委托代理人:___________
住所:________________________住所:_________________
身份证 :_____________________身份证:_______________
电话:________________________电话:_________________
开户行:______________________开户行:_______________
户名:________________________户名:_________________
帐号:________________________帐号:________________
订购合同 篇8
立合同人:__(需方)(以下简称甲方)_______(供方)(以下简称乙方)
经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币__元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列
第二条 产品包装规格及费用_______
第三条 验收方法______
第四条 货款及费用等付款及结算办法______
第五条 交货规定
1.交货方式:______
2.交货地点:______
3.交货日期:______
4.运输费:_______
第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的'罚金。
3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值x%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额x%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前__天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同共一式__份,由甲、乙双方各执正本一份、副本__份,并报双方主管部门各一份。
订购合同 篇9
本合同各方当事人
甲方:___________________________ 合同编号:___________________
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就环保产品订购事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条 产品的名称,品种,规格,质量和包装:
1.乙方所提供的产品必须是乙方自己生产的,符合企业标准的优质产品。新一代光触媒____m_____瓶,醛立克甲醛清除剂A,B型_____kg,醛立克C,D型____ml瓶。
2.塑料瓶____ml装,每箱____瓶。
第二条 产品价格及结算方式:_____
1.单价:_______
2.数量:_______
_____总金额共人民币____________元。甲方以现金汇款。
第三条 发货及货款的结算
1.乙方收到款项三天以内必须发货。
2.产品由乙方发货至甲方所在的车站,铁汽运运费由乙方负责,甲方所在地的市内运费由甲方负责。
3.甲方对包装或产品有特殊要求的其交货期另行协商。
第四条 验收
甲方收到货后在三天以内(含三天)必须验收,并将结果告知乙方,如超过期限视作甲方认可,如有运输损坏由乙方负责,但必须由运输单位出具货物损坏认可书。
第五条 甲方责任
1.甲方因使用,保管不善造成产品质量下降,不得提出异议。
2.甲方如填错交货地址和接货人或接货电话,由甲方负责赔偿乙方的运费损失。
3.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第六条 乙方责任
1.如果是因为乙方产品质量问题,甲方提出异议,乙方在接到甲方异议后,应在____天以内负责处理。
2.乙方不能及时发货,每延期一天按甲方货款的____%赔付违约金。
3.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务;
第七条 违约责任
本合同生效后各方应严格按合同的`约定履行自己的义务,如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行,违约方应承担由此引起的全部责任。
第八条 通知_____
1.本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第九条 保密
一方对因环保产品订购而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条不可抗力_____
1.任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2.遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失,能继续履行的,在事件消除后立即恢复本协议的履行。不能履行的,经双方协商一致后,可以终止本协议。
3.本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件,包括但不限于自然灾害,如:洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等,客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
第十一条 符合以下情形的,可以解除本合同:
1.双方经协商一致同意的。
2.因不可抗力致使本合同不能履行的或没必要履行的。
3.合同一方违反本合同约定,守约方根据本合同约定提出解除本合同的。
第十二条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十三条 合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十四条 争议的解决
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十六条 后继立法
除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十七条 附则
1.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2.本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
订购合同 篇10
供 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
需 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
一、产品名称、品种规格、数量、金额、交售时间
二、质量标准、用途
三、验收办法及时间、地点
四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担
五、交(提)货地点及运输方式和费用负担
六、超欠幅度损耗及计算方法
七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
八、结算方式及期限
九、给付定金的`数额、时间
十、奖罚标准及兑现方式:超售____元/公斤,减售每公斤罚____元
十一、需方供应的与定购农副产品挂钩的化肥、柴油等农业生产资料的产品名称、规格、质量、数量、价格、供应时间及地点
十二、违约责任
十三、解决合同纠纷的方式
十四、本合同于____年___月___日在____签订;有效期至____年___月___日
十五、其他约定事项
供 方
单位名称:________________________(章)
代 表 人:________
开户银行:________
帐号:____________
____年__月__日
需 方
单位名称:________________________(章)
代 表 人:________
开户银行:________
帐号:____________
____年__月
【订购合同】相关文章:
订购合同双方订购合同10-09
订购的合同11-26
订购的合同11-26
鲜花订购合同11-17
纸箱订购合同11-17
棉花订购合同12-07
窗帘订购合同12-14
石材订购合同04-14
订购服装合同04-12
果菜订购合同02-02