监理合同

时间：2023-05-06 16:23:34 合同范本我要投稿

监理合同汇总6篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的监理合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

监理合同汇总6篇

监理合同篇1

　　1 下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是( )。

　　A.建设工程监理的服务对象具有单一性

　　B.建设工程监理具有监督功能

　　C.建设工程监理市场准入实行双重控制

　　D.建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化

　　答案：D

　　2 项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )代理。

　　B. 法定

　　C. 指定

　　D. 转移

　　正确答案：A,

　　3 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( )。

　　A. A银行1000万元，B银行20xx万元

　　B. A银行1800万元，B银行1200万元

　　C. A、B银行各1500万元

　　D. A银行20xx万元，B银行1000万元

　　正确答案：A,

　　4 根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是( )。

　　A. 标底只能作为评标的参考

　　B. 标底应当在招标文件中明确规定并事先公布

　　C. 应当把投标报价是否接近标底作为中标条件

　　D. 评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

　　正确答案：A

　　5 某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。

　　A. 4850万元和5000万元

　　B. 4850万元和4850万元

　　C. 5150万元和5000万元

　　D. 5150万元和4850万元

　　正确答案：A,

　　6 投入、产出经济效益比较不涉及( )。

　　A. 建筑标准是否合理

　　B. 投资估算是否超过限制

　　C. 先进的工艺流程可能带来的投资回报

　　D. 实现该方案可能需要的人民币估算

　　正确答案：D

　　7 必须进行国际招标的机电产品不包括( )。

　　A. 国(境)外赠送或无偿援助的`机电产品

　　B. 基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品

　　C. 使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品

　　D. 政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品

　　正确答案：A

　　8 根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是( )。

　　A. 满足主要材料订货的需要

　　B. 满足非标准设备制作的需要

　　C. 满足编制施工招标文件的需要

　　D. 满足编制施工图设计文件的需要

　　正确答案：B

　　9 按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。

　　A. 不再负责处理有关设计问题

　　B. 仍应无偿负责处理有关设计问题

　　C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

　　D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

　　正确答案：C,

　　10 监理人对施工合同的履行进行管理的内容不包括( )。

　　A. 在发包人授权范围内，负责发出指示、检査施工质量、控制进度等现场管理工作

　　B. 在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

　　C. 承包人收到监理人发出的任何指示，视为己得到发包人的批准

　　D. 独立处理或决定任何事项

　　正确答案：D,

　　11 按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。

　　A. 保证施工场地清洁

　　B. 提供进度统计报表

　　C. 组织设计交底

　　D. 做好施工现场地下管线的保护

　　正确答案：C,

　　12 某工程开工前，承包人己办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。

　　A. 同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

　　B. 同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

　　C. 只同意延期开工报告中的要求

　　D. 不同意延期开工报告的要求

　　正确答案：A

　　13 承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得( )同意。

　　A. 分包人

　　B. 监理人

　　C. 工程师

　　D. 发包人

　　正确答案：D,

监理合同篇2

　　委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：莲南路一期安置小区人防工程监理。

　　工程地点：龙岩市新罗区曹溪镇水潭村。

　　工程规模：莲南路一期安置小区工程，总建筑面积约27523平方米,人防建筑面积：约1473平方米。

　　总投资：约265万元人民币。

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理投标书和中标通知书;

　　②本合同标准条件;

　　③本合同专用条件;

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的.监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自年月日开始实施，至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

监理合同篇3

　　1. 词语定义

　　1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，应具有如下定义。

　　(一)“项目”是指采购单位委托指定范围需实施监理的项目。

　　(二)“建设单位”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

　　(三)“承建单位”是指承接本项目建设开发的公司。

　　(四)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　(五)“监理机构”是指监理单位派驻本项目现场实施监理业务的组织。

　　1.2 本项目监理合同适用的法律法规包括国家和本省、市法律、法规和规章等。

　　2. 监理工作的时间和地点

　　2.1 监理周期：本项目工期100天

　　2.2 监理地点：建设单位指定地点

　　3. 监理费用支付方式

　　在签定合同后付20%，计万元;工程完工后付20%，计万元;工程结顶后付30%，计万元;竣工验收后，根据决算付足监理费的95%，余额5%待保修期满后支付。

　　4. 监理工作范围

　　监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市市政公共项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

　　5. 监理工作的要求

　　5.1 按照本项目招标文件第五部分“招标内容及要求”规定的“监理工作内容要求”执行。

　　5.2 监理单位拟派的项目总监在整个项目执行过程中不得变更，其它参加的人员变更须取得业主同意。

　　5.3 在监理工作完成或中止后的5个工作日内，监理单位应向建设单位交还借用的所有办公设施、设备和用具，如有损坏应予以赔偿。

　　5.4 建设单位应在3个工作日内就监理单位书面提交并要求做出决定的事宜，做出书面答复。

　　5.5 建设单位项目代表基本情况。

　　5.6 监理单位要委派专门人员在双方约定的地点长期办公，负责日常监理工作。

　　5.7 监理单位在责任期内如有失职，按以下方法计算承担赔偿金：赔偿金=直接经济损失×5%(赔偿总额不超过本合同总额)如造成社会影响，建设单位将酌情处理。

　　5.8 监理单位在监理工作过程及工作完成后要严格遵守国家、省、市有关保密规定。具体保密协议在签订监理合同时，甲乙双方再行签订。

　　6. 监理工作的依据(不限于此)

　　6.1.我省、我市有关市政公用项目建设和监理管理规范;

　　6.2. 建设单位与承建单位签订的承包合同;

　　6.3. 建设单位与监理单位签订的监理合同;

　　6.4. 有关国家和行业的技术标准。

　　7. 监理单位的责任

　　7.1 向建设单位报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同特殊条款约定的监理项目范围内的监理业务。

　　7.2 监理机构在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。帮助建设单位实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　7.3 监理机构使用建设单位提供的设施和物品属于建设单位的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给建设单位，并按合同特殊条款约定的时间、方式移交此类设施和物品。

　　7.4 在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害建设单位和承建单位的知识产权。

　　8. 建设单位的责任

　　8.1 建设单位应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为监理工作提供良好的外部条件。

　　8.2 建设单位应当按合同条款双方约定的内容和时间，向项目监理单位提供与项目建设有关的项目等资料。

　　8.3 建设单位应当按合同特殊条款约定的时间就监理单位书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为建设单位同意。

　　8.4 建设单位应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与监理单位联系。更换代表，要提前通知监理单位。

　　8.5 建设单位应当按国家、本省、本市有关监理管理规范，授予监理单位的应有的监理权利。

　　8.6 建设单位按合同特殊条款约定的内容，免费(或有偿)向监理机构提供办公必要的设施、设备和用具，以及必要的现场办公场所，供监理机构在开展监理业务期间使用。

　　9. 监理单位的权利

　　9.1 建设单位在委托的项目范围内，授予监理单位以下监理权利：

　　(一)项目建设有关事项包括：项目规模、设计标准、规范和使用功能要求，向建设单位的建议权;

　　(二)项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向建设单位提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得建设单位的同意;

　　(三)项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的.原则，提出审查意见并及时通知承建单位，并向建设单位提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得建设单位的同意;

　　(四)项目建设有关的对协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向建设单位报告;

　　(五)在事先向建设单位报告征得同意后，监理单位可以发布停工令和复工令;

　　(六)项目上使用的设备、材料与软件和施工质量的检验权和确认权。对于不符合设计要求及国家质量标准的设备材料与软件，有权通知承建单位停止使用或停工整改、返工。承建单位取得监理机构复工令后才能复工;

　　(七)项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目建设合同规定的竣工期限的签认权;

　　(八)在项目建设合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核和签认权，以及结算项目款的复核确认权与否决权。未经监理机构签字确认，建设单位不支付项目款;

　　(九)在监理过程中如发现承建单位工作不力，监理机构有权提出调换有关人员建议。

　　(十)在委托的项目范围内，建设单位对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，再向双方协商确定。当建设单位和承建单位发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由市政府信息中心或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提出作证的事实材料。

　　10. 建设单位的权利

　　10.1 建设单位有与本项目承建单位订立合同的签订权。

　　10.2 建设单位有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

　　10.3 建设单位有权要求监理单位派出的监理人员须相对稳定，监理单位调换监理工程师应事先征得建设单位同意。

　　10.4 建设单位有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

　　10.5 建设单位有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。

　　11. 合同生效、变更和终止

　　11.1 本合同自签字之日起生效，至质量保证期结束后终止。

　　11.2 在监理单位的责任期即监理合同的有效期，如因项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应重新约定相应延长的合同期。

　　11.3 在监理合同签订后，若项目实际建设情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知建设单位。该监理业务的完成时间应延长。当恢复执行监理业务时，是否需增加时间用于恢复执行监理业务和增加支付监理服务费，由双方协商确定。

　　11.4 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　12. 违约责任

　　12.1 监理单位在责任期内，如果由于监理工程师对设计、施工和设备等方面的直接指示或违法行为造成建设单位经济损失的，以及由于监理工程师未能事先预见并控制风险造成建设单位损失的，应承担赔偿责任，赔偿金计算按直接经济损失×5%确定，赔偿总额不超过监理合同总金额。触及法律的，还应承担相应的法律责任。

　　12.2 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

　　12.3 建设单位应当履行监理合同约定的义务，如有违反，也须承担相应的违约责任。

　　13. 其他

　　13.1 未经过对方的书面同意，监理单位不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

　　13.2 监理单位在监理工作中提出的合理化建议，使建设单位得到显著经济效益的，建设单位可考虑给予适当奖励。

　　13.3 监理单位不得参与可能与合同规定的与建设单位的利益相冲突的任何活动。

　　13.4 监理单位必须为本项目的监理工作成立专门的监理机构，并刻制相应的公章，制定有关工作制度和程序。完成监理工作后，公章应销毁。

　　13.5 监理人员在建设单位工作时，应遵守建设单位相关规章、制度。

　　14.履约保证金

　　14.1 监理单位在签订合同前须向建设单位提交合同总价10%的履约保证金。

　　14.2 履约保证金用于补偿建设单位因监理单位不能履行其合同义务而蒙受的损失。

　　14.3 履约保证金自合同签订之日起至项目实施完成之日止有效。有效期满后，建设单位应及时将履约保证金无息退还给监理单位。

　　15. 争议处理

　　15.1 项目建设监理合同在履行过程中发生争议时，建设单位与监理单位及时协商解决。协商不成时，提请温州市仲裁委员会仲裁。

　　15.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由建设单位与监理单位友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提请温州仲裁委员会仲裁。

　　第三部分合同格式温州交运集团城东公交有限公司采购的(项目名称、编号)在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会综合评定(中标供应商名称)为中标供应商。双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

　　1.合同文件

　　下列文件构成本合同的组成部分：

　　(1) 合同主要条款

　　(2) 中标通知书

　　(3) 招标文件

　　(4) 投标文件

　　(5) 承诺书 (含询标时承诺和优惠条件)

　　(6) 合同补充条款或说明(如有的话)

　　2.合同范围和条件

　　本合同范围和条件应与上述文件规定的内容相一致。

　　3.货物和服务要求

　　本合同提供的采购内容和要求(详见第六部分谈判内容及要求)。

　　4.合同总价

　　本合同总价为人民币，(分项价格详见分项报价表)。

　　5.付款方式

　　本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

　　6.交货和安装时间及地点(见合同主要条款)

　　7.合同生效

　　本合同经双方授权代表签署，双方加盖公章后生效。

　　8、本合同一式伍份，双方各执贰份，交招标代理机构备案壹份。

　　建设单位：(印章) 监理单位：(印章)

　　全权代表:(签字) 全权代表:(签字)

　　地址：地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日：年月日：

监理合同篇4

　　关键词：合同管理建设监理

　　摘要：结合山口水电站发电厂房工程监理实践，以合同管理为主线，从质量（主要讨论分包管理）、进度、投资等几方面进行了简要论述，总结了厂房监理中宝贵经验，工程从开工建设至全部完工，圆满地实现了工程建设预定目标。

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大（2）型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157。30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：①提前的时间和修订后的进度计划；②承包人的赶工措施；③发包人为赶工提供的条件；④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》（示范文本）（GF—20xx—0208）的.条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.6合同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF—20xx—0208第二版（20xx年版）。

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款（合同编号：SKDZ—1401010）。

　　[3]中华人民共和国合同法。

监理合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了完善企业管理制度，规范监理工作，经双方友好协商，针对广西南宁“龙域香醍半岛”工程，签订以下协议：

　　一、甲方与乙方合作监理项目从工程实际开工之日算起直至项目竣工验收合格之日为止（开工之日以甲方签证为准）。

　　二、甲方的责、权、利：

　　1、甲方对项目建设中的施工安全和工程质量的监理负有重要责任，应自觉维护乙方的市场信誉，按时缴纳管理费，负责监理工作过程中发生的应承担的其他费用。

　　2、若乙方派出的总监代表和其他工作人员因为工作责任心、业务水平、协调能力等与甲方合理、合法要求完成工作产生矛盾突出时，随意向施工单位和甲方索要钱物要求和行为等，甲方有权要求更换人员。

　　3、甲方应尊重乙方派出工地的总监代表和其他工作人员。乙方协助甲方约束监理组人员不得索取和接受施工单位或材料供应商的钱物，一经发现，甲方应从严处理相关人员。

　　4、乙方应向甲方提交该项目的监理规划、监理细则、旁站方案以及各类监理报表及资料样表，甲、乙双方认真按有关部门规定贯彻实施和完善资料。

　　5、甲方协调处理施工单位及监理部内部的关系，确保项目规范正常运作。

　　6、甲方负责本工程的质量、安全、进度、安全、成本控制及合同管理等工作。乙方配合和指导本工程的监理、检查、验收等工作，但乙方在质量和安全方面，有权对违反强制性条例或验收项目的主控项目不合格项提出整改要求和报告。否则，由此造成的后果由甲方承担。

　　7、由于甲方在监理过程中不听从总监和其他工作人员书面劝阻或分清事由确因甲方的原因造成违章发生罚款，损失由甲方承担。由于甲方原因监理项目受到政府部门书面责令停工整顿，除应承担项目整改费用外，还应赔偿乙方市场信誉损失费壹万元整（10000元/次），视情节轻重乙方有权单方面终止合同。

　　三、乙方的'责、权、利：

　　1、甲方在对合作项目办理行政审批手续时，乙方负责向甲方提供办理手续所需的资质证书，营业执照及介绍信等资料。

　　2、负责与甲方签订监理合同及实施监理过程中签署盖章各种监理文件。

　　3、乙方派出的项目总监理工程师必须持有国家注册监理证书。同时定期或不定期将派出检查人员检查该监理项目的工作质量和安全文明施工方面的控制状况，并将检查结果和意见反馈给甲方。

　　4、监督乙方执行国家有关政策法规、监理合同示范本以及现行监理规范规定的施工阶段具体监理工作，对甲方现场监理人员的服务质量及不合格的监理人员，乙方可建议甲方作出整改或更换人员。

　　5、认真负责积极引导施工单位做好施工安全，控制好工程质量。及时书面通报政府有关部门对监理工作的指导性意见和措施。有责任和义务及时向甲方及施工单位提出合理的建设性书面意见或有关部门整改意见，若甲方存有疑义应向乙方做出具体的解释并做好记录。甲方在监理工作执行过程中实际造成的各种不良后果，应承担全部的经济责任。

　　6、乙方应尽其所能协助甲方协调、理顺与甲方合作项目与政府有关职能部门之间的关系，应付有关部门的检查并化解矛盾。如有公关费用发生，属甲方责任的，则由甲方承担，属乙方责任的，则由乙方承担。

　　7 、有权要求甲方及时支付监理服务费费。

　　8、乙方负责编制、整理、收集本工程的监理公司的内业资料

　　9、乙方必须配合甲方办理本工程的开、竣工及验收等所有相关手续，提供本工程必须的所有监理人员的上岗证、职称证、资格证等资料。乙方须派一位专业监理工程师长驻现场，主要是签字和监督工程质量和安全，配合和指导甲方现场监理工作。

　　10、如因乙方未能够提供合格的监理资料、不配合工程的检查、验收工作或乙方自身管理等方面的原因造成本工程停工或不能够验收，由此造成的损失应由乙方承担监理责任。

　　11、因为乙方服务不周、内部管理不善致使公司歇业停业，造成甲方工期延误或停工，每次除赔偿甲方壹万元整（10000元/次）外，还可视情节轻重甲方有权单方终止本协议。情节严重甲方可向乙方索赔因此而产生的一切损失费用，最高不超过甲方向乙方支付的除税后的管理费。

　　四、监理管理费及支付方式：本项目监理费按每月壹万零伍佰元整（￥10500元）包干使用，凡本项目范围内的全部分项监理费均包含在包干价内，除按工期按月支付监理管理费用外不再增加其他公司监理服务费用。如现场派出常驻人员，甲方应另附人员成本（人员工资、保险、培训和其他福利）：总代：5000元每月，专业监理工程师3500每月，资料员2500元每月。

　　甲方支付给乙方管理费按每季度转帐支付一次，乙方需提供正式的监理发票。

　　五、双方应面向市场及时通报监理工作和工地控制方面的信息，任何一方延误信息的通报造成不良后果的，由责任方承担相应的经济和法律责任。

　　六、甲、乙双方若有签订《建设工程委托监理合同》或其他文本协议，仅作为办理该项目施工许可证等手续资料之用，不能够作为监理方（乙方）计算监理报酬或索取其他费用的依据，同时，其他条款与本协议书相矛盾处，以本协议为准。

　　七、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，双方签字之日起生效。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日