材料供应合同合集六篇
随着法律观念的日渐普及,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家收集的材料供应合同6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
材料供应合同 篇1
需用方(甲方):
供应方(乙方):
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,达成以下协议:
1、工程名称:工程地点:
2、乙方承担甲方承包工程的石料供应,按甲方通知的石料要求供料至甲方指定的.施工位置。
3、单价的确定:乙方送至甲方工地的石料以每平方 元计算。
4、甲方提前 小时向乙方提出供应计划,石料到现场,有人负责验收,并指挥车辆就位。
5、乙方按要求的时间提供石料,因乙方供应不及时造成工程延误的损失由乙方承担。
6、石料结算:石料按方数支付,乙方供应甲方石料方时,甲方应向乙方支付所供石料货款。
7、若甲方不按时支付乙方货款,乙方有权在告知甲方的情况下,停止石料供应,不承担因此造成的任何责任、损失。
8、因人力不可抗拒因素造成本合同无法执行,双方均不承担责任。
9、若履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商调解,不成的可向 人民法院起诉。
本合同自双方签字后生效,在双方完成约定工作内容,所有价款结算完毕后终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
材料供应合同 篇2
甲方:(需方)
乙方:(供方)
因工程施工需要,由乙方向甲方供应混凝土管,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,经双方充分协商,自愿达成一致,协议如下:
第一条材料的名称、规格(型号)、单价(以表格的形式列明)
说明:上表中的单价是综合单价,包括乙方将材料运送到甲方指定地点,且经甲方验收达到合同约定的质量标准和技术要求,同意接收材料以前因材料供应所发生的一切费用,如货物出厂(场)价、运费、装卸费、税金以及按国家规定或双方约定应由乙方承担的其他费用等。
第二条材料的质量要求和技术标准:符合现场施工要求。
第三条材料验收方法:
非经甲方指定人员验收且材料质量未达到合同约定的质量标准和技术要求,甲方有权拒绝收货并要求乙方负责清退已进场材料且拒绝支付材料款。
第四条供料地点:施工现场。
第五条供料时间:满足甲方工程施工进度的需求数量。
第六条计量与结算(一般应按下面方式约定,有特殊情况的,可以另作约定。)
1、材料运至指定地点,以甲方指定人员签认乙方供应材料的数量为计量依据,计量单据应一式两份,甲乙双方各执一份作为每月结算和总结算的依据,一般每月结算一次(按日、次)计量;
2、材料所用之工程竣工验收合格后一个月内,双方凭计量单据进行总结算。
第七条付款条件和期限
甲方按月进度支付乙方80%材料款。
第八条双方责任
1、甲方责任:
按合同约定的验收和接受符合合同约定之质量标准和技术要求之材料。
2、乙方责任:
(1)按合同约定或甲方指令的时间和数量供应合同约定之材料至甲方指定地点;
(2)保证所供应材料之质量符合合同约定;
(3)保证以己之足够的人员和设备履行本合同,非经甲方同意,合同项下的任何工作不得转让给第三人来完成;
(4)在材料供应过程中,乙方应服从甲方人员的指挥和调度;
(5)保证自己及雇员遵纪守法,文明工作,作好现场施工材料和工具的归类归堆,做到堆放合理、整齐,搞好施工现场及周围环境卫生;
(6)制定完善的供应保证措施,非甲方或业主(或总承包方)原因造成材料供应的时间、数量和质量达不到有关规范验收标准及合同要求的,所造成的一切损失责任由乙方承担;
(7)乙方应当及时到当地相关单位审批手续,办理一切费用由乙方负责;
(9)在供料过程中,乙方必须积极主动地配合甲方及有关人员对乙方工作进行监督、检查和验收;
(10)乙方为完成合同义务所发生的安全事故,由乙方负责,并承担一切责任,与甲方无关。
第九条违约责任
1、乙方有下列行为之一者即为违约,乙方违约,甲方除有权责令乙方限期改正,有权解除合同:
(1)违反本合同的任何之条款的;
(2)履行义务不符合本合同约定或甲方要求的.;
(3)在甲方规定的时间内不能按本合同约定的质量和数量供应材料的;
(4)不服从甲方现场管理和协调的;
(5)违反合同规定的其他行为。
第十条争议解决方式:
履行合同过程中发生争议,甲乙双方应本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,任何一方可诉诸法律。
第十一条其他:
1、本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份;
2、本合同签订后,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,作为本合同的补充合同;
第十二条合同附件及有效期:
1、合同附件:计量单据。
2、本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字后生效,至甲乙双方履行完全部义务后失效。
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
合同签订时间:年月日
材料供应合同 篇3
合同编号:_________
签订地点:
签订时间:年 月 日
甲方:
乙方:
第一条 标的、数量、价款及交货时间
标的名称规格型号计量单位数量单价金额供应时间
合计
以上数量只用作供应计划估算,具体结算方量按第四条约定方法结算。
第二条 质量标准
第三条 计量及供应办法
第四条 运输方式和到达工地及费用负担
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。
第五条 检验标准、方法、地点及期限
按港口工程试验规程规定进行抽样检验,如不符合质量要求,一律给予返回。地点:施工现场。
第六条 结算方式、时间及地点
施工单位、监理单位共同组织验收,达到设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后,按实际施工数量作为结算计量依据,甲方付给乙方70%材料款,剩余部分作为下旬的保证金。
第七条 本合同解除的条件及违约责任
乙方的材料数量不能满足工程需要;乙方的材料质量达不到验收标准;,乙方承担违约责任和相关费用,甲方可另选供应商。
第八条 合同争议的'解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完,货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(章) 乙方(章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
材料供应合同 篇4
甲方(需方):
乙方(供方):
为确保甲方负责施工的xxxx工程能保质、保量、按期完成,甲方委托乙方供应路面基层用碎石、石屑、粗砂。经甲、乙双方共同协商,本着互惠互利、公平合理的原则,签订以下协议:
一、材料规格:
甲方根据工程需要采购乙方合格的碎石和砂,碎石规格为6mm~37.5mm碎石,其中10mm~37.5mm占碎石比例不低于70%;石屑为0.5mm;粗砂为水洗砂,含泥量低于5%。碎石质量及规格甲方定期抽查,如不符合要求,甲方有权终止合同或要求乙方供应符合规范要求材料。
二、材料数量:
1、碎石约: m3
2、石屑约: m3
3、粗砂约: m3
三、材料单价:甲方从乙方处采购足够的'碎石、石屑、粗砂运至施工拌合场,经双方协商,以实际丈量方量为准,该单价为最终单价,不随市场价调整,乙方中途不得要求加价,如违约,需支付甲方违约金 万元整,由甲方在材料费中扣除。
四、结算支付方式:
1、银行转账支付。
2、甲方根据实际材料收方数量支付乙方材料费的50~60 %,工程竣工验收后3月内付清剩余款项。
五、乙方责任:
乙方必须有相关河道管理部门颁发的河道采砂许可证并附复印件加盖行政公章,以保证其采石、砂的合法性。同时,乙方还需满足以下要求:
1、乙方必须于5月31日前备足相应数量碎石、石屑、粗砂供甲方拌合开工用。材料供应过程乙方必须确保甲方碎石、石屑、粗砂供应数量,不能因为材料供应数量影响甲方施工。
2、涉及到材料所在地河道管理的一切事宜,应由乙方自行出面协调。甲方不参与河道管理部门的协调,乙方必须保证甲方工程进度不受干扰。
3、乙方对甲方支付的材料费必须提供宝鸡市农村合作经济组织出具的正式收据(收据上有宝鸡市财政局、农业局监制章)。以上三条要求,由于乙方不能满足材料数量造成的甲方机械设备怠工等相关损失由乙方承担,费用由甲方在材料费中扣除,不足部分由乙方另行支付。同时甲方有权提前解除合同,由此造成的一切损失由乙方自行承担。
六、其它事宜:
1、合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成,由甲方所在地法院裁决。
2、本合同受《合同法》保护和约束,甲乙双方不得违约,共同遵守。本协议壹式肆份,甲乙双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效,材料款付清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
材料供应合同 篇5
发包人:
承包人:
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致,订立本合同书。
一、工程概况
工程名称: xx小区材料供应分包工程
工程地点: xx小区
二、工程承包范围
承包范围: xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期:20xx年 08月 01 日
竣工日期:至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元,用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时,承包方正常履行合同承包范围内所约定的'事宜。
2.后续工程款,由审计部门跟踪审计,按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺施工不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
(1) 发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常进行材料供应的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的,承包人承担由此给发包人造成的一切损失,并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准,返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间: 20xx年08月1日
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人:(签章) 发 包 人:(签章)
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
二○一四 年 八月 一 日
材料供应合同 篇6
买方(甲方:xxxxxxxx
卖方(乙方:xxxxxxxx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑装潢材料(以下简称为货物采购事宜协商订立本合同。)
第一条使用货物工程概况
1。工程名称:xxxxxxxxxx
2。工程地点:xxxxxxxxxx
第二条付款方式
1。按供货量付款:
甲方于本合同签订之日起乙方每供货货款达十万元人民币后xx日内,甲方支付该批货物价款,本合同约定的货物全部供应完毕后xx日内,甲方一次付清所有货款。
第三条交(提货方式)
1。交(提货方式:乙方负责送货。
2。甲方指定的货物签收人:
姓名
电话
身份证号
第四条货物的验收及检测
1。乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并带给复印件;实行生产许可管理的,应当出示生产许可证;进口货物还应当带给报关单等进口凭证。乙方未能带给上述资料的.,甲方有权拒收。
2。甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的。
3。甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不贴合约定技术质量要求的,甲方有权退货。
第五条双方其他义务
1。甲方义务
(1)甲方应当提前xx日就送货的具体时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认。
(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
2。乙方义务
(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第十二条其他
约定
1。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式xx份,甲方xx份,乙方xx份,具有同等法律效应。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
【材料供应合同】相关文章:
材料供应合同11-08
供应材料合同11-24
材料供应合同11-07
工程材料供应合同03-17
装修材料供应合同12-14
工程材料供应的合同01-10
供应工程材料合同02-26
原材料供应合同03-06
工程材料供应合同03-17
供应材料合同(15篇)03-02