监理合同

时间：2023-05-17 13:52:23 合同范本我要投稿

监理合同模板汇编8篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的监理合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

监理合同模板汇编8篇

监理合同篇1

　　单选题：

　　1.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由【D】组织。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.设计人

　　2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【B】进行审查认可。

　　A.承包总体工程设计的设计单位

　　B.发包人

　　C.监理工程师

　　D.设备安装承包商

　　3.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更【B】。

　　A.须经工程师同意

　　B.不须经工程师同意

　　C.发生的费用由发包人承担

　　D.发生的费用由承包人承担

　　E.发生的费用由双方约定承担

　　4.对于发包人供应的材料设备，【C】等工作应当由发包人承担。

　　A.到货后，通知清点

　　B.参加清点

　　C.清点后负责保管

　　D.支付保管费用

　　E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

　　5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以【A】。

　　A.招标文件为准，开标时间后延

　　B.招标文件为准，开标时间不变

　　C.书面解答为准，开标时间后延

　　D.书面解答为准，开标时间不变

　　6.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括【B】。

　　A.仲裁申请书

　　B.请求仲裁的意思表示

　　C.仲裁事项

　　D.选定的仲裁员

　　E.选定的仲裁委员会

　　7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【C】。

　　A.全过程承包

　　B.施工总承包

　　C.设计总承包

　　D.联合承包

　　8.投料试车的组织和试车工作由【D】负责。

　　A.承包人

　　B.发包人

　　C.工程师

　　D.设备供应商

　　9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，【D】。

　　A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

　　B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

　　C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

　　D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

　　10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是【D】。

　　A.以大写金额为准

　　B.以金额高者为准

　　C.以小写金额为准

　　D.以金额低者为准

　　多选题：

　　1.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可【ACE】确定交货地点。

　　A.由双方协商

　　B.由采购方自行

　　C.按交易习惯

　　D.由供货方自行

　　E.按供货方所在地

　　2.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括【ADE】。

　　A.工程规模

　　B.招标方式

　　C.潜在投标人数量

　　D.工程项目的专业特点

　　E.被监理合同的难易程度

　　3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括【ABCE】。

　　A.施工现场记录

　　B.各类财务凭证

　　C.合同履行过程中的'往来信函

　　D.招标文件

　　E.汇率变化表

　　4.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【ACD】。

　　A.公平合理地处理索赔

　　B.及时提出和处理索赔

　　C.尽可能通过协商达到一致

　　D.诚实信用

　　E.独立自主

　　5.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则【BCDE】。

　　A.投标人可以修改投标文件的实质内容

　　B.投标人不得修改投标文件的实质内容

　　C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

　　D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

　　E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

　　6.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是【BCD】。

　　A.由监理工程师组织试车

　　B.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知

　　C.发包人为试车提供必要的条件

　　D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字

　　E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录

　　7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于转让的表述正确的有【BDE】。

　　A.合同主体不变，仍为甲乙公司

　　B.转让必须征得乙公司同意

　　C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

　　D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

　　E-丙公司应承担与主债务有关的从债务

　　8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【CDE】。

　　A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

　　B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

　　C.合同中未约定履行的顺序

　　D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务

　　E.对方的对价给付是可能履行的义务

　　9.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【BCDE】。

　　A.办理施工所需的证件

　　B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备

　　C.按规定办理施工噪音有关手续

　　D.负责已完成工程的成品保护

　　E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

　　10.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括【ABC】。

　　A.提前竣工的时间

　　B.发包人为赶工应提供的便利条件

　　C.提前竣工所需的追加合同价款

　　D.工程提前竣工的原因

　　E.承包人应承担的义务

监理合同篇2

　　1、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

　　A.战争、动乱等

　　B.工伤事故

　　C.正常的恶劣天气

　　D.设计不当造成的损失和破坏

　　E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

　　F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

　　2、评标的条件是( )

　　A.投标单位技术力量强

　　B.标价合理、工期适当

　　C.有较好的信誉

　　D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

　　E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行

　　F.愿意让利

　　3、合同成立的有效条件包括( )

　　A.合同主体资格合格

　　B.内容合法

　　C.订立的形式和程序合法

　　D.必须经过鉴证公证

　　E.必须经过主管部门登记批准

　　F.必须经过担保

　　4、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )

　　A.房屋及构筑物

　　B. 机器设备

　　C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

　　D.依法可以转让的股份、股票

　　E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

　　F.依法可以质押的其他权利

　　5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

　　A.建筑物

　　B.工资表

　　C.劳务行为

　　D.建设资金

　　E.工程量

　　F.构筑物

　　6、被代理人的主要权利有( )

　　A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

　　B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果

　　C.要求代理人代为清偿自己的债务

　　D.要求代理人报告完成代理事务的情况

　　E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

　　7、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　8、属于经济合同主要条款的是( )

　　A.标的

　　B.价款

　　C.质量

　　D.签证条款

　　E.违约责任

　　F.仲裁条款

　　9、无效经济合同的财产后果，可按( )

　　A.追究违约金

　　B.返还财产

　　C.赔偿损失

　　D.追究处罚金

　　E.追缴财产

　　10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

　　A.有仲裁协议

　　B.熟悉仲裁规则

　　C.有具体的仲裁请求和事实、理由

　　D.自己认为能够胜诉

　　E.属于仲裁委员会受案范围

　　11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括( )

　　A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战

　　C、不可抗力 D、放射性污染

　　12、工程风险转移的有效途径包括( )

　　A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让

　　13、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )

　　A、已否认合同有效并放弃合同

　　B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定

　　C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务

　　D、已违反FIDIC条款第4.1款

　　14、FIDIC合同条款的使用条件为( )

　　A、先法人，后项目 B、竞争性招标选择承包人

　　C、任命监理工程师监督管理施工合同

　　D、以英文为主导语言

　　15、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走

　　A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款

　　16、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )

　　A、3天 B、7天 C、14天 D、29天

　　17、变更工程的单价可以由( )一起磋商，若未能达成一致意见，则( )应确定适当的费率或价格。

　　A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师

　　C、造价工程师 D、监理工程师

　　18、下列说法是不正确的( )

　　A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场

　　B、承包的人材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场

　　C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场

　　D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有工程师的同意不得随便撤离现场

　　19、委托合同具有以下特征( )

　　A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提

　　B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提

　　C、委托合同是诺成性，不要式的合同

　　D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的

　　20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )

　　A、解释并校正合同文件不一致时

　　B、有权决定未规定的检验

　　C、没有工程师指示承包商不得作任何变更

　　D、有权决定合同的转让

　　E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序

　　F、核实和确定工程的价值

　　G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书

　　H、有权终止业主与承包人的合同关系

　　21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

　　A.战争、动乱等

　　B.工伤事故

　　C.正常的恶劣天气

　　D.设计不当造成的损失和破坏

　　E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

　　F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

　　22、评标的条件是( )

　　A.投标单位技术力量强

　　B.标价合理、工期适当

　　C.有较好的信誉

　　D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

　　E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行

　　F.愿意让利

　　23、合同成立的`有效条件包括( )

　　A.合同主体资格合格

　　B.内容合法

　　C.订立的形式和程序合法

　　D.必须经过鉴证公证

　　E.必须经过主管部门登记批准

　　F.必须经过担保

　　24、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )

　　A.房屋及构筑物

　　B. 机器设备

　　C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

　　D.依法可以转让的股份、股票

　　E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

　　F.依法可以质押的其他权利

　　25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

　　A.建筑物

　　B.工资表

　　C.劳务行为

　　D.建设资金

　　E.工程量

　　F.构筑物

　　26、被代理人的主要权利有( )

　　A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

　　B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果

　　C.要求代理人代为清偿自己的债务

　　D.要求代理人报告完成代理事务的情况

　　E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

　　27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　28、属于经济合同主要条款的是( )

　　A.标的

　　B.价款

　　C.质量

　　D.签证条款

　　E.违约责任

　　F.仲裁条款

　　29、无效经济合同的财产后果，可按( )

　　A.追究违约金

　　B.返还财产

　　C.赔偿损失

　　D.追究处罚金

　　E.追缴财产

　　30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

　　A.有仲裁协议

　　B.熟悉仲裁规则

　　C.有具体的仲裁请求和事实、理由

　　D.自己认为能够胜诉

　　E.属于仲裁委员会受案范围

　　答案：

　　1、ADEF 2、BCDE 3、ABC 4、CDEF 5、ACD

　　6、BDE 7、ABC 8、ABCE 9、BCE 10、ACE

　　11、ABD 12、ABC 13、ABCD 14、BC 15、BD

　　16、BD 17、AD 18、ABC 19、ABCD 20、ABCEFG

　　21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD

　　26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE

监理合同篇3

　　第 1 题

　　某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

　　A.法定代理

　　B.表见代理

　　C.指定代理

　　D.委托代理

　　正确答案：D,

　　第 2 题

　　当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

　　A.签订之日

　　B.登记之日

　　C.担保之日

　　D.清偿之日

　　正确答案：B,

　　第 3 题

　　质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

　　A.转移占有

　　B.约定保证期间

　　C.债权人优先受偿

　　D.转让办理登记

　　正确答案：A,

　　第 4 题

　　中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

　　A.业主提交履约担保

　　B.投标有效期

　　C.撤销投标书

　　D.保证书退还

　　正确答案：B,

　　第 5 题

　　下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

　　A.法定代理

　　B.表见代理

　　C.委托代理

　　D.指定代理

　　正确答案：A,

　　第 6 题

　　合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

　　A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

　　B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

　　C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

　　D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

　　正确答案：A,

　　第 7 题

　　甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。

　　A. 4月1日

　　B. 5月1日

　　C. 5月20日

　　D. 6月30日

　　正确答案：A,

　　第 8 题

　　某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

　　A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

　　B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货

　　D.合同有效，货款应由A企业支付

　　正确答案：D,

　　第 9 题

　　下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

　　A.质量

　　B.数量

　　C.标的

　　D.价款或者报酬

　　正确答案：C,

　　第 10 题

　　材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。

　　A.不安抗辩权

　　B.同时履行抗辩权

　　C.后履行抗辩权

　　D.合同中止履行的抗辩权

　　正确答案：C,

　　第 11 题

　　建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

　　A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

　　B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

　　C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

　　D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改

　　正确答案：B,

　　第 12 题

　　设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

　　A.严格性

　　B.完整性

　　C.灵活性

　　D.系统性

　　正确答案：D,

　　第 13 题

　　执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

　　A.新价格

　　B.市场价

　　C.原价格

　　D.双方协商的'价格

　　正确答案：A,

　　第 14 题

　　某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

　　A.8

　　B. 16

　　C.20

　　D. 28

　　正确答案：C,

　　第 15 题

　　依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

　　A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

　　B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

　　C.负责合同的协调管理工作

　　D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

　　正确答案：D,

　　第 16 题

　　招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

　　A.由招标人承担

　　B.由投标人承担

　　C.由双方平均分配

　　D.由双方协商解决

　　正确答案：B,

　　第 17 题

　　公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

　　A.招标人

　　B.投标人

　　C.招标监督机构

　　D.监理工程师

　　正确答案：A,

　　第 18 题

　　在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

　　A.将其退还投标人进行密封

　　B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

　　C.作为无效投标文件，不再进入评标

　　D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

　　正确答案：C,

　　第 19 题

　　对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

　　A.归入无效投标书

　　B.不再进入详评

　　C.仍属于有效投标书

　　D.予以淘汰

　　正确答案：C,

　　第 20 题

　　全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程中( )。

　　A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

　　B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

　　C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

　　D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

　　正确答案：A,

监理合同篇4

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

　　（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。

　　（2）“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

　　（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

　　（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

　　（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

　　（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。

　　当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

　　第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。

　　帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

　　第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。

　　在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

　　第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

　　业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

　　第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。

　　第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。

　　更换常驻代表，要提前通知监理单位。

　　第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的.职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

　　第十三条业主应为监理机构提供如下协助：（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的给予合理的经济补偿。

　　第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

　　监理单位的权利第十六条业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：（1）选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

　　（2）选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

　　（3）工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。

　　（4）工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。

　　（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。

　　（6）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。

　　（7）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。

　　对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。

　　承建商取得监理机构复工令后才能复工。

　　发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

　　（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。

　　第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。

　　如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。

　　在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。

　　在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。

　　第十八条在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。

　　当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。

　　当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　业主的权利第十九条业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。

　　第二十条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十一条监理单位调换总监理工程师须经业主同意。

　　第二十二条业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十三条业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。

　　监理单位的责任第二十四条监理单位的责任期即监理合同有效期。

　　在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十五条监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。

　　如果因监理单位过失而造成了经济损失，应当向业主进行赔偿。

　　累计赔偿总额不应超过监理酬金总数（除去税金）。

　　第二十六条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

　　因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

　　第二十七条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

　　业主的责任第二十八条业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

　　第二十九条业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

　　合同生效、变更与终止第三十条本合同自签字之日起生效。

　　第三十一条由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。

　　由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第三十二条在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主。

　　该监理业务的完成时间应予延长。

　　当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业务。

　　并按双方约定的数量支付监理酬金。

　　第三十三条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

　　当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。

　　若业主发出通知后21天内没收到答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

　　第三十四条监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第32条或第33条已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。

　　如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

　　第三十五条监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。

　　第三十六条合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理酬金第三十七条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第三十八条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。

　　利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

　　第三十九条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十条如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内对监理单位发出异议的通知，但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

　　其他第四十一条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，经业主同意其所需费用随时向业主实报实销。

　　第四十二条监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外，其费用由业主承担。

　　第四十三条监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主给予适当的物质奖励。

　　第四十四条未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

　　第四十五条除业主书面同意外，监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。

　　监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。

　　争议的解决第四十六条因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，双方选择：1。仲裁由仲裁委员会仲裁；2。诉讼由人民法院管辖。

　　工程建设监理合同专用条件第一条本合同适用的法规及监理依据：第四条监理业务：第八条外部条件包括：第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：第十条业主应在天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第十四条业主免费向监理机构提供如下设施：监理单位自备的，业主给予经济补偿的设施如下：第十五条在监理期间，业主免费向监理机构提供名职员，由总监理工程师安排其工作，并免费提供名服务人员。

　　第二十五条监理单位在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）第三十七条业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的酬金：业主同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬金：业主同意以下计算方法、支付时间与金额，支付额外工作酬金：第三十九条双方同意用支付酬金，按汇率计付。

　　第四十三条奖励办法：第四十六条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。

　　协商不成时，双方同意按（）项解决：1、由仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。

监理合同篇5

　　1、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

　　A.可以拒绝赔偿

　　B.不得提出异议

　　C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少

　　D.可以要求建设行政主管部门裁定予以适当减少

　　答案：C

　　2、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于( )天。

　　A.30

　　B.20

　　C.28

　　D.35

　　答案：A

　　试题解析：《招标投标法》规定，中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。

　　3、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

　　A.传真

　　B.电子邮件

　　C.行为

　　D.信件

　　答案：C

　　4、根据《合同法》下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。

　　A.违约金虽然不是法律规定的担保形式，但具有担保性质。

　　B.违约金和定金不能同时并用;

　　C.定金是承担违约责任的必备形式;

　　D.违约金和赔偿损失不能同时使用。

　　答案：C

　　5、仲裁协议书的约定意味着( )。

　　A.必须去仲裁解决合同纠纷

　　B.排除了法院管辖

　　C.订立合同时必须有仲裁协议

　　D.仲裁具有法律的强制性作用

　　答案：B

　　6、仲裁委员会对合同纠纷进行仲裁时，如不能形成多数意见，裁决应当按照( )的意见作出。

　　A.上级仲裁委员会

　　B.本地政法委

　　C.首席仲裁员

　　D.仲裁委员会主任

　　答案：C

　　7、某人在商店购一件笔记本电脑，欠出卖人3000元，次日又向该商店购一电视机，交完电视机款项后，出卖人以买电脑欠款为由，不交付电视机，其法律后果是( )。

　　A.出卖人承担违约责任

　　B.出卖人可行使同时履行抗辨权

　　C.出卖人可行使合同履行的不安抗辨权

　　D.出卖人可行使先履行方抗辨权

　　答案：A

　　8、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。

　　A.违约方可以选择适用违约金或者定金

　　B.守约方可以选择适用违约金或者定金

　　C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

　　D.任何一方可以选择适用违约金或者定金

　　答案：B

　　9、合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，( )。

　　A.另一方可请求法院强制执行

　　B.仲裁机构可强制执行

　　C.另一方可以请求公安机关强制执行

　　D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

　　答案：A

　　10、违反合同的`当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。

　　A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

　　B.在继续履行过程中可更换标的

　　C.必须按合同条款继续履行合同

　　D.可拒绝继续履行合同

　　答案：C

　　11、根据《招标投标法》规定，下列( )项目必须实行招标。

　　A.抢险救灾

　　B.涉及国家安全工程

　　C.关系社会公共利益的大型基础设施

　　D.扶贫项目

　　答案：C

　　试题解析：《招标投标法》规定必须招标的范围包括(1)大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)国家投资、融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

　　12、《招标投标法》规定建设单位不具备( )条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。

　　A.相应的经济、技术管理人员

　　B.法人资格

　　C.审核招标文件的能力

　　D.监督开标、评标、定标的能力

　　答案：A

　　试题解析：《招标投标法》对招标人的招标能力要求：(1)有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;(2)有组织编制招标文件的能力;(3)有审查投标单位资质的能力;(4)有组织开标、评标、定标的能力。

　　13、根据《合同法》规定，违约金具有惩罚和补偿双重特征，下列情况中，( )就体现了惩罚性质。

　　A.约定违约金低于造成损失时，应当相应增加违约金;

　　B.约定违约金高于造成损失时，应当相应减少违约金;

　　C.约定违约金过分高于告成损失时，应当适当减少违约金;

　　D.当事人违约是第三人造成的，应由当事人向对方赔偿。

　　答案：C

　　14、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。

　　A.招标文件中的规定

　　B.招标单位在会议上的口头解答

　　C.发给投标单位的会议记录

　　D.现场考察时招标单位的口头解答

　　答案：C

　　试题解析：招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

　　15、因发生不可抗力致使施工合同解除，但( )条款仍然对合同双方有约束力。

　　A.清理

　　B.质量

　　C.清理、违约

　　D.清理、结算和争议解决

　　答案：D

　　16、合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为( )。

　　A.1万元

　　B.2万元

　　C.3万元

　　D.4万元

　　答案：D

　　17、工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标人的单位是( )。

　　A.招投标管理部门

　　B.评标委员会

　　C.招标人

　　D.合同管理部门

　　答案：C

　　试题解析：投标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

　　18、设计招标应采用( )方式选择承包单位。

　　A.公开招标

　　B.设计方案竞选

　　C.邀请招标

　　D.议标

　　答案：B

　　试题解析：设计招标与施工、材料、设备招标等不同，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。而后者则是招标人按设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。

　　19、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　A.3人

　　B.5人

　　C.7人

　　D.9人

　　答案：B

　　试题解析：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

　　20、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。

　　A.是否进行资格预审

　　B.是否组织现场考察

　　C.是否解答投标单位的质疑

　　D.是否公开开标

　　答案：A

　　试题解析：公开招标缺点之一是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。邀请招标优点之一是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间

监理合同篇6

　　委托人（全称）：

　　监理人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、工程概算投资额或建筑安装工程费：。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语含义与通用条件中定义与解释相同。

　　三、组成本合同文件

　　1、协议书；

　　2、中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

　　3、投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

　　4、专用条件；

　　5、通用条件；

　　6、附录，即：

　　附录A 相关服务范围和内容

　　附录B 委托人派遣人员和提供房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订补充协议也是本合同文件组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：

　　五、签约酬金

　　签约酬金（大写）：（）。

　　包括：

　　1、监理酬金：

　　2、相关服务酬金：

　　其中：

　　（1）勘察阶段服务酬金：

　　（2）设计阶段服务酬金：

　　（3）保修阶段服务酬金：

　　（4）其他相关服务酬金：

　　六、期限

　　1、监理期限：

　　自年月日始，至年月日止。

　　2、相关服务期限：

　　（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

　　（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

　　（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

　　（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

　　七、双方承诺

　　1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　1、订立时间：年月日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执**

　　委托人：（盖章）监理人：（盖章）

　　住所：住所：

　　邮政编码：邮政编码：

　　法定代表人或其授权法定代表人或其授权

　　代理人：（签字）代理人：（签字）

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子邮箱：电子邮箱：

监理合同篇7

　　本合同书委托方为：＿＿＿＿＿＿(以下称“甲”方)

　　被委托监理方为：＿＿＿＿＿＿＿工程咨询监理公司(以下称“乙”方)

　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行：＿＿＿＿＿＿工程项目的施工监理，监理范围＿＿＿质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为＿＿＿＿年＿＿月至＿＿＿＿年＿＿月。总费用为：＿＿＿＿万元。乙方接受甲方委托，签定本合同书。

　　本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录，称为“本合同书”)经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，合同双方各持合同正本壹份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

　　本合同书签于：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日地点：＿＿＿＿＿

　　甲方(公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方(公章)：＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电挂：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿

　　帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同一般条款

　　第一条

　　甲乙双方的监理依据是＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二条

　　甲乙双方共同遵守合同书，并按本合同书开展监理工作。

　　第三条

　　甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

　　第四条

　　本合同书所指的工程监理范围与内容在附录ｂ服务范围与内容中详细说明。

　　第五条

　　本合同书所指的监理费用及支付办法在附录ｄ中详细说明。

　　第六条

　　在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分，具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

　　第七条

　　本合同书的开始、完成与变更。

　　７．１按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

　　７．２监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　７．３监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。

　　７．４如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　７．５如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　７．６合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第八条

　　甲方的权力与责任。

　　８．１甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

　　８．２甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至解除合同。甲方主张解除合同，应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。

　　８．３对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

　　８．４甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录ｃ按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

　　８．５甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

　　８．６甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

　　８．７甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　８．８甲方依据附录ｄ按时支付乙方监理费用。

　　第九条

　　乙方权力与责任。

　　９．１乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

　　９．２乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的.职业准则完成其全部职责。

　　９．３在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内的发生费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发生费用，应得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

　　９．４乙方按附录ｃ按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录ｃ中规定。

　　９．５乙方必须按附录ｅ规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

　　９．６监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施，乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

　　９．７乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。

　　９．８乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。

　　９．９乙方在监理的过程中，负有保密义务，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

　　第十条

　　调解与仲裁

　　在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。

　　第十一条违约

　　由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前两个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前两个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

　　甲方或乙方在接到终止合同通知后，十五天内没有答复，可视本合同终止。

　　违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

　　合同终止，不影响合同中结算和清理条款的效力，不影响当事人请求损害赔偿的权利。

　　第十二条

　　甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

　　第十三条

　　本合同书未尽事宜，双方应另行协商解决，签定补充文件，作为本合同书的一部分。

　　合同特殊条款

　　鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

　　第五条补充：

　　额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。

　　第六条补充：

　　双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

　　联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第七条二补充：

　　监理服务期限：

　　第七条五补充：

　　在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

　　第七条六补充：

　　合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。

　　增加八条九：

　　甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份，甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。

　　增加八条十：

　　甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在七天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。

　　增加九条十：

　　乙方不承担施工中工伤事故的责任。

　　第十一条补充：

　　违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金＿＿＿万元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金＿＿＿万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量，应由甲方负责。

　　违反合同＿＿＿条，＿＿＿＿方支付＿＿＿＿方违约金：＿＿＿＿＿＿元。

　　第十二条补充：

　　奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。奖金在＿＿＿＿元范围内，罚金在＿＿＿元限度之内。

　　为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用受甲方监督。且立账备查。合同附录

　　附录ａ所需监理的工程简述(略)

　　附录ｂ监理服务的范围与内容

　　１．监理服务范围：

　　２．监理服务内容。

　　受甲方委托按合同进行施工实施阶段的全面监理。即协助业主进行工程招标；对工程进度、质量、投资进行监督；进行合同管理；协调业主与承包商在施工过程中产生的争端和索赔；对工程质量进行抽测，按时签发计量和支付凭证，独立、公正、有效地对工程施工实施全面监理。

　　３．实施阶段的监理主要内容如下：

　　实施时的设计方面

　　－－协助委托方与设计单位签订勘测设计，科学实验合同及施工图供应协议。

　　管理委托方与设计单位签订的有关合同、协议。熟悉设计内容，检查设计是否符合批准的投计任务书和初设审批意见，是否符合合同规定。

　　－－督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件和图纸等。被委托确认这些设计文件、图纸和各项设计变更，提出意见(优化设计等)。

　　－－及时向施工单位签发设计文件、技术规程、施工图纸和通知等，发现问题及时与设计单位联系，重要问题报告委托方。

　　－－组织设计单位进行设计交底。

　　协助委托方(或被委托组织)会同设计院对重大技术问题进行专题讨论，和对优化设计进行讨论。

　　－－审核承包单位对设计的意见和建议，会同设计单位进行研究，并尽快给予答复，必要时可审核承包单位提出的设计(如施工详图等)。

　　－－保管所有设计正规资料，并能在任何合理时间内查阅。

　　实施时采购方面：

　　－－协助委托方进行采购招标，编制采购合同等。

　　－－采购合同的管理，进行采购计划进度的控制。催交、驻厂监造主要构件、设备等。

　　－－验收(协助或被委托)。

　　实施时的施工方面：

　　－－协助委托方进行部分或全部工程招标工作、进行编制或审查合同文件、进行评标和签订承包合同。

　　－－全面管理施工承包合同，审查承包单位选择的分包单位资格及分包项目，确定合同外散工项目并进行监理。

　　－－发布开工令。

　　－－审批承包单位提交的施工组织设计、施工技术措施、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果等。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包单位提出的建议和意见。

　　－－进度控制：协助委托方编制整个工程的控制性网络进度计划，提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况，督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时，及时提出调整网络计划的意见。

　　－－质量控制：审查承包单位的质量控制性体系和措施核实质量文件，对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查，对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证，发布停工和复工令。对施工质量进行评价。

　　－－投资控制：协助委托方编制投资控制性目标，和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表，审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证，受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见、处理合同变更，下达变更指令。

　　－－安全施工监督：督促检查施工安全措施和防护设施，参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。

　　－－协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。

　　－－编制监理月、季、年报等。做好施工记录，对工程档案资料进行整理和管理，即档案管理。

　　附录ｃ提供设施与设备

　　甲方：

　　乙方：

　　提供设施与设备具体要求如下：

　　１．……

　　２．……

　　３．……

　　附录ｄ监理费用及支付

　　１．监理费用：经甲乙双方协商总费用为＄＿＿＿＿元

　　２．费用支付：合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费＿＿＿＿万元，以后按下表拨款：

　　┌───────┬────────────┬───────┐

　　│年月日 │拨款金额／元│ 备注 │

　　├───────┼────────────┼───────┤

　　││││

　　└───────┴────────────┴───────┘

　　附录ｅ监理机构及主要人员表

　　１．监理机构：(略)

　　２．主要监理人员表：

　　总监：

　　副总监：

　　总监代表：

　　总监办公室：

　　行政部：

　　合约部：

　　中心试验室：

　　驻地监理部：

　　＿＿＿＿＿工程组：

　　顾问组成员：(略)

监理合同篇8

　　委托人：(甲方)

　　受托人：(乙方)

　　1. 甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理。

　　2. 监理范围：

　　3. 委托监理期限：

　　4. 总费用为：万元。

　　5. 乙方接受甲方委托，签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字，并加盖本单位公章后生效，双方各持合同正本一份和副本四份，副本报送监理主管部门和其他有关单位。

　　本合同书签于

　　地点：

　　甲方(公章) 乙方(公章)

　　法定代表人法定代表人

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　邮政编码：邮政编码：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：监理委托合同书二

　　委托方：(简称甲方) 受托方：(简称乙方)

　　一、工程概况：

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)建筑面积：

　　二、本合同适用的法律及监理依据

　　(一)适用法律、法规：

　　1、国家的有关法律、法规;

　　2、天津市有关法规、规章;

　　3、其它有效的政策性文件。

　　(二)适用的监理依据：

　　1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范;

　　2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;

　　3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;

　　4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;

　　5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。

　　三、监理范围和监理工作内容：

　　(一)监理范围：桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。

　　(二)监理工作内容：

　　1、质量控制;2、进度控制;3、投资控制;4、安全及现场文明施工控制; 5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8、组织图纸会审，对图纸设计提出可行性建议;9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。

　　(三)监理人有义务协助委托人完成以下工作：

　　1、该工程的有关报批手续;

　　2、当地有关关系的协调;

　　3、各项竣工验收及备案手续的办理。

　　四、监理报酬：

　　(一)本项目监理费为一次性包死价人民币￥元( 大写：元);

　　(二)合同签订生效后两日内，乙方应按照甲方要求支付履约保证金￥元(大写：元)

　　(三)支付方式：

　　基础筏板混凝土浇注完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付2.2万元监理费;出±0.000验收合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6.6万元监理费; 主体15层施工完毕初验合格并经甲方认可后7日内，向乙方支付6.6万元监理费;主体封顶初验合格并经委托人认可后7日内，向乙方支付总合同价款的.8.8万元监理费;装修及安装工程完工验收合格并经甲方认可后，向乙方支付6.6万元监理费; 竣工验收通过并备案完成后7日内，向乙方支付6.6万元监理费，如无任何违约责任发生7日内无息退还乙方伍万元(￥50000.00)的履约保证金; 室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内，向乙方支付4.4万元;剩余2.2万元作为监理保修期费用，自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付。

　　4、以上付款甲方有权优先选择网银的方式进行支付，如网银支付遇到障碍，可选取银行划款或电汇的方式进行支付。乙方确认的收款账号信息如下：

　　乙方开户银行名称：

　　乙方账户名称：

　　乙方开户银行行号：

　　乙方账号：

　　若乙方变更上述账户信息的，应至少于甲方付款日的5个工作日之前书面通知甲方。若乙方未履行通知义务，则由此引起的乙方未收到或未按时收到相应款项的，甲方不承担任何责任。

　　五、补充约定：

　　(一)乙方必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部，在监理期间未经甲方同意，不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，乙方需向委托人支付5000元作为违约金，总监理工程师及总监代表每更换一人，乙方需向甲方支付10000元作为违约金，同时承担由此给甲方造成的损失。

　　(二)对于甲方认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换，乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如乙方违反本条约定，则每逾期一天应承担200元的违约责任。

　　(三)乙方总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日，且每次到场应当签到，如遇特

【监理合同】相关文章：

监理的合同03-05