【推荐】园林绿化合同3篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的园林绿化合同3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
园林绿化合同 篇1
甲方：XX县XXX镇中心学校
乙方：XX县XXX花木园艺场
甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《合同法》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。
一、工程名称：威远县铺子湾镇运动场花池。
二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。
三、工程造价：25元/㎡×140㎡=3500元。
四、付款方式：于20xx年5月底前一次性付清。
五、双方的`权力与义务：
1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。
2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。
3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%.
六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。
七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。
甲 方：威远县铺子湾镇中心学校 乙 方：威远县龙滩沟花木园艺场
法人代表： 法人代表：
经 办 人： 经 办 人：
园林绿化合同 篇2
项目名称：
发包人：
设计人：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，结合本工程具体情况，经友好协商，就发包人委托设计人承担 米易县第三小学校园工程景观设计工作达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。项目概述米易县第三小学校园景观设计项目位于 米易县第三小学，项目总占地5700㎡，景观绿化工程面积约 ㎡，其中地面景观、园林、道路面积约为3900㎡。
一、服务范围包括但不限于以下范围
1.设计人之服务范围包括但不限于为以下所有范围内提供景观规划及园林绿化设计的专业服务(可视具体工程情况增减或另行编制)：
A 主次入口广场及入口标志设计;
B 红线内户外空间景观设计，同时为保证项目整体绿化效果，需考虑红线以外部分区域的绿化;
C 道路、车道、休闲小径、停车场及人行区之景观布局，修饰规划，铺装设计;
D 园林绿化设计、种植土壤及植物品种选择、自动灌溉系统及拟定灌溉之要求及准则;
E 园景包括花盆、园景墙、围墙、梯阶、栏杆、小品和其它园景工程、室外之饰面坡度及排水概念设计;
F 水景、喷泉之设计;
G 室外专业灯光设计(如室外专业灯光设计发包人另行委托，设计人在方案阶段提出对园林灯光的基本要求与构思，负责与发包人专门聘请的灯光设计师配合协调设计。)
H 提供上述设计的施工技术要求及设计图纸(含电子版文件);
2.第二阶段：景观初步设计阶段
A 按照发包人同意之概念设计方案，设计人将进行扩初设计工作，该阶段将具体地阐释景观工程设计意向，供发包人及其它专业单位进行工程协调及统筹之用。
B 设计人提供景观设计相关图纸，详细地表达设计意向，特征及与现场之环境关系。
C在初步设计发展进行的阶段中，设计人将咨询和收集发包人及其它专业单位的意见。。
3.第三阶段：景观施工图设计阶段
A 设计人在此阶段前，提供需要土建结构及机电工程之所有调整要求给其它单位。
B 在其它单位的土建结构及机电工程设计完成后，由设计人根据其它单位建议统一绘制完整的施工图纸、设计文件等。
C 向咨询单位及其它专业单位提供施工图纸及施工规范，以便制作标书，作为招标之用。
4.第四阶段：招标及定标阶段
A 提供施工投标有关设计图纸的答疑。
B 根据发包人指示协助发包人分析每份投标资料并从专业角度提供意见。
C 与工程承包人进行施工图纸技术交底，向发包人提供与设计相关的承包人所需的图纸及资料。
D 参与发包人评标工作。
E 在征得发包人同意后，按项目需要与造价咨询单位及其它有关专业单位与投标者举行议标会议，并向发包人提供意见。
5.第五阶段：景观施工督导配合阶段
A 根据施工图对设计材质，材料选择，工艺和完成情况的要求对进行中的工作实施阶段性的'现场检查，并且向发包人汇报，以协助发包人确保工程按设计图纸标准、包质、包量完成。
B 审批景观工程承包商所递交之制配图纸、各工种综合图纸、材料及样板等，并向发包人提供意见及预留足够时间供发包人决定材料的选用。
C 在施工期间或施工招标期间发现材料采购不到，可根据发包人的要求对设计进行必要的调整，但设计的效果及质量应不亚于原设计效果。
二、设计费与支付方式
1.发包人将支付设计人人民币 元(大写 )作为设计费。
2.发包人以人民币或采用支票方式支付设计费。设计人须在每次申请付款时同时附上即期完税发票。
3.该设计费已包括因履行本合同被征收之所有税项。
4.设计费支付时间：在设计文档交付一周内一次性支付。
三、违约责任(可根据工程项目实际情况增减)
1.发包人、设计人双方任何一方违反合同的，均须承担违约责任，守约方有权根据合同法有关委托合同的规定和本合同的约定向违约方追究违约责任。
2.因发包人原因导致不能如期向设计人付款，每延误一日，设计人有权收取发包人本次付款金额千分之一的违约金。
3.因设计人原因不能如期向发包人交付设计成果的，每延误一日，发包人有权向设计人收取本设计阶段付款金额千分之一的违约金。
四、纠纷的解决
双方在履行本合同过程中产生的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决。若通过协商仍然不能解决时，双方一致同意提交工程项目所在地人民法院诉讼解决。
五、其他
1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式 陆 份，发包人 肆 份、设计人 贰 份，经双方签字盖章后生效。
发包人名称： 设计人名称：
攀法定代表人： 法定代表人：
授权委托代理人： 授权委托代理人：
合同签订日期： 合同签订日期：
园林绿化合同 篇3
甲方：_________
乙方：_________
乙双方经充分协商，就绿化托管事项签订本合同：
一、托管范围：_________
乙方为甲方提供_________区域内的绿化托管。
二、托管服务期限：_________
本协议从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。在合同期内，乙方工作达不到甲方要求，甲方可解除与乙方合同。
三、服务确认方式
乙方按双方认可的托管区域内进行绿化维护，其中包括抗旱、打草、防病治虫、树木、绿缡的修剪等。如需绿化种植，甲方需另付花卉苗木费;防病治虫的'农药购置费用由甲方另行支付。
四、结算方式及时间
1、甲方每月向乙方提供_________元托管费，未经双方同意，任何一方不得单一降低或提高绿化托管费。
2、甲方应在_________天内以转帐支票方式结算。
五、双方义务
1、乙方负责按双方认可的绿化区域提供绿化日常维护，保证月月有花、天天有绿、保证相关办公场所和重要会议、接待室的花卉摆放。
2、甲方应为乙方提供停车场所及相应的水源。
3、维护期内甲方绿地和现有的花卉不得有损坏，否则由乙方负责赔偿。如发生天灾、人为损坏及自然死亡的树木花卉乙方不负任何责任。
4、如乙方在为甲方工作中，未遵守安全操作规程，由此出现的的安全事故，甲方不负任何责任。
六、托管、租摆价格
如甲方需租摆花卉，乙方可提供服务选择。经双方认可月托管费_________元。此价已包含人工费及其它费用。甲方在此合同以外增加需求，双方另作协商。
七、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
八、争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
九、本合同一式式两份，甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【园林绿化合同】相关文章：
园林绿化设计合同12-30
园林绿化养护合同12-22
园林绿化合同11-12
园林绿化施工合同04-15
园林绿化劳务合同04-17
园林绿化销售合同10-12
园林绿化苗木合同10-24
园林绿化合同11-12
园林绿化施工合同范文04-23
园林绿化合同通用11-10