钢材合同

时间：2024-09-20 22:20:08 合同范本我要投稿

钢材合同汇总6篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的钢材合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

钢材合同汇总6篇

钢材合同篇1

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　签约地点：

　　签约时间：

　　甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：

　　1. 乙方向甲方购买如下货物：

　　品名规格材质规格型号数量(吨) 含税单价金额(元) 生产厂家

　　螺纹钢

　　线材

　　具体数量以实发为准.

　　2. 质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。

　　如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，

　　换货，退货，一切损失由甲方承担.

　　3. 价格条款：本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担.

　　4. 付款方式：期限：乙方预付合同货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发

　　数量结算.

　　5. 交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期8月31日前交清.

　　6. 包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计重.

　　7. 违约责任：按《合同法》有关规定办理.

　　8. 合同争议的解决方式：由合同签约地法院裁决.

　　9. 合同有效期：本合同自签约日生效，有效期半年.

　　10. 甲，以双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。

　　本合同一式二份，双方各执一份.

　　甲方：乙方：

　　公司名称：公司名称：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　-------

　　需货方（简称甲方）

　　供货方（简称乙方）

　　为了明确钢材买卖过程中双方的'权利和义务，甲乙双方协商达成如下协议。

　　一、甲方厂里所有需要的钢铁材料全部由乙方供应。

　　二、乙方供货的价格由双方协商决定后方可定价。

　　三、甲方所需要的钢铁材料，乙方送到甲方厂里后，由甲方委派工人卸车为准。

　　四、乙方送给甲方的材料，在到达甲方厂里清点入库后，甲方在乙方的送货清单上签字方可。

　　五、甲乙双方协定付款方式，乙方把货送到甲方厂里后，每次的货款甲方按送货清单上的金额付给乙方支票或现金，帐户上有钱方可进帐，若是不能进帐的支票定为期票，期限为一个月<30天>，如果甲方经济周转有特殊情况，必须提前通知乙方支票不能进帐，在没有通知乙方的情况前提下，乙方进帐了甲乙双方支票造成不必要的损失由甲方自负。

　　六、甲方开给乙方的货款支票期限为三十天，但是在甲方资金周转特殊的前提下，乙方在次让步给甲方筹备时间定为五天，如诺甲方依然不能给乙方对现，乙方将在第三十五天后起算甲方的违约金。

　　七、甲方违反上述第六条之约定，未能按期足额支付货款，应承担违约责任，甲方按所欠货款每日千分之三向乙方支付违约金，如甲方在二十五天内还未支付所欠货款，违约金在六十天《35天+25天》后按每日千分之六计算直到付清货款。

　　八、在履行本合同中若发生纠纷双方不能协商解决，甲乙双方指定由上海市浦东新区人民法院裁决。

　　九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方；乙方；

　　代表；代表；

　　电话；电话；

　　身份证号码；身份证号码；

钢材合同篇2

　　售货方：(以下简称甲方)

　　购货方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方本着平等自愿协商的原则，为了明确责任供货、收货、付款等细节，特签订如下条款：

　　一、采购数量

　　乙方向甲方购买各种型号的建筑钢材约5000吨左右，以乙方提供的计划单为准，用于建设荣昌汇宇三期1#、13#、14#、15#、16#楼。

　　二、产品质量

　　甲方供给乙方工地的建筑钢材，按“先复检后使用的”原则，如复检不合格，乙方不得使用，否则后果由乙方自负。若产品不合格五日内包退换。甲方向乙方供的货到场五日内无质量问题乙方自然认可，质保书随货同行。

　　三、计量方法及价格

　　盘元、带肋钢筋、圆钢、螺纹钢以过磅计算重量为准。磅差按国家标准不超过千分之三。以甲方提交供货时的'市场价格(注：乙方当日核定为准)，包括钢材的吊装费30元/吨，运费100元/吨在内(调价另行执行)卸车费由乙方自付。因供货量较大(100吨以上)当天不能一次运至现场而分几天运至现场导致价格波动的，其价差在涨跌50元/吨的，根据实际情况双方议定调整。

　　四、供货、结算及付款方式

　　甲方按乙方提供的提货计划单上注明的钢材型号及数量供货(须提前三日提交)。钢材不限定厂家必须符合国家标准。甲方每单钢材垫资时间为40天，垫货时间内每吨加价200元。以送货单上签字的数量和单价为准，以此类推。时间按乙方第一次提供钢材计划为准。每单时间满40天后乙方必须一次性付清钢材款和垫资加付款。

　　五、乙方委托人

　　乙方委托定价人：乙方委托收货人签字：

　　乙方委托定价人和收货人签字生效，甲方以乙方委托人在送货单上签字为准，进行结算收款。

　　六、违约责任

　　(一)、如乙方未按合同付款时间付清款项，从逾期之日起，甲方向乙方按垫

　　资计算外，每天每吨加价5元/天作为利息补偿。

　　(二)、由于此工程钢材供应垫资，甲方在未违约的前提下，乙方未经甲方同意，不得到其他供应商或大家购买钢材，如有违约赔偿违约金壹拾万元。如甲方未按乙方提供的计划供货每次甲方赔偿乙方违约金壹万元。但乙方必须提前三日提交提货计划单，若遇市场缺货经双方协商调整计划，不可抗力因素除外。

　　(三)、甲方若发现乙方有以上违约行为和未按期付清款项，甲方有权停止供货阻止乙方施工，造成停工的一切损失由乙方自行负责，直至款项付清为止。

　　七、付款方式

　　本合同交换货币为人民币，以现金或转账支票结账。甲方开票购货单位必须为重庆慧河建设有限公司(加价部分不开发票)，以累计方式开票，且只能以甲方库房过磅单重量开票。

　　八、解决合同纠纷在重庆市沙坪坝区法院解决。在此合同基础上，甲乙双方签订的附加合同产生同等法的法律效力。在此合同一式两份，双方签字生效。本合同有效期为款付清后合同自然废止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材合同篇3

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方共同协商，本着互惠双赢的原则，双方一致同意按以下条款订立钢材购销合同：

　　一：质量要求标准：

　　乙方所提供的钢材必须符合最新国家标准GB1499-98及GB/T701-97的质量标准以及需方的要求，其中盘圆规格6mm、8mm钢筋不得超大，螺纹规格10mm、12mm、14mm钢筋不得偏小，实际偏差值均须在国家有关规范允许范围内。如乙方所提供材料不符合本合同要求，乙方必须无条件退货并负责退货所有费用及因此所有费用及因此给甲方造成的损失和其他费用。

　　二：提/交货地点及方式、运输费用的负担：

　　交货期限和费用负担：乙方须按甲方我、提前三天提供的《物资采购计划表》或提前三天的电话、传真通知所提供的数量，规格如数按期把甲方所需的钢材运送到甲方所指定的地点卸货。所有费用均乙方承担。

　　三：货物数量及验收方式：

　　1、数量暂定9000吨，实际需用数量以甲方工地计划为准。

　　2、螺纹钢以理论重量计算，计算方式（kg/m）:∮10=0.617、∮12=0.888、∮14=1.21、∮16=1.58、∮18=2.00、∮20=2.47、∮22=2.986、∮25=3.856、∮28=4.837、∮32=6.31，盘圆以过磅为准，但在甲方验收前乙方须提供所进场材料磅单。

　　3、货物包装完整无损耗。

　　4、验收数量后甲方签收员开出甲方专用收料单，并由双方签收字确认后作为双方结算依据，材料验收之前一切责任由乙方自负。

　　四：质量验收标准、方式及提供异议期限：甲方在材料到场后抽检验，检验合格后才能使用。如验收不合格可复检，复检再不合格，乙方应无条件进行置换，所有费用由乙方自行承担，若耽误了甲方施工时间，甲方有权向乙方索赔。货物到工地后还未进行检验的，甲方不能自行使用，检验后甲方若异议，须在七天内向乙方提出处置方案，乙方在规定时间内予以解决。

　　五：付款方式：

　　1、乙方先按甲方计划垫资1000万元，所垫1000万元钢材款于该项目工程完工后第一个月付400万元，余款分四个月付清。如中途因开发商或甲方的原因使工程停工，甲方须分2个月平均支付垫资款。

　　2、超过垫资钢材款后所供钢材，以月结方式结算，当月货款在次月10号前付清。以此类推荐至供货结束。

　　六：合同价款（不含税）：

　　1、螺纹钢单价是以“阿里巴巴冶金资讯”当日的裕丰马钢、冷钢信息均价∮10-∮14每吨上浮250元整，∮16-∮32每吨上浮120元整，∮6和∮8单价是以“阿里巴巴冶金资讯”当日的韶钢信息为准每吨上浮120元整。

　　2、数量：供货数量结算依据以乙方出具的专用《送货单》，并由双方签字确认后作为结算依据。

　　3、结算价款：结算货款=结算单价x双方确认的`供货数量。

　　七：违约责任：若甲方延期付款，逾期付款的应付货款按3%月利率计息给乙方，并且乙方有权停止供货，甲方未付完款之前，不得另行选择其他供货商供货。在甲方确保付款的前提下，若乙方不按期按计划到货除按所逾期货款总额的3%月利率罚款外，还应承担甲方因此所造成的误工损失，同时甲方有权另行选择其他供货商供货。

　　八：其他约定事项：

　　1、若合同纠纷，甲、乙双方可协商解决，打不成一致意见，可向惠州市仲裁机构或法院提出仲裁或诉讼。

　　2、乙方不能采用非正当手段与甲方人员配合，谋求非正当利益，否则，甲方不给与予支付所欠乙方货款。

　　九：本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，本合同自双方签字盖章之日起生效，货款还清时自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

钢材合同篇4

　　还款人：区人民政府（以下称甲方）

　　债权人：（以下称乙方）

　　为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本合同：

　　一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至XX年12月31日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。

　　二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。

　　三、减去XX年12月31日后偿还的数额，截至订立本合同之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________元，即为区人民政府还款数额。

　　四、甲方还款期为5年，从______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照总债务的比例偿还。

　　五、在还款期内如因不可抗力事件（重大自然灾害、战争等）导致本区财政收支严重失衡的.，还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。

　　六、自本合同订立之日起，乙方与原借款人的债权债务（合同）关系消灭。

　　本合同一式四份，甲、乙方、区教育和科技局、区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。

　　甲方：区人民政府乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

钢材合同篇5

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的`工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。