消防合同

时间：2023-05-28 14:31:00 合同范本我要投稿

关于消防合同模板合集七篇

　　随着人们法律意识的建立，很多场合都离不了合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的消防合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于消防合同模板合集七篇

消防合同篇1

　　甲方：业主

　　乙方：施工队

　　根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》，《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一. 概况

　　装饰施工地点：

　　住房结构：室厅厨卫阳台，施工面积＿＿＿平方米

　　二. 价格

　　清包工总费用：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：_______________ 元

　　其中

　　水电工：＿＿＿＿元

　　木工：＿＿＿＿＿元

　　瓦工：＿＿＿＿＿元

　　油漆工：＿＿＿＿元

　　垃圾清运费：＿＿＿＿＿元

　　材料搬运费：＿＿＿＿＿元

　　其他费用（注明内容）_______________________元。

　　经双方认可，在施工过程中施工内容如有小的变动，双方将不更改工程款，当有大的变更时应在变更前友好协商，按实另计。

　　三. 工期

　　自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿天。

　　以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的，则相应顺延竣工日期。如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行（如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工7至天）。

　　四. 设计

　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五. 材料

　　甲方负责采购需用材料，应为符合设计要求的合格产品。

　　乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　如若甲方授权乙方购买所需材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。

　　乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量，核对数量和配件的准确性，发现质量或或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料抵现场后，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　乙方应做好对施工完成的'成品保护工作

　　乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按材料价格双倍补偿给甲方。

　　六. 付款方式

　　工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：

　　工程款付款时间表

　　付款时间付款内容金额

　　协议签订完毕，正式开工三日内预付 1000

　　钢架；水泥隔层完工后并经甲方验收本项目全部

　　强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收本项目全部

　　瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后本项目全部

　　完成木工工程，并由甲方验收通过后本项目全部

　　完成油漆工程，并由甲方验收通过后本项目全部

　　竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天本项目全部

　　保修尾款

　　七. 关于工程质量及验收的约定

　　甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

消防合同篇2

　　建设单位： (甲方)

　　安装单位： (乙方)

　　根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。

　　四、承建方式：全包方式，即包工、包料。

　　五、工程总造价：经双方协商定价为￥元(不含税金)

　　大写人民币：

　　六、工期：与甲方装修工程同步完成。

　　七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。

　　八、付款方式：

　　1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价30%。消防审核意见书出后甲方付工程总造价40%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。

　　九、工程质量及验收办法：

　　1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消防规范进行验收，评定质量，签证验收单。

　　2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。

　　3、凡验收不合格的'项目，乙方必须无条件返工，工料及其它费用乙方负责，且工期不能延长。

　　十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙方须向甲方支付每天按总造价0.5%的罚金。

　　十一、补充事项：

　　1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。

　　2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。

　　3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、水泵房。

　　4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。

　　5、为使整项工程近期、按质、按量顺利进行，乙方根据建设单位的要求，负责与公安消防部门联系及时沟通情况，确保工程顺利进行及通过验收。

　　本合同一式四份，甲方双方各执两份，同样具有法律效力，合同未尽事宜，双方协商解决。

　　建设单位：(甲方盖章) 安装单位：(乙方盖章)

　　负责人：负责人：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

消防合同篇3

　　20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

　　【分歧】

　　案件审理过程中，存在两种不同意见：

　　第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

　　第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

　　【律师评析】

　　同意第二种意见。

　　根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条“租赁合同涉及的'房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

　　虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

　　最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165 068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。

消防合同篇4

　　发包人（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　住址：

　　经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：

　　3、工程地点：

　　4、承包方式：

　　5、承包范围：

　　6、工程量计算：

　　7、承包价格：

　　8、付款方式：前期预埋__________元∕㎡，砌墙__________元∕㎡，消防__________元∕㎡，给排水__________元∕㎡，穿线__________元∕㎡，避雷__________元∕㎡，外落水到总款的__________％，剩余__________％为质保金。

　　9、质量保证：

　　（1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。

　　（2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用。

　　10、工程期限：

　　计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。

　　11、双方职责：

　　（1）甲方职责：

　　①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。

　　②到付款节点时及时支付工程款。

　　③提供施工所需的水电及消防料。

　　（2）乙方职责：

　　①按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。

　　②安全作业，增强安全意识，确保每个工人的.人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。

　　③必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。

　　④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。

　　⑤必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。

　　⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。

　　⑦工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。

　　12、违约责任：

　　甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

　　13、争议解决

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　14、本协议的最终解释权归甲方所有

　　15、协议生效条款

　　（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

　　（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　16、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

消防合同篇5

　　购货单位：以下简称为甲方

　　供货单位：以下简称为乙方

　　经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额116415.00元)

　　产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(1)项执行：

　　(1) 以上产品均按照国家标准执行，乙方提供产品的出厂检验报告、合格证等证明。

　　(2) 乙方保证以上产品均能够通过铁岭市消防部门验收。

　　第二条：产品的交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。

　　1、产品的.交货单位：华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场升压站。

　　2、交货方法，按下列第(1)项执行：

　　(1)由乙方免费送货到甲方平顶堡风电场(平顶堡镇小红石村)。

　　第三条：对产品提出异议时间和办法。

　　1、甲方在经过铁岭市消防部门在本年度验收中，如果发现产品的品种、型号、和质量不合规定，应一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日内给予免费调换为合格产品。

　　第四条：结算方式

　　1、乙方产品进入甲方风电场升压站经过甲方验收后，乙方开具增值税发票，甲方交付乙方壹万叁仟肆佰壹拾伍元(￥：13415.00)人民币，待本年度通过铁岭市消防部门验收合格后交付乙方剩余叁仟元(￥：3000.00)人民币。第五条：合同签订

　　2、经甲、乙双方签字盖章后合同生效，双方按照合同约定履行责任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。

　　甲方：(签字)

　　乙方：(签字)

　　年月日：

消防合同篇6

　　需方： xxxx有限公司地址：xxx xxx 号法定代表人：营业执照编号：供方： xxx消防器材经营部地址：xxx（消防大队门口）法定代表人： xxx营业执照编号：xxx

　　依照《中华人民共和国合同法》、《消防法》等相关法律，供、需双方在互惠互利、友好协商的基础上，就消防器材的供给与服务等相关内容达成合意。供方根据需方的需要，按时、保质、保量的向需方供应消防器材。具体要求如下：

　　一、产品相关信息：

　　二、质量标准：

　　供方提供的商品质量（技术、计量、包装等）必须符合国家相关标准，同时还应能满足需方的使用目的；否则，供方必须在 3个工作日内调换，由此产生的一切费用（运费等）由供方承担。经两次调换后仍不符合要求的`，需方可以要求供方退还货款。三、交货方式、地点、付款方式等

　　1、供方负责货物的运输，送货上门。供方将货物运到需方指定地点后，需方进行验收。供方需随货配送合格证、出厂批次等相关资料。

　　2、供方在接到需方送货（下单）通知后，应在3天完成送货；遇特殊情况应及时通知需方，经需方同意后另行约定延期交付时间。

　　3、货到票到后，一周内需方将货款以转账支票方式支付给供方。四、违约责任：

　　供方提供的消防器材在使用中（非人为损害）前提下，出现质量问题，供方要在3天内赔付该消防器材的货款。如超过3次因消防器材质量问题而影响需方正常使用，需方有权终止合同，并追究供方责任。五、期限

　　本合同有效期为1年，自 20xx 年 10 月 15 日起至 20xx 年 10 月 15 日止。合同期满自动终止。

　　六、因履行合同产生的纠纷，双方协商解决；协商不成的，双方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式两份，供、需双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　需方（签章）：供方（签章）：

　　年月日年月日

　　开户银行：开户银行：

　　银行帐号：银行帐号：

消防合同篇7

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）身份证号码：

　　为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

　　一、工程（工段）名称及地址

　　1、工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

　　2、工程地址：重庆市南川区

　　3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

　　二、承包形式和承包内容

　　（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

　　（二）承包内容

　　1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的

　　室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

　　2、本工段所需的各种机械设备、工具。

　　3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

　　三、合同价款及计算办法

　　以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

　　四、劳务费用的支付办法

　　每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

　　五、工期

　　1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

　　2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

　　3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

　　（1）受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等；

　　（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

　　4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚，累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

　　六、质量

　　1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。

　　乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

　　2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用；由此而延误工期的'，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

　　3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

　　4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

　　5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

　　6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

　　7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

　　七、安全生产

　　1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

　　2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失；工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%,乙方承担50%。