工程合同精品【5篇】
随着人们法律观念的日益增强,很多场合都离不了合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的工程合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程合同 篇1
甲方:
乙方:
甲方为解决生产线工程生产生活用水,委托乙方在其辖区内施工水井壹眼,经双方协商一致,签订如下合同:
一、工程名称:xxx生产线凿井工程
二、工作内容:物探勘察、设计,凿井施工。
三、工作量及技术要求:
1、井深:预计井深400米。
2、井斜:百米。
3、水量:成井后单井出水量预计1560吨/天。
4、井径及井管:开孔井径Ф400mm,下入Ф273mm壁厚7mm螺旋钢管及同径滤水管,终孔Ф219壁厚6mm螺旋钢管及同径滤水管,以保证水泵起下顺利,运转正常为准。
5、砾料:视含水层情况投入Ф35mm滤料。
6、水质要求:色度不超过15度,并不得呈现其它异色,浑浊度不大于3度,不得有异臭、异味,PH值在6.5~8.5之间,总大肠杆菌群不大于5000个/L.
(一)甲方责任
1、施工场地三通一平,即:水、电、路通至施工现场,施工场地平整;施工用水费用由甲方负责,电费由乙方负责。
2、负责施工现场的障碍拆除,提供泥浆排放场地及占地,青苗赔偿。
3、指派一名施工负责人负责协调乙方工作及地方关系,负责凿井办证及水利部门征收的所有费用。若有其他部门干扰施工,甲方负责解决。
4、协助钻机安全进入工地及搬迁,施工结束且工程验收合格后,不能以任何理由扣押钻机或阻碍搬迁。
5、负责协调乙方施工人员的住宿、伙房、用水、用电及办公场所等设施,费用由乙方承担。
6、甲方应在乙方提出竣工验收要求五日内组织人员进行验收,超此期限视为甲方认可验收合格。
(二)乙方责任
1、水文物探勘察结束后,乙方需确定水井位置、预计单井出水量、预计水井深度。并提出两至三个可选井位以供甲方参考。
2、负责施工钻井及物探勘察的全套设备,车辆、仪器精度达到技术规范要求,保证勘察质量。
3、按《供水井工程施工规范》施工,保证钻孔质量,文明施工。
4、负责施工安全及施工人员的人身安全,并承担一切由此造成的损失。
5、遵守甲方的规章制度。
6、为甲方提供水泵型号,负责水泵的安装调试。水泵可委托乙方代买,水泵款由甲方负责。
7、施工结束后,乙方提供伍份工程报告(包括单井的实际井深、井径和部面图,单井的测试水量和水质化验报告,取水设备性能和计量设施情况等有关资料),电子版报告一份。
8、成井后需提交水样全分析报告伍份。
四、工程造价及付款方式
(一)工程造价
甲方负责三通一平及费用,工程造价按双方签证后的实际井深结算,综合单价按817.63元/米计算(不含物探费用),物探费用按三万元包干。预计井深400米,工程总费用预计35.7052万元,最终按双方签证后的实际工作量结算工程款。
(二)付款方式
物探勘察外业结束后付两万元。若物探勘察结束后,井位及出水量达不到甲方要求的,甲方需付清勘察费剩余壹万元,合同终止。钻机进入工地,付凿井工程款的30%,达到设计井深要求,再付凿井工程款的'35%,经甲方验收工程合格后5天内支付到凿井工程总价的95%及剩余壹万元物探费用,剩余5%质保金在工程完工后12个月支付。
五、工期
物探15天,自20xx年10月22日开始至20xx年11月5日结束并提交物探报告;甲方具备开钻条件(水、电、路及各项补偿)通知乙方,乙方自接到通知后五日内钻机进场并开钻,凿井从开钻之日起75天结束施工,交付使用。
六、违约责任:
1、经双方约定的出水量为最低出水量。若达不到此出水要求,甲方不支付凿井工程费用,已付给乙方的费用,乙方要在三日内无条件如数返还甲方(不包括三万元物探勘察费用)。否则,甲方有权扣留乙方钻机等设备。
2、乙方应按合同约定的施工工期按时完成,若工期每超过一天按预计工程总费用的0.5%做为对甲方的赔偿。
3、由甲方原因(水、电、地、路,工程款不到位等)造成的误工、工期顺延,按1680元/台班,支付给乙方误工费。
七、其它:
1、由人力不可抗拒或自然原因造成的误工工期顺延。
2、待物理勘探结束后,井位、井深、出水量甲乙双方另行签订补充协议进行约定。
3、物理勘探报告提出井深,实际凿井深度允许在提出的井深深度1.1倍以内,若超出此井深范围,超出部分不支付工程费用。
八、本合同一式四份,甲乙双方各两份,具有同等法律效力。
九、本合同未尽事宜,双方协商解决,并可签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同自签订之日起生效,单方终止合同,按工程款的5%支付对方违约金,施工结束,付款完毕,合同自行终止。
十一、甲乙双方如发生争议,可协商解决,如协商不成,任何一方均可向施工地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
承租人: _________(以下简称甲方)
出租人: _________(以下简称乙方)
根据《合同法》的有关规定,按照互惠互利的平等原则,为明确甲乙双方的权利、义务,经双方共同协商签订本合同。
一、甲方租赁乙方工程汽车名称:
二、月租金:_________
三、施工地点:_________
四、租赁期限:_________
五、付款方式:_________
1、甲方负责汽车进出场运输费:_________
2、租赁期满个月退场费由乙方支付,如施工不足_________个月,甲方承担乙方车辆的出场费 即合计进出场费 由甲方承担。
六、权利和义务
1、甲方必须按合同规定按期支付乙方租金,逾期未支付乙方有权终止合同收回车辆。
2、在租赁期内,甲方未征得乙方同意,不得擅自在所租汽车上自己拆除任何零部件,汽车维修保养由乙方负责,甲方提供帮助配合,租赁期内汽车的燃油(柴油)由甲方提供,燃油费由甲方承担,甲方必须保证燃油的质量,如果不能保证燃油的质量,造成的汽车损坏由甲方赔偿,甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限,不超过三天不得扣除租金,超过天数按月平均租金减扣。乙方未超出叁天修车时间,则由甲方按月租付给乙方租金。
3.乙方派驾驶员人,甲方负责承担驾驶员食宿费用,乙方不承担任何费用。
4.驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理,不得无故脱岗,在确保正常作业的情况下,有特殊情况可以向工地领导人请假。
补充协议:
5.甲方在租赁期间仅享有汽车使用权,甲方不得转租、转借或未经乙方同意更换工地。
6.甲方安排汽车作业每天不超过小时。如因甲方原因造成乙方汽车不得正常工作,甲方需晚上加班作业时,应在出工前安排驾驶员休息,以保证加班安全。
7.在施工中,由于甲方为事先明确表示,造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏,乙方不承担任何责任,全部赔偿责任有甲方承担。
8.乙方车辆进入甲方工地后,如:交警、运政等所发生的一切事物由甲方协调处理。
9、由于人力不可抗拒的自然灾害,造成汽车损坏,甲方不承担任何责任,在租赁期内,无论是自然原因,还是甲方原因,以及其它原因导致汽车停工,甲方均应按期支付乙方租金,不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。
10、在租赁期满后,甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方,经乙方同意后双方另签订合同。
七、在合同执行过程中,如发生甲方拖欠乙方租金,甲方应按拖欠资金总额月百分之五的`标准向乙方支付违约金直至付清,若乙方未按本合同履行,应退还甲方为此所支付的进出场费并赔偿因停工所造成的10万元损失。
八、乙方驾驶人员在工作期间,要服从甲方调度及工作安排,注意安全,确保自身的人身安全,不得违章操作汽车和违章作业,如违章作业造成人身伤亡,甲方不承担任何责任。
九、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全,不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽车,由于甲方非法开采和非法施工给乙方造成的一切损失均由甲方负责。
十、本合同经甲乙双方签字后即生效,双方应认真按本合同执行。未尽事宜双方协商解决。
十一、本合同在在执行过程中发生纠纷,双方通过协商调解,如调解不成则约定提交绵阳市人民法院申请诉讼。
甲方:_________ 乙方:_________
身份证号:_________ 身份证号:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
签订地点:_________ 签订时间:20xx年xx月xx日
工程合同 篇3
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。
二、工程承包范围
1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容。
2、该隧道工程总长997m,断面5m5m,坡降1.04%。
三、合同工期
开工日期:20xx年8月1日
竣工日期:20xx年4月20日(不可抗拒自然因素除外,工期顺延)
合同工期总日历天数:260天(日期期间节假日除外)
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款
1、工程价款总金额:319.78万元(大写:叁佰壹拾玖点柒捌万元整),最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。
2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。
3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差,人工费调整按湖北省相关规定执行。
4、工程价款支付办法:工程动工付工程总价款的20%(其中动工时付10%,隧道完成100米时付10%);完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程总价款的'5%作为工程质量保证金,二年后无质量问题付清(二年内隧道发生质量问题,由乙方负责加固处理,费用由乙方自行承担)。
六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工,甲方负责聘请有资质的工程监理机构对该工程项目进行全程监理,确保工程质量达到合格要求。
七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调,确保工程顺利推进。
八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准,经检验后符合设计要求,质量要求达到合格等级,否则自行承担一切经济损失。
九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包,违法分包;如有违法分包行为,发包方一经发现,立即终止合同,并根据国家相关政策、法规追究其责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款,工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。
十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。
十二、承包人采购材料进行管理,但材料必须先报告发包人许可,并提供材料样品,必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告,同时必须服从发包人对部分材料的变更,变更后发生的费用由甲方承担。
十三、承包人未能按合同完成全部工程,每延误一天的违约金为__元/天,不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。
十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作,确保工程安全施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担,与甲方无关。
十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请,人员工资和费用由其自行与所请人员结算,相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生,与甲方无关。
十六、违约责任:
1、本协议自签订之日起生效,除《合同法》规定情况外,甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除,若单方解除合同或出现严重违约行为,由违约方向守约方支付违约金10万元,同时赔偿对方因此而造成的经济损失。
2、甲方延期付款的,按应付款额月利率15的标准向乙方支付延期付款利息。
3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单,如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的,经甲方、监理单位、施工单位(乙方)共同协商,按实际数量及08年定额单价据实结算。
十七、其它条款:
(一)本合同的组成部分:
1、本施工合同书及各种合同附件(含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料);
2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件;
3、图纸;
4、工程量清单;
5、工程报价单或预算书;
6、中标通知书;
7、投标函及投标函附录;
8、项目专用合同条款;
9、通用合同条款;
10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件,视为本合同的组成部分;
11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容;
12、其它合同文件。
(二)隧道内防护:若遇有漏顶现象,须喷浆的地方(防护支架、喷浆)10米以内(含10米)处理费用由乙方负担,超出10米的费用由双方另行协商。
(三)隧道除渣:由发包人指定地点堆放,承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人,治理由发包人负责,治理费用由发包人承付。
(四)工程完工后按实际工程量结算,若超出997米,对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。
十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议,补充协议协议与本协议有同等约束力。
十九、本协议自签订之日起生效,甲、乙双方及见证单位(马桥法律服务所)各执一份,具有同等约束力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇4
甲方:
乙方:南岳区白蚁防治所
一、预防工程范围及面积
预防工程范围:
预防工程面积:
二、工程费用
依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果,本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币: 元(大写)
三、工程质量标准
乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作,达到合格标准。
四、工程验收
对施工完成的项目,甲方现场进行签字验收。
五、工程包治期限 包治期限为五年。
年 月 日起至 年 月 日止。(已发现蚁害未进行灭治处理的.无包治期限,只进行一次施药处理)
六、权利义务
(一)、甲方权利义务
1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料;
2.及时向乙方通报装修工程施工进度,配合乙方进行白蚁预防施工,做好施工协调工作;
3.包治期间内,甲方如对预防处理好后的房屋进行新的装饰装修,需提前与乙方联系,另行签订补充合同,否则该工程不享受期限包治。
4. 如果在包治期限内发现蚁害,应及时通知乙方进行防治;
(二)、乙方权利义务
1.进行施工防治时,应主动接受甲方现场监督,确保质量。
2.施工防治完毕后,应及时向甲方交待相关安全注意事项。
3.包治期间,防治范围内发生蚁害,应及时进行免费防治。
七、违约责任
(一)、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任,如有违以上任一条款而影响防治质量的,责任有甲方自负。
(二)、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任,如有违以上任一条款导致蚁害发生,在包治期限内由乙方无偿治理。
本合同一直两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表名称:
地址:南岳区南街50号 地址:
电话:0734-5679790 电话:
年 月 日
工程合同 篇5
1.在建设工程合同中,合同当事人一般应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的 资质条件,这是合同生效条件中( )的具体表现。
A.当事人必须是法人组织
B.意思表示真实
C.不违反法律或社会公共利益
D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力
2.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付, 则施工企业可以主张( ),然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同,无需通知对方
B.撤销合同,但应当通知对方
C.解除合同,无需通知对方
D.解除合同,但应当通知对方
3.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当()。
A.仅允许排名前五名的`投标人参加投标
B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
C.由排名第七的递补,维持六家投标人
D.重新进行资格预审
4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享,由( )。
A.由发包人分担或分享
B.由承包人分担或分享
C.由发包人和承包人另行约定
D.由监理工程师确认
5.某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先( )。
A.报经原审批机关批准
B.经监理人同意
C.经设计人同意
D.由原勘察、设计单位修改
7.附条件生效的合同,合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则应承担()。
A.违约责任
B.缔约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责任
8.按照《中华人民共和国合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人,才能取消该项要约。
A.要约到达受要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.承诺通知到达要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
9.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同签订地
C.工程所在地
D.原告住所地
10.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理
B.评标标准不合理
C.评标委员会的评标过程不合理
D.受标底的约束
答案:D D C C A A B B C A
【工程合同】相关文章:
工程工程合同11-07
工程工程合同12-13
工程的合同签订工程合同10-19
工程工程合同工程合同的范本05-15
【推荐】工程工程合同03-23
工程工程合同【推荐】03-01
工程工程合同【精】03-01
【热】工程工程合同03-05
【热门】工程工程合同02-27
工程工程合同【荐】03-02