购销合同

时间：2023-11-09 07:48:07 合同范本我要投稿

购销合同集锦（8篇）

　　在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的购销合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

购销合同集锦（8篇）

购销合同篇1

　　供方：(以下简称甲方)

　　需方：(以下简称乙方)

　　第一条、兹有需方向供方订购以下物资，经由供需双方遵循公平原则，以中标结果为依据，在充分协商，取得一致的情况下，签订条款如下，以兹共同遵守。

　　第二条、厂检验合格证，供方对质量负责的期限为供货完毕后一年。

　　第三条、交(提)货方式、地点：XXXXXXX。

　　第四条、运输方式及到达站和费用负担：出厂到目的地运输费由供方承担，卸车费用由需方承担。

　　第五条、数量和包装要求：以需方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准，包装要求散装。

　　第六条、检验标准、方法、地点及期限：货到三日内由需方验收数量及包装，质量以供方提供的材料原材检验报告、出厂合格证和材料复检报告结果为准。若在验收或使用过程中出现异议,自需方书面通知之日起3日内供方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的所有费用均由供方负担。

　　第七条、结算方式：货到需方验收合格后，结算金额以实际供货量为准。供方向需方提供供货发票。

　　第八条、违约责任：确因产品质量原因，在由省级以上专业质检部门认证检测后，所造成的`一切损失由供方承担。

　　第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。

　　第十条、未尽商定事宜，供需双方协商解决。

　　第十一条、本合同一式4份，供方执1份，需方执3份。经双方代表签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇2

　　买受方(全称)(以下简称甲方)

　　销售方(全称)(以下简称乙方)

　　甲方向乙方购置外墙饰面砖材料，具体内容如下：

　　第一购买产品：外墙饰面砖

　　第二品牌产地：溶洲牌

　　第三规格：22贴/箱，按两平方计算，每11贴按壹平方计算，每贴12小块，每贴联长规格295_295mm，每块外墙砖规格145_45mm，每两块间间距5mm;具体规格及色板以光耀金源集团有限公司(以下简称发包人)确认为准。

　　第四材料单价：综合单价以乙方与发包人确定的投标文件中规定综合单价为准(含外墙砖出厂价格，运杂费，装、卸费用)。

　　第五购买数量：暂定为65000平方米，具体数量以甲乙双方确认的送货单据为准。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于光耀金源集团有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和材料分包人双方就分包材料购销事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、购销材料概况

　　材料名称：外墙饰面砖

　　工程地点：

　　材料承包范围：

　　二、分包合同价款

　　2.1 本合同单价每平方为23.50元为固定价格，不受市场价格因素影响。

　　2.3 合同暂定工程量为65000平方米，合同暂定总价以乙方与发包方确认的投标文件中标价为准。

　　2.4 结算时按人民币进行结算。

　　2.5本合同不存在任何形式的零工。

　　2.6上述合同单价中已包含下述费用①外墙饰面砖(纸皮砖)一切主材费用;②其价格包含甲方签收材料前一切人工费、机械费、装卸费、运输费、成品保护费、措施费及管理费、利润等一切费用;(注：工程卸货地点为送货车辆可到达处同一楼层的十米范围内)。

　　三. 材料承包内容：

　　荷兰水乡九期一组团施工总承包工程外墙饰面砖。详细工作内容包括但不限于下述工作：

　　3.1 材料规格尺寸及外观以及建设单位下发的设计文件及确认的材料样板为准。

　　3.2 负责自身材料、设备在施工现场内的装卸、码放。

　　四、材料工期：

　　4.1交货时间(包括每批材料交货时间和数量的约定)：第一批货物在合同生效日期

　　30天内到场，剩余货物在甲方提出计划后5天内到场。如乙方认为很难保证材料按时进场时，乙方应提前向甲方提出书面申请报告，如乙方未向甲方提出报告，一律视同由乙方原因造成的到货日期延误。

　　4.2尽管本合同已有规定，如因非乙方原因使得材料进场日期推后，进场日期相应顺延(如因恶劣天气影响不能通行的，日期顺延)。

　　五. 工程款付款方式：

　　5.1预付款。甲方须在年月日前按合同总额的30%向乙方支预付款，乙方收到预付款之日起，合同开始生效;预付款在提货率达98%或以上时在提货时作货款冲抵。

　　5.2 合同约定按月支付工程进度款，进度款为材料价款的100%;

　　5.3乙方随货开具的送货单由甲方现场验收小组签收的验收单为依据结算，每月20日数量结算一次。当月货款下月25日前以支票方式支付100%，(每月乙方上报材料数量后，如甲方对此数据有异议，应在材料进场当日通知乙方，并由甲、乙一起复核。)

　　六. 工程质量标准：

　　6.1所提供的材料品牌、性能、规格、色泽、质地等都必须是光耀金源集团有限公司认可的有效材料。如违背该条所约定条款，甲方将双倍追索所付费用，并追究所造成的质量责任。

　　6.2所提供的材料同时必须满足相关质量规范要求,所有主材送检一次合格率必须达到100%。

　　6.3本合同涉及的材料质量标准双方约定为：合格，材料选择依发包方封样要求为准，相关耐久性、耐候性、相容性、渗透性等应质量符合国家GB/T4100-20_标准、质量验收规范和相关技术操作规程的要求。

　　6.4质量处罚约定：因供应商所供材料质量不合格造成承包人、业主及第三方人身财产损害的.或没有验收合格的，甲方负责返工直到验收通过为止,返工的材料、人工等费用由乙方自行承担，并处以返工工程量工程款10%的罚款。在工程决算中予以扣除。

　　6.5乙方材料进场时，由甲方组织人员会同乙方现场负责人员进行开箱抽检，允许运输破损3‰，抽检时，当破损材料数量高于抽检数量的3‰时，同批材料损耗率按实际抽检结果最高损耗率扣除。

　　6.6乙方货物经建设单位、监理单位及甲方抽检发现质量问题时，乙方同意甲方将该货品送交第三方质量检测部门进行鉴定(鉴定费用先由甲方垫付，如乙方货品经鉴定质量不合格，则鉴定费用由乙方承担)。乙方货物经鉴定质量不合格时，乙方应在收到甲方通知之日起三日内将不合格材料全部清退出场，并按该批次款的20%进行罚款。

　　七、甲、乙双方责任：

　　7.1 甲方责任：

　　7.1.1 乙方进场前甲方协调向乙方提供必要的堆放场地。

　　7.1.2甲方现场负责人: 岗位： ;电话： 6具体负责人：岗位：材料员电话：

　　7.2 乙方责任：

　　7.2.1 乙方必须按照本合同约定的进货时间保证所供材料按时进场。

　　7.2.2 合同签订后，乙方必须向甲方提供供材料的主要联系人员名单。乙方如需变更管联系人员时，应提前一周书面通知甲方，经同意后方可进行更换。

　　7.2.3工程所需材料进场后，甲、乙、建设方(深圳万科)三方共同验收，如所进材料不符合建设方书面认可文件时，乙方应及时办好材料退场工作，并承担因此原因给甲方造成的损失。

　　7.2.4从最后一批产品生产完成起至该合同完结后两个月止，因工程需要，甲方有权要求乙方进行不多于1次的补货，乙方不得以任何理由推诿或不接受以上行为。

　　7.2.5乙方材料负责人: 岗位：

　　八、其它：

　　8.1本协议未尽事宜，甲乙双方可进行协商解决，重大问题协商不妥时可向甲方所在地的法院诉讼解决。

　　九、补充条款：

　　9.1、环保要求：乙方所使用的材料应确保对施工人员以及后续住居人员无伤害、无污染，否则由此造成的损失，甲方将追究相关责任。

　　十、合同有效期：自合同生效之日起至年月日终止。如有逾期，双方必须重新商议价格并书面确认后执行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇3

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,经双方协商一致，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。

　　1、甲方向乙方采购绿化苗木花草一批，规格、数量、单价如下：

　　2 、合同总价为人民币366000.00 元(大写：人民币叁拾陆万陆仟元整);(不含税价)

　　3、交货地点及方式：乙方负责将绿化苗木花草送到甲方指定地点。

　　4、付款方式：甲方在到货验收后即与乙方结算，乙方须提供有效发票。

　　5、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的'苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。

　　6、违约责任：

　　(1)、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。

　　(2)、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。

　　7、争议解决方式

　　合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

　　8、有效期

　　本合同经甲乙双方签字盖章后有效，有效期从 20xx年12月12 日至20xx年3月12日。

　　9、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：___年___月___日

购销合同篇4

　　地址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

　　乙方(需方)：____________________________________

　　地址：____________

邮码：____________

电话：____________

　　甲乙双方经协商一致，签订本合同，共同信守。

　　第一条订购水果名称、单位、单价、数量

　　名称单价单位(公斤) 数量(公斤) 金额(元)金额合计：

　　第二条果品质量按照国家规定的规格标准执行。

　　第三条包装要求和费用负担

　　1.包装材料及规格：___________________________________.

　　2.每包水果净重：____________ 公斤。

　　3.不同品种等级分别包装。

　　4.包装牢固，适宜装卸运输。

　　5.每包品种等级标签清楚。

　　6.包装费用由甲方负担。

　　第四条交货时间、地点

　　1.交货时间：____________________________.

　　2.交货地点：_________________________________________.

　　第五条验收方法_________________________.

　　第六条运输方法及运费承担__________________________________ .

　　第七条结算方式与期限___________________________ .

　　第八条甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值____%的违约金。

　　2.甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的'违约金。

　　3.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。

　　第九条乙方的违约责任

　　1.乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值____%的违约金。

　　2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值____%的违约金。

　　3.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值____%的违约金。

　　第十条甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。

　　第十一条本合同有效期限自____年__月__日至____年__月__日。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同篇5

　　合同编号：mnts— js20xxrl—**

　　项目名称：********能源投资有限公司

　　********热电厂电煤采购

　　二ｏ一二年一月一日

　　、总则

　　********能源投资有限公司**热电厂与********有限公司，就1

　　********能源投资有限公司热电厂电煤相关事宜通过充分协商达成协议，并签订本合同。合同编号：mnts—js20xxrl—******

　　合同签订地点：呼和浩特

　　合同购方：********能源投资有限公司热电厂

　　合同销方：************

　　2、数量及供货期限

　　供货数量：据实结算

　　供货期限：

　　3、质量

　　3.1、煤种：烟煤；品种：原煤；粒度≤100mm。

　　3.2、质量: 入厂煤收到基低位发热量（qnet,ar）18.82 mj/kg(4300千卡/千克)，全水分（mt）≤15％；全硫（st, ad）≤1％；灰分（ａad）≤30％；挥发分（vad）≥30％；灰熔点软化温度（st）＞ 1300℃。

　　3.3、上述质量指标中，低位发热量低于要求值时，按本合同第4.2条执行，其他指标中，如其中有一项不合格，购方可停止进煤，如经过整顿仍达不到入厂煤质量要求，购方可终止执行合同。

　　4、价格

　　4.1、一票结算，煤价380元/吨（含煤费、运费、装车费及17%增值税）。如遇市场调整，双方协商此价格也作相应调整。

　　4.2、质价挂钩办法：如qnet,ar ≧17.98 mj/kg(4300千卡/千克)，每升0.0041816mj/kg(1千卡/千克)奖0.09元/吨；16.31mj/kg(3900千卡/千克)＜qnet,ar ≤17.98 mj/kg(4300千卡/千克)，每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.09元/吨；15.05mj/kg(3600千卡/千克)＜qnet,ar ≤16.31 mj/kg(3900千卡/千

　　克)，每降0.0041816mj/kg(1千卡/千克)扣0.12元/吨；热值低于15.05mj/kg(3600千卡/千克) ，厂方拒收，已卸入煤场按150元/吨进行结算。

　　4.3、在本合同履行期间，如遇煤炭市场价格大幅调整，双方协商后，对供货价格作相应调整，但必须签定调整价格的补充协议或合同。

　　5、运输方式及交货地点

　　5.1、由销方安排车辆拉运，交货地点：热电厂煤场。

　　5.2、拉运煤矿及运距：*******煤矿，******公里。

　　5.3、在交货前的一切风险及费用由销方承担。

　　6、验收

　　6.1、数量和质量验收以金山热电厂过衡、化验结果为准。购方依据国家相关标准对入厂煤车车采样、按批化验，每月对当月各项指标进行加权平均，依据本合同第4.1条、4.2条进行结算。

　　6.2、销方在交货后5个工作日内到购方索取化验结果，若5个工作日内未取，购方视为销方对化验结果认同。

　　6.3、购方应保存销方备查煤样一个月，如销方对化验结果有异议，可用备查煤样到当地煤质检验机构重新化验，化验结果双方认可。

　　6.4、如销方入厂煤属下列情形之一：粒度超标、水份大、矸石或杂物多、高温或火煤、上下分层装车，购方可酌情扣吨，情节严重的，拒绝入厂、卸车，已卸煤场的，不予结算。

　　6.5、销方拉煤必须为合同约定矿煤，窜矿拉煤、以近顶远、途中换煤、掺杂使假等行为，

　　均属销方责任，购方除酌情扣吨外，罚款5000～10000元/车，且要求销方立即停止供煤进行整顿，屡次发生或情节严重者中止合同。

　　7.结算

　　7.1、本合同计价货币为人民币。

　　7.2、销方必须具有一般纳税人资格，销方到购方核对入厂数量和质量后，购方出具结算手续。

　　7.3、购方原则上在次月结算上月煤款，如遇资金困难，可适当延长结算期。

　　8、计划

　　8.1、销方根据发电厂月度调运计划组织供煤。购销双方应合理安排供煤计划，保持均衡进煤，如因发电厂原因造成计划未完成，后续月度予以增补，如因销方原因造成计划未完成，后续月度不予以增补。

　　9、本合同生效条件及有效期

　　9．1、本合同生效须满足下列条件：本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，并加盖合同专用章后生效。

　　9.2、本合同执行期为20xx年1月1日至20xx年12月31日，合同一式八份，购销双方各执四份。

　　10、合同争议的.解决

　　10.1、本合同适用法律为中华人民共和国相关法律。

　　10.2、凡因与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成一致意见，双方可呈报各自的主管部门进行调解，调解后仍不能解决，则应将纠纷提交签约地法院提出诉讼。

　　10.3、法院判决对双方均有约束力。

　　10.4、诉讼费用由败方支付，除非判决书中另有说明。

　　10.5、在法院审理过程中，合同中未提交诉讼的部分，双方应继续执行。

　　11、违约责任：

　　11.1、按《合同法》有关规定处理。

　　12、其他

　　12.1、本合同只对购销双方具有法律约束，不针对任何第三方。除购方事先书面同意外，销方不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方，否则视为合同无效。

　　12.2、如销方在签订合同后，两月内没有与购方联系，视销方单方终止合同。 12.3、在合同煤量和合同期限内，进煤时间和进煤量服从购方安排。

　　12.4、本合同未尽事宜，购销双方可共同协商解决。

购销合同篇6

　　甲方：法人代表：

　　乙方：法人代表：

　　甲方与乙方在友好的基础上，遵守自愿、平等、公平、互惠和诚信的原则，就花卉苗木购销事宜，达成如下合同条款：

　　一、甲方向乙方采购苗木572110棵，金额为美金叁佰肆拾伍万壹仟贰佰壹拾元整.甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。

　　二、苗木采购明细：(美金)签订时间:

　　三、苗木质量要求：苗木规格符合采购明细表要求，无破皮，品种纯正率99%，成活率98%。苗XX直，无病虫害，根系完整，无机械损伤，苗木不断头。

　　四、交货地点及方式：

　　1、交货时间：________年____月____日前

　　2、交货地点：自提

　　3、运输方式：汽车

　　五、验收方式：装车之前，由甲方当场验收所采购的`苗木。苗木不符合甲方采购要求的，甲方有权退货并不支付任何款项。

　　六、付款方式：汇款转帐，甲方在乙方基地点验后先将购货款的95%转入乙方帐号，并在苗木种植____月后按照成活率(即：成活率100%付款100%，成活率98%付款98%)将剩余部分购货款结清，公司名称：

　　开户行：账号：

　　七、运输及保险：由甲方负责

　　八、违约责任：

　　1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按应付款项的10%支付违约金。

　　2、甲方若未按时支付苗木款，每日按应付金额的万分之一支付违约金。

　　九、争议解决方式

　　合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

　　十、有效期

　　本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，有效期从________年____月日至________年____月____日。

　　十一、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。

　　甲方(签章) 乙方(签章) 代表人：代表人：

购销合同篇7

　　甲方：_________

　　乙方：_______

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方作为乙方的销售试销点事宜进行友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方责任

　　1.甲方试销的商品为__索尼_______系列电脑。

　　2.甲方试销的商品数量最低要求配货两套。

　　3.甲方有义务在当地进行__索尼_______系列电脑产品的宣传。

　　4.甲方有义务维护乙方及_____索尼____系列电脑产品的形象，不得以任何形式损害乙方的利益。

　　5.甲方需尽最大可能的'协助乙方进行售后工作

　　二、乙方责任

　　1.乙方负责产品的市场推广工作。

　　2.乙方对试销产品实行全面保价。

　　3.乙方提供______索尼___系列电脑相关宣传资料：双面彩页、八开彩图、并可支持横幅。具体依甲方实际情况确定。

　　4.乙方负责甲方所在地的所有___索尼______系列电脑进行服务。

　　三、注意事项

　　甲方成功完成试销，并有意向成为乙方在甲方所在地的_________电脑加盟商，具体事宜再作商谈。

购销合同篇8

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。

　　一、产品名称、型号、数量、金额：

　　合计人民币金额：壹万玖仟伍佰伍拾元整(小写：￥19550.00元)

　　二、产品的质量标准：

　　按乙方产品出厂检验标准执行。

　　三、供货方式：

　　乙方应当在xxxx年月日以前将商品一次性交付于甲方。

　　四、交货地点、方式及运费承担：

　　1、交货地点：甲方公司地址「

　　2、运费由( 乙方 )方承担。

　　五、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。

　　六、产品的验收：

　　1. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后10日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和样品后，应在

　　2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。

　　八、结算方式及期限：

　　1，付款方式：电汇、现金。

　　2，付款期限及条件: 甲方验收合格后，乙方开具正规发票。甲方见发票后一次性向甲方支付货款。

　　九、违约责任：

　　本合同系双方真实意思的表示，双方均应自觉遵守，若一方违约，应向非违约方赔偿损失。

　　十、合同纠纷的解决：

　　1、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，均可向原告所在地法院起诉。

　　2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。

　　十一、其它约定事项：

　　若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的'附件，是合同的组成部分，以及双方在履行本合同过程中的传真(对帐单、订单、往来信函)，均为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。