建设工程合同

时间：2023-11-09 08:20:10 合同范本我要投稿

建设工程合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的建设工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建设工程合同

建设工程合同1

　　一、施工索赔及程序

　　（一）施工索赔概念

　　当事人在工程合同实施过程中，对并非自己的过错，而是由于合同对方应承担责任的情况造成损失后，向对方提出补偿要求的过程。通常有合同缺陷、业主违约、工程师指令、工程变更、施工条件变化、国家政策、法律、法令变更、其他承包商干扰原因，但实际生活中也有不可抗力等其他原因造成施工索赔。施工索赔是合同管理的重要环节,加强施工索赔的管理有利于承发包素质和管理水平提高；是挽回成本损失重要手段；有利于降低工程造价；有利于国内工程建设管理与国际惯例接轨。

　　（二）施工索赔程序

　　FIDIC1999版（FIDIC：国际咨询工程师联合会）土木工程施工合同条件曾指出，正确的合同管理需要我们灵活运用合同实施管理，依靠合同条款进行管理，依靠经验和愿望管理，最终实现双赢。同时也指出了索赔的程序，如下：

　　（1）索赔通知

　　承包商必须在引起索赔的事件发生后的28天内通知工程师并提交合同要求的其它通知和详细证明报告。否则，将丧失索赔权利。

　　（2）保持同期记录

　　承包商应随时记录并保持有关索赔事件的同期记录。工程师在收到索赔通知后可监督并指示承包商保持进一步的记录及审查承包商所作的记录，井可指示承包商提供复印件。

　　（3）索赔报告

　　承包商应在引起索赔的事件发生后的42天内向工程师提交详细的索赔报告。如果引起索赔的事件有连续影响，承包商应在提交第一份索赔报告之后按月陆续提交进一步的期中索赔报告；在索赔事件产生的影响结束后28天内，提交一份最终索赔报告。

　　（4）工程师的反应

　　收到承包商的索赔报告及其证明报告后的42天内，作出批准或不批准的决定，也可要求承包商提交进一步的详细报告，但一定要在这段时间内就处理索赔的原则作出反应。

　　（5）索赔的支付

　　在工程师核实了承包商的索赔报告、同期记录和其它有关资料之后，应根据合同规定决定承包商有权获得的延期和附加金额。经证实的索赔款额应在该月的期中支付证书中给予支付。如果承包商提供的报告不足以证实全部索赔，则已经证实的部分应被支付，不应将索赔款额全部拖到工程结束后再支付。如果承包商未遵守合同中有关索赔的各项规定，则在决定给予承包商延长竣工时间和额外付款时，要考虑其行为影响索赔调查的程度。

　　二、工期及费用索赔

　　（一）工期索赔

　　1.工期索赔的分析

　　工期索赔的分析包括延误原因分析、延误责任的界定、网络计划分析、工期索赔的计算等。运用网络计划方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可以索赔。在工期索赔中，一般只考虑对关键线路上的延误或者非关键线路因延误而变为关键线路时才给予顺延工期。

　　2.工期索赔的计算方法

　　(1)直接法

　　如果某干扰事件直接发生在关键线路上，造成总工期的延误，可以直接将该干扰事件的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。

　　(2)比例分析法

　　如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，而且管理水平要求不高，要分析其对总工期的影响，可以采用比例分析法。

　　(3)网络分析法

　　通过分析干扰事件发生前和发生后网络计划的计算工期之差来计算工期索赔值，可以用于各种干扰事件和多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔，主要还是用于管理水平要求高的工程项目，但计算过程较复杂。

　　（二）费用索赔

　　1.索赔费用的构成

　　人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润（工程变更、施工条件变化、业主终止合同等可计入利润索赔）、其他应予以补偿的费用（利息、分包费、保险费、各种担保费）

　　2.索赔费用的计算方法

　　（1）分项法

　　分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。

　　（2）总费用法

　　又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，索赔金额=实际总费用—投标报价估算总费用。通常要求合同实施过程中的总费用核算是准确的、承包商的报价是合理的，合同中没有争执等。

　　（3）修正总费用法

　　修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理，索赔金额=某项工作调整后的实际费用-该项工作的报价费用。

　　三、施工索赔管理

　　为了加强施工索赔的管理和工程项目的质量，在实际生活中，首先业主及工程师需要对承包商所提出的索赔要求进行严格评审，审查合同文件;工程师的指示;往来函件;会议记要;施工现场记录;工程照片;工程财务记录;现场气候记录;

　　工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明及其他施工索赔依据的真实性、全面性、时效性、关联性及是否符合特定条件，同时还要严格审查工期顺延要求及费用索赔要求。其次，为了对将来索赔的预防和减少，工程师需要做好工程前期准备工作，签订合同时注重合同严密性，严格地履行合同，做好日常监理工作，索赔事件发生后应采取有效措施。

　　四、结束语

　　施工索赔是利用经济杠杆进行项目管理的有效手段，对承包商、业主和监理工程师来说，对处理索赔问题水平的高低，反映了他们对项目管理水平的高低。索赔随着建筑市场的建立和发展，将成为项目管理中越来越重要的问题。所以当下加强建设工程施工索赔的管理是必要的。

　　建设工程施工合同10

　　1．词语解释

　　1．1发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。

　　1．2承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。

　　1．3甲方代表：甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。

　　1．4乙方项目经理：乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。

　　1．5铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。

　　1．6总监理工程师：铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。

　　1．7设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。

　　1．8工程质量监督站：铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。

　　1．9工程：协议条款约定的具体的永久工程。

　　1．10合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。

　　1．11经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　1．12费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

　　1．13工期：协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。

　　1．14开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

　　1．15竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

　　1．16施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。

　　1．17书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　1．18协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书面协议。

　　1．19变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。

　　2．合同文件及解释顺序

　　合同文件应能相互解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　2．1协议条款；

　　2．2合同条件；

　　2．3洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议；

　　2．4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书；

　　2．5工程量清单或确定工程造价的`工程预算书和图纸；

　　2．6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前提下，由甲、乙双方协商解决（或先由监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。

　　3．合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章。

　　施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。铁道部没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、规范。

　　4．双方一般责任

　　4．1甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

　　4．1．1甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己的部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

　　4．1．2甲方代表的通知由本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。确有必要时甲方代表可发口头通知，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的通知应予执行。乙方认为甲方代表通知不合理，应在收到通知后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内，作出修改通知或继续执行原通知的决定，以书面形式再通知乙方。

　　4．1．3甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需文件、图纸及资料，并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内，可向甲方代表提出迟误的后果。甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。

　　4．2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；

　　4．2．1乙方的要求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方代表，经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　4．2．2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的通知、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。

　　5．对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为：

　　5．1第1条工程概况

　　5．1．1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。

　　5．1．2工程地点系指工程所在县（含）以上行政区域。

　　5．1．3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。

　　5．1．4承包方式系指双方约定的，甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。

　　5．2第5条设计文件

　　5．2．1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供，应在合同补充协议中写明分期分批，按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸，以满足乙方施工要求。

　　5．2．2甲方对设计文件和图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容，保密费用由甲方承担。

　　5．3第7条7．9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》（计建设〔1997〕352号）办理。

　　5．4第11条11．1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指：

　　5．4．1在合同中另有规定的；

　　5．4．2由于乙方某种失误或违约导致的，或乙方应对其负责的必要的暂停施工；

　　5．4．3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工；

　　5．4．4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工；

　　5．4．5计划调整。

　　5．5第12条12．1工期延误原因及责任中：

　　5．5．1不可抗力是指因突发战争、军事征地、动乱、罢工、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。

　　5．5．2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》（铁建〔1996〕13号）划分的四个等级的重大工程质量事故。

　　5．6第14条工程质量检查中：

　　5．6．1质量保证体系：乙方为了实现合同对工程质量的要求，建立的质量管理组织结构、制度和措施等。

　　5．6．2工程质量：在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件，以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

　　5．6．3不合格工程：既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程，也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。

　　5．7第15条隐蔽工程检查和签证中：

　　5．7．1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的，竣工后无法观察检查的，需被复、掩盖的分部、分项工程。

　　5．7．2本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。

　　5．7．3重点工程系指按（80）铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程，或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。

　　5．8第17条甲方供应的材料设备

　　5．8．1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。

　　5．8．2承包方式采用包工不包料的工程项目，以及铁路通信信号等专业材料设备，甲方须自行采购的，应使用本条款规定。

　　5．9第21条验工计价

　　5．9．1乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完实际工程量报告，甲方代表在接到报告后3天内，按设计图纸核实已完工程量（以下简称“计量”），并在计量前24小时通知乙方。若不通知，甲方计量结果无效。

　　5．9．2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加，无正当理由不参加，甲方自行计量有效。

　　5．9．3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

　　5．10第22条工程款支付

　　工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定，双方根据工程实际情况协商研究，明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。

　　5．11第23条竣工验收

　　依据国家计委计建设〔1990〕1215号文《关于印发〈建设项目（工程）竣工验收办法〉的通知》和铁道部（84）铁鉴字第180号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。

　　5．12第24条竣工决算

　　国家组织验收的大中型项目，在工程正式验收后，竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司，鉴定中心及使用单位。其他建设项目，在工程正式验收后，竣工决算应在3至6个月内完成，并报铁道部财务司、建设项目主管部门及使用单位。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　开户银行及帐号：_________开户银行及帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

建设工程合同2

　　签订合同双方：

　　征用土地单位：_________，以下简称甲方；

　　被征土地单位：_________，以下简称乙方。

　　根据________（审批权力机关）批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和_______省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县（或市、省）人民政府审查批准，经甲方双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。

　　第一条征用土地数量及方位

　　甲方征用乙方土地共____亩，稻田____亩，水塘______亩，菜地_____亩，坡地______亩，宅基地______亩，林木______亩，共有树木_____株。所征土地东起________，南起_______，西起_______，北起_______.

　　第二条征用土地的各类补偿和安置补助费

　　1.根据_____省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的_____倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。

　　2.根据_____省（或自治区、直辖市）政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_____％补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_____办法补偿，房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。

　　3.各类耕地的'年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实，稻田按平均亩产大米为_______公斤，每公斤计价_____元，年产值每亩核定为____元；旱地按平均亩产玉米（或小麦）_____公斤，每公斤计价______元，年产值每亩核定为____元；菜地按年均亩产大白菜____公斤计算，每公斤计价_____元，年产值每亩核定为_____元。

　　4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量讲师，共计_____人；甲方对乙方农业人口的安置；补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算（年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍）；征用宅基地不付安置补助费（征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算）。

　　甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内，甲方向乙方一次（或商定于某段时期内几次）支付全部各类补偿费、安置补助费共_____元（其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍），付款通过建设银行转帐托付。

建设工程合同3

　　甲方：内蒙古煤田地质勘查局151队

　　乙方：内蒙古大厚科工贸有限责任公司

　　经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方对内蒙古苏尼特左旗马辛呼都格煤矿地质工程进行物探测井工作相关事宜，达成如下合同条款：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：马辛呼都格煤田物探测井工程；

　　2、施工地点：内蒙古苏尼特左旗查干敖包镇；

　　3、工程开竣工日期：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

　　二、工程价款及支付方式

　　1、常规数字测井工程价款：工程量约30000米，48元/米，合同价款共计约人民币1440000元（大写：壹佰肆十肆万元整），以上价格为含税价；最终价款按实际工程量进行结算。如有特殊要求另行收费，扩散法，流量测井，井捡孔中间井斜测井按每次实际测量深度收费。（例如：第一次测到100米收100米的费用，第二次测到200米则按200米收费。以此类推累计深度计算工程量。）并以双方签字验收单为准。

　　2、付款方式：测井工作完成xxxx米时，甲方付给乙方xxxx万元，测井工作全部完成后十日内付清全部工程款，并提交正式测井成果。

　　三、甲方责任

　　1、按照合同约定的时间及时向乙方支付工程款，并在工程全部完工后据实结算。

　　2、甲方负责施工区内地方协调工作及外部关系，确保乙方测井工作顺利进行，涉及赔偿费用由甲方负责。

　　3、在乙方到达现场前及时提供钻孔测井通知书及钻孔1:200简易柱状图。

　　4、甲方应确保施测钻孔的孔内安全，如因施测钻孔孔内事故致使测井仪器损坏，甲方应向乙方赔偿由此而造成的经济损失。如因不可抗力原因发生事故时，协助乙方处理解决。

　　四、乙方责任

　　1、物探测井由乙方独立承担，其主要任务是划分岩性层、确定深、厚度，孔斜参数。

　　2、乙方接到甲方测井通知后24小时内进入施工现场。并按甲方要求进行测井。

　　3、施工中乙方应当根据相关规定做好安全措施，安全责任由乙方自负。

　　4、乙方应当在单孔全部测井结束后12小时向甲方提供测斜及孔底位移成果表、煤层成果及质量评级表和岩性（大于1米）解释成果表。

　　5、严格按照地质矿产行业标准《煤田地球物理测井规范》DZ/T0080-93施工.

　　五、在测井过程中，视地质情况需要外加测井方法时，其测井费用也相应调整。

　　六、本合同未尽事宜，双方协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签署地人民法院起诉。

　　七、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方：xxxx公司乙方：xxxx

　　代表签字：代表签字：

　　签订时间：xx年xx月xx日签订时间：xx年xx月xx日

　　物探测井方法明细：

　　1、常规测井：

　　1.1 目的及任务

　　1.1.1对钻孔煤、岩层进行解释，确定钻孔岩性柱状，划分地层界面。

　　1.1.2确定煤层的深度、厚度结构。

　　1.1.3测量钻孔偏斜度及其方位。

　　1.1.4测量井径。

　　1.1.5了解天然放射性元素赋存情况。

　　1.2 方法及测井条件

　　1.2.1要求孔内泥浆均匀，无安全隐患，过目的层5m以上。

　　2、流量测井：

　　2.1 目的及任务

　　2.1.1在钻孔测试段内划分含水层、隔水层的层数及厚度；

　　2.1.2分层求取各含水层的静止水位及流量；

　　2.1.3分层计算各含水层的.水文地质参数。

　　2.2 方法及测井条件

　　2.2.1要求做完试抽后，达到水清砂净，水位稳定后方能进行流量测井。

　　流量测井是在洗井完毕，水位稳定后前提下进行，通知测井即说明水文地质人员同意了洗井效果，测井人员只保证扩散法测井曲线的反应合理正常，符合规范要求，不参与洗孔工作验收。

　　流量测井仪的灵敏度为涡轮流量测井仪测量范围：

　　1、涡轮启动最小流速≤100mm/s。

　　2、流速测量范围0~4000mm/s，

　　3、精度：2.5%FS。）

　　3、扩散法测井：

　　3.1 目的及任务

　　3.1.1在钻孔测试段内划分含水层、隔水层;

　　3.2 方法及测井条件

　　3.2.1 抽水时水清砂净，抽水结束后，水位稳定后方能进行扩散法测井，要求在测井的前48小时通知测井。井液矿化度过高，电阻率低于4Ω·m。

　　扩散法测井是在洗井干净的前提下进行，通知测井即说明水文地质人员同意了洗井效果，测井人员只保证扩散法测井曲线的反应合理正常，符合规范要求，不参与洗孔工作验收。

　　4、井温测井：简易井温，近稳态井温，稳态测温。

　　4.1 目的及任务

　　4.1.1了解地温变化规律，查找恒温带和增温带，计算地温梯度。

　　4.2 方法及测井条件

　　4.2.1简易井温应在测量其它参数前、后各测一次井温。

　　4.2.2近稳态测温孔应按12、12、24、24h间隔顺序用同一仪器进行测温，直至24h内温度变化不大于0.5摄氏度或总测温时间已达72h为止(井液有纵向流动的钻孔部应作近似稳态和稳态测温)。

　　4.2.3稳态测温孔

　　按照设计要求进行测量

建设工程合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙双方于年月日签订了《________________项目拆除工程施工合同》，针对该合同，双方经协商讨论，达成以下共识：_________________

　　1、甲乙双方签订题述合同主要为了办理前期工程施工许可证备案所用，该合同约定的权利、义务和责任均不作为双方执行依据，但乙方须在前期工程施工许可手续办理完毕后即进场施工；

　　2、甲方后续将对________________项目装修工程进行邀请招标，如乙方中标，甲乙双方将签订《________________项目装修工程施工合同》（以下称装修工程施工合同），该装修工程施工合同将覆盖题述合同约定的内容及双方权利义务，双方承诺按照该装修工程施工合同的'约定行使权利、履行义务、承担责任。

　　3、甲乙双方对本备忘录负有保密义务，除非按照法律规定有合理必要，未经另一方事先书面同意，任何一方不得就本备忘录发表任何公开声明或进行任何披露。

　　4、本备忘录经双方法定代表人或其委托代理人签字或签章并加盖公司合同专用章之日起生效，至后续所签装修工程施工合同生效之日终止。

　　甲方：_________________（签章）乙方：_________________（签章）

　　地址：_________________地址：_________________

　　法定代表人或委托代理人（签章）：_________________法定代表人或委托代理人（签章）：_________________

　　经办人：_________________经办人：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　本合同于20年_____月______日签订于_____________市

建设工程合同5

　　甲方：(建筑单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：(承建单位)

　　法定代表人：

　　职务：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　(1)厂房A—5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积15160.6㎡;

　　(2)厂房B—5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积8851.82㎡;

　　(3)旧宿舍在原有楼层上加二层;

　　暂定厂房A、B，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000㎡，合总价2100万，(每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面积大于25000㎡的.面积按每平方米850元计价。

　　工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建设工程

　　工程项目：厂房A、B、宿舍加层(不包括原有宿舍装修)

　　工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园

　　开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。

　　第二条付款方式

　　1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款1600万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付(即按每月付款138800元不等给乙方，每月15日前至少支付138800元)。

　　乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户：

　　2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用200万元(开工三天前)、工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元(分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万)、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方(即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元)

　　第三条建筑材料标准：

　　1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。

　　2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。

　　3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500-500陶瓷地砖。

　　4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。

　　5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。

　　6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600-600的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。

　　7、厂房A、B卫生间墙面用250-400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。

　　8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子。

　　9、厂房A、B、宿舍加层所有天栅底梁柱面不可抹灰，只用刮腻子。

　　10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。

　　11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。

　　12、厂房卫生间门用铝材料制安。

　　13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5MM材料制安。

　　14、层面防水按二布三油铺贴。

　　第四条其他事项

　　1、甲方责任

　　(1)、天然基础检测费由甲方支付。

　　(2)、10万元以上的城建押金由甲方支付。

　　(3)、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支付。

　　(4)、静压桩检测费由甲方支付。

　　2、乙方责任

　　(1)、10万元以下城建押金由乙方支付。

　　(2)、工程公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费用，工地工程用水用电费由乙方支付。

　　(3)、静压桩工程费由乙方支付。

　　(4)、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包防雷设施工程，不包水电安装工程。

　　(5)、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责补修及费用，但甲方不可扣减工程款。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。(按照每名工人150元一天、材料涨价所造成的损失计算)

　　2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月平分支付500万元余款，若有拖欠则按照应付款的千分之五每天加收滞纳金。

　　3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务，视为违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并解除合同或者要求继续履行合同。

　　第六条争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，有权依法向人民法院起诉。

　　第七条未尽事宜

　　工程建设过程中，发生的不可预算的其他事项，由甲乙双方协商另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同经双方认可，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起发生法律效力。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

建设工程合同6

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　工程名称：

　　本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经双方协商，本着友好合作原则，达成如下分包合同：

　　一、承包范围：

　　二、承包方式：

　　三、质量标准：

　　四、工期：

　　本工程自年月日开工至年月日完工，工期为天。

　　五、收费标准及支付方式：

　　1、经双方协议，本工程总量为米，收费标准为，共计： (大写： )

　　2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。

　　3、付款方式：

　　六、变更及工程费用调整：

　　1、本工程进行中，发包人对本工程与技术要求提出变更时，发包人应在变更前天内发出书面通知。承包人接到变更后天内予以确认。

　　2、变更后及承包增加施工费用，发包方按市场价予以调整。

　　七、发包责任：

　　1、发包方在开工 2 日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。

　　2、开工前，发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续，及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题，并承担相应费用。

　　八、承包方责任：

　　1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容

　　2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工，确保施工质量。

　　3、施工中如发现问题应及时汇报，并提出相应的处理方案，经发包方确认后进行施工。

　　4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作，并如实及时提交发包方，如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题，承包方应负责补救并承担相应责任，情况严重时，发包方有权向承包方追偿相应损失。

　　5、遵守国家及北京市有关施工管理规定，服从现场指挥与领导。

　　九、违约责任：

　　甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任。

　　十、材料与设备

　　1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责，并经双方验收合格后方可使用。

　　2、若造成窝工、误工所造成的损失，责任是甲方的'由甲方负责，是乙方的由乙方负责。

　　十一、报告、成果、质量检查与验收

　　1、发包方负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查与验收。

　　2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。

　　3、隐蔽工程检查由承包人自检后，通知发包方进行检查与验收，经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格，承包人负责在规定的时间内必须进行修补。

　　十二、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、其它约定事项：

　　十四、合同终止

　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同7

　　发包方(以下简称甲方)：

　　委托代理人：(姓名)

　　联系电话：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　承包负责人：(姓名)

　　联系电话：

　　经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：

　　一、工程地址：

　　二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20元，具体数量以现场项目经理审核为准。

　　四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性结构胶。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。

　　六、付款方式：签订合同后支付订金20元。竣工合格后支付全款。

　　七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、材料进场后的材料验收;

　　2、基层验收;

　　3、饰面验收;

　　4、细节验收及修补

　　八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的'施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　代表：

　　责任人：

　　________年____月日________年____月____日

建设工程合同8

　　房屋建筑施工合同

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将位于XXXXXXXXXXXX居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。

　　2、建筑面积（施工计算方式）：一层97.88平方米（不含楼梯），楼梯9.62×2＝19.24平方米；二层93平方米（不含楼梯，阳台按半面积计入），楼梯7.86×2＝15.72平方米；三层76.4平方米（阳台按半面积计入）。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。

　　第二条：承包方式

　　1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备；

　　2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元（大写：贰佰贰拾伍元整）；

　　3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价；

　　4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修；

　　5、基础由甲方负责，乙方负责回填。

　　6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。

　　7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的'前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。

　　第三条：工程工期

　　1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

　　第四条：工程质量

　　1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。

　　2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。

　　3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（坡屋顶钢筋搭接）。

　　4、地面工程：一层铺贴地砖。

　　5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。

　　6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。

　　7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。

　　8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。

　　9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　第五条：施工费结算方式

　　1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款元；第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后方付乙方壹万元；第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方贰万元；其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款（质量保证金2000元除外）。

　　乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。

　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　第六条：安全生产及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。

　　3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。

　　第七条：合同终止与生效

　　1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效（合同涂改无效）双方履行完成合同条款内容后终止。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。

　　3、合同订立地点：贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。（下无正文)

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　（手印）（手印）

　　合同签订日期：2015年月日

建设工程合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、及其有关法律行规，甲乙遵循平等自愿，公平诚信原则。结合本工程实际情况，双方经友好协商，达成如下合同条款，订立本合同，双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围：

　　1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元，不足1公里的按1公里计算。

　　2、施工技术要求：平场自然碾平。

　　三、合同工期：

　　开工日期：年月日（以甲方正式开工通知为准）竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数360天。

　　四、工程价款计算办法：

　　1、土石方综合单价，每立方元，装运推平，运距米内自然碾压。

　　2、做路时，挖机进场付每台挖机5万元押金，一天为1800 元。不足一天为一天补足。

　　3、此单价包括：人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等。

　　4、工期：甲方入场通知书下达起计算，工期壹年。

　　五、甲、乙双方的责任及义务

　　1、甲方义务和责任。

　　工一切事务。

　　负责提供施工用水、动力电就近指定搭接。

　　负责协调和处理好周边关系为乙方创造良好施工环境。

　　及时签证工程量，材料价格，审查合格工程的日进度报表工程结算等事项。

　　2、乙方的责任和义务

　　乙方指派负责该项目的“进度、质量、安全”工作。

　　做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保证现场清洁符合有关规定，交工前人走场地清。

　　乙方须建立健全、安全生产组织与制度，加强安全教育、全面负责、确保工巢全生产，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不

　　力或职工过失，造成的人员伤亡、财务损失由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

　　七、工程价款结算与拨付方法：每星期一结算，星期二付款。

　　八、违约责任：

　　甲方违约责任

　　若甲方不能按时支付乙方工程进度款，按产值月报时间与约定支付时间承担银行同期，三倍贷款利息。

　　工程结算尾款不按约定时间支付、甲方延误付款承担欠款总额的三倍银行贷款利息。

　　由于甲方原因造成的'停工（三天以上），由甲方承担由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费，（挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500 元计算）并相应顺延工期，若甲方要求乙方通过赶工方式保证按合同约定工期按期完工，则应由甲方承担采取赶工措施及增加的合理费用。

　　如甲方未按合同执行，按工程总造价

　　乙方违约责任

　　因乙方原因造成工程质量不符合合同规定时，乙方负责无偿修理或返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　由于乙方原因未按合同进度计划及时完成工程计划进度（以施工进度计划为依据）乙方未采取有效措施赶上进度造成工期延误，乙方将自动退场。

　　乙方工程质量低劣，同一位置经甲方三次责令整改，乙方在整改期限内不采取整改措施，不提交整改报告，由甲方有权解除施工合同并令其退场，乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金。

　　九、其它约定

　　合同未尽事宜，甲乙双方以补充协议为准，与本合同具有同行法律效力。

　　十、纠纷解决办法

　　甲方与乙方如发生合同纠纷，由双方协商解决。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

建设工程合同10

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，甲方将恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和安全，双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____实验学校建设项目二标段教学办公楼。

　　2、工程工期：____年____月____日至____年6月1日。

　　二、工程承包方式、包含内容及价款

　　（一）、工程承包形式：采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏

　　（二）、承包内容及承包单价

　　1、基础工程：基础地梁承台墙体砌筑、上口找平；砂浆防水防潮层；土方回填后的整平及打夯（甲方负责回填土的机械配合）；

　　2、混凝土工程：①甲方负责供应商品砼至施工现场，乙方接管及加固，甲方派人技术指导，乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护，现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地，混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹平等，配合管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等；

　　3、砌体工程：建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的及时收集利用；强制式搅拌机由甲方供应，乙方负责安装、维护保养及清洁；二次结构及室外散水台阶踏步的施工等；

　　4、装饰工程：图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等；

　　5、泥工班组所用材料进出场的上下车（砂石料加气砖除外）、现场材料的堆码整齐；现场材料的二次转运、余料入库；塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工；

　　6、甲方只负责提供施工所需原材料，供电至三级配电箱、供水至每楼层（每层不低于两个接水点），乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等所有必备工具及工人食宿等

　　7、施工图纸、招标清单、设计变更内所有泥工工作（单项变更对泥工影响超过5000。00元以上的另行协商）；

　　8、承包单价为综合包工单价，此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，乙方不得以任何理由要求甲方索赔。

　　9、承包单价为____元/m2，竣工结算建筑面积计算以《 ____ 》规范为准。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收，质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求，按项目部制定的标准对乙方进行处罚。如因乙方原因达不到要求标准，甲方有权另找施工人员，并双倍扣除其所需费用。

　　2、乙方在施工中造成的不合格产品，甲方有权拒付工程款，有权要求乙方返工，并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失（误工费、材料费及其他损失费等），并对乙方处以返工总价值2—5倍的罚款。

　　四、甲乙双方责任

　　1、甲方必须保证材料及时运到工地。

　　2、甲方对工程质量进行监督，有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改，并对乙方进行经济处罚。

　　3、乙方必须严格按要求施工，注意节约材料、合理用料，不准浪费材料，如发现有浪费现象则承担所浪费材料价值2倍以上的损失费。

　　4、在施工过程中，乙方必需保证施工所需要的人员满足施工要求，无条件服从项目部管理人员的安排。

　　5、乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，甲方有权解除合同，并按照已完成工程量的70%结算工程款，其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同，其结算方式及付款方式同本条。

　　6、认真做好工完场清，不得出现浪费材料的'现象，若发现材料浪费现场，根据浪费的多少进行不低于500。00元的罚款，并双倍赔偿所浪费的材料款。

　　五、安全管理

　　1、乙方对质量、安全负责，必须熟悉质量、工艺的规范和标准，懂得安全知识，对操作工人进行安全技术交底。严格执行机械安全技术操作规程，杜绝违规指挥，作业前应对本次作业所使用的机械、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，发生安全事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行承担。

　　2、进场后一切听从甲方安排，严格遵守《中华人民共和国治安管理条例》及工地的规章制度之规定。不许打架闹事，不许酒后上岗，违者罚款；严重的送到公安机关处理。

　　3、维持良好的社会秩序，严禁偷盗，如发生进行严处，偷一罚十。

　　4、不得损坏甲方财产，如损坏，照价赔偿。

　　5、乙方所雇佣的工人每天必须持身份证上岗，每天上班前在门卫处登记打卡，如有遗漏造成不良后果，甲方概不负责。

　　六、工期要求

　　1、工期按照项目部的生产要求由项目部下达生产计划，双方签字认可，每个节点必须在双方认可的工期内完成，逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。

　　七、付款方式

　　根据工程进度，验收合格，分段付款，主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%，竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%，余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%，下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必须向甲方提供员工工资表。

　　八、违约责任

　　合同一旦签订，双方必须遵守，一方如有违约，要承担相应的一切损失和法律责任，并承担支付违约金壹万元（小写：￥10000。00元）。

　　九、其他未尽事宜，双方协商解决，作为本合同的补充条文。

　　十、本合同一式两份，承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效，工程竣工付款完毕后合同终止。

　　发包方：____

　　承包方：____

　　代表签字：____

　　联系电话：____

　　____年____月____日

建设工程合同11

　　1.建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。

　　A.单价

　　B.总价可调

　　C.总价不可调

　　D.成本加酬金合同

　　2.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以( )的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

　　A.2月1日至5月10日

　　B.2月1日至5月25日

　　C.2月10日至5月26日

　　D.2月10日至6月1日

　　3.承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商原因的外部客观条件影响而不能进行竣工检验，对该部分工程工程师应认为( )。

　　A.已经竣工不需再进行竣工检验

　　B.已经竣工但还需在缺陷通知期内进行补充检验

　　C.需经检验后才能判定是否竣工

　　D.尚未竣工

　　4.业主对分包合同的管理主要体现在( )。

　　A.对分包合同权利义务如何约定

　　B.对分包工程的批准

　　C.对分包合同当事人的选择

　　D.对分包工程发布开工令

　　5.FIDIC分包合同条件规定，如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，( )在应付款日之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商，承包商则不承担逾期付款的责任。

　　A.工程师

　　B.业主

　　C.承包商代表

　　D.工程师代表

　　6.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。

　　A.合同价内的暂列金

　　B.业主应交付的预付款

　　C.承包商应交付的定金

　　D.承包商应得的工程款

　　7.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。

　　A.工程照管责任移交

　　B.承包合同的全部义务已完成

　　C.缺陷通知期开始

　　D.可以办理竣工结算

　　8.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。

　　A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

　　B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

　　C.争端裁决委员会的`裁决是合同争议的最终解决方式

　　D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

　　9.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。

　　A.合同关系主体为业主和指定分包商

　　B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

　　C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

　　D.由工程师负责协调管理

　　10.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。

　　A.不计入合同价格之内

　　B.用于不可预见项目使用

　　C.由工程师或承包商代表控制使用

　　D.专门用于承包商施工范围内工程使用

　　答案： 1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.B 10.B

建设工程合同12

　　合同编号：建字____________第_________号

　　项目名称：____________________________

　　签定地址：_____________________________

　　______________年___________月_________日

　　甲方(委托方)：_________________________

　　乙方(受托方)：_________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，就工程建设项目的技术服务工作内容，经甲、乙双方共同商定达成如下协议，共同恪守践行。

　　一、工程服务职责

　　①帮助甲方组织指导规划、设计的整体构想与图纸的完成。

　　②解决工程建设中的技术问题。

　　③完善并督促施工管理中的'相关事宜。

　　二、工作岗位

　　在工程建设期间，甲方要聘任乙方为_______，并签发相应的聘任证件，按聘任工作岗位纳入相应的组织机构，并行使该责任权利。

　　三、甲乙方职责

　　1、甲方要为乙方安排好相应的工作场所、创造工作环境。

　　2、甲方要根据乙方所需选派相应的工程人员，协助工作。

　　3、甲方要积极支持乙方工作，求大同存小异，及时解决出现的矛盾纠纷，保证工作顺利进行。

　　4、乙方要根据工作需要，全力协助配合甲方完成既定目标任务。

　　5、乙方在工作中发现问题要及时向甲方汇报，及时沟通尽快解决，不能让问题成堆。

　　四、服务费用

　　1、乙方工作期间的所有食宿、差旅、交通费(含配备工作车辆、司机)通讯费、办公费均由甲方负责，费用为实报实销，发票下账。

　　2、乙方工资的相应补助。

　　①工资按月计，每月_________元

　　②工地补助计，每月_________元

　　③生活补助计，每月_________元

　　④上述三项不含税费。

　　3、工作期间福利待遇按国家规定，由甲方根据需要发放。

　　4、乙方每月视工作需要有相应的休息日。

　　五、服务期限

　　①服务开工期限以甲乙方签订合同为时限。

　　②终止期限视工程具体建设完后另议确认。

　　六、其他

　　甲乙双方互助互利、认真落实，共同遵守合同条款，双方均不得违约。

　　其他未尽事宜由双方另行协商，按补充文件签约并实施。

　　本合同一式三份，由甲方(甲方财务、办公室)乙方各执一份，签约后合同可生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　日期：__________________日期：__________________

　　住址：__________________住址：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

建设工程合同13

　　订立合同双方：

　　建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；

　　勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。

　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二条勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三条甲方的义务

　　1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

　　2.在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

　　3.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

　　4.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

　　5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

　　6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

　　7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

　　第四条乙方的义务

　　1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

　　2.乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。

　　第五条定金及勘察取费标准及拨付办法

　　1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的.，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察

　　工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

　　2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。

　　第六条甲方的违约责任

　　1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

　　2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿元。

　　第七条乙方的违约责任

　　1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

　　2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价＿＿‰的违约金。

　　第八条纠纷的处理

　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　第九条其它

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……各留存一份。

　　建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿＿（盖章）

　　联系人：＿＿＿＿

　　通讯处：＿＿＿＿

　　电话或电报：＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿

　　勘察单位（乙方）：＿＿＿＿（公章）

　　代表人：＿＿＿＿（盖章）

　　联系人：＿＿＿＿

　　通讯处：＿＿＿＿

　　电话或电报：＿＿＿＿

　　开户银行：＿＿＿＿

　　帐号：＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日订立

　　附：

　　1.测量任务和质量要求表：

　　2.工程地质任务及质量要求表。

　　测量任务和质量要求表附表1

　　工程名称工程地点设计单位工作内容工作量和技术要求备注

　　工程地质任务及质量要求表附表2

　　工程地点：设计单位：设计负责人：勘察阶段：建筑物名称

　　或（代号）结构

　　类型层数及

　　总高度基础砌置深

　　度及标高基础

　　类型总荷重单位面

　　积荷重另提交：

　　一、场地的地形图（附有旧址座标）。

　　二、总平面布置图。

　　三、详细的勘察技术要求（另附）。

　　四、场地附近已有勘察资料。

建设工程合同14

　　发包人（全称）：___________________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：___________________（以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行平顶山开元小区项目室外市政管网工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，并结合本工程具体，经甲乙双方洽商达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：设计图纸范围内的全部工作内容（若图纸变更必须经经甲方确认）。

　　4、本工程承包方式为包工包料、包质量、包安全，包验收以及所有相关主管部门报批手续。

　　5、工程施工主要内容：钢筋砼检查井3座、直埋管道段土方工程、管道安装等设计图纸内的所有内容。

　　二、工期

　　1、工程工期：乙方完成报批手续后进场施工，于20__年9月10日前开工，工期65天（因甲方原因导致无法正常施工或验收，工期相应顺延）。

　　2、乙方完工后通知甲方验收，甲方接到乙方通知后，5天内组织相关部门进行验收，并提供书面的'验收报告。

　　三、工程质量

　　1、乙方应严格遵守国家及地方的有关标准及规范，按照施工图纸设计要求精心组织施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准规定。

　　2、本工程质量达到合格。

　　四、合同价款及支付方式

　　1、本工程合同包干总造价为人民币伍拾玖万柒仟元整（小写：590000元）。总价款含材料费、辅材费、运输费、安装费、机械费、管理费、税金等一切工程施工、验收等过程所发生的费用。无论如何，乙方均不（包括数量以及漏项）向甲方提出___________________。

　　24小时内向甲方代表通报受害情况，甲、乙双方应及时协商解决。

　　2、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书以及补充合同等书面形式资料均应作为合同条款补充内容以组成部份，与合同条款具有同等法律效力。本合同书经双方代表签字并加盖公章后生效。保修期满后并结清尾款后失效。

　　3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　_____年_____月_____日

建设工程合同15

　　工程承包人： (简称甲方)

　　劳务分包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于大浏公司 (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着诚实信用的原则如实告知对方与合同直接相关的基本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。

　　1、劳务分包人情况

　　营业执照注册号：法定代表人：

　　发证机关：经营范围：

　　复审时间及有效期：

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：施工工程

　　工程地点：

　　分包范围：提供分包劳务内容：箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。

　　3、分包工作期限及进度控制

　　分包工作期限：开始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，结束工作日期：20xx年11月30日。总工期为4个月，甲方根据工期要求，两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。

　　4、质量标准

　　工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收规范》和《公路工程工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优良等级。

　　5、图纸

　　5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸 1 套。

　　6、项目经理

　　6.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。

　　6.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为唐贵军。

　　7、工程承包人义务

　　7.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中项目部已把低压电送至桥的附近。

　　7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车);

　　7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

　　8、劳务分包人义务

　　8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划，完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，保证按时完成任务。

　　8.3、劳务分包人全权委托本项目负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。

　　8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　8.5、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。

　　8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成计划工程，经工程承包人劝告后仍无明显改进，工程承包人有权调整其承担的工程任务，如仍然不能完成计划工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承担。

　　8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否则，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。

　　8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。

　　8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。

　　8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。

　　9、安全施工与检查

　　9.1、按照国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对安全施工提出的各项要求。

　　9.2、乙方应按甲方安全管理作业，遵守国家安全法律、法规和甲方的安全管理办法，如有违反，甲方有权对乙方进行罚款，若引发安全生产事故，乙方承担全部责任及所有费用。

　　9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必须采取有效的防护措施(如设密闭的安全通道)确保桥下行车安全，若引发事故和矛盾由乙方承担全部责任以及所有费用。

　　10、安全防护

　　按照国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进行各种安全防护。

　　11、事故处理

　　按照国家、地方的相关法律法规执行。

　　12、保险

　　按照国家、地方的相关法律法规执行。

　　13、承包工作内容

　　按照本协议工程业主技术规范和图纸要求完成本桥梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

　　13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。

　　13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架设拆除，按要求预压，确保满足支架的承重要求

　　13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必须用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。

　　13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。

　　13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。

　　13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等所有工作。

　　13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或暗示的工作(如保卫等)。

　　14、劳务报酬

　　14.1 本工程的劳务报酬采用：不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的'工程量计算。

　　14.2 采用上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

　　14.3.1甲方仅进行质检、试验、测量及施工过程控制等工程管理，单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、安全保卫以及协助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。若乙方不能按期完工，甲方有权部分或全部扣除工期质量奖。

　　14.3.2除非本协议另有约定，否则与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，则是乙方为完成本协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。

　　14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。

　　15、工时及工程量的确认

　　15.1、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方项目副经理确认。

　　15.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由甲方施工员和乙方按月或约定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，项目经理批准方可给予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　16、劳务报酬的支付

　　16.1乙方与甲方双方约定支付方法按以下方案进行。

　　16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和协助乙方完成工程量的费用。

　　16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。

　　16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%~70%(含价拨款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方。

　　16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不维修或乙方未作答复，甲方可直接维修，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的监理、业主书面批评指令，甲方将酌情扣除部分或全部保证金。

　　16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。