工程合同

时间：2023-11-22 08:34:32 合同范本我要投稿

工程合同(汇总6篇)

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的工程合同6篇，希望能够帮助到大家。

工程合同(汇总6篇)

工程合同篇1

　　发包方：（以下简称：甲方）

　　承包方：（以下简称：乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他法律法规之规定，本着平等、自愿、诚信、公平原则，甲乙双方经友好协商，就乙方承包零星工程维保项目事宜达成如下合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、工程承包内容：合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。

　　4、承包方式：包工包料，固定单价包干。

　　5、承包期限：，该承包期限自合同生效之日起算。

　　二、合同价款

　　1、本合同项下工程的固定单价为：（大写）元整人民币，即（小写）￥元）。该包干单价不因任何政策性因素或市场因素的影响而调整。

　　2、本合同项下所称固定单价已涵盖本合同第1.3条项下工程全部竣工验收合格以及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费、企业管理费、劳保费、检测费（如需）、建安税金等全部费用。

　　三、付款方式

　　1、付款方式：。

　　2、付款时间：

　　（1）按月结算，每月15日之前支付上个月经甲方审计部审核确认的工程款95%；

　　（2）结算总价5%作为保修金，保修期届满后，经甲方客服部确认乙方已履行全部保修义务的，甲方在15个工作日内结清保修金。

　　3、甲方按照第2条约定支付工程款前，乙方应向甲方客服部报送审核结算资料，由甲方审计部在7个工作日内出具书面的审核结算意见书，审核意见书经乙方确认后作为甲方付款依据。

　　4、乙方应在合同约定的付款期限前向甲方出具相应的建安发票，否则甲方有权相应顺延付款时间。

　　四、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方向乙方提供两套建筑施工队平面图纸及供水、电源、仓库等施工必备条件。

　　（2）在施工期间探测及试压产生的水电费由甲方承担，涉及店铺及小区业主的各类协调事宜则由甲方负责。

　　（3）甲方应按照合同约定支付工程款。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方应当按照甲方、乙方确认的维保点后方可进行施工。

　　（2）乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。

　　（3）乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间，应当严格按照安全生产标准组织施工, 采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

　　（4）乙方在施工中应服从物业的安排与协调，做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上属于本班组应清理的杂物,保证下一道工序正常施工。

　　五、工程保修

　　1、工程保修期为个月，自每个单项维保事项竣工验收合格并移交甲方之日起计算。

　　2、保修期限内，乙方应当在收到甲方维保通知后24小时内根据维修项目向甲方提出维保方案，并在7个日历天内完成维保义务，否则，甲方有权委托第三方进行维保，由此产生的费用，甲方有权直接从保修金中抵扣，不足部分甲方有权向乙方追索。

　　3、保修期限内，乙方两次无法按照合同约定完成维保义务的'，甲方有权没收保修金。甲方因为前述事由没收保修金，不免除乙方的保修义务，甲方没收保修金后，对于保修期内出现的维保事项产生的费用，有权向乙方追索。

　　六、其他事项

　　1、违约责任：甲乙双方均不得违反合同约定，否则应当按照法律及合同约定承担相应的违约责任。

　　2、本合同未尽事宜经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议自双方签字盖章之日起生效。

　　3、附件系本合同的有效组成部分，与本合同的其他条款具有同等法律效力。

　　4、甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，由工程住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。

　　5、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系地址：联系地址：

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

工程合同篇2

　　甲方：_____________联系方式：_____________

　　乙方：_____________联系方式：_____________

　　甲、乙双方就承建的工方案的相关事项，经协商达成一致意见，为明确责任，相互促进，现依据我国《合同法》有关规定，特签定本合同。

　　一、工程名称：_____________

　　二、施工地点：_____________

　　三、按施工图纸施工：_____________

　　四、砼路面承包施工范围

　　1、本工程为路面混凝土浇筑施工。

　　2、提供混凝土路面施工的各种设备。

　　3、具体施工范围：搅拌、运料装模、振捣、收面压纹、伸缩缝设置。

　　五、甲方负责事项

　　1、提供与混凝土有关的所有施工材料路面买草、盖草及电、水、路三通；提供混凝土材料配比数据。

　　2、提供乙方的生活住所，水电费用。

　　3、砼路面浇筑现场用电提供至____米内，搅拌机场地用电、水供给至搅拌机。

　　4、甲方现场施工管理人员与业主协调，放线、打桩、路床、整平按业主要求整平后交乙方施工。

　　5、搅拌场地与路面浇筑现场最远距离不得超过____米，如超过____米甲方应增加运输费用。如转移搅拌场地，甲方承担机械劳务费用。

　　6、材料质量，砂、卵石杂质过重，水泥“安定性”不合格（龟纹、丝口重则混凝土不成型）业主要求返工，所产生的一切费用由甲方承担。

　　7、停工、停工待料所产生的劳务费用由甲方承担。

　　8、乙方每天浇筑砼路面成型后交甲方看护、伸缩缝填料。乙方如不按甲方指导的材料配比施工所引起的.质量问题由乙方负责。

　　六、乙方负责事项

　　1、按甲方提供的图纸施工，按甲方提供的混凝土材料配比数据施工，确保施工质量。

　　2、保障施工安全，负责安全生产。

　　3、按甲方施工管理人员的指导施工。乙方具体负责搅拌、装模、振捣、收面压纹、伸缩缝的质量。养护由乙方负责。水泥袋子由乙方处理。

　　4、负责提供与混凝土施工有关的各种设备及施工人员。

　　5、保证施工工期（如雨天工期顺延）。

　　七、付款方式

　　1、乙方设备进场，甲方付进场费_____万元开工。

　　2、以分段付款方式，在施工中以分段付款方式付款。

　　3、全砼路面工程浇筑完工，按实收立方米（包括进场费在内），按合同立方米单价，一次性付清全部余款，施工款付清后，本合同终止。

　　八、其它事项

　　1、工程开工至工程竣工，如有其它部门收费情况，由甲方承担费用。因业主的软路基或坑槽过大，过多所引发的无规则断裂，一千米内允许断裂三块板，如业主要求返工所产生的费用由甲方承担。

　　2、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　3、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　______年____月____日______年____月____日

工程合同篇3

　　1、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

　　A.战争、动乱等

　　B.工伤事故

　　C.正常的恶劣天气

　　D.设计不当造成的损失和破坏

　　E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

　　F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

　　2、评标的条件是( )

　　A.投标单位技术力量强

　　B.标价合理、工期适当

　　C.有较好的信誉

　　D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

　　E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行

　　F.愿意让利

　　3、合同成立的有效条件包括( )

　　A.合同主体资格合格

　　B.内容合法

　　C.订立的形式和程序合法

　　D.必须经过鉴证公证

　　E.必须经过主管部门登记批准

　　F.必须经过担保

　　4、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )

　　A.房屋及构筑物

　　B. 机器设备

　　C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

　　D.依法可以转让的股份、股票

　　E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

　　F.依法可以质押的其他权利

　　5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

　　A.建筑物

　　B.工资表

　　C.劳务行为

　　D.建设资金

　　E.工程量

　　F.构筑物

　　6、被代理人的主要权利有( )

　　A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

　　B.要求代理人移交代理活动所产生的'法律后果

　　C.要求代理人代为清偿自己的债务

　　D.要求代理人报告完成代理事务的情况

　　E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

　　7、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　8、属于经济合同主要条款的是( )

　　A.标的

　　B.价款

　　C.质量

　　D.签证条款

　　E.违约责任

　　F.仲裁条款

　　9、无效经济合同的财产后果，可按( )

　　A.追究违约金

　　B.返还财产

　　C.赔偿损失

　　D.追究处罚金

　　E.追缴财产

　　10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

　　A.有仲裁协议

　　B.熟悉仲裁规则

　　C.有具体的仲裁请求和事实、理由

　　D.自己认为能够胜诉

　　E.属于仲裁委员会受案范围

　　11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括( )

　　A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战

　　C、不可抗力 D、放射性污染

　　12、工程风险转移的有效途径包括( )

　　A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让

　　13、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )

　　A、已否认合同有效并放弃合同

　　B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定

　　C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务

　　D、已违反FIDIC条款第4.1款

　　14、FIDIC合同条款的使用条件为( )

　　A、先法人，后项目 B、竞争性招标选择承包人

　　C、任命监理工程师监督管理施工合同

　　D、以英文为主导语言

　　15、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走

　　A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款

　　16、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )

　　A、3天 B、7天 C、14天 D、29天

　　17、变更工程的单价可以由( )一起磋商，若未能达成一致意见，则( )应确定适当的费率或价格。

　　A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师

　　C、造价工程师 D、监理工程师

　　18、下列说法是不正确的( )

　　A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场

　　B、承包的人材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场

　　C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场

　　D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有工程师的同意不得随便撤离现场

　　19、委托合同具有以下特征( )

　　A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提

　　B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提

　　C、委托合同是诺成性，不要式的合同

　　D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的

　　20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )

　　A、解释并校正合同文件不一致时

　　B、有权决定未规定的检验

　　C、没有工程师指示承包商不得作任何变更

　　D、有权决定合同的转让

　　E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序

　　F、核实和确定工程的价值

　　G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书

　　H、有权终止业主与承包人的合同关系

　　21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险

　　A.战争、动乱等

　　B.工伤事故

　　C.正常的恶劣天气

　　D.设计不当造成的损失和破坏

　　E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

　　F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

　　22、评标的条件是( )

　　A.投标单位技术力量强

　　B.标价合理、工期适当

　　C.有较好的信誉

　　D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

　　E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行

　　F.愿意让利

　　23、合同成立的有效条件包括( )

　　A.合同主体资格合格

　　B.内容合法

　　C.订立的形式和程序合法

　　D.必须经过鉴证公证

　　E.必须经过主管部门登记批准

　　F.必须经过担保

　　24、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )

　　A.房屋及构筑物

　　B. 机器设备

　　C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

　　D.依法可以转让的股份、股票

　　E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

　　F.依法可以质押的其他权利

　　25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )

　　A.建筑物

　　B.工资表

　　C.劳务行为

　　D.建设资金

　　E.工程量

　　F.构筑物

　　26、被代理人的主要权利有( )

　　A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

　　B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果

　　C.要求代理人代为清偿自己的债务

　　D.要求代理人报告完成代理事务的情况

　　E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

　　27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　28、属于经济合同主要条款的是( )

　　A.标的

　　B.价款

　　C.质量

　　D.签证条款

　　E.违约责任

　　F.仲裁条款

　　29、无效经济合同的财产后果，可按( )

　　A.追究违约金

　　B.返还财产

　　C.赔偿损失

　　D.追究处罚金

　　E.追缴财产

　　30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

　　A.有仲裁协议

　　B.熟悉仲裁规则

　　C.有具体的仲裁请求和事实、理由

　　D.自己认为能够胜诉

　　E.属于仲裁委员会受案范围

　　答案：

　　1、ADEF 2、BCDE 3、ABC 4、CDEF 5、ACD

　　6、BDE 7、ABC 8、ABCE 9、BCE 10、ACE

　　11、ABD 12、ABC 13、ABCD 14、BC 15、BD

　　16、BD 17、AD 18、ABC 19、ABCD 20、ABCEFG

　　21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD

　　26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE

工程合同篇4

　　发包方 ( 简称甲方 ) ：______________________________

　　承包方 ( 简称乙方 ) ：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《xx市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部 (1997)92 号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1 、甲方装饰住房系合法居住。

　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2 、装饰施工地点：____区 ( 县 ) ______路______弄 ( 村 ) ______号____楼______室。

　　3 、住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。

　　4 、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5 、承包方式：__________ ( 包工包料、清包工、部分承包 ) 。

　　6 、总价款：￥________元，大写 ( 人民币 ) ：__________

　　其中：

　　材料费：____________，人工费：____________

　　管理费：____________，设计费：____________

　　垃圾清运费：____________，税金 (3。41%) ：________

　　其他费用：____________

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7 、工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1 、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2 、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

　　3 、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4 、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1 、本工程执行 dbj08-62-97 《住宅建筑装饰工程技术规程》、 db31/t30-1999 《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2 、本工程由______方设计施工方案。

　　3 、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4 、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5 、在施工过程当中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》 ( 详见附件见 ) 后，方能进行该项目的`施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6 、工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　7 、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续 ( 详见附件《工程质量验收单》 ) 。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　四、有关安全生产和防火约定：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、关于工程价款及结算的约定：

　　1 、工程款付款方式列下表：

　　付款时间

　　付款百分比

　　金额

　　对预算设计认可

　　签订合同之日

　　1000 元，第二次付款时扣除

　　合同签订后

　　开工前二至五天

　　65 ％

　　施工过程当中

　　工期进度过半

　　30 ％

　　竣工验收

　　当天

　　5 ％

　　增加工程项目

　　签订项目变更表

　　100 ％

　　注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

　　2 、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

　　3 、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》 ( 详见附件七 ) ，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4 、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

　　六、其它事项

　　1 、甲方工作：

　　(1) 甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　(2) 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　(3) 如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2 、乙方工作：

　　(1) 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　(2) 指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　(3) 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任：

　　1 、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____ % 支付违约金。

　　2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______ % 向甲方支付违约金。

　　3 、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) 由甲方负责并担责任。

　　4 、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故 ( 包括罚款 ) ，由乙方负责并承担责任。

　　八、纠纷处理方式：

　　1 、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向xx市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　2 、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向

工程合同篇5

　　摘要：工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化，它是一个动态的过程，在管理中要讲求方式方法，要讲究管理的技巧。本文主要介绍了建设工程施工合同管理的相关内容，仅供参考。

　　关键词：建设工程;施工;合同管理

　　一、合同在建设项目管理中作用

　　1、合同是建设项目管理的重要内容

　　在市场经济条件下，建设项目的实施几乎都是通过签订一系列的合同来实现的。严格履行合同的内容、范围、成本、进度和质量标准、合同的条款等，才能保证项目的正常运行。可以说，离开合同，施工的效果就无法保障，也没有对进度与费用的管理，更不用说采购、人力资源、沟通、风险管理范围。另一方面，合同的成立必须以市场为前提，没有市场，就没有合同。企业承诺的兑现，企业的诚信建设，企业品牌和形象的提升，使企业的市场地位更加牢固，实现可持续发展。合同管理的重要性和必要性在于：（1）依据市场标准建立和规范企业行为，以满足市场的需求，适应市场，参与市场竞争，提高企业的竞争力;（2）企业在履行过程中维护自己的合法权益，提高企业经济效益。

　　2、建设工程合同是法律依据

　　在建设工程中合同是必要的，是处理纠纷的法律依据。建设之初做好合同的制订和签定工作，可有效减少相关纠纷的产生。在建筑市场经济活动中，参建方缺乏法律概念和诚信意识，是不正当竞争行为发生的主要原因。过去很长一段时间内，我们在建设领域法律意识不强，合同概念模糊，产生了很多不必要的纠纷，影响了工程质量、进度及成本。在施工合同履行过程中，施工条件由于受内外部环境的影响，会出现不可预料的变化，且发包人的要求也会出现相应的变化，这就决定了工程施工具有不确定性。这种不确定性可能会使履行合同的环境与签约时有较大变化，从而影响承发包双方的利益。为了顺利地履行合同，就需要签订正规专业的合同。

　　3、建设工程合同是法律保障

　　建设工程实施过程中，合同已经成为重要的法律保障。在建设前期及准备阶段，将项目中涉及到的一些重要事宜以明确的书面形式作出规定，有利于工程建设的顺利实施。通过合同谈判及签订，合理配置双方责任风险，界定权利与义务的基本关系，可大幅减少后期合同纠纷和违约风险。发包单位和承包单位应全面履行合同约定的义务，否则将承担违约责任。依据《合同法》及相关建筑法，合同是双方当事人行为的最高标准，是项目成功的法律保障。

　　二、在施工合同中经常出现的问题

　　1、签订合同双方法律意识淡薄，合同文本不规范，致使合同有失公正

　　从当前施行的建造施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是对发包方拟定的，其间大多强调了承包方的责任，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、补偿等方面的约好不详细，也短少卓有成效的处分方法。这不利于施工合同的公平、公正实行，变成施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。

　　有些建造项目在签订合一起为了回避业主责任，不选用规范的合同文本，而选用一些克己的、不规范的文本进行签约。通过克己的、抽象的、迷糊的文本条件，避实就虚，转嫁工程危险。有的乃至依然选用口头托付和政府指令的方式下达任务，待工程完工后，再补签合同，这样的合同底子起不到任何束缚效果。

　　2、合同监管机构不健全，职能分工不明确

　　当前，较多建筑施工公司和监理公司不注重合同管理体系建造，不设置合同管理机构，不明确合同管理程序，不拟定合同监管准则，不明确合同管理部门的功能。同时，缺少对合同的检查和评价，缺少对合同归口管理、分级管理和授权管理机制建造，缺少合同归档管理，使管理信息化程度不高，对合同管理的信息收集、存储、加工和保护手法相同相对落后，合同管理流程比较紊乱，缺少合同管理软件的开发、使用，合同管理手法仍比较落后。建造项目内部资本没有得到有用开发和使用，合同实行的手续不健全，使得合同准则执行不力，合同管理的信息化程度较低，然后降低了合同管理水平。

　　三、加强合同管理的对策

　　1、建立健全的建设合同法律法规

　　健全和完善的法律法规是保证建筑市场的正常运行的重要前提，是工程项目合同管理的'基础。通过一系列法律法规的制定，从项目立项审批，工程施行建设标准化管理，规范建筑市场维护建设市场秩序。

　　2、与国际接轨，建立国际统一的管理制度

　　统一建设工程的合同管理及书面材料的要求，建立国际统一的管理制度。合同管理是一个从合同签订至履约结束，进行总结评价，然后吸取经验教训，应用于新项目的动态过程。这一过程的管理制度应与国际接轨，应包括各部门的各个层次，人人树立正确的合约意识。公司应设计具体的合同管理体系，建立合同制度，责任制度，报告制度，审查审批制度，确保项目处于可控状态中。让合同管理更加正规化、标准化以适应国际市场。

　　3、加大相关人员的培训

　　建设工程项目的合同管理是一项复杂的系统工程，涉及到建筑业各专业技术、经济、法律、法规等方方面面，是一种全过程、全方位、科学系统的管理工作。

　　4、重视招投标阶段的合同管理，从源头上把好关，严格维护招投标成果

　　施工合同与工程招标投标管理两项工作是相辅相成、密不可分的。因此，必须对施工合同与招投标关系有正确的认识。工程招投标的过程是施工合同的谈判和订立过程，不要把施工合同与工程招投标管理割裂开来，真正按工作性质科学、合理设置机构及确定职责。使施工合同与招投标工作有机结合起来。在招标文件备案时，招投标管理部门应对其中的合同主要条款严格审查，对条款中不合法、不合理、带有不正当竞争或损害他人利益的内容，应立即提出修改意见，若等中标后订立合同了就很难监管。合同备案管理主要是审核合同价是否与中标价吻合，合同条款是否与招标文件一致，有没有附加一些不合理的补充条款，严格控制在备案阶段就产生“阴阳合同”，维护招投标成果，切实保证合同双方的合法权益。

　　5、提高建筑施工单位的法律意识和风险防范意识

　　施工企业必须加强企业整体的普及合同法制教育，尤其是建筑行业的合同管理人员应认真学习有关法令、法规，把握专业技术知识，进步法令意识，对所签施工合同的标的、规范、质量要求、价款付出方法以及合同的履约期限、违约责任等做出详细清晰的解说，精确表达出实在意思。依照公平、公平的准则，紧密合同的内容，符合法令规定，避免呈现歧义，削减因为了解偏差而产生合同纠纷，增强合同的可操作性。

　　除此之外，在项目施行过程中要注意做好与各利益有关方的来往公函、会议纪要、开竣工陈述、改变及其他结算材料的签发与保留，保证有关材料的完整、谨慎、为了保证一切能够作为索赔依据材料的证实力和有用性，一切这些材料的份数在构成时至少要两份，以保证其间一份原件归施工单位持有和保留，为必要时发动诉讼程序搜集好有关依据。

　　结束语

　　21世纪的今天，我国市场经济快速发展，建筑施工行业也得到快速发展，施工企业一定要加强施工合同管理的控制，完善企业管理机制，严格施工合同管理，使合同条款有法可依，降低合同风险，从而提高企业的经济效益。

　　参考文献

　　[1]裘丽娅。浅谈施工合同管理在监理工作中的重要地位[J]。科技创新与应用，20xx，04：227。

　　[2]唐筱。加强施工合同管理对控制工程造价的意义[J]。科技创新与应用，20xx，12：234。

　　[3]高小威。浅谈建设工程施工合同无效的认定[J]。安装，20xx，03：16—19。

　　[4]杨勇，袁炳文。浅谈加强施工合同管理，控制工程造价[J]。科技创新与应用，20xx，10：208。