承揽加工合同

承揽加工合同（精选15篇）

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的承揽加工合同 ，希望对大家有所帮助。

承揽加工合同 1

　　委托方：______

　　加工方：______

　　依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。

　　二、加工内容

　　本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作。

　　三、加工工期

　　从乙方收到甲方的第一笔预付款之日起开始计算工期。

　　四、加工量、单价及总金额

　　1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量___%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。

　　3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。

　　4、本合同采用的定价方式结算。

　　五、运输方式：

　　需方自提，运费自负。

　　六、结算、付款及付款方式

　　1、本合同签订后____万元为定金，____万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后___天内，乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款，本合同自动终止，甲方已支付的定金不退还。

　　2、乙方生产、制作钢结构过程中，甲方付款提货，且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额。甲方最后一次提货前，双方办理结算，货款应全额付清，乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后，安排发货。

　　3、如甲方在现场安装时发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方必须在___小时内到现场处理问题。

　　七、双方责任甲方责任

　　1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。

　　2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前___天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。

　　4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后___小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。

　　5、____月_____日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后____天内付清全部货款。否则甲方提货时，市场价格上涨的，按照涨价后价格结算；市场价格下跌的，按照双方协议解决。

　　七、乙方责任

　　1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。

　　2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。

　　3、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份。

　　4、日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划，__年___月____日前将全部钢构件供完。

　　八、质量验收

　　1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在____小时内解决。

　　2、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在___小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后____个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的.货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。

　　3、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。

　　九、违约责任

　　1、甲方迟延提货的，乙方自最后提货期限届满之次日起提供___天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的，甲方按每吨每天___元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为___天，超过__天时，乙方有权

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。

　　3、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。

　　4、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。

　　十、保密责任

　　任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密，必须承担保密义务，不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起，至对方将该商业秘密公开之日止。

　　十一、其他约定

　　1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效，至构件交付完毕货款付清后自然终止。

　　5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　__________年__________月__________日

承揽加工合同 2

　　承揽方：_________________

　　身份证号：_________________

　　电话：_________________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_________________

　　电话：_________________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：加工产品及工价(见产品清单)

　　第二条：加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)

　　第三条：资料、图纸提供办法：

　　1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

　　2、.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第四条：工资：

　　依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账(有特殊约定的除外);

　　第五条：验收标准和方法：

　　依照定作方公司品质部要求验收。

　　第六条：交货时间和地点：

　　依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

　　第七条：结算方式及期限：

　　按定作方品质部验收合格的产品数据结账(平时借支除外)。

　　第八条：其他约定：

　　1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。

　　2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。

　　第九条：承揽方的违约责任：

　　1、承揽方未按合同规定(生产排产单)的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理(返工费用由承揽方自行负责)，经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的`损失由承揽方赔偿。

　　2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同(订单)规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任;

　　3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失;

　　4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。

　　第十条：定作方公司的责任：

　　1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等;

　　第十一条：纠纷的处理：

　　合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。

　　第十二条：合同效力：

　　1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　签订地点：________________

　　________年________月________日

　　承揽方(代表人)：________________________

　　签订地点：________________

　　________年________月________日

承揽加工合同 3

　　承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条

　　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　加工费

　　单位

　　总价

　　第二条

　　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　第三条

　　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条

　　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条

　　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条

　　加工费结算办法与时间

　　第七条

　　乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。

　　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。

　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的'违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：xx。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　（1）提交xx仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx

　　法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xxxx签订地点：xxxx

承揽加工合同 4

　　定作单位：

　　某某项目经理部 （以下简称甲方）

　　承揽单位：

　　某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

　　第一条 加工构件品名与价款

　　一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

　　三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）

　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。

　　六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　第二条 加工成品期限与交付

　　一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。

　　三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　第三条 加工材料供应与采购

　　一、甲方负责供应的材料：本加工构件的`所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。

　　二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。

　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

　　四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。

　　五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

　　第四条 加工成品质量与验收

　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

　　二、质量等级：一次验收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。

　　七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。

承揽加工合同 5

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：_____________________________________________

　　第二条加工成品质量要求：（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）

　　第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：

　　1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目的，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的.以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）

　　第七条交（提）货的时间和地点：

　　1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第八条包装要求及费用负担：____________________________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：____________________________________________________

　　第十条结算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一条其他：

　　1、根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2，根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　5、未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　6、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%（10%——30%幅度）或酬金总额的_________%（20%——60%幅度）违约金。

　　7、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　8、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　9、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　10、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　11、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的________%（10%—30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%（20%—60%的幅度）违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　8、第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，_________，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自________年________月________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式________份，交___________（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方（盖章）：___________________

　　代表（盖章）人：___________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　开户银行：__________________________

　　帐号：______________________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

　　承揽方（盖章）：___________________

　　代表（盖章）人：___________________

　　地址：______________________________

　　电话：______________________________

　　开户银行：__________________________

　　帐号：______________________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

承揽加工合同 6

　　甲方: (委托方)_____________

　　乙方: (承揽方)____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。名称：_________焊接轨道板。数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜：

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、加工后的`变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：________自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：________该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：________乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的39;违约金。

　　六、其他事宜：________本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______

　　乙方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同 7

　　合同编号：______________

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的

　　乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元。最终标的以______县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的。

　　第二条：制作书架的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币______元）计取

　　注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。

　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。

　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：____，_____年______月______日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条书架安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的书架进行安装；

　　②、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。

　　第七条：结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。

　　②、乙方交货后5日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的.价款，累积达到合同标的额的90%。

　　④、剩余的合同标的额______%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条：甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额______%的违约金；

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支______%%的违约金。

　　第九条：乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2%违约金；

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除______%的违约金。

　　第十条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交______委员会仲裁；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　第十一条：附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　发包方（全称）______________（盖章）承包方（全称）______________（盖章）

　　经办人：______________经办人：______________

　　单位地址：______________单位地址：______________

　　开户银行：______________开户银行：______________

　　账号：______________账号：______________

　　电话：______________电话：______________

　　传真：______________传真：______________

　　邮政编码：______________邮政编码：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

承揽加工合同 8

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的'交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

承揽加工合同 9

　　订立合同双方：

　　定作方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方加工生产家具产品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种、规格：（详见附件1）

　　第二条产品技术、质量要求：产品质量、款式、尺寸、材料、内部结构及技术要求等，按照双方签字认可的设计图纸、乙方提供的存放于甲方封存样品及同行业相关规定为准。乙方必须在加工前向甲方提供中纤板的'合格甲醛检测报告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛检测报告；做油漆后成品需打样；抽屉与柜体之间的缝隙不得超过2mm；严格按照图纸所示的木纹方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面饱和、干净、无颗粒、无气泡、起泡开裂等现象；木纹接口均采用横纹平接方式；家具均制作成整体式，不能采用拼接组合方式；家具板材材质密度为，环保等级为

　　。

　　第三条交货时间：_____年_____月_____日（如甲方推迟付款，交货时间顺延）

　　第四条交货时间及交货时间。交货地点：

　　交货时间：合同生效后

　　日交货（或交货时间详见附件）。

　　第五条付款方式：

　　1.合同金额为：_____元，人民币大写：_____

　　；

　　2.预付款方式：双方签订合同后，甲方在两日内，先预付总金额的_____%；即_____元；

　　3.白坯产品完工后，付至合同总金额_____%，计：

　　万元作为合同进度款。

　　4.成品后验收合格付至总金额的_____，计：

　　5.安装完毕后经业主方验收合格后付至合同总金额_____，计：

　　质保金_____，质保期_____年。

　　6.门边线条25元/米，按实际收货结算。付款方式：满5万结一次。

　　第六条验收：

　　1.甲方应于乙方安装完毕后在安装现场进行验收，并将结果通知乙方，如交货期届满，甲方未能及时收货，乙方可适当收取一定的保管费用。

　　2.如有质量问题，由乙方负责维修或更换，直至甲方验收合格为止；

　　3.如逾期验收则视为质量合格（注：安装完毕七日内验收）。

　　4.如乙方生产的产品不符合要求，甲方有权终止合同。

　　第七条特别条款：

　　1.货物运输由_____方负责，运费由方承担；搬运费由_____方承担，产品安装由方负责；

　　2.甲方未按期支付进度款、（交）提货期限顺延；

　　3.合同签订后如甲方要求取消部分或全部取消已订之货物，乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的损失。

　　4.甲方应为乙方提供适合安装作业的现场、供电、清洁环境、运货通道。安装期间，甲方应确保家具不因乙方以外的因素而致污损、灭失。

　　5、乙方在现场安装作业时，所造成的安全事故由乙方全部承担。

　　第八条违约责任

　　1.乙方违约，则双倍返还预付款；

　　2.甲方违，则不退还预付款，而因此给乙方造成之其损失亦全额赔偿；如不能再合同约定的期限内支付乙方应付货款，乙方有权从甲方货物现场撤出所有产品，直至甲方支付应付所有货款为止；

　　3.乙方不能按时交货，按照每逾期一日向甲方支付

　　作为违约金，若该项违约金不足本条第一款金额，按第一款承担违约金。

　　4.若因乙方质量问题造成的损失，如人工费、搬运费、工期延误等，全部费用由乙方承担。

　　第九条法律效力：

　　1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的政治甲乙双方应当通过友好协商解决，如协商不能解决时，则提交成都仲裁委员会。

　　第十条其他事项

　　1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　加工图纸必须由甲方现场代表李翔，乙方代表殷本建双方签字，每次办理货款乙方必须向甲方提供合格的发票。

　　甲方：乙方：成都市文春木业有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

　　电话：电话：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承揽加工合同 10

　　甲方(定作方)：____________

　　法定代表人：____________

　　住所：____________

　　联系电话：_________

　　统一社会信用代码：____________

　　乙方(承揽方)：____________

　　法定代表人：____________

　　住所：____________

　　联系电话：_________

　　统一社会信用代码：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为 。

　　2、制作内容

　　(1)主钢构：由定作方提供钢板材质：____________ ;系列：_________ ;吨位：_________ ;单价____元(大写：________ )；

　　(2)次钢构材质：____ ;吨位：_________ ;单价____元(大写：________ )；

　　(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷 面漆 道， 底漆 道。

　　二、合同价款及结算方式

　　1、合同总价暂定____元，(大写) (以实际决算为准)。

　　2、合同签订当日甲方____元，(大写) 给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　(1)检测内容：

　　(2)其他检测项目：

　　(3)试验检测费用：

　　四、交货地点和时间

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：__年______月______日开始提货。

　　五、包装及运输

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸 套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的'应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后 小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任

　　按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式

　　甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向 人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同 ____份，双方各____份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章生效，此合同有效期为__年______月______日至__年______月______日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另订补充合同。

　　甲方(盖章)：______ 乙方(盖章)：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：_______ 法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　______年______月______日 ______年______月______日

承揽加工合同 11

　　建设单位（甲方）： 福建明鑫机器人科技有限公司 合同编号：GL-140619-MX-036

　　加工单位（乙方）： 漳州市国立金属制品有限公司 签订地点：漳州市

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各自权利、义务关系，经双方协商一致订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程名称： 机器人 构件

　　序号 机台名称 部件名称 单位 数量 重量 价格

　　1 翻转机通用件 机器人底座 个 3 报价预估重量为3010kg,最终重量以过磅为准。 含17％增值税，装车费；总价以过磅重量计算。

　　2 机器人垫座 个 3

　　3 夹具框架 个 6

　　4 机座 个 6

　　5 从动箱箱体 个 6

　　6 箱体垫座过渡板 个 4

　　7 机箱垫座 个 4

　　8 气动翻转变位机 主动箱箱体 个 2

　　9 伺服翻转变位机 伺服减速器箱体 个 2

　　备注：已方代早方叫车，运费甲方负责。

　　2、 加工地点： 漳州市北斗工业园

　　3、 工程量：每批约 5 吨

　　4、 合同内容：钢结构件制作。

　　5、 承包方式：包工包料。

　　6、 产品标准：合格

　　第二条 合同价款

　　1、 型钢及次构件加工费 3310 元/吨（不含检测费用）。

　　第三条 双方职责

　　1、 甲方应提供确认的设计图给乙方；

　　2、 乙方应按本合同约定及设计图纸设计要求按时、按质、按量完成加工制作工作；

　　3、 乙方在制作过程中，必须接受甲方的.质量安全监督。

　　4、 甲方中途变更设计，应当以书面形式通知乙方，已加工的钢构件及现场损失由甲方负责。

　　5、 甲方应按本合同约定的期限支付价款。

　　6、 甲方应在结算前审核结算清单，如有争议，应及时提出校对。

　　第四条 加工材料提供

　　乙方包工包料，经双方确认材料结算单价如下

　　序号 材料名称 材质 单价 数量 结算金额

　　1 钢板过磅价 Q235 3670

　　根据下单时间钢材价格为准。

　　备注：以上构件材料厚度控制范围在:6mm为5.75mm左右, 8mm为7.5mm左右, 10mm为9.7mm左右, 12mm为11.7mm左右,。

　　第五条 验收与结算

　　1、本工程材料及加工费的核算方法：按材料过磅重量计重；

　　2、甲方到乙方厂内提货，乙方负责装车，甲方负责卸车运费甲方负责；

　　3、甲方在乙方制作过程中需要到乙方工厂监督或验收加工件时，乙方必须提供方便并协助相关工作。在甲方验收过程中，如发现质量问题，乙方必须按图纸及作相应更改。

　　第六条 付款方式：

　　1、 本月送货单送出的货，月底开票及对送货单送达后次月10号前结清全款。

　　2、 若因其他原因甲方无法提取材料，则甲方必须在乙方通知提取材料时间后15天内结清所有款项；甲方逾期付款乙方有权拥有该批材料并向甲方收取违约金（按合同总价的日1收取）。

　　第七条 违约责任：现场安装时出现制作问题（安装尺寸等问题）由乙方负责返工、无法返工部分由乙方负责解决。

　　第八条 其它

　　1、合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

　　2、双方约定，在履行合同过程中如产生争议，双方应协商解决。协商无效，任何一方可提请合同履行地所在人民法院解决。

　　3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。合同自双方签字盖章第二天收到预付款后生效，现场验收完成无出现加工质量问题后自动失效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表人： 代表人：

承揽加工合同 12

　　定作方(甲方)：

　　承揽方(乙方)：

　　甲方委托乙方加工下列产品，经双方协商，特订立本合同：签订时间：20xx年4月x日

　　第三条、交(提)货地点、时间：签订合同后，20天内钢架进场，总工期50天。

　　第四条、提货方式：由乙方负责。

　　第五条、加工成品的检验期限、地点、方法：甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等，如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方，内在质量异议应在1个月内以书面方式提出，否则视为没有异议。

　　第六条、付款方式及期限：甲方应于本合同生效后，一天后向乙方预付预付款计：30万元，主钢架到场后3天内支付70万，主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万，彩板安装完毕后5天内支付余款，(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方，若甲方未履行完支付价款义务时，合同标地物的所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。

　　第七条、违约责任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，应赔偿给甲方造成的直接经济损失，甲方逾期提货或不按合同约定按时付款，应承担相应货款每日1%的违约金。

　　2、逾期拾日视为拒提(退货)，应承担拒提部分相应货物价款30%的'违约金。逾期提货时，市场原材料若发生价格涨价，甲方当按涨价后价格执行。

　　3、双方有其他违约行为，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断，交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。

　　5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时，如果原材料价格发生变化，甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。

　　第八条、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后，乙方开始履行合同义务。

　　第九条、双方发生纠纷可协商解决。

　　单位名称(章)单位名称(章)

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　 年 月 日

承揽加工合同 13

　　订立合同双方：

　　承揽方：××县木具厂以下简称甲方

　　定作方：××县百货公司以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。

　　第三条原材料由甲方提供。

　　第四条图纸由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。

　　第五条工程价款：按核定价格单计算款元。

　　第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点：年月日至月日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。

　　第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。

　　第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元元）。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

　　第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。

　　第十二条甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的'损失由甲方赔偿。

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金。

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第十三条乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同于年月日经公证生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。

　　甲方：××县木具厂（盖章）

　　代表人：（签名）

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：××县支行营业所

　　帐号：

　　乙方：××县百货公司

　　代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：××县支行

　　帐号：

　　年月日

承揽加工合同 14

　　甲方：

　　乙方：，身份证号：

　　经过甲乙双方友好协商，就乙方加工承担甲方卫生保洁事宜达成一致意见，签订本加工承揽协议，供双方共同遵守：

　　一、乙方负责甲方场所的卫生保洁事宜，具体清洁事项包括：

　　1、日常清洁区域：

　　2、定期保洁区域：

　　3、垃圾区域：

　　二、乙方的保洁标准应当达到甲方的要求，甲方提出相关意见时，乙方应当按照甲方意见及时改正，直到达到甲方的.要求。

　　三、乙方应当在每天早晨九点前，完成甲方安排全部的保洁工作，且保洁标准应当符合甲方的全部要求，不符合甲方有权要求乙方修正。

　　四、乙方应身体健康、诚实勤劳，应严格按照操作规范、清洁标准进行工作，确保卫生质量。

　　五、乙方在提供保洁服务过程中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方的安排，不得影响甲方正常经营活动。

　　六、保洁加工承揽费用为 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式为转账，乙方的账户为：

　　七、本合同为加工承揽合同，乙方就保洁成果对甲方负责，提供保洁期间，因乙方行为给甲方及任何第三人造成损失的，由乙方自行承担全部责任。

　　八、乙方提供保洁服务时，应当注意自身安全，如果因为乙方原因导致自己损害的，由乙方自行承担全部责任。

　　九、甲方在保洁工作中未达到保洁的质量标准，经甲方两次通知整改，仍未达到标准的，乙方有权扣除月加工承揽费的10%作为违约金。甲方拒不整改的，乙方有权解除本协议，并不支付甲方任何费用。

　　十、本协议未尽事宜，双方协商签订书面补充协议解决，书面补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十一、乙双方就本协议执行所发生争议及纠纷，应本着互利互让的原则协商解决；协商未果，应依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、本协议一式两份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年 月 日 年 月 日

承揽加工合同 15

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：________________________________________

　　2、工程地点：____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：_____________________________=____________________平方，附工程详单。

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造价____________元________，总造价________________元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付________________万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

【承揽加工合同】相关文章：

加工承揽合同10-31

承揽加工合同【精选】07-18

承揽加工合同10-15

加工承揽合同02-26

承揽加工合同11-27

加工承揽合同10-01

承揽加工合同10-19

加工承揽合同07-07

承揽加工合同12-10

加工承揽合同02-22