承揽的合同
在人们愈发重视契约的社会中,很多场合都离不了合同,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的承揽的合同,欢迎阅读与收藏。
承揽的合同1
委托单位(甲方):___________________________
承揽单位(乙方):___________________________
为规范装饰装潢施工,保护甲乙双方的合法权益,根据《________________》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则,结合本项目的具体情况,双方经友好协商同意,就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:__________________________________
2、工程地点:__________________________________
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式:
(1)承包人包工、包料。
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料。
(3)承包人包工、发包人包料。
5、施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)
6、施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
7、甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计________________元整,大写金额:________________元整。(附报价清单)
二、施工时间:
工程期限________日,时间自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工,工程时间顺延。
三、甲方工作:
1、开工前_______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
四、乙方工作:
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
五、验收和标准:
1、按照合同规定的质量要求,图纸作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的'期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
六、工程款付款方式如下:
付款时间:________________
付款百分比:________________
金额:________________
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元。甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、保质期:
乙方承诺装修质保期六个月,质保期间出现装修质量问题,乙方负责维修。
九、其他:
1、本合同一式____份,
2、本合同自双方代表签、盖后生效,需办理鉴(公)证的,自办理鉴(公)证之日起生效,工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。
3、本合同签订后,若双方需要提出修改时,经协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。
4、双方因履行合同发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向________________委员会申请_____。
委托方(甲方):________________
承揽单位(乙方):________________
代表人:_________________
代表人:_________________
签约日期:_______________
签约日期:______________
承揽的合同2
答辩人:XX集团公司
住所地:xx市xx区xx路xx号
法定代表人:xx 职务:总经理
答辩人因与xx承揽合同纠纷一案,现依据事实和法律,提出以下答辩意见,请求人民法院依法驳回原告诉讼请求。
一、XX集团陕西分公司为原告诉称承揽合同的一方当事人,具有独立诉讼主体地位,应当参加诉讼,原告无权直接起诉总公司。
《民事诉讼法》第四十九条规定,公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。
法人由其法定代表人进行诉讼。
其他组织由其主要负责人进行诉讼。
《民诉意见》第40条规定,民事诉讼法第四十九条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的`组织,第五款包括法人依法设立并领取营业执照的分支机构。
XX集团陕西分公司为依法成立、经依法登记、有营业执照的分公司,具有相对独立性。
与原告发生承揽合同纠纷的当事人为分公司,依据上述法律的规定,分公司虽不具有法人资格,但具有当事人资格,应当作为诉讼主体独立参加诉讼。
该承揽合同纠纷为原告与分公司签订,总公司并不知情,对于该承揽合同的真实性及其履行情况均无从得知。
原告诉称与分公司存在承揽合同纠纷,分公司有独立诉讼资格,原告应该以分公司为被告,无权直接起诉总公司。
二、原告诉称,20xx年12月9日,分公司原负责人xx在其承揽合同中签字,对所拖欠货款进行了确认。
而原告在起诉书中称原负责人为“杨惠生”,若原负责人xx真的对所拖欠货款进行了签字确认,原告不可能不知原负责人x经理的真实姓名;且原告并没有提供所称的承揽合同,也没有提供其他相关证据,答辩人有理由怀疑该承揽合同的真实性,不排除伪造的可能性。
三、XX集团陕西分公司原负责人xx已涉嫌经济犯罪被西安市新城分局立案侦查,下落不明,并将本案涉及的相关合同及其他材料带走,致使总公司无法掌握其他的证明材料,对本承揽合同是否真实存在及是否属于xx的个人行为等重要事实无法明确,更无法考证,需要等xx归案及公安机关的调查结果才能查明。
因此,本案所涉承揽合同纠纷事实不清,证据不足,有待核实。
综上,本案事实不清,证据不足,原告无权起诉总公司,根据《民事诉讼法》第四十九条、第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条、第65条等相关法律规定,特请求人民法院依法驳回原告诉讼请求,以维护答辩人合法权益。
此致
xx区人民法院
答辩人:
年 月 日
承揽的合同3
发包方:__________________有限公司(以下简称甲方)
承包方:__________________(以下简称乙方)
经过双方友好协商,甲方决定将____________________________________装修工程委托给乙方以包工包料的方式进行承包。双方本着平等互利的原则,遵循《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,特订立本合同,共同遵守以下条款:
一、工程概况
1、合同名称:____________________________________。
2、甲方委托乙方进行包工包料装修,工程总造价的30%加3000元作为施工抽取费用。
3、工程标准:符合国家相关标准。
4、工程地址:位于新城区人民医院右侧的羽毛球馆附近的二楼。
5、承包方式:包工包料(主料由甲方选定乙方购买)。
二、质量技术要求
乙方将按照甲方提出的要求和国家相关的施工验收规范以及质量评定标准进行施工。在工程完工后,必须达到国家规定的标准,由甲方进行验收。(以效果图为准)
三、工程价款
合同总造价:¥:__________________元,本工程总价款已包含所需材料费、人工费、运输费、垃圾清理费、电费、相关税费等所有达到甲方验收标准的费用。地砖、地板等主要材料费用也已包含在内,但为确保施工质量,甲方将指定乙方进行采购。如因施工合同外的变更或新增项目而产生额外费用,应经双方协商一致后执行。
四、工期要求
本合同自签订之日起生效,工程工期为从________年______月______日至________年______月______日。乙方需在约定工期内完成全部施工任务。若延误工期,每延误一天,乙方需支付违约金,违约金为合同总价款的2%,并按此比例累计计算。若因不可抗力导致无法继续施工,工期可适当延长,具体延期以甲方签字确认为准。
五、付款方式
装修主材到达后,甲方支付乙方总工程款的30%作为首付款,装修工程完工并经过甲方验收合格后,支付剩余款项的70%。此外,甲方还需支付5%的质保金作为装修工程质量保证金,一年后无质量问题时支付清。
六、双方的权利和义务
(一)甲方权利和义务:
由于甲方的原因导致工程停工并终止,甲方应根据乙方已完成的工作量支付实际工程费用。
(二)乙方权利和义务:
1、乙方将按照甲方的施工要求进行施工,并积极协助解决与本工程相关的问题,确保达到甲方的施工验收标准。
2、如果本工程未达到业主要求的合格标准,乙方除需承担返工责任外,还应承担由此造成的所有经济损失。
3、负责施工现场安全,严防火灾,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。如有发生,必须立即采取措施修复,并承担相应的`赔偿责任。若乙方未能及时修复或赔偿,甲方有权直接从工程款中扣除。如工程款不足以支付修复或赔偿费用,乙方应在3日内向甲方补足。
4、工程竣工后,如出现质量问题,乙方需自行承担维修责任,并支付相关维修费用。
5、如果乙方无法按时完成施工,甲方有权安排其他承包商进行施工。所有由此产生的额外费用将从乙方应付的合同总价中扣除。
6、在本合同履行期间,如乙方自身或其行为导致甲方或第三方产生任何伤害、损失或事故,乙方应承担全部责任和相关费用。
7、乙方应按时支付工人工资,如甲方发现乙方未按时支付工人工资的情况,甲方有权扣除相应款项并有权终止本合同。
七、其它约定事项
1、若因不可抗力因素导致工程无法按计划进行,乙方应立即书面通知甲方,并经甲方确认后,工期可相应延长。
2、乙方在施工期间,应当及时通知甲方进行工程质量的交接。为此,甲方指派项目监理徐龙和张涛两位监理人员到现场进行监督。乙方必须以尊重的态度与监理人员沟通,确保按期、按质、按量完成施工任务,以达到最佳效果。
八、违约责任
双方应严格遵守以上约定事项。若一方违约导致另一方无法履行约定事项,违约方应承担违约责任。违约方应支付给守约方合同价款20%的违约金,若违约金不足以弥补守约方实际损失,则违约方应在3日内支付守约方的实际损失。根据《中华人民共和国合同法》相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式
双方应友好协商解决争议,如协商不成,应提交甲方所在地人民法院裁决。
十、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):___________________
乙方(盖章):___________________
________年______月______日
承揽的合同4
合同编号:_____________
定作人:________________________
承揽人:________________________
签订地点:______________________
签订时间:________年____月____日
第一条 承揽项目、数量、报酬及支付期限
项目名称及内容
计量单位
数量
工作量(工时)
报酬
交付期限
单价
金额
合计人民币金额(大写)
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条 技术标准、质量要求:_____________________________
第三条 承揽人对质量负责的期限及条件:____________
第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:___________________________
第五条 承揽人使用的材料由________________人提供。材料的`检验方法:______________________________
第六条 委托定制人是否允许将项目中的主要工作委托给第三方完成,需经过其同意。可以将工作交由第三方完成的范围包括:____________________。
第七条 工作成果检验标准、方法和期限:________________________________
第八条 结算方法及期限:_______________________________________
第九条 定作人在________年________月________日前交定金(大写)________________元。
第十条 定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十一条 雇主未向承包商支付工程款或材料费,承包商(是/否)可以行使留置权留置工程成果。
第十二条 违约责任:______________________________
第十三条 在本合同的履行过程中,如出现争议,双方当事人应本着友好协商的原则解决。若无法协商解决,可向当地工商行政管理部门申请调解。如果调解无果,则按以下第________种方式解决:。
(一)提交 ________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条 其他约定事项:________________________________________
定作人:_____________
定作人(章)
住所:_____________
法定代表人:_____________
居民身份证号码:_____________
委托代理人:_____________
电话:_____________
开户银行:_____________
账号:_____________
邮政编码:_____________
承揽人:_____________
承揽人(章)
鉴(公)证意见:_____________
鉴(公)证机关(章)
经办人:_____________
_______年_______月_______日
承揽的合同5
购货单位(甲方):
供货单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》相关规定,经甲乙双方协商,特订立此合同,以便双方共同遵守。
一、产品名称及价格
产品名称
规格
数量(约)
M2
单价
(元)
合计
(元)
备注
60单面铝塑窗
约
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,铝隔条。
合计
1,200,000.00
人民币(大写):壹佰贰拾万元整
备注:1、采用海螺牌单面铝塑复合型材;
2、颜色:外层铝材为咖啡色(静电喷涂),内白色(塑钢)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫钢彩用1.5mm镀锌衫钢。
4、以上价款包括:窗型设计、制作,运输,安装费用。
5、乙方根据实际情况对窗型进行合理的二次设计,最后按甲方确认后的图纸进行加工。
二、产品要求及技术标准
1、产品符合《单面复合铝塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企业标准。
2、按《铝塑门窗安装及验收规程》(JGJ/103-96)标准执行。
三、供货时间及安装日期
根据甲方需要时间开始供货安装,但甲方必须提前30日通知乙方。
四、施工方法
湿法或干法安装由双方根据实际情况商定。
1、干法施工:膨胀螺栓固定,发泡胶保温,打密封胶。
2、湿法施工:连接片用射钉枪固定,发泡胶真充,工地抹灰,打密封胶。
五、产品保护
门窗进入现场后由甲方提供存放场地,安装上墙,由施工负责产品保护(外包装由乙方负责)。甲方提供必备的安装条件,提供电源线位,垂直运输由甲方帮助协调,保证乙方顺利安装。
六、结算付款方式
1、按甲方提供尺寸结算面积。
2、
七、验收
以玻璃全部安装完为最后工序,视为工程结束。7日内甲方须组织人员验收,如不验收视为合格。
八、售后服务
1、本公司生产安装的门窗保修期为一年,从工程验收竣工报告后生效之日起,一年内设专人跟踪服务,随叫随到。
2、保修期外,仍然坚持门窗本身质量问题免费维修,人为造成的质量问题给予维修,需收取工本费。
九、其它事项
1、双方在合作过程中,如果出现违反约定的.事情时,双方尽量通过友好的方式进行协商解决。
2、在本合同中如果出现补充协议,双方均应以书面形式确认,否则视为无效。
以上条款望双方共同信守,未尽事宜共同协商解决。
本协议经双方法人或法人授权代表人签字盖章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承揽的合同6
订立合同双方:
建设单位:_________(以下简称发包方)
施工单位:_________(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称
____________________________________。
第二条:工程地点
____________________________________。
第三条:建筑面积
____________________________________。
第四条:工程价款及付款方法
____________________________________。
第五条:工程期限(开工、竣工时间)
____________________________________。
第六条:工程质量标准
____________________________________。
第七条:承包形式及材料设备供应
____________________________________。
第八条:发包方义务
1、开工前___________天,甲方给乙方施工图一式___________份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)
2、按协议分工,开工前___________天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3、负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4、按协议负责按期拨款。
第九条:承包方义务
乙方负责:
1、按协议分工负责材料供应。
2、编制施工组织设计和施工形象进度表,开工前5天交甲方一式二份。
3、按施工图负责组织施工,按期竣工。
4、竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5、保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十条:违约责任及奖励条款
_________
第十一条:其他协助条款
____________________________________。
第十二条:附则
本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。
第十三条:争议
合同有效期及合同争议解决。
第十四条:其他文件
附表及其他具有合同效力的文件。
发包方:(盖章)_________承包方:(盖章)
法定代表人:______________法定代表人:______
地址:_________________地址:_________
开户银行:_______________开户银行:_______
帐号:_________________帐号:_________
签约日期:_________年_________月_________日
承揽的合同7
甲方(定作方):
代理人:
地址:
联系电话:
乙方(承揽方):
代理人:
地址:
联系电话:
为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任,确保合同全面履行,经双方平等协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款,以资双方共同遵照执行。
第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款
1、防盗门名称___________,
2、规格___________,
3、单位___________,
4、数量___________,
5、单价(元/M2)___________。
注:以实际安装樘数结算,面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时,提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。
工期要求:
第二条承揽方式、材料的提供
1、承揽方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。负责制作、安装,运输到施工安装现场;
2、本合同价格内已包含:制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容;
3、材质标准:
4、乙方产品必须附有产品出厂合格证,需检验的,应提供检验合格证,作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品,如有发生乙方无条件退货重作。
第三条承揽范围
1、乙方承揽加工范围:
2、工程地点:
第四条合同价款的计算、结算、支付方式
1、计算方法:面积以现场实际测量面积为准。
2、本合同签订后,乙方必须提供样品,经甲方同意后方可大量使用,乙方全额垫资。
3、付款方式:安装完毕经验收合格付总价款的95%,余5%作为质量保证金,待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。
第五条合同价款与酬金
本合同价款共计:以实结算_________元整。
第六条加工制作安装要求
1、甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料,具体施工尺寸由乙方现场实测。
2、乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表,相关费用及电费由乙方承担。
3、乙方必须严格按照甲方要求设计门型,甲方审核签字后方可制作生产
4、乙方在施工阶段应配合主包单位工作,按进度要求及时提供安装。
5、为了保证工程的进度和质量,总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物,乙方负责保护安装成品,属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。
第七条工期
1、开工前三天甲方向乙方下达开工通知书,工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度,不得影响甲方工程按期竣工验收。
2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件,影响进场施工;
(2)在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延误工期。
第八条工程质量标准和验收办法
1、本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督和整改。
3、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计单位签证后实施,所发生的'费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。
第九条质量保修工程竣工并经验收合格后,乙方按规定对所承揽工程实行保修,保修时间按国家规定执行,在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。甲方通知乙方返修时,乙方应及时维修,如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修,一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用,甲方全额退还质保金。
第十条安全及特别约定
1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作,高空作业配安全带,进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方负责协调、配合,所有责任及费用均由乙方承担。
2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包,如有发现,甲方有权随时解除本合同。
第十一条违约责任
1、工程质量不符合合同约定的,乙方负责无偿修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方偿付逾期违约金,每逾期一天,向甲方支付合同价款的千分之一。
3、甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
第十二条争议的处理
1、如在本合同履行过程中双方发生争议,应当首先通过友好协商解决。如协商不成时,可通过______________人民法院诉讼解决。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商一致后订立补充协议处理,补充协议为本合同的组成部分。
第十三条合同的生效和份数
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
代理人(签字):
合同签订地:
_________年____月____日
乙方(盖章):
代理人(签字):
合同签订地:
_________年____月____日
承揽的合同8
甲方:__________
乙方:__________
一、甲方提供原料情况:
品(材料)名:__________
规格型号:__________
单位:__________
数量:__________
单价:__________
金额:__________
交货日期:__________
超欠幅度:____________________%
供应办法:__________
二、乙方加工产品的义务
1、质量标准:__________
2、质量检验及验收办法:__________
3、包装要求及费用负担:__________
4、交货(运输)办法及地点:__________
5、货款共计人民币(大写):__________
6、结算办法及期限:__________
7、其他:__________
三、违约责任:
第一点:甲方的违约责任
(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应负责赔偿乙方损失。
(2)中途退货的,偿付乙方以退货部分货款总值__________%的违约金。
(3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之的违约金。
(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。
(5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。
(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。
(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。
(8)其他。
第二点:乙方承担的.违约责任
(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。
(2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值__________%的违约金。
(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。
(4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。
(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。
(6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。
(7)未按甲方对技术资料及图纸的保密要求履行保密义务而给甲方造成损失的,应负责赔偿。
(8)其他:
本合同一式份。有效期自请填写有效起始时间到请填写有效终止时间止。
甲方:__________
法定代表人:__________
电话:__________
地址:__________
开户银行:____________________
账号:__________
乙方:__________
法定代表人:__________
电话:__________
地址:__________
开户银行:__________
账号:__________
承揽的合同9
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
营业执照证号:
乙方:(承揽方)
地址:
法定代表人:
营业执照证号:
合同编号:合同签订地:
为了满足甲方的需求,乙方担任生产零部件的加工厂家。双方本着互利互惠、友好合作的原则,为了明确各自的权利和责任,特此订立本合同。
一、本合同所指加工行为是:
甲方与乙方达成合作协议,在协议中约定由乙方按照甲方提供的加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其他约定条件,进行产品加工,并将成品送货至甲方指定地点。经过甲方验收合格后,甲方将支付加工费给乙方。这是双方之间的一项合作行为。
二、本合同所指加工之零部件见下表:
甲方企业物料代码:___产品品名:___规格:___单位:___单价___备注:___
1、根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。
2、本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”
三、加工零部件的技术标准(包括质量要求):
甲方企业物料代码:___产品品名:___规格:___技术标准或要求:___备注:___
四、加工零部件价格及加工费的确定:
1、乙方加工零部件的价格,由双方依据《报价核算表》确认,该价格自确认之日起生效。根据市场价格波动或其他因素,如需调整价格,按照以下程序进行重新确认。之前已执行的订单仍按照原价格执行。
2、为了确保甲乙双方建立长期有效的合作关系,乙方在提供加工零部件给甲方时,必须保持市场竞争力。如果乙方将类似的产品销售给其他客户,那么乙方必须确保其提供给甲方的加工零部件价格最低。此外,如果其他厂家能够以更低的价格提供相同质量的加工零部件,甲方有权要求乙方将价格调整到与其他厂家相同或更低,前提是质量不受影响。如果乙方在甲方提出要求之后的15天内无法调整价格或没有合理的解释原因,甲方有权终止本合同的履行。
3、加工费计算方法:
(1)根据甲方提供的原材料和零部件,乙方应在核定的加工零部件价格基础上,从中扣除甲方提供的原材料和零部件的价格,剩余的金额作为乙方的加工费用。
(2)甲方提供原材料和零部件给乙方,乙方必须按照甲方规定的步骤去甲方指定的仓库领取物料。乙方在加工过程中必须按照甲方设定的损耗标准来处理原材料和零部件。如果超过规定的标准,造成了甲方原材料和零部件的损失,甲方有权从乙方的加工费中扣除相应损失金额。
五、加工订货:
1、甲方向乙方下达订单,乙方接受:
(1)甲方以传真或电脑下单(下同)的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货,乙方确认订单的具体要求后回传,该订单作为甲方向乙方订货的依据。
(2)电话通知订货。但订购的商品价值或甲方提供给乙方加工的材料价值必须在5000元人民币以下。同时,甲方需要填写《电话订购记录通知》作为电话订购或更改订单的原始记录凭证。
2、因甲方的生产计划变动,要求更改订货时,乙方接受:
(1)甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》,乙方确认后回传。
(2)电话通知更改。但更改的货值必须在5000元人民币以下。
3、如甲方通知取消订单:
(1)订货当天通知取消的,订单取消。
乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产,并将己生产数量如实反映甲方,经核实是在乙方生产力范围内的数量,甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用。
4、乙方在接收甲方订单后,需要凭借该订单按照本合同第三条的规定办理原材料和零部件的领用手续。
六、加工零部件的包装、运输与交货:
1、加工零部件的包装,按甲方企业技术规定执行:_______________________________;
2、包装物标识规定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件没有甲方的企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。
4、乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库,运输、装卸费用自负。送货时应确保包装完好无损,标识清晰明确,规格统一,并在送货单上注明甲方指定的物料编码、名称规格、数量、单位以及生产厂商的合格证。
5、当甲方收到乙方加工的零部件并经过合格检验后,会为此开具一份合格检验报告,并在报告确认无误后,再出具一份收料单。
6、甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放。乙方应在七(7)天内将加工零部件的包装物运走,否则,对包装物的任何问题甲方不负责。
七、双方就合同产品所需模具,约定如下:
1、图纸的设计与提供:乙方进行图纸的设计开发,图纸及技术资料需经甲方确认,费用由乙方承担。
2、模具的制造及其费用承担:由乙方承担;
3、模具的验收及其标准:由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定。
4、模具的使用、维修、保养及费用承担:由乙方承担;
5、模具的知识产权:甲方所有;
6、模具的所有权:甲方所有。
八、知识产权保护
1、根据双方达成的《知识产权保护协议》,若存在需要授予许可的情况,则必须另行签署《知识产权使用许可合同》。
九、产品技术、质量标准与控制
1、合同生效后日内,甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及下列文件、资料:
2、产品质量控制:
(1)为了顺利进行合作,乙方在开始小批量生产之前需按照甲方提供的相关资料和首样要求制作样品。这些样品将经过甲方的质量检验,只有通过检验合格后,乙方才能开始小批量生产。在小批量产品生产完成后,甲方会对产品进行质量检测。只有经过甲方检测合格确认后,产品才能进入批量生产阶段。
(3)甲方原则上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审,并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告,乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查,并对甲方提出的.不合格项目及时进行整改。
(4)乙方同意向甲方提交详细的书面资料,包括加工零部件的主要原材料和关键零配件供应商的名单及价格。在更改零配件及其供应商之前,乙方必须获得甲方的书面确认并将其备案。乙方的产品品种已通过3C认证,不得擅自更改零部件。
乙方可在甲方推荐的供应商范围内选择,也可选择符合甲方质量要求的其它供应商,但应向甲方提供该供应商生产的关键零配件足够检验数量的样品。
3、质量整改
(1)同一型号的加工零部件,乙方若连续出现二次不合格,甲方可发出整改通知书,并可应乙方要求,派出技术检验人员予以帮助,但其费用由乙方支出,经整改仍不合格的,甲方有权终止与乙方之间的合同履行。
4、产品技术、质量与控制,以及处理不合格品和产品质量事故的相关事务,适用于双方签订的《质量保证协议书》中约定的条款。
十、加工费的结算
1、加工费的结算方式为:每月二十五(25)日前结清截止上月二十五(25)日检验合格的加工零部件之加工费,乙方根据余额开具发票,甲方以三(3)个月承兑汇票的方式支付加工费(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付,由乙方不低于月息0。
2、双方在终止业务往来的同一年内结清质量保证金。首年结束时,结算比例为_______%;次年结束时,结算比例为_________%;第三年结束时,结算比例为____________%。
十一、验收方法
1、甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收,验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行。双方如对质量问题产生争议的,按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准。
十二、对加工零部件提出异议的时间和办法
1、甲方在验收过程中,如发现加工零部件的类别、型号、规格、颜色和质量不符合规定,应妥善保管,并在___天内以书面形式向乙方提出异议。书面异议应包括合同号、运单号、车辆或船只信息、发货日期和到货日期;不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、颜色、标识、品牌、批次号、合格证或质量保证书号码、数量、包装、检验方法和检验结果;同时提出对不符合规定加工零部件的处理建议。在付款期限内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、乙方在接到需方书面异议后,应在___________天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3、加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题,乙方应对此负全部责任,甲方负责协助。乙方应负责退、换。由此引起所涉及之加工费无法按时付款的,甲方不承担任何责任,但由此造成甲方不能生产或延误的。
4、加工零部件出现售后质量问题的,由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测,报告确认属乙方责任的,由乙方承担全部责任。
十三、乙方违约责任:
1、乙方不能按时、按质、按量交货的,根据不同情况进行处理,具体如下:
(1)因质量问题批次检验不合格退货的,扣罚当批货值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件;
(2)因质量问题批次检验不合格让步接收的,扣除当批货值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料废)造成停工、返工或全检的,按未能按期按量交货造成停工处理,按50元/工时累计扣罚,物料损失由乙方负责;
(4)未能按期、按量交货或不合格造成计划调整的,扣罚违约金3000元/次;
(5)未能按期、按量交货或不合格造成出货延误,批次或零星不合格(料废)造成出货延误的,扣罚违约金5000元/次,损失另计;
(6)故意将不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品却冒充合格品的,扣罚_________0元以上的违约金,情节严重的除罚款外取消供应商资格;
(7)未经确认且擅自更换、修改原材料、零部件规格型号或供应厂家的行为,将会受到扣罚违约金,金额不低于0元。若情节严重,则除罚款外还将面临取消供应商资格的处罚。
(8)送货实物数量或重量不足,扣除欠货价值10~100倍的违约金;
2、乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,除按以上进行扣罚,乙方还必须负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理。
3、乙方若因包装不符合合同规定,除按以上进行扣罚外,还需负责返修或重新包装,并承担相应的费用。如果甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失,乙方应赔偿甲方低于合格包装物价值的部分。若因包装不符合规定导致加工零部件损坏或丢失,乙方需要承担赔偿责任。
4、乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,由乙方承担。
5、若乙方提前交货,甲方接收后仍需按照合同规定的交货时间进行付款。如果合同规定由甲方自行提货,乙方可以拒绝提供货物。如果乙方延迟交货,乙方应该在发货前与甲方协商,并根据需要补交相应数量的货物,同时承担延迟交货的责任。如果甲方不再需要延迟交货的货物,甲方应在接到乙方通知后的15天内通知乙方,并自动解除未按时完成部分订购计划的义务。
6、若发生零部件错发至错误的货物收取地点或接收人的情况,除了按照合同规定应当将货物送至正确的地点或接收人外,乙方还需负责承担由此产生的一切实际费用和逾期交货的违约金,并承担因此而增加的费用。
十四、甲方的违约责任
1、如果甲方未能按时付款,应按照中国人民银行相关规定向乙方支付逾期付款利息。
2、如果甲方没有合理的理由拒绝接收货物,甲方应当承担由此造成的损失。此外,如果甲方填写错误的到货地点或接货人信息,甲方也应当承担因此而给乙方造成的损失。
十五、合同的变更、解除:
1、合同期内,甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同。如有《_____》第94条规定的解除合同条件的情况出现,均可解除合同。
2、如果乙方在连续或累计两个月内未能按照约定时间交付货物,或者生产的合同产品出现严重质量问题,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。
3、合同因任何原因而解除,乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____标识、技术资料、供应商名单等,归还甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后。
十七、其他
1、双方应依照本合同约定承担的违约金、赔偿金、保管保养费和任何经济损失,在明确责任后十日内,按照银行规定的结算方式进行支付。若未能及时支付,则视为逾期付款,并按照逾期付款的处理方式进行处理。然而,任何一方不得擅自扣发加工零部件或其他货物作为抵押或抵付。
2、本合同一式三份,甲方保留两份,乙方保留一份。经双方签字并盖章后生效,有效期从______年____月____日开始,到____年____月____日结束,或在合同完全履行或其他解除事由发生时终止。
3、执行本合同发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
4、《质量保证协议》、《业务交往若干问题备忘录》、《_____使用管理合同》、《知识产权保护协议》均为双方签订的合同附件。
十八、其他需约定事项:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授权代表:授权代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承揽的合同10
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意委托乙方承担______工程中的________施工任务。双方遵循相关规定,根据工程具体情况达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:包工、包料、包费用
5、工期:根据甲方书面通知乙方开工进场之日起计算,共计个工作日。
6、工程质量:本工程为合格工程
二、合同单价和付款方式
1、合同单价:
2、双方确认的工程量乘以单价为准,作为实际结算价款。以上价格为含税价,包含材料及其运输费、人工费、装卸费、设备费等所有费用。合同价款一经确认,不得调整。
3、经甲方和监理公司验收合格后,支付工程总价款的__%;工程竣工并验收合格后,支付工程总价款的__%;工程竣工验收合格后,___日内支付结算价款的__%;剩余__%作为质保金,竣工验收合格后___日内一次性无息付清。
4、本项目的款项应由甲方按照合同约定支付给有限公司,项目的.发票和合格证应由有限公司开具。乙方需提供税务部门认可的正规票据给甲方,如果乙方提供虚假票据,将需赔偿甲方所有损失并承担法律责任。
三、技术要求和质量标准
四、违约责任和安全责任
1、由于乙方原因导致工程延期完工,每延迟一天,乙方需向甲方支付合同价款的__%作为违约金。若乙方提供的工程质量未达到甲方要求,则应向甲方支付合同价款的__%作为违约金,并承担因此给甲方造成的全部经济损失。
2、乙方应严格遵守工程建设安全生产管理规定,按照安全标准组织施工,并接受行业安全监察人员依法进行监督。乙方必须采取必要的安全防护措施,及时消除事故隐患。如因乙方安全措施不力、管理不到位等原因导致事故,乙方应承担所有赔偿费用,包括赔偿施工人员或第三方人员因此造成的财产损失或人身伤害,甲方不承担任何责任。
五、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。
2、当事人不愿通过协商解决或协商不成时,本合同涉及的任何争议应提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。
六、保修
本工程的保修期为一年。在保修期内,如果出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方将在24小时内安排维修人员到现场进行免费维修。如果乙方未能及时维修,甲方有权委托他人进行维修,维修费用由乙方承担。
七、本协议所未涉及事宜,由双方共同协商解决。本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式四份,甲方一份,乙方一份。
甲方:乙方:
签字签字
电话:电话:
甲方驻工地代表:
电话:
_____年___月____日
承揽的合同11
甲方:________________,法定代表人:________________,职务:________________,联系方式:_______________,_身份证件:________________
乙方:________________,法定代表人:________________,职务:________________,联系方式:________________,身份证件:________________
经甲乙双方就防水保温工程承揽有关事宜,甲乙双方自愿达成如下约定条款:
一、承揽工程概况:
1、承揽工程地址:_______________
2、工程承包总面积:____________,每平方米价款________元,工程总价款计________元。
3、承包方式:承揽方负责工时和SBC120防水材料及挤塑板保温材料,其余辅料(水泥、水、电等)由甲方无偿提供。
二、甲乙双方的权利义务:
1、乙方按照承揽标的物及甲方要求做好防水保温工程,但要求甲方必须提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保温工程运作中,发现屋面不完整,乙方有权要求甲方及时处理,如延误工期,其后果由甲方负责。
三、工程款支付方式:
1、经甲乙双方商定,签定合同后,甲方首先付材料费按总价70%付给乙方。实际面积________平方米,每平方米________元。
2、所承揽的.防水保温工程项目完工后,再付总工程款的20%,经甲方验收合格,把余下费用全部一次结清。
四、违约责任:
甲方如不能按照合同约定期限支付工程款,除支付工程总价款外,应承担工程总价款的30%的违约金。乙方可根据《________》到当地法院对甲方提起诉讼。造成一切后果,由甲方承担。
五、此合同在实际履行中有不妥之处,双方协商解决,或另行补充约定。
本合同一式两份,自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字摁章即产生法律效力。
甲方(公章):______________
法定代表人(签字):_______________
签订日期:_________年____月____日
乙方(公章):______________
法定代表人(签字):_______________
签订日期:_________年____月____日、
承揽的合同12
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
经双方协商一致,甲方将新城区人民医院右侧羽毛球馆附二楼装修工程以包工包料的方式承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》等相关规定,双方本着平等,互利的原则,特订立此合同,双方共同遵守,具体条款如下:
一、工程概况
1、合同名称:金鑫二手车公司二楼装饰
2、甲方委托乙方进行包工包料装修,工程预算总造价的30%加3000元作为施工费用。
3、工程标准:符合国家相关标准。
4、工程地点:新城区人民医院右侧羽毛球馆附二楼
5、承包方式:包工包料(主料由甲方选定乙方购买)。
二、质量技术要求
乙方按甲方要求及国家有关施工验收规范和质量评定标准进行施工,完工后要达到国家规定标准,甲方据此验收。(以效果图为准)
三、工程价款
合同总造价:根据合同约定,乙方承诺承包工程总价为人民币______________元,已经包含了所有必要的费用,包括但不限于材料费、人工费、运输费、垃圾清理费、电费、相关税费等,以确保达到甲方的验收标准。地砖、地板等主要材料的费用也在总价中包含,但乙方将由甲方指定的渠道购买,以保证施工质量。如有施工合同之外的变更或额外项目,产生的费用将由双方协商确定后执行。
四、工期要求
本合同自签订之日起生效,工程工期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。乙方应在规定工期内完成工程施工。若工期延误,每延误一天,将扣除乙方合同总价款的2%作为违约金,并进行累积计算。若因不可抗力因素导致无法进行施工,工期可适当延长(需经甲方确认签字)。
五、付款方式
装修主材到场后,甲方支付乙方总工程款的40%,装修工程完工经甲方竣工验收合格后,付至装修工程总价款的95%,余5%为质保金,一年后无质量问题付清。
六、双方的权利和义务
(一)甲方权利和义务:
由于甲方原因造成停工而终止合同时,甲方应按乙方所完成的工作量支付实际工程费。
(二)乙方权利和义务:
1、乙方按甲方施工要求施工。(并帮助甲方解决与本工程相关问题,达到甲方施工验收要求)。
2、若本工程达不到业主要求的合格标准,乙方除负责返工外,由此造成的一切经济损失由乙方承担。
3、负责工地安全管理,严格执行防火措施,保证施工现场文明整洁,防止因施工导致的管道堵塞、漏水、停电、物品损坏等事故发生,以免影响他人。如发生以上情况,应及时修复或赔偿,如乙方未能及时处理,甲方有权直接扣除未支付工程款用于修复或赔偿。若未支付工程款不足以弥补修复或赔偿费用,乙方应在3日内补足费用。
4、工程完工后,如出现质量问题,乙方负责自行维修,并承担所有维修费用。
5、如果乙方未能按时完成施工,甲方有权安排其他承建单位进场施工,因此产生的额外费用将从乙方应付的合同总价款中扣除。
6、在本合同有效期内,如乙方自身或导致甲方或第三方遭受任何伤害、损失或事故,均由乙方承担全部责任和相关费用。
7、甲方应在约定的'时间内按时支付工人工资,如乙方未按时支付工人工资,甲方有权扣除相应款项并终止合同。
七、其它约定事项
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常进行时,乙方应及时书面报告甲方,经甲方盖章认可后工期可相应顺延。
2、乙方在施工期间,应及时通知甲方对工程质量进行交接。甲方指派项目监工徐龙、张涛两人到现场监工,乙方必须以尊重的态度与其两人沟通,保证按期按质按量施工,以达到最好效果。
八、违约责任
双方应当严格遵守上述约定事项。任何一方违约致使另一方不能履行约定事项时,按照《中华人民共和国合同法》有关规定承担违约责任。违约方应向守约方支付合同价款20%的违约金,如违约金不足以弥补守约方实际损失时,违约方应于3日内补足守约方的实际损失。
九、解决合同纠纷的方式
双方应当通过友好协商解决争议。如果协商不成,可以选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
十、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工预决算单。
甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________
委托代理人(签字):______________委托代理人(签字):______________
地址:______________地址:______________
联系电话:______________联系电话:______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承揽的合同13
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承揽方)______________________
加工_________,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务
2、甲方负责回收乙方生产的产品,并以现金支付加工费用(每平方米550元)。甲方拒绝接收任何半成品或不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。
2、乙方需根据甲方提供的样本进行制作,严禁私自组织他人加工,进行技术转让。如需对样本进行修改或转让,须经甲方同意后方可进行,否则将视为违约行为。
二、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m2)的.1倍支付乙方违约金。
2、乙方如有以下行为,包括但不限于外购材料掺杂使假、私自技术转让等违约情况,应向甲方支付违约金,违约金标准为每平方米550元的1倍。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期满后,乙方若有续签合同的意愿,应提前向甲方提交申请。甲方有权根据生产情况决定是否续签合同,或者选择终止合同。
五、本合同一式两份,自签字盖章之日起生效。合同附件为验收标准,甲方和乙方各执一份。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承揽的合同14
甲方:(定做方)
乙方:(承揽方)
加工,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务
1、双方签署合同后,甲方将为乙方提供产品样本图案和专用工具,乙方需自行购买。如果乙方由于个人原因无法完成设计,本厂所提供的材料不予退还,以确保产品质量。如乙方选择在本厂购买材料,应当慎重考虑并做好准备。
2、甲方负责回收乙方生产的产品,并支付相应的加工费用(每平方米 _ 元)。拒绝接收任何半成品或不合格产品。
二、乙方的权利和义务
1、经过双方协商并同意后,乙方自愿购买材料。若产品出现质量问题,乙方须自行承担责任。
2、乙方需要根据甲方提供的样本进行制作,不得私自组织人员进行加工,也不得进行技术转让。如需进行上述操作,必须经过厂方同意方可进行,否则将视为违约处理。所有制作均需限于本人完成。
三、违约条款
1、甲方违背合同第一条(2款)时以( 元/m2)的`1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期 月, 月 日起至 月 日止。
合同期届满后,如乙方提出申请,甲方有权基于生产订单决定是否续签合同或终止合作。
五、履行本合同,甲、乙双方各需执一份,并按照附件中的验收标准进行确认,本合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方 乙方:
年 月 日
承揽的合同15
委托方:_____公司
签订地点:
受托方:
签订时间:
标的、数量、价款:
1、验收标准:按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准。
2、质量要求:应提供盖有鲜章的'出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。
3、结算方式:委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。
4、包装标准:货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量_数/每排数量_数)。
5、(交)提货方式及地点:委托方厂房内。
6、运输方式及到站(港)和费用承担:受托方承担。
7、交货地点、日期及方式:合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金。
8、保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力。
9、本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。
10、本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效。(传真或扫描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
传真:
电话:
开户银行:
帐号:
地址:
传真:
电话:
开户银行:
帐号:
地址:
年 月 日
年 月 日
【承揽的合同】相关文章:
承揽的合同10-21
承揽合同12-21
承揽的合同10-13
承揽合同02-24
个人承揽合同10-21
新承揽合同10-23
装修承揽合同10-18
加工承揽合同10-31
劳务承揽合同11-02